1. EK- 7 HĐZMET ALIMLARINA AĐT TĐP SÖZLEŞME. Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Transkript

1 1 1. EK- 7 HĐZMET ALIMLARINA AĐT TĐP SÖZLEŞME ĐKN (Đhale Kayıt Numarası):2009/ Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Diyarbakır Müdürlüğü (bundan sonra Đdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. Đdarenin a) Adı: TRT Genel Müdürlüğü Diyarbakır Müdürlüğü b) Adresi: Đstasyon Caddesi No: Yenişehir/DĐYARBAKIR olup, c) Tel no : 0412/ ç) Faks no : d) Elektronik posta adresi (varsa): 2.2. Yüklenicinin; a)adı ve soyadı/ticaret Unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c)vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası: e) Bildirime esas faks numarası:.. f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) 2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Sözleşmenin dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet Đşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- Đş tanımı 5.1. Sözleşme konusu iş; TRT Diyarbakır Müdürlüğü hizmet binası ile bağlı Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliği, Elbistan TV/FM Ana Verici Đstasyonu, Adıyaman TV/FM Ana Verici Đstasyonlarında bulunan hizmet binaları için; 5188 sayılı Yasa Kapsamında

2 40 (kırk) erkek bir bayan (idare isterse bayan güvenlik sayısını artırır erkek güvenlik sayısını düşürebilir) toplam 41 (kırkbir) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi ile yerine getirilecek olan Koruma ve Güvenlik Hizmeti, Đşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Đşin yapılacağı yerler; 1-TRT Müdürlüğü Hizmet binası: Diyarbakır şehir merkezinde Đstasyon Caddesi No:24 üzerindedir. Silahlı Özel Güvenlik Sayısı: 7 2-Elbistan TV/FM Verici Đstasyonu: Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi 2151 rakımlı Yelekçetepe mevkiinde Elbistan ilçesinden 52 Km. uzaklıktadır, Silahlı Özel Güvenlik Sayısı:7 3- Adıyaman TV/FM Verici Đstasyonu Adıyaman ili Kahta ilçesi 1770 rakımlı Şevitepe mevkiinde Kahta ilçesinden 65 Km. uzaklıkta Nemrut dağı yolu üzerindedir. Silahlı Özel Güvenlik Sayısı:13 4- Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliği Malatya nın kuzeyinde şehir merkezinden 12 Km. uzağında Dilek ve Hatunsuyu kasabalarının arasındadır. Silahlı Özel Güvenlik Sayısı:14 Đşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Đdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, sigorta, ulaşım, harç vb. Sözleşmenin yapılmasına ilişkin tüm giderler ile idari şartnamenin 25 ncı maddesi ve alt maddelerinde belirtilen tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. Đlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp Đdare tarafından Yükleniciye ödenecektir Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta (5188 sayılı yasa gereği Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası dahil) vergi, resim ve harç giderleri, akit pulu, karar pulu, v.b. giderler sözleşme bedeline dahil olup, yükleniciye aittir (7.1.) maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Teklif fiyatına dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir Đşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Özel Güvenlik Görevlilerine Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası ödenecek olup, Teklif fiyatına dâhildir. Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı günü: (1 yıllık hizmet süresince) (bir günde 4 işyerinde toplam 14 personel) olmak üzere 1 yılda 14,5 gün silahlı özel güvenlik personel çalıştırılacak olup, 4857 sayılı iş kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacak, belirlenen ücret brüt asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanacaktır. 2

