T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0.

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Sürüm No Tekirdağ, 2010

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 18 D- Diğer Hususlar 19 II- AMAÇ ve HEDEFLER 19 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 19 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 19 C- Diğer Hususlar 19 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 20 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulamaulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 22 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar 22 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 23 A- Üstünlükler 23 B-Zayıflıklar 23 C- Değerlendirme 23 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 23 2

3 BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı; 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değiģiklik yapılması hakkında kanun ile kurulan Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete baģlamıģtır. Üniversitemizin fiziki yapılanmasına iliģkin planlama ve Uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karģılanmasına yönelik sorumluluklar üstlenen BaĢkanlığımız, genel olarak planlama ve Uygulama süreci etkinliğinin artırılmasını, kaynakların etkin ve verimli Ģekilde kullanılmasını sağlayacak Ģekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin, bu çalıģmanın da amacı olan 2010 yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak ekte sunulmuģtur. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye iliģkin diğer bilgiler değerlendirilmiģtir. Ġkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2010 yılına ait faaliyetlere iliģkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiģtir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıģtır M. Haluk ÖZBEK Yapı iģleri ve Teknik Daire BaĢkanı 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Üniversitemizin ihtiyaçları ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karģılayacak. ÇalıĢmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden iģlerin bir defada doğru ve en kısa zamanda yapıp, sürekli iyileģtirmeler yaparak kalitesizlik maliyetini azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyerek bireysel geliģimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düģük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluģturmak için kullanmayı amaçlamıģtır. Vizyon DeğiĢimin sorumlusu biziz ifadesinden hareketle örgütsel değiģimin nedenleri olan, teknolojik iletiģim, çalıģanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci akademik ve idari personelin çalıģmalarını ve boģ zamanlarını daha iyi ve etkin bir Ģekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla teknolojinin vermiģ olduğu imkanları bina, spor tesisi, çevre olarak çalıģmalar yapmaktır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aģırı bürokrasi, kalitesiz iģ gücünden oldukça uzaklaģarak günün Ģartlarına Uygulamanın kaliteye odaklaģma, esnekleģme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değiģime gitmektir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım programının hazırlanması, Tasdik edilen projelerin yaklaģık maliyet hesaplarını hazırlamak, Ġhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleģtirilmesi, Ödenek dağılımını sağlamak, Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak, Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak ve gerekli detay çalıģmalarını hazırlamak, Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak, Bünyesi dıģında hazırlanmıģ projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleģtirmek, 4

5 Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalıģmalarını belirlemek, Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek, Yapıların ve tesislerin tekniğine Uygulamanın inģa edilmesini sağlamak, ĠĢ ve iģçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, ġantiye düzenini sağlamak, Kampus düzenini korumak için inģaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak, Yıllık ödenek doğrultusunda, Yıllık ve aylık iģ programlarını hazırlamak ve gerçekleģmesini sağlamak, Hizmete girmiģ binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inģaat iģleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleģtirmek ve arızaları gidermek, Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karģılamak, YerleĢkede bulunan ve yapımı devam eden tüm inģaatların ülke koordinatlarına Uygulamanın olarak hali hazırını çıkarmak, Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygulamanın hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak ediģleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk iģlemleri ile ödeneklerin takibini yapmak, Üniversitemiz kampuslarının imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması, YerleĢkede yapımına baģlanacak olan tüm inģaatların, inģaat ruhsatlarının çıkarılması ve inģaat izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması, YerleĢkemizin ilgili bulundukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iģ ve iģlemleri yapmak ve takip etmek. 5

6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı BaĢkanlığımız tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14 de bulunan Tekirdağ Belediyesi Su ĠĢleri Müdürlüğü ne ait geçici binada Rektörlüğümüzün diğer birimleriyle birlikte hizmet vermiģ olup, tarihleri arasında Üniversitemizin Değirmenaltı Mevkiindeki YerleĢkesinde mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık binası 3 üncü katında yapılan bölme çalıģmaları sonucunda oluģturulan yaklaģık 60 m² lik bir yerde hizmet vermiģ olup, tarihinden itibaren, Derslik ve Merkezi Birimler A1-A2 Blok'ta 3. katta hizmetine devam etmektedir. BaĢkanlığımız dört odadan oluģmaktadır Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri 1.2- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 14 Adet Kantin Alanı : 3650 m² Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: m² Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı : 1 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 2000 m² Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 1000 KiĢi Personel Yemekhane Sayısı : 2 Adet Personel Yemekhane Alanı : 300 m² Personel Yemekhane Kapasitesi : 200 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı Misafirhane Kapasitesi : Adet : KiĢi 6

7 Öğrenci Yurtları Oda Sayısı Alanı m² Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Lojmanlar Lojman Sayısı : 22 Adet Lojman Bürüt Alanı : 460 m² Dolu Lojman Sayısı : 10 Adet BoĢ Lojman Sayısı : 12 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 1 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : 1500 m² Açık Spor Tesisleri Sayısı : 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : 720 m² Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Toplantı Salonu 3 Konferans Salonu 1 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı : Adet Sinema Salonu Alanı : m² Sinema Salonu Kapasitesi : KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi : Adet : KiĢi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı : Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı : m² Mezun Öğrenciler Derneği 7

8 Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı : Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı : m² Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı : Adet Anaokulu Alanı : m² Anaokulu Kapasitesi : KiĢi Ġlköğretim Okulu Sayısı : Adet Ġlköğretim Okulu Alanı : m² Ġlköğretim Okulu Kapasitesi : KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m²) ÇalıĢma Odası Toplam Kullanan Sayısı (KiĢi) Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m²) Kullanan Sayısı Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı :... Adet Ambar Alanı :... m² 1.5- ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı : 1 Adet ArĢiv Alanı : 30 m² 1.6- Atölyeler Atölye Sayısı : Adet Atölye Alanı : m² 1.7- Hastane Alanları 8

9 Birim Sayı (Adet) Alan (m²) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 2- Örgüt Yapısı Namık Kemal Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı örgüt Ģeması Ģekildeki gibi olması gerekmesine rağmen 2008 yılında 4 teknik ve 3 idari personel 1 daire baģkanından oluģan kadromuz 2009 yılında görev değiģiklikleri, görevden ayrılma ve 5 teknik personelin göreve atanması sonucu, 10 kiģilik teknik personel ve 1 daire baģkanı ile faaliyetlerini sürdürmüģtür yılında BaĢkanlığımızda 1 daire baģkanı önderliğinde görev yapan genel idari hizmetler kadrosunda 1 personel, teknik hizmetler sınıfında 14 teknik personel, görevlendirme ile diğer birimlerden gelen 1 teknik personel, 3 akademik personel bulunmaktadır. Bunların dıģında kadrosu baģkalığımızda olup, farklı birimlere görevlendirilen 9 teknik personel yer almaktadır. Etüt-Proje Birimi Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi Bakım ve Onarım Birimi Peyzaj ve Emlak Birimi Ġhale ve Satın Alma Birimi Ġdari ĠĢler-Tahakkuk Birimi 9

10 YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI ORGANĠZASYON ġemasi YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Sekreter ETÜT PROJE BĠRĠMĠ Yapılacak iģlerin etüt ve proje gibi hazırlıklarını yaparak ya da yaptırarak ihale edilmesini ile yükümlüdür. YAPI DENETĠM ve KONTROLLÜK BĠRĠMĠ Yapılan iģlerin kontrollük ve denetim iģleri ile yükümlüdür. BAKIM ONARIM BĠRĠMĠ Kurumumuzda gerekli olan bakım-onarım ve tadilat iģleri ile yükümlüdür. PEYZAJ ve EMLAK BĠRĠMĠ Kurumuzun kayıtlı taģınmazlarının ve kamulaģtırması planlanan taģınmazların takibi ile çevre düzenleme iģlerinden yükümlüdür. ĠHALE ve SATIN ALMA BĠRĠMĠ HazırlanmıĢ projelerin ihale edilmesi ile mal ve hizmet alımlarından yükümlüdür. ĠDARĠ ĠġLER-TAHAKKUK BĠRĠMĠ Devam eden ya da bitirilen iģlerin ödemelerinin gerçekleģtirilmesi, Personelin özlük iģlerinin takibi ile yükümlüdür. 10

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Ġhale Otomasyonu YaklaĢık Maliyet Hesaplama Otomasyonu Autocad Architecture 2011 Revit Architecture Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 22 Adet TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı: 2 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı Cinsi (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Yazıcı 10 Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 4- Ġnsan Kaynakları Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 11

12 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 12

13 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğr. Elm. Sahne Uygulamaulatıcısı Toplam 13

14 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri 4.7- Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Ġdari Hizmetler 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 14 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Dolu BoĢ Toplam Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde 12,5 37,5 43,75 6, Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl KiĢi Sayısı Yüzde 56,25 12,5 6,25 6,25 18, Üzeri Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 43,75 18,75 12,5 12,5 12,5 14

15 4.11- ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi KiĢi Sayısı Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 15

16 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Yüzde* Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Yüksek Lisans Doktora Yapan Birimin Adı Programı Yapan Sayısı Toplam Sayısı Tezli Tezsiz Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Bölümü Kadın Erkek Toplam 16

17 5.2- Sağlık Hizmetleri ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler 2010 Yılı Ġtibari Ġle Yapımı Tamamlanan ĠĢler NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠRMENALTI YERLEġKESĠ GĠRĠġ KAPISI VE ÇEVRE TANZĠMĠ YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn /5621 SözleĢme tarihi 08/03/2010 SözleĢme bedeli ,00 TL Yer teslim tarihi 12/03/2010 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 27/04/2010 Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00 Karakteristik özellikleri Açıklamalar AYBERK ĠNġ.GIDA.SAN. ve TĠC. LTD.ġTĠ SözleĢme kapsamındaki iģler ve peyzaj çalıģmaları tamamlanmıģtır. 17

18 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTĠNAT DUVARI VE OTOPARK YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn / SözleĢme tarihi 02/12/2009 SözleĢme bedeli ,00 TL Yer teslim tarihi 03/12/2009 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 25/03/2010 Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00 Karakteristik özellikleri Açıklamalar Doruk Yapı Taah. Tic.Ltd.ġti. 03/12/2009 tarihinde yer teslimi yapılan iģte, iģler tamamlanmıģ olup geçici kabulü yapılmıģtır. 18