3 Yol, yemek ve giyecek gibi giderler: a)giyecek olarak; 40 (kırk) erkek ve 1 (bir) bayan olmak üzere toplam 41 (kırkbir) Silahlı Özel güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeline sözleşme süresince; birer adet reflektif yelek ile cinsi, nevi ve adeti Teknik Şartnamede de açıkça belirtilen giyecek ayni olarak istekli tarafından verilecek olup, giyecekler 5188 sayılı kanunu ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır. Teknik Şartnamede detaylandırılan giyim malzemesi; Yazlık olarak: 2 Adet Pantolon, 2 Adet Gömlek,4 Çift Çorap,1 Çift Ayakkabı Kösele) 1 Adet Kep Kışlık olarak : 2 Adet Pantolon, 2 Adet Gömlek, 4 Çift Çorap, 1 Çift Bot, 1 Adet Kravat, 1 Adet kazak, 1 çift eldiven, 1 Adet Palto 1 adet Deri mont ve 1 adet yağmurluk. b) TRT Diyarbakır Müdürlüğü hizmet binası ile bağlı, Kahramanmaraş-Elbistan TV/FM Ana Verici Đstasyonu, Adıyaman-Kahta TV/FM Ana Verici Đstasyonu, Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliğinde görevlendirilecek personele; Yemek gideri olarak; Müdürlük hizmet binası ile Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliğinde 21 (yirmibir) Özel Güvenlik Görevlisinin her biri için personel başına asgari günlük brüt: 5,00 TL (beş türk Lirası) olmak üzere aylık 22 gün üzerinden verilecektir. Kahramanmaraş-Elbistan TV/FM Ana Verici Đstasyonu, Adıyaman-Kahta TV/FM Ana Verici Đstasyonları 20 (yirmi) Özel Güvenlik Görevlisinin her biri için personel başına asgari günlük brüt: 5,00 TL (beş türklirası)olmak üzere aylık 22 gün üzerinden verilecektir. Yemek gideri olarak günlük brüt 5,00TL.(Beştürklira) aylık 22 (yirmiiki) gün üzerinden Yol gideri olarak; aa)trt Diyarbakır Müdürlüğü hizmet binasında çalışacak 7 (yedi) ile Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliğinde çalışacak 14 (ondört) Özel Güvenlik Görevlisinin her biri için asgari günlük brüt 3,00 TL, (üçtürklirası) aylık 22 gün üzerinden, yol ücreti ödenecektir. bb) Elbistan (yelekçe tepe) TV/FM Ana Verici Đstasyonunda çalışacak 7 (yedi) Adıyaman- Kahta (şevi tepe) TV/FM Ana Verici Đstasyonunda çalışacak 13 Özel Güvenlik Görevlisinin her biri için; 3,00 TL, (üçtürklirası)aylık 22 gün üzerinden yol ücreti ödenecektir. Đstasyona çıkacak servis aracına kadar (toplanma yeri) olan kısmına kadar günlük brüt 3,00 TL, (üçtürklirası)olmak üzere 22 (yirmiiki) gün üzerinden yol ücreti ödenecektir. Đstasyona çıkan servis aracına kadar (toplanma yeri) olan kısmına günlük brüt 3.00TL(Üçlira) olmak üzere aylık 22(yirmiiki) gün üzerinden yol ücreti ödenecektir Đstasyonlara ulaşım (toplanma yerinden istasyonlara kadar gidiş-dönüş) Kurum-Servis aracı ile sağlanacaktır. Toplanma Yerleri; -Adıyaman TV/FM Ana Verici Đstasyonu= Kahta -Elbistan TV/FM Ana Verici Đstasyonu= Malatya c) Çalıştırılacak Özel Güvenlik personeline 5188 Sayılı Yasa gereği Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması zorunlu olup, bedeli teklif fiyata dahil edilecektir. 3

4 d)yukarıda belirtilen Hizmet binalarının haricinde, Radyo TV Verici Đstasyonlarında ulaşım (nöbet, vardiya değişimleri) Đstasyonlara en yakın Đl/Đlçe Merkezlerinden Kurum tarafından belirlenecek durak ya da noktalardan, kurum personelinin nöbet değişimlerinin yapıldığı kurum aracı ile sağlanacaktır. Yol gideri, Özel Güvenlik Görevlisinin ikametgahından kurumca belirlenecek noktalara kadar olan kısmı yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif fiyata dahildir. Bunun için ayrıca bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. e)personele Yemek ve yol giderleri ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılan çalışmaları istekli tarafından nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir. Verici Đstasyonlarında görev yapacak silahlı Özel Güvenlik Görevlileri, Kurum personeli ile birlikte görev yapacaklarından ortaklaşa kullanacakları ısınma, mutfak tüpü, temizlik malzemeleri gibi giderler Kurumca karşılanacaktır. f) Özel Güvenlik sistem araç ve gereçlerinden Teknik Şartnamenin 5.maddesinde yüklenici tarafından temin edileceği belirtilenlerin teçhizat bedelleri teklif fiyata dahildir. Yüklenici Şirket, silah ve mühimmatın basit yağlama bakımını gerekli oldukça zamanında yapacak olup, bu masraflar teklif fiyata dahildir. g) Silahlar ve mühimmat bedelleri ile ruhsat, harç masrafları ve ayrıca silahlar ile Teknik Şartnamede Đdare tarafından verileceği belirtilen teçhizatların bedelleri teklif fiyata dahil değildir Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir Đhale konusu işte çalışacak güvenlik personeli için işin yapılacağı yerdeki Sigorta Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları Sigortası prim oranı %1 olarak uygulanacaktır Madde 8- Sözleşmenin ekleri 8.1. Đhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, Đdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2 Đhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Hizmet Đşleri Genel Şartnamesi, 2) Đdari Şartname, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Birim fiyat tarifleri (varsa), 5) Teknik Şartname, 8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9- Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 yıldır (365 takvim günüdür) Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır Madde 10- Đşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi Đşin yapılma yeri: TRT Genel Müdürlüğü Diyarbakır Müdürlüğü Hizmet alanına giren ve bu sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtilen yerler Đşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Bu madde boş bırakılmıştır Đşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanıp yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden itibaren 10 (on) takvim günü işe başlanacaktır. Madde 11- Teminata ilişkin hükümler 4