19 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMAULAMA HASTANESĠ SERVĠS KATLARI TADĠLATI Ġhale tarihi / ikn /5614 SözleĢme tarihi 16/02/2010 SözleĢme bedeli ,00 TL Yer teslim tarihi 17/02/2010 Yüklenici Deniz Derya ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti.. ve Kule ĠnĢ. Turz. Müh.Tic.Ltd. ġti. ĠĢ Ortaklığı ĠĢ bitim tarihi 20/04/2010 Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00 Servis Katlarında 43 Adet Hasta Odası, Koridorların ve Tuvaletlerin Tadilatı (Boya,Badana,Asma Tavan, PVC DöĢeme Kaplaması), Karakteristik özellikleri 3 Adet Yoğun Bakım Ünitesi OluĢturulması Ameliyathanelerde döģeme kaplaması ve otomatik kapıların yapılması. SözleĢme kapsamındaki iģler tamamlanmıģ olup, bina hizmete Açıklamalar açılmıģtır. 19

20 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2000 KVA GÜCÜNDE TRAFO TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn / SözleĢme tarihi 03/12/2009 SözleĢme bedeli ,00 TL Yer teslim tarihi 04/12/2009 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 15/04/2010 Ödeme yüzdesi % 100,00 Çizgi Elektrik (Mehmet Mazmanoğlu) Ġmalat yüzdesi % 100,00 Mevcut trafonun iptal edilerek Ziraat Fak., Uygulama Oteli, Karakteristik özellikleri Merkezi Derslikleri, AyĢe Menger Kız Yurdu ve Hayvancılık Tesislerini besleyen 2000 kva trafo yapıldı. 04/12/2009 tarihinde yer teslimi yapılan iģte, sözleģme Açıklamalar kapsamındaki iģler tamamlanmıģ olup geçici kabulü yapılmıģtır. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2 ADET 1000 KVA GÜCÜNDE TRAFO TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn / SözleĢme tarihi 28/05/2010 SözleĢme bedeli ,00 TL Yer teslim tarihi 01/06/2010 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 21/07/2010 Ödeme yüzdesi % 100 Ġmalat yüzdesi % 100 Karakteristik özellikleri Açıklamalar SENKRON ELEK. MÜH. OTOMASYON YAZ. ĠNġ. TAAH. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 1 Adet 1000 kva Uygulama Hast. 1 Adet 1000 kva Spor Salonu olmak üzere toplam 2 adet. Ġmalatlar tamamlanmıģ, geçici kabulü yapılmıģ olup, hizmete açılmıģtır. 20

21 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIK ve KAPALI SPOR TESĠSLERĠ KAPALI SALON ĠNġAATI Ġhale tarihi / ikn / SözleĢme tarihi 08/12/2009 SözleĢme bedeli ,47 TL Yer teslim tarihi 10/12/2010 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 22/07/2010 Ödeme yüzdesi % 100 Ġmalat yüzdesi % 100 Karakteristik özellikleri Açıklamalar MUFA ĠNġ. ve SAN. A.ġ m² Toplam inģaat alanı 415 Seyirci kapasiteli Çok amaçlı oyun salonu (Basketbol, Voleybol, Badminton, Tırmanma duvarı) SözleĢme kapsamındaki iģler tamamlanmıģ olup geçici kabulü yapılmıģ olup, hizmete açılmıģtır. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ B BLOK GÜÇLENDĠRME VE TADĠLAT YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 24/06/ /64484 SözleĢme tarihi 23/07/2010 SözleĢme bedeli ,00 + KDV Yer teslim tarihi 27/07/2010 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 27/11/2011 Ödeme yüzdesi Ġmalat yüzdesi % 100 Karakteristik özellikleri Açıklamalar Güney Yapı (Mehmet Güney) % 70, ,915 TL (Son hakediģi hazırlık aģamasında) 7500 m ² Toplam ĠnĢaat Alanlı B Blok Güçlendirmesi 500 m² Ara Kat Ġlavesi (24 Adet Ofis, ArĢiv, Toplantı Salonu) 27/07/2010 tarihinde yer teslimi yapılmıģ olan iģin geçici kabulü yapılmıģ olup, hizmete açılmıģtır. 21

22 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ DERSLĠK VE MERKEZI BĠRĠMLER ĠLE MERKEZĠ ARAġTIRMA LABORATUVARI (B-C-D BLOK) YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 26/02/ / 9176 SözleĢme tarihi 24/02/2010 SözleĢme bedeli Yer teslim tarihi 29/04/2010 Yüklenici ,96 TL ,42 TL= ,38 TL Derya ĠnĢ Tic. ve San. Ltd. ġti. ve Barslan Müh. (Ebru Akpolat) Ortak GiriĢim ĠĢ bitim tarihi 29/10/2010 Süre uzatımı ile 01/12/2010 Ödeme yüzdesi % 96 Ġmalat yüzdesi % 100 Karakteristik özellikleri Açıklamalar m² Toplam inģaat alanı 37 Adet Derslik (Ġlave imalatlar ile 55 adet derslik) 12 Adet Laboratuar 5 Adet Rezerve alan tarih itibariyle yer teslimi yapılan ve toplam 3 bloktan (12000 m2) oluģan merkezi derslik birimlerinin B Bloğu kısmi eksikliklerle Eylül ayı sonunda hizmete verilmiģ olup, diğer bloklarda geçici kabulü yapılmıģtır. 22