5 11.1. Kesin teminat: Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla)... Kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubunun süresi../ /. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin Đdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle Đdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, Đdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme yeri ve şartları Sözleşme bedeli yüklenici firma tarafından düzenlenecek aylık faturaların TRT Diyarbakır Müdürlüğü Muhasebe birimince ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Yükleniciye yapılacak ödemeler Aylık hak ediş tutarı için düzenlenen fatura; Güvenlik hizmetinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip etmek amacıyla, Đdare tarafından oluşturulan kontrol teşkilatının düzenleyeceği aylık raporlara göre yasal kesinti ve cezaları düşüldükten sonra Diyarbakır TRT Müdürlüğünce belirlenen esas ve usuller çerçevesinde Faturanın ait olduğu ayı takip eden ayın 15 (on beş) ine kadar Muhasebe Şefliği nce Hizmet Đşleri Genel Şartnamesinin 42 maddesi hükümleri çerçevesinde ödenir Ödemeler, çalıştırılacak Güvenlik görevlilerinin çalıştıkları gün sayıları esas alınarak aylık yapılacaktır Yüklenici Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğünün 8 seri nolu Sigorta Primleri Tahkim ve Tahsilâtı Genel Tebliği (20 Temmuz 1994 tarih ve Sayılı Resmi Gazete) gereği aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosunun ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosunun Sosyal Güvenlik Kurumunca onaylanmış birer örneği ile bu sigortalılara ilişkin 5

6 primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olduğuna dair makbuz vb. ödeme belgelerini istihkak ödemeleri sırasında Đdareye verecektir Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, Đdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 13- Avans verilmesi, şartları ve miktarı 13.1.Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14- Fiyat farkı Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz /12/2002 tarih ve 24980/3 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2002/5037 sayılı (Hizmet Alımlarına Đlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar) kararının, 07/05/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8 inci maddesine göre fiyat farkı verilecektir Đdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde sayısı ve Teknik Şartnamede çalışma şartları belirtilen işçiler ile ilgili olarak; a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark, b) Đhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, Toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle, yükleniciye ödenir veya istihkakından kesilir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. Đşlerin tamamının Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacağı. Madde 16- Cezalar ve Kesintiler Yüklenici idari şartname, teknik şartname, hizmet alımları tip sözleşmesi ve sözleşmenin ekinde bulunan diğer belgelerde belirtilen hususlara aynen uymak zorundadır. Đhale konusu Koruma ve Güvenlik hizmeti ile ilgili olarak (süre uzatımı verilebilecek haller hariç) Đdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: 6

7 16.2. Yüklenici Özel Güvenlik kimlik kartlı personeli istihdam etmek zorunda olup görev süresince, Đçişleri Bakanlığınca 07 Ekim 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun un uygulanmasına Đlişkin Yönetmelik in 21.maddesi hükümlerine uygun olarak, (Valilik tarafından verilmiş bulunan) Özel Güvenlik Kimlik Kartını taşımaması halinde her takvim günü için kişi başı 500,00(Beş yüz Türk Lirası) Ceza Uygulanır Şartnamede taahhüt edilen özel güvenlik personeli eksikliğinde, her personel için günlük ayrı, ayrı 800,00 TL. (Sekizyüztürklirası) ceza uygulanır Zorunlu haller haricinde Đdarenin onayı alınmadan, personel değiştirilmesi, veya belirlenen bölgelerde görev yapan personelin, haber verilmeden yerinin değiştirilmesi halinde kişi başına ayrı, ayrı günlük 1.000,00 TL. (Bintürklirası) ceza uygulanır sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmelik ile idari şartnamede belirtilen özel güvenlik personelinin kıyafetinden eksik olan veya uygun vasıfları taşımayan her biri için ayrı, ayrı günlük 500,00 TL. (Beşyüztürklirası) yükleniciye ceza uygulanır Özel güvenlik personelinin kullanacağı, teçhizatlardan eksik olan veya uygun vasıfları taşımayan her biri için ayrı ayrı 100,00 TL. (Yüztürklirası) yükleniciye günlük ceza uygulanır Yükleniciye uygulanan cezalar istihkakından kesilecektir. Yüklenicinin istihkakı bulunmuyor ise ayrıca tahsil edilecektir. Yüklenici kayıt tutmaktan ve / veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır Yüklenicinin yukarıda sayılan haller dışında kalan ve sözleşmede tayin edilen diğer yükümlülüklerine aykırı davranması halinde her takvim günü için sözleşme bedelinin % 001 (Onbindebir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır Uygulanacak cezalar yirmi (20) takvim gününü geçmeyecektir Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu Đhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Đdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 7

8 zorunludur Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz Đdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: Đdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır Bu madde boş bırakılmıştır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 18- Kontrol teşkilatı, görev ve yetkileri 18.1.Đşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği Đdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Madde 19- Đşin Yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar Đşin devamını kontrol amacıyla, TRT Diyarbakır Müdürlüğünce belirlenecek ve makamca onaylanacak, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden kontrol teşkilatı oluşturulur ve 1 yıl boyunca görev yapar. Kontrol Teşkilatı tarafı, işin yürütülmesi esnasında hizmetin devamını kontrol eder ve ceza gerektirecek aksaklık olup, olmadığını takip eder. Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Bu madde boş bırakılmıştır Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici (işin/ilgili kısım) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile Đdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan işin/ilgili kısım) her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere, Đdareye başvuru yazısının ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde teslim alınır. Yüklenici işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak, Yüklenici kayıt tutmaktan ve / veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet Đşleri Genel Şartnamesinin yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır TRT Müdürlüğü personelinden oluşturulan 3 (üç) kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, Özel güvenlik hizmeti işlerinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülüp, yürütülmediğini her ay en az 1 (bir) defa yerinde denetler. Ayrıca; a) Yüklenicinin ilgili aya ait Sosyal Sigortalar Kurumuna vermekle yükümlü olduğu Sosyal Sigortalar Prim Bildirgesi, emekli işçi çalıştırması halinde Sosyal Güvenlik Destek Prim Bildirgesi, Tahakkuk Fişi, bir önceki aya ait tahsilat makbuzu ile Aylık Prim Bordrolarını ibraz ettiğini, 8

9 b) Güvenlik görevlilerinin puantaj cetvelleri ile yüklenici tarafından grubu bazında çalıştırılanlar için düzenlenmiş ücret bordrolarının uygun olduğunu, yol ve yemek bedellerinin maaş bordrosuna eklendiğini, c) Puantaj cetvellerinde, aylık bordrolarında ve dönem bordrolarında gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu, (uyumsuzluk halinde tüm sorumluluk yükleniciye aittir) d) Yüklenicinin, bir önceki aya ait Muhtasar Beyannameyi vermiş ve tahsilât fişini almış olduğunu, e) Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili tahakkuk fişi ve ödendiğine dair Vergi Dairesinden aldığı tahsilât makbuzunu almış olduğunu, f) Kanunen yükümlü bulunması halinde, yüklenicinin bir önceki aya ait işsizlik sigortası kesintilerini ilgili yerlere yatırmış olduğu, g) Yüklenicinin bina/binalar grubu bazında çalıştırılan işçilerin bir önceki aya ait sosyal yardım olarak vereceği yol ve yemek bedellerinin ödendiğini, h) Şartname ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile diğer yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Madde 21- Đş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması Bu madde boş bırakılmıştır Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 22 Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 22.1.Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 23- Sözleşmede değişiklik yapılması Sözleşme bedelinin aşılmaması ve Đdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) Đşin yapılma veya teslim yeri, b) Đşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti 24.1.Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenici ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere Đdarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. 9

10 c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen 30 (otuz) gün içinde Yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili Đdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edebilir. Ancak, Yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Madde 25- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 25.1.Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte Đdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26- Đdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi 26.1.Aşağıda belirtilen hallerde Đdare sözleşmeyi fesheder : a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih 27.1.Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) Đvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, Đdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır Ancak bu durumda Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 28.1.Mücbir sebeplerden dolayı Đdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 10

11 Madde 29- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek Đlave Đşler, Đş Eksilişi ve Đşin Tasfiyesi Bu ihalede 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. Đhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 30.1.Đş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 31- Yüklenicinin tazmin sorumluluğu 31.1.Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 32- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. Đdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) yükleniciden tahsil ve tazmin eder. Madde 33- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34- Garanti ile ilgili şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 35- Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 36- Diğer Hususlar 36.1 TRT Genel Müdürlüğü Diyarbakır Müdürlüğü Hizmet binası, Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliği, Kahramanmaraş-Elbistan TV-FM Ana Verici Đstasyonu ile Adıyaman- Kahta TV-FM Ana Verici Đstasyonu personelinin, ziyaretçilerinin, Kuruma Program çekimi ve 11