23 B BLOK (2.276 M2) Kat Mahal adı Toplam 2. Bodrum kat Sığınak 1. Bodrum kat Kantin Zemin kat Mutfak GiriĢ holü Güvenlik 2 adet derslik 1. Kat 5 adet derslik 2. Kat 5 adet derslik 12 adet derslik C BLOK (6.307 M2) Kat Mahal adı Toplam 1. Bodrum kat Kantin Teknik oda Mutfak deposu 2 depo Rezerv al. Ve sığınak Bay- bayan wc 3 adet depo Zemin kat 3 adet derslik 4 adet multidisipliner lab. Bay- bayan wc ArĢiv 9 adet derslik 3 adet derslik 12 adet multidisipliner lab. 1. Kat 4 adet mulidisipliner lab. Bay- bayan wc Rezerv oda 3 adet derslik 3 adet bay- bayan wc 3 adet arģiv 2. Kat 4 adet mulidisipliner lab. Bay- bayan wc ArĢiv D BLOK (3.421 M2) Kat Mahal adı Toplam 1. Bodrum kat 5 adet depo, arģiv Teknik oda Teknik oda Zemin kat Mutfak Kantin 1. Kat GiriĢ holü 2 adet derslik 2. Kat 7 adet derslik 3. Kat 7 adet derslik 5 adet depo, arģiv 2 adet teknik oda 16 adet derslik 23

24 2010 Yılı Ġtibari Ġle Yapımı Devam ĠĢler NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ (YARI OLĠMPĠK YÜZME HAVUZU VE GĠRĠġ BLOĞU) YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 16/07/ / SözleĢme tarihi 07/09/2010 SözleĢme bedeli ,00 + KDV Yer teslim tarihi 14/09/2010 Yüklenici Mufa ĠnĢ Ltd ġti ĠĢ bitim tarihi 22/05/2011 Ödeme yüzdesi % 38, ,50 TL Ġmalat yüzdesi Karakteristik özellikleri Açıklamalar % 52 (HakediĢi hazırlık aģamasında) 5260 m² Toplam inģaat alanı Yarı olimpik yüzme havuzu Kondisyon, Fitness, Squash Salonları, Sauna, Hamam, Sporcu Masaj Odaları 07/09/2010 tarihinde sözleģmesi yapılmıģ olup, 14/09/2010 tarihinde iģe baģlanmıģtır. Yapımı hala devam etmekte olup, imalat yüzdesi % 52 aģamalarına gelinmiģtir. 24

25 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜK BĠNASI VE KONFERANS SALONU YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 26/02/ / SözleĢme tarihi 16/06/2010 SözleĢme bedeli ,33 TL Yer teslim tarihi 21/06/2010 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 20/06/2011 Ödeme yüzdesi % 33,53 Ġmalat yüzdesi % 35 Karakteristik özellikleri Açıklamalar Derya ĠnĢ Tic. ve San. Ltd. ġti m² Toplam inģaat alanı Konferans Salonu Senato Odası Daire BaĢkanlıkları Rektörlük Katı 21/06/2010 tarihi itibariyle yer teslimi yapılmıģ olup, kaba inģaatın % 76 sı, toplam inģaat imalatının ise % 35 i tamamlanmıģ durumdadır, betonarme imalat çalıģmaları devam etmektedir. 25

26 2. Bodrum 1. Bodrum Zemin 1. Kat 2. Kat 3.,4.,5.,6.,7. 8.Kat 9. Kat 10. Kat 11. Kat A BLOK B BLOK REKTÖRLÜK KONFERANS SENATO 549 m2 Depo-ArĢiv 1.645,93 m ,63 m2 900 m2 Garaj- Kazan Dairesi-Güvenlik-Rezerv Alan Sığınak-Fuaye-Konferans Salonu 790,97 m ,96 m2 0 GiriĢ-Lobi GiriĢ-Konferans Salonu-Fuaye 790,97 m2 781,68 m2 0 Toplantı Odaları GiriĢ 790,97 m2 724,4 m2 707,66 m2 Senato-Toplantı Odaları 636,80X5=3.184 m2 0 0 Daire BaĢkanlıkları 636,8 m2 0 0 Rektör DanıĢmanları-DıĢ ĠliĢkiler-Hukuk-Proje GeliĢtirme-Toplantı Odaları 636,8 m2 0 0 Rektör Yardımcıları-Genel Sekreterlik-Özel Kalem 636,8 m2 0 0 Rektörlük-Toplantı Odaları 636,8 m2 0 0 Restorant Toplam m ,67 m ,66 m2 26