12 yapımı veya diğer resmi görevler için gelen konukların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, Kurumun görev alanı içerisine giren Đl sınırları içerisinde yapacağı program ve etkinlikler ile diğer resmi görevler için gelen konuklarda dahil olmak üzere can ve mal güvenliklerinin sağlanması, TRT Kurumu Diyarbakır Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı yukarıda isimleri belirtilen Malatya Radyo Vericiler Başmühendisliği ile TV/FM Ana Verici Đstasyonlarının bina, tesis, araç ve gereçler ile depoların ve lojmanlarının(açık ve kapalı alanların) her türlü hırsızlık, yağma, yangın, sabotaj, terör vb. eylemlerine karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Đl sınırları içinde bulunan Kuruma ait bina ve tesislere giren ve çıkan personel veya misafir araçlarının güvenli bir şekilde ve kurallara uygun olarak yönlendirilmesi bu işlerin (tesis içi trafik düzeni dahil) teknolojik gelişmelere uygun olarak, özel uzmanlığa dayanan ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanun ve buna ilişkin Yönetmelik Esaslarına göre özel olarak eğitilmiş (eğitim sertifikası almış) bu Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yapan ve yetkileri kullanan özel güvenlik şirketine ait silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartlı güvenlik görevlileri ile yerine getirilmesi işidir TRT Diyarbakır Müdürlüğü Hizmet binası, Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendislik, Kahramanmaraş-Elbistan TV/FM Ana Verici Đstasyonu ile Adıyaman-Kâhta TV/FM Ana Verici Đstasyonunda görevlendirilecek güvenlik görevlilerinin nöbet hizmetleri; Yüklenici firma ile Koruma ve Sosyal işler servisine, koordineli olarak nöbet yerleri ve noktalarının özelliklerine göre vardiya esasında yürütülecektir Yüklenici Firma: verdiği hizmet ile ilgili olarak Đdare Yetkili Makamlarının Onayını almadan güvenlik adına bile olsa, herhangi bir elektronik sistem ya da cihazı Kurumun bilgisi dışında monte etmeyecektir Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan önce Yüklenici firma tarafından Valiliğe verilecektir Đstihdam edilen 41(kırkbir)silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlı personel için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak olup, özel güvenlik personelinin listesi ve Poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Yüklenici tarafından Đdareye ve Valiliğe verilecektir Kuruluşa ait Koruma ve Güvenlik Planlarının Đdarenin Güvenlik Birimlerince hazırlanması esnasında, gerektiğinde yüklenici firma gerekli yardım ve kolaylığı sağlayacaktır Yüklenici ilgili mevzuata uygun olarak Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği hususundaki yükümlülüklerine uyacak, bu yükümlülüklerinden dolayı idareden ayrıca bir ücret talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca Yüklenici taahhüt ettiği faaliyetlerin yürütülmesi esnasında işvereni olduğu güvenlik görevlilerinin işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır Yüklenici 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik Hükümleri ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, bu işte çalışacak Personelin SGK ve Đş Mevzuatına uygun çalıştırmak ve çalıştırılan personel ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır Đş bu Şartname hükümlerinin uygulanması sırasında Yüklenici ve personeli tarafından idareye her hangi bir hukuki, fiili, maddi, cezai, mali bir zarar verdiği taktirde yüklenici zararı nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul eder. Đdarenin doğacak zararları yüklenicinin hak edişlerinden tevkif etme hakkı vardır. Yüklenicinin faaliyetinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek her türlü mükellefiyetler, ücret, vergi, SGK primi gibi yasal haklar ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye aittir. Ancak idare bu mükellefiyetler dolayısıyla ilgisi olmamasına rağmen bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa yüklenici bu meblağı idarenin talebi üzerine hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt 12

13 eder. Talebe rağmen yüklenici tarafından ödeme yapılmaması halinde idare bu meblağı yüklenicinin hak edişlerinden keser, tekrarı halinde aynı işlemi uygular Yüklenici kendisi ile imzalanacak sözleşme ile yüklendiği hizmetler dolaysıyla belediye ve diğer kamu kurumları tarafından yerine getirilmesi talep edilen ve meri iş SGK ve vergi mevzuatı uyarınca ifa edilmesi gereken yükümlülüklerinden doğrudan sorumlu olduğunu, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak idareden hiçbir talepte bulunmayacağını, anılan yükümlülüklerin idare tarafından yerine getirilmesi halinde ise idarenin talebi üzerine yüklenicinin idarece yapılan ödemeyi cari en yüksek banka faizi ile birlikte itirazsız olarak nakden ve defaten idareye ödeyeceğini, bahse konu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgeleri idareye ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. Açılacak davalarda Kurumumuzun hukuki sorumluluğu yoktur Yüklenici, ihale dokümanlarında öngörülen sayı ve nitelikteki Güvenlik Personeli ile hizmeti ifa edecek olup, hiçbir şekilde hizmetin aksamasına sebebiyet vermeyecektir Yüklenici tarafından işe başlanmadan önce görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin nüfus cüzdanı fotokopileri, adli sicil belgesi fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi, özgeçmiş formları, Yüklenici ile özel güvenlik görevlisi arasında imzalanan iş sözleşmesinin fotokopileri ile işe başlandıktan sonra ise başlama tarihini takip eden aydan itibaren düzenlenecek aylık maaş bordroları fotokopileri, sigorta belge ve kartlarının fotokopileri, eksiksiz olarak Yüklenici tarafından onaylanarak Đdareye teslim edilecektir. (Verilen bütün belgelerin Yüklenici tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Görev alanı içerisinde Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilecek güvenlik görevlilerine Silah ve mühimmatı, Đdare tarafından sağlanacaktır. Đdareye ait silah ve mühimmat görev alanı dışına çıkarılmayacaktır. Silah ve mühimmatın dışarı çıkarılması veya kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir olaya karışması halinde sorumluluk Yüklenici Şirkete ait olacaktır Yüklenici Şirket silah ve mühimmatın basit yağlama bakımını gerekli oldukça zamanında yapacaktır Yüklenici Şirket Đdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak teslim edecektir Yüklenici Şirket acil durumlarda TRT Kurumunun isteği veya kendi inisiyatifi ile belli bir bölgede, gerekirse tüm güvenlik görevlilerinin toplanmasını temin edecektir Yüklenici tarafından Đdarede çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Yasa ve buna Đlişkin Yönetmelikte belirtilen ve silahlı özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara haiz olacaktır Đdare, güvenlik görevlisi personelinin mer i mevzuat ile ihale dokümanı hükümlerine aykırı davranışını tespit ederse durum derhal yükleniciye bildirilecek ve yükleniciden konu ile ilgili gerekli tedbirleri almasını isteyebilecektir. Söz konusu personelin belirtilen hükümlere aykırı davranışı güvenlik hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verecek veya hizmetin gereği gibi yapılmasına engel teşkil edecek mahiyette ise, idare ihale dokümanlarında yer alan Cezai Şartlar ve sözleşmenin feshi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, söz konusu personelin değiştirilmesini isteyebilecektir Yüklenici Şirket Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlamadan evvel Đdare ile iş programı yaparak çalıştırılacak güvenlik personelinin isim ve vardiyalarını gösterir çizelgeyi idareye verecektir. Bundan sonra Yüklenici Şirket çalıştıracağı Güvenlik personelinin çalıştırma yer ve noktaları ile isimlerini gösterir çizelgeyi idare ile koordineli surette aylık olarak yapacak ve bu listeyi ait olduğu aydan önceki ayın son gününe kadar idareye verecektir Güvenlik görevlileri TRT Kurumunun çalışma şartlarına ve iş disiplinine uymakla yükümlü olup, Đdare personeli ile ziyaretçilerin ve Đdareye görevli ya da konuk olarak gelen diğer şahısların can ve mal güvenliğini korumaktan sorumludur. 13

14 Güvenlik görevlileri Yüklenici Şirket yöneticilerinin gözetim, denetim ve otoritesi altında çalışacaklardır. Ancak bu çalışma esnasında TRT Kurumunun prensiplerine ve iş disiplinine bağlı kalacaklardır. TRT Kurumunun yöneticileri gerek gördükleri her an bu prensiplere uyulup uyulmadığını ve güvenlik hizmetinin layığı ile yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir. Bu konular için Yüklenici Şirket yöneticileri periyodik olarak en geç 15 (onbeş) günde bir Koruma ve Güvenlik Servisi Şefliğini ziyaret ederek istek ve şikâyetleri ile önerilerini dinleyecekler, işin devamı bu koordinasyon ile temin edilecektir Güvenlik görevlileri Đdarenin taşınır ve taşınmaz tüm mallarını korumakla görevlidirler. Đdarede oluşabilecek hırsızlık ve gasp gibi olayları önleyeceklerdir. Güvenlik görevlileri her hangi bir olumsuz (dışarıdan veya içeriden gelebilecek hırsızlık, tahribat, kundaklama, soygun, terör, sabotaj, şantaj, yangın, doğal afetler vb.) acil durumlarda Emniyet Kuvvetlerine, Đtfaiyeye, Koruma ve Güvenlik Servis Yetkilileri ile irtibata geçerek Yüklenici Şirket yöneticilerine zamanında haber vereceklerdir Her nöbet değişiminde güvenlik görevlileri sorumluluk sahalarını kontrol ederek ve bir önceki görevliden nöbeti esnasındaki gelişmelere ilişkin bilgileri alarak nöbeti devralacaklardır. Nöbet değişimleri mutlaka bu iş için Yüklenici Şirket tarafından düzenlenmiş olan nöbet defterine yazılacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Silah devir ve teslimleri Yüklenici Şirket tarafından hazırlanacak Silah ve Nöbet Devir Teslim Talimatına göre emniyetli bir şekilde nöbet yerinde yapılacaktır Güvenlik görevlileri giriş ve çıkışları kontrol edecek, şüpheli şahısları içeriye sokmayacaklardır Güvenlik görevlileri günlük sakal tıraşlarını aksatmayacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şeklin dışında saç uzatılmayacak, bıyık ve favori bırakılmayacaktır Güvenlik görevlileri görevleri süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaklardır Güvenlik görevlileri görevli olduğu binada gerek Kurum personeli gerekse Kurum dışı kişilerle iletişim kurarken görgü kurallarına riayet edecektir Güvenlik görevlileri görevleri sırasında kendilerine Valilikçe verilen fotoğraflı kimlik kartlarını yakalarına veya boyunlarına takacaklardır Güvenlik görevlilerinin periyodik sağlık kontrolü Yüklenici Şirket tarafından yaptırılacak, bulaşıcı veya hizmeti sağlıklı bir şekilde yapamayacak şekilde ağır ve uzun süreli hastalığa yakalananları Yüklenici Şirket derhal değiştirecektir Yüklenici Şirket yöneticileri ve güvenlik görevlileri, görevleri gereği de olsa TRT Kurumuna ait sır niteliğindeki bilgileri başkalarına inceletmemek, söylememek ve aktarmamak ile mükelleftir Yüklenici Şirket ve güvenlik görevlileri, TRT Kurumunun korunması ve güvenliği ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına hiçbir açıklama yapamazlar, aksi takdirde gecikme cezası ele sözleşmenin feshi hükümleri saklı kalmak kaydı ile; doğan tüm zararları tazmin ile mükelleftirler. Aksine hareket eden personel Yüklenici Şirket tarafından derhal değiştirilerek Đdarede çalıştırılması önlenecektir Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması ihalesine katılacak olan Özel Güvenlik Şirketlerinin ve bu şirketlerin istihdam edecekleri güvenlik görevlileri ile yöneticilerinin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmelikte gösterilen bütün hükümlere haiz olması zorunludur. Yüklenici Şirket 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna ait Yönetmelik kapsamında belirlenen görevleri, yetki sınırları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen görev alanı içerisinde Koruma ve Sosyal Đşler Servisi Yetkilileri ile koordineli olarak ifa edecektir. 14