27 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MORFOLOJĠ BĠNASI YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 13/09/ SözleĢme tarihi 19/10/2010 SözleĢme bedeli Yer teslim tarihi 25/10/2010 Yüklenici ĠĢ bitim tarihi 29/11/ ,00 TL+KDV NAMIK KEMAL YÜCEL Ödeme yüzdesi % 7, Ġmalat yüzdesi % 3 Karakteristik özellikleri Açıklamalar m² Toplam ĠnĢaat Alanı tarihinde yer teslimi yapılmıģ olup, iģler düzenli bir Ģekilde sürmektedir. A-B ve C Bloktan oluģan binada A ve B Bloğun temel betonu atılmıģ. Bodrum katları çıkılmak üzere hazırlanmıģtır. C Bloğun kazısı yapılmıģtır. Beton aģamasına gelinmek için diğer imalatlar yapılmaktadır. 3 blokta birden çalıģmalar sürmektedir Yılı Ġtibariyle Kampüste Ve Diğer YerleĢkelerdeki Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları AraĢtırma Uygulama Hastanesi Öneri Peyzaj Projesi ÇarĢı Rektörlük Öneri Peyzaj Projesi N.K.Ü. Uygulama Oteli Peyzaj Projesi ve Uygulaması Merkezi Derslikler ve Çevresi Peyzaj Projesi ve Uygulaması N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası Yanı Otopark Çevresi Peyzaj Projesi ve Uygulaması Merkezi Derslikler KarĢısı Otopark ve Çevresi Peyzaj Projesi ve Uygulaması N.K.Ü. Ziraat A-B Blok Önü Çim Alan Tesisi N.K.Ü. GiriĢ Kapısı Peyzaj Projesi ve Uygulama ĠĢi 27

28 2010 Yılı Ġtibari Ġle Proje AĢamasındaki ĠĢler Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Binası Yapım ĠĢi Poliklinik bloğu m² Ġdare bloğu 5784 m² Hasta servisleri bloğu m² YapılaĢma toplam m² Otopark 4534 m² Toplam m² 2010 Yılı Ġtibari Ġle Alt Yapıya ĠliĢkin ÇalıĢmalar Alt yapıya iliģkin çalıģmalar proje aģamasında olup, çalıģmalar devam etmektedir. Ayrıca 2010 yılı içerisinde; Namık Kemal Üniversitesi Merkez ve Ġlçelerdeki yerleģkelerde aģağıda liste halinde verilen muhtelif tadilat ve onarımlar tamamlanmıģtır: NKU Ziraat Fak B-Blok döģeme kaplaması NKU Ziraat Fak A-Blok döģeme kaplaması NKU Fitness Salonu ve Akademik Personel Yemekhanesi Sıhhi Tesisatı NKU Mutfak Ana Kalorifer Boru Yenileme Akademik Personel Yemek Ve Muhtelif Tadilatı Öğrenci Yemekhanesi Çatı Katı Kolon Dipleri Granit Kaplama Sosyal Tesisler Yemek Asansör Yapım ĠĢi ġarköy Mutfak Rest Otel Odası Tadilatı Muhtelif Alçı Duvar Tadilatları Muratlı Çatı Onarım Fitnes Salonu Elektrik Ġlave ĠĢi Muhtelif Elektrik ĠĢi NKÜ Fen Edebiyat Fak Biyoloji Bölümü Tadilat ĠĢi NKÜ Ziraat Fak Bitki Koruma Bölümü Laboratuar Tadilat ĠĢi NKÜ Moleküler Fitopatoloji Ve Viroloji Bölümü Tadilatı 28

29 NKÜ Fen Edebiyat Fak Kimya Böl Laboratuar Tadilat ĠĢi Muhtelif Tadilatlar (Elektrik Tesisatı ĠĢleri) A1-A2 Blok Önü Otomatik Sulama Sistemi NKÜ Fen Edebiyat Fak Fizik Böl Laboratuar Tadilat ĠĢi NKÜ Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuar Tadilat ĠĢi Ziraat A-B Blok Bahce Bitkileri YetiĢtirme Serası Elek ĠĢi Yapılması A1-A2 Blok Derslikler, Ziraat A-B Blok Makina Tesisat Yapım ĠĢi NKÜ Kütüphanesi Ve Ziraat Fak A Blok Bahçe Bitkileri Bitki YetiĢtirme Serasına Elektrik ĠĢi Öğrenci Yem Etrafı Traverten Kaplama ĠĢi Dekanlık Binası, Uygulama Oteli Arasında Telefon Data Hattı Sosyal Tesisler Önü Otopark Saha Betonu Uygulama Oteli DıĢ Cephe Boyası AraĢ ve Uygulama Hastanesi Servis Katları Hasta Yatak BaĢı Ġlave Elektrik ĠĢi Piramit Salonu GiriĢi DöĢeme Kaplaması Yapım ĠĢi Muhtelif Laboratuar Ġlave Elektrik ĠĢi Dekanlık Binası Önü Betonarme Üzeri AhĢap Oturma Yeri Yapılması ĠĢi Öğrenci Kantin ĠniĢ Ve Fan Coil Elektrik Tesisatı AraĢ ve Uygulama Hastanesi Servis Katı HemĢire Odaları Tadilatı Ve Bodrum Kat Yemekhane Yapılması Kütüphane ve Dokümasyon Tadilatı Kampüs Ġçi Muhtelif Tadilatları Peyzaj Alanları Tesviyesi ve Geçici Servis Yolunun Kaldırılması Muhtelif Demir Ġmalatları Yapılması AraĢ ve Uygulama Hastanesi Amel DıĢ Cephe Boyası ĠĢi AraĢ ve Uygulama Hastanesi Saha Betonu Yapılması AraĢ ve Uygulama Hastanesi Asansör Tadilatı Yapım ĠĢi Öğrenci Yem Rektörlük Duvar Boyası ve GiriĢ Kapısı Önü Betonu NKÜ Sosyal Tesisler DıĢ Cephe Boyası Yapılması AraĢ ve Uygulama Hastanesi GiriĢ Katı Ve Servis Katlarına Yangın Ġhbar Tesisatı Yapılası Fen-Ede Fak Tezgah Altı Dolap ve Ziraat Fak Toprak Böl Dolap Yapılması NKU GiriĢ Kapısı Öğrenci GeçiĢ Bölümü Alüminyum Doğrama Yapılması NKU AraĢ Ve Uygulama Hastanesi Kampüs Ġçi Muhtelif Tadilatlar Yapılması NKU Yaya Yolu, Drenaj Hattı Ve Tohum Merkezi Tadilatı NKÜ Ziraat Fak Dekanlık Ösym Soru Odası Yapılması ĠĢi NKU Muhtelif Yerlerde Elektrik ĠĢleri Yapımı Dekanlık Binası ve Fizik, Bioteknoloji Laboratuar Sosyal Tesisler Su Deposu Panosu Elektrik ĠĢi Ödemesi AraĢ ve Uygulama Hastanesi Bodrum Kat Poliklinikleri Yapılması Merkezi Derslikler Zemin Kat Soğutma Yapımı 29