15 Yüklenici Şirket, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen ve yerine getirmesi gereken yükümlülükler ile görevlerini yapacaktır Đdarenin yaptığı her türlü etkinlikte, etkinliğin yapıldığı yer görev alanı kabul edilerek Koruma ve Güvenliğe ilişkin Koruma ve Güvenlik Tedbirleri Yüklenici Şirket tarafından alınacaktır Yüklenici teknik şartnamede detayları belirtilen giyim eşyası ile teçhizat araç ve gereçleri güvenlik personeline verdiğine dair listeyi söz konusu malzemelerin teslimini müteakip idareye verecektir Koruma ve Güvenlik hizmetinin TRT Kurumu içinde ne şekilde yapılacağına dair detay ve esaslar; 5188 sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olmak üzere, ihale dokümanlarında belirtilmiştir. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Đdarece yayımlanmış ve yayımlanacak talimat, genelge, yönerge ve emirlerde (1487 sayılı Genelge, TRT Sivil Savunma Planı, TRT Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ile Talimatı, Makam Genelgeleri, Koruma ve Güvenlikle ilgili emir, talimat ve yazılar vb.) belirtilen hükümler uygulanacak ve Koruma planları güncellenecektir. Özel Güvenlik görevlileri, Đdarenin Sivil Savunma Planında belirtilen Emniyet ve Kılavuz Servisi hizmetlerinde görevlendirilebilecektir Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçlar genel kolluk kuvvetlerine iletilecek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirler alınacaktır Đdare tarafından sözleşme kapsamında verilen talimatlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülecek, gerekli her türlü denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar Đdareye verilecektir Girilmesi kayda ve izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellenecek, yetkili olanların girişlerinin kaydı tutulacaktır Vardiya esasına göre Đdarenin bina ve tesislerine giriş kontrolleri Đdarenin prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve bu hususta hazırlanmış ve hazırlanacak emir ve talimatlar doğrultusunda işlemler yürütülecektir Güvenlik görevlileri her türlü rahatsız edici davranışları önleyecek ve bunlara müdahale edeceklerdir Đdareye gelen ve TRT Kurumu personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında getirdikleri çanta, poşet v.b. malzemeleri kişileri rahatsız etmeden elektronik ortamda veya mevcut sistemle güvenlik taramasından geçireceklerdir Ziyaretçiler ilgililere bildirilip mutabakatını takiben içeri girişine müsaade edilecektir. Girişlerde ziyaretçi kartı ve personel kartı kontrolü muhakkak uygulanacaktır Personel tarafından şikâyet edilen ziyaretçilerin Đdare dışına çıkarılması sağlanacaktır Yüklenici Şirket güvenlik görevlileri yangına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, yangın çıktığında ise ilk müdahaleyi yapacaklar itfaiyeye ve ilgili birimlere derhal haber verilecektir. Ayrıca Koruma ve Sosyal Đşler Servisince yapılan denetimlerde görülen aksaklıklar Yüklenici Şirkete bildirilecektir TRT Kurumunda bulunan eşyalar tutanakla Koruma ve Sosyal Servisi yetkilisine teslim edilecektir Güvenlik görevlileri nöbetleri esnasında meydana gelen olayları rapor haline dönüştürerek, nöbet defterine kayıt edecek, Yüklenici Şirket yetkililerine ve Koruma ve Sosyal Đşler Servisi yetkilisine bildireceklerdir Bir bomba ihbarı ve şüpheli durumda yasal bildirimler dahil her türlü zorunlulukları yerine getirilecek konu öncelikle Koruma ve Sosyal Đşler Servisi Yetkilisine ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek ve gerekli tedbirlerin alınması ivedilikle sağlanacaktır.. 15