30 Kampus GiriĢ Kapısı DıĢ Kısımda Tretuar Bordur DeğiĢtirilmesi Ve Parke Kaplama Yapılması ĠĢi Piramit Sal Yem, Konferans Salonu Tıp Fak Elekrik panosu Elektrik ĠĢi Piramit Toplantı Salonu Havalandırma Tesisatı Yapım ĠĢi Muhtelif Tadilatları (GiriĢ Kapısı Asma Tavan Öğrenci Mescidi Yapılması ĠĢi AraĢ ve Uygulama Hastanesi Bodrum Kat Poliklinik Havalandırma ĠĢi Muhtelif Traverten Ve Mermer Kaplaması ĠĢi Muhtelif Demir Ġmalatları Yapılması AraĢ ve Uygulama Hastanesi Sosyal Tesis Binasına AhĢap Kapı Yapılması GiriĢ Kapısı Tretuarların Traverten Kaplama Yapılması ĠĢi Merkezi Derslikler Binasına 2 Adet Bil Laboratuar Yapılması Ve AraĢ Ve Uygulama Hastanesi Kablo Çekilmesi NKÜ Ziraat Fak Dek B Blok Güçlendirilmesi Kazısı ĠĢi NKÜ GiriĢ Kapısı Tretuarların Traverten Kaplama Yapılması ĠĢi NKÜ Ziraat Fak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Bölümleri Sıhhi Tesisat Onarım ĠĢi NKÜ AraĢ Ve Uygulama Hastanesi Yangın Dolabı, Kirli ÇamaĢır Atık Bacası Ve Yağmur ĠniĢlerinin Kanalizasyona Bağlanması Muhtelif Yerlerin Elektrik ĠĢi NKÜ Muhtelif Doğrama Tamiratların Yapılması (Rektörlük Önü KüpeĢte, Rektörlük Ġçi Alüminyum Pencere Doğrama, Cam Söküp Takma) Zemin Kat Ġlave Soğutma Yapımı Marmara Ereğlisi MYO DıĢ Cephe Boyası Yapılması Ziraat Fak A-B Blok Ve Piramit Salon Merdivenlerin Traverten Kaplama Yapılması Çerkezköy MYO DıĢ Cephe Boyası Yapılması ĠĢi Ziraat Fak Dekanlığı B Blok Güçlendirilmesi Betonu Muhtelif Alüminyum Mat Korkuluk Yapılması NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Ve Yapı Denetim Laboratuar Yapılması NKÜ Merkezi Derslikler A1-A2 Blok Önü Otopark Yapımı Ve Dekanlık Önü Tamiratları NKÜ Teknik Bilimler MYO Mobilya Ve Dekorasyon Laboratuar Ve Yapı Malzemesi Laboratuar Elektrik ĠĢi Teknik Bilimler MYO A-B Blok Binasının Ġç Cephe Boya Yapılması Hayrabolu MYO Wc Tesisat Ġmalatlarının Yapılması ÇarĢı Rektörlük Binası Ġç Cephe Boyasının Yapılması Hayrabolu MYO DıĢ Cephe Boyası Yapılması Ziraat Fak Dekanlığı Arkası Otopark Yapılması Muhtelif Alüminyum Kapı Doğraması Yapılması ĠĢi Ziraat Fak Dekanlığı B Blok GiriĢi DöĢeme Kaplaması Merkezi Ders Kütüphane GiriĢi Fotoselli Kapı Ve Rektörlük Katı Pencere Kanadı Yapılması 30

31 Muhtelif Demir Ġmalatlarının Yapılması (Üniversite Hastanesi Tezgahı, Üniversite Hastanesi Kapısı, Ziraat Kimya A Blok Parmaklık, ĠnĢaat Laboratuar Tezgahı, Tekstil Atölyesi Tezgahı) NKÜ Foseptik Çukuru Ve Dekanlık Arkası Otoparka Ek Yapılması ĠĢi NKÜ GiriĢ Kapısı Mutfak Tezgah Altı Ve Tezgah Üstü Dolap, Teknik Bilimler ĠnĢaat Laboratuarı Tekstil Atölyesine Kapı Yapılması Muhtelif Peyzaj Alanları Tesviyesi Ve GiriĢ Kapısı Servis Yolu Muratlı MYO Laboratuar Önü Beton Parke Yapımı Ve Tadilatı NKÜ Çevre Spring Sulama Ġlave ĠĢlerin Yapılması ĠĢi Kampus Alanında Mevcut Olan Direklere Pvc Kaplamalı Kafes Teli Temini Ve Çekilmesi ĠĢi Kampüs GiriĢ Kapısı Ġç Kısımda Tretuvar Ve Bordur DeğiĢtirilmesi Ve Parka Kaplama Yapılması Muhtelif Hafriyat Ve Tesviye ĠĢlemlerinin Yapılması Kampüs Alanında Bütün Bordür TaĢların Boyanması NKÜ Muhtelif Parke Kaplama TaĢı Yapılması (Derslik Önü Oluk, Uygulama Otel Arkası Teknik Bilimler Ve Kantin Arası Yol) NKÜ Muhtelif Tesviye, Dolgu Ve Hafriyat Yapılması Dekanlık Arkası Ek Otopark Yapım ĠĢi Çorlu Müh B Blok Güçlendirme Çorlu Müh Mimarı Proje Çizimi E-f-g-h Blok Mimari Projeler Rektörlük Binası Projeleri Rektörlük Binası ve Ġdari Birimler Elektrik Proje Çizim ĠĢi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Servis Katları Elektrik Projesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Trafo Tesisi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Elektrik Projesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Mekanik Projesi Çorlu Müh Fak Alanı Halihazır Yapılması Spor Kompleksi Elektrik Projelerinde Revizyon Yapılması AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurdu Halihazırı 200 Yataklı AraĢ ve Uygulama Hastanesi Binasına Ait Avan Projelerinin Hazırlanması Hayrabolu MYO Güçlendirme Projesine Esas Zemin Etüdü Yapılması Ziraat Fak A Blok Karo Seramik Alımı Ziraat Fak B Blok Karo Seramik Alımı Boya ve 4cm Kaplama Malzeme Alımı ĠnĢaat Malzemesi Alımı Muhtelif ĠnĢaat Malzemesi Alımı NKÜ Binaları Tadilat Ve Onarımında Kullanılacak Muhtelif Malzemesi Alımı Çorlu Müh Fak & Kalem Elektrik Malzemesi Alımı NKÜ Çorlu Müh Fak Ġlave Dersliklerde Kullanılmak Üzere Alınacak Kalorifer Peteği Ve Sıhhi Tesisat Yapı Malzemelerinin Satın Alınması 31

32 Çorlu Müh Fak Ġlave Dersliklerde Kullanılmak Üzere Alınacak Kalorifer Ve Sıhhi Tesisat Alt Yapı Malzemelerinin Satın Alınması NKÜ ĠnĢaat Malzemesi Alımı GiriĢ Kapısı, Mutfak Dolabı, Paravan Yapılması Spor Salonu Bölme Duvar Yapılması Çorlu Müh Fak Ek Binasına Ġlave Derslik ve Büro Yapılması ĠĢi Çorlu Müh Fak Merdiven Ve Tezgah Yapılması Çatı yalıtım Piramit Salonu Çatı ĠĢi ÇarĢı Rektörlük Binası DıĢ Cephe Boyasının Yapılması Hayrabolu MYO Kampüs Sınırı Tel Çit Yapılması ĠĢi Otopark Yapılması Çorlu Müh Fak Tretuar Yapılması Tretuar Otopark Yapılması Kampüs Yurt Yolu GiriĢi Tel Çit Yapılması NKÜ ġarköy MYO Ve Ziraat Fakültesi A Blok Kazan Daireleri Onarım ĠĢleri NKÜ Marmara Ereğlisi, Muratlı MYO Kazan Dairesi Onarım ĠĢleri Sağlık Kültür Daire BaĢkanlığına Depo yapılması AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurt Yoluna Tel Çit Çekilmesi NKÜ Teknik Bilimler Lab. ve Tekstil Atölyesi Granit Tezgah ve Hayrabolu MYO Süpürgelik Yapılması, ÇarĢı Rektörlük Binası DıĢ Cephe Bakım ve Onarımının Yapılması Değirmenaltı YerleĢkesi Harita Hizmet Alım ĠĢi 32

33 5.4-Diğer Hizmetler Bu bolümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baģkaca açıklamaya gerek görülmemiģtir 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayıģının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın iliģkilendirilmesi ve tüm bunların sağlıklı çalıģmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluģturulacaktır Ġç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata Uygulama olarak; Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, Üniversitemizin tüm altyapı ve taģınmaz mallarının yapım, bakım ve onarımını yapılması, Yapılan iģlerin evraklarını tam ve eksiksiz olarak hazırlamak, Üst yönetimin belirlediği hedefler ve projelerin gerçekleģtirilmesi için gerekli teknik hazırlıkları yapmak, yaptırmak ya da yapımını denetlemek Faaliyetteki iģlerin Yapım ĠĢleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu esasları dikkate alınarak kontrolörlüğünü yapmak, iç denetimin unsurları arasındadır D- Diğer Hususlar Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baģka açıklamaya gerek görülmemiģtir II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya iliģkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV Grup) yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiģtir B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değiģmektedir Ancak örnek olması açısından aģağıdaki politika belgeleri sayılabilir Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, 33