16 Çalışma saatleri dışında Đdareye gelen Đdare çalışanlarının, verilmiş izinler çerçevesinde veya Đdarenin uygun gördüğü şekilde kontrollü olarak ilgili bölümlere alınması sağlanacaktır Misafir, ziyaretçi ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara verilebilecek zararlar engellenecek, binaların, tesislerin, eşyaların tahrip edilmesi ve kirletilmesi önlenecektir Çeşitli görevleri yapan (temizlik, yemek, taşıma v.b.) tüm yüklenicilerin veya yüklenici personelinin Đdareye ait taşınır ve taşınmazlara zarar vermeleri, Đdarenin huzur, disiplin ve asayişini bozmaları ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek, aksi hareket edenler tespit edilecek, uyarılacak ve engellenecek, bu hususlarda Koruma ve Sosyal Đşler Servisi Yetkilisine bilgi verilecektir Meydana gelebilecek olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem v.b.) ilk müdahalede bulunulacak, gecikmeksizin yangını ilk gören güvenlik görevlisi tarafından itfaiyeye haber verilecek ve bilahare durum Koruma ve Sosyal Đşler Servisi Yetkililerine ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek, yetkililerce ön görülmüş malzemeler kendi can emniyetleri de dikkate alınarak kurtarılacak ve kılavuzluk hizmetleri yapılacaktır Ülkesel ve bölgesel sabotaj veya terör eylemlerinin artması sebebiyle, güvenlik tedbirlerinde değişiklik yapılması halinde, yükleniciye ek mali külfet getirmeksizin, koşulların gerektirdiği tedbirlerin alınması istenebilecektir. Kriz, Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş hallerinde, Üst Makamlardan gelecek direktifler doğrultusunda alınması gerekli güvenlik önlemleri Đdareden gelen talimatla Yüklenici şirket tarafından alınarak icra edilecektir Đdarenin tüm girişlerinde Đdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda kontrol ve denetimde bulunacak ve bu konularda Koruma ve Sosyal Đşler Servisi yetkililerine bilgi verilecektir. Đçeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja, hırsızlığa, kanunsuz eylemlere karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu amaçla Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde denetim, arama ve kontroller yapılacak, şüpheli durumlar Koruma ve Sosyal Đşler Servisi Yetkililerine ve gerektiğinde bu birimle koordineli olarak Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirilecektir Görev alanı içersinde görevi ile ilgili konularda Koruma ve Sosyal Đşler Servisine bilgi aktarılacak, gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporlar düzenlenecektir Yüklenici Şirketin güvenlik görevlileri gece ve gündüz sürdürdükleri nöbet hizmetinde sırasıyla TRT Diyarbakır Müdürü, Đlgili Müdür Yardımcısı ve Koruma ve Sosyal Đşler Servisi Şefinin denetim ve kontrolü altında görev yapacaktır. Acil durumlarda Güvenlik personeli adı geçen yetkililerle derhal temasa geçecektir Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de yukarıda sıralanan hükümler aynen tatbik edilecektir Güvenlik görevlilerinin WC ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerine ancak başka bir görevli kaydırılarak terk edilecektir TRT Diyarbakır Müdürlüğü, Malatya Verici Đşletmelerinden Sorumlu Başmühendisliği ve bağlı Kahramanmaraş-Elbistan TV/FM Ana Verici Đstasyonu ile Adıyaman-Kahta TV-FM Ana Verici Đstasyonlarında görevlendirilecek Güvenlik Görevlilerinin nöbet mahalleri ve bu mahallerde görevlendirilecek personel sayıları Đhale dokümanlarında belirtilmiş olup, Đş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresi aşılmamak şartıyla her bir mahalde çalışan Güvenlik Görevlilerinin vardiyaları ile her vardiyada çalışacak personel sayıları Yüklenici ile Đdare arasında karşılıklı olarak sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlamadan evvel kararlaştırılacaktır. Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü 37.1.Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Diyarbakır Mahkemeleri ve Đcra Daireleri yetkilidir. 16

17 Madde 38- Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 39 Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup, Đdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / /2009 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca Đdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı bir suretini Yükleniciye verecektir. ĐDARE TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA Đlyas AKSOY Müdür YÜKLENĐCĐ 17