34 C Diğer Hususlar Bu bölümde yukarda yapılan açıklamaya ilaveten baģkaca açıklamaya gerek görülmemiģtir III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 11-Bütçe Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 2010 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2010 GERÇEKLEġME TOPLAMI YTL YTL % , ,00 (Ek Ödenek) GERÇEK ORANI ,00 79 Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Ödeneğin büyük bir bölümünü oluģturan Derslik ve Merkezi Birimler yapım iģi için gerekli projelerin gecikmesi ve 4734 sayılı ihale kanununa göre yapılan ihalede, ihale sürecinin uzamasından dolayı yer telsimi aralık ayına sarkmıģtır Bu sebepten dolayı iģin %20 si tamamlanabilmiģ ve belirlenen miktar ödenmiģtir 12-Bütçe Gelirleri BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 2010 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2010 GERÇEKLEġME TOPLAMI YTL YTL % GERÇEK ORANI 34

35 Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe geliri bulunmamaktadır. 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 2010 yılı içerisinde mali denetim geçirilmemiģtir 4- Diğer Hususlar Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baģkaca açıklamaya gerek görülmemiģtir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir 11 Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri SAYISI 1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap SAYISI 35

36 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ 14 Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı PROJELER DPT TÜBĠTAK AB 2008 Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM 2-Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar 36

37 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Bütçe imkânlarımızın öngörülen projeler için yeterli oluģu, Firmalarca saygı duyulan bir kurum olmamız, Özverili ve çalıģkan personel yapımız, ÇalıĢanların yaģ ortalamalarının ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının ve yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması, ÇalıĢanların birbiri ile iliģkilerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması, Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterli oluģu, YapılaĢma çalıģmaların bütünlüğü ve devamlılığının beklenen düzeye yakın olması, Uygulama faaliyetlerinin topluma faydaya dönüģmesindeki yeterliliğin beklenen düzeye yakın olması, Kamu Kurum ve KuruluĢları ile sağlanan iyi iliģkiler. B- Zayıflıklar Planlama aģamasında oluģan aksaklıkların iģ akıģını bozması, Planlanan operasyonları yürütebilecek sayıda personelin olmayıģı, BaĢkanlığımızın mevcut sıkıntılarını giderme ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde öngörülen taleplerinin ( kadro ihtiyacı, çalıģma odaları, arģiv ve depoların) üst yönetim tarafından yeterince dikkate alınmaması veya karģılanamaması, Ġdari ve Teknik personelimizin özlük haklarında yıllardır yapılamayan iyileģtirmeler diğer resmi kurumlara göre gelir düzeyinin düģük kalmasına neden olmakta, zaten yetersiz sayıda olan personelin de geliri daha iyi olan diğer kurumlara geçiģ yapması ve bunun sonucu olarak da sunulan hizmetin kalitesinin olumsuz etkilenmesi, Kurum bütçesinin üçer aylık dönemlerde kullanılabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle uygulama ve yeni projelerin hayata geçirilememesi, zamanında yapılamaması, suresinde yetiģtirilememesi (Tasarruf Tedbirleri, Genelgeleri, Bütçe Hazırlama Rehberleri) Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olmaması, Ġdari personel sayısının yetersizliği nedeniyle sürekli değiģen ve yeni çıkan mevzuattın takip ve uygulama zorluğu, Fiziki alan yetersizliği, ĠĢ teknolojilerinin beklenen düzeyde olmaması, Teknik iģlerde kullanılan lisanslı yazılım programlarının maddi yetersizlikten dolayı yeterince sağlanamaması ve iģlerin bu nedenle aksaması, Temin edilen hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması, Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası iliģkilerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması. 37

38 C- Değerlendirme Yukarıda yapılan çalıģma, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve geliģmeye açık alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymak açısından oldukça önemlidir V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 5018 sayılı Kanun ile benimsenen kamuda stratejik yönetim anlayıģının vazgeçilmez unsurlarından olan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bakımından birim faaliyet raporu büyük önem taģımaktadır. Faaliyet raporumuzun hazırlanmasında, raporlamanın temel felsefesi ve aģağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmuģtur: Faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak Ģekilde hazırlanacağına iliksin Sorumluluk Ġlkesi, Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olmasının zorunlu olduğuna iliģkin Doğruluk ve Tarafsızlık Ġlkesi, Faaliyet raporlarının ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaģılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanacağına iliģkin Açıklık Ġlkesi, Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerektiğine iliģkin Tam Açıklama Ġlkesi, Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da aynı yöntemlerin kullanılacağına iliģkin Tutarlılık Ġlkesi Hazırlanan raporda öncelikle baģkanlığımızdaki tüm alt birimlerin yetki görev ve sorumlulukları belirtilmiģ, fiziki ve donanım altyapısı hakkında bilgiler verilmiģ, BaĢkanlığımızca sunulan ürün ve hizmetler değerlendirilmiģ ayrıca mevzuatla BaĢkanlığımıza verilen fonksiyonlara yer verilmiģtir Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır ve bu noktada bilgiye eriģimin önemi açıkça bilinmektedir. Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve nitelikli, deneyimli personele duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda ciddi planlamalar yapılmalı ve meslek içi eğitim ve sürekli mesleki geliģim seminerleri ile personele destek ve mekan sağlanmalıdır. BaĢkanlığımızca hazırlanmıģ olan faaliyet raporunun, 2011 yılı itibariyle artan personelimiz ile gelecekte yapılacak iģlerin daha hızlı ve kaliteli olacağına, kurumsal ve ulusal çalıģmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. 38