Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim Sayı: PAZARTESİ

Transkript

1 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 NİSAN 1964 PAZARTESİ Sayı: KANUNLAR R Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un cezasının affı hakkında Kanun Kanun No : 442 Kabul tarihi: 28/3/1964 Madde 1 Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe (Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, Verban) oğlu Stayonka'dan t(stoyanka) doğma 1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 tarihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. Adı geçen hakkında, Türk Ceza Kanununun 101 inci maddesi hükmü uygulanmaz. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 3/4/1964 İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu Kanun No : 443 Kabul tarihi: 28/3/1964 Madde 1 Asil ilkokul öğretmenlerinden (İlköğretim ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile cezaevi okullarında ve yetiştirme yurtlarında çalışan asil öğretmen, müdür ve yardımcıları dâhil) şehir ve kasaba.okullarında fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 100, köy okulunda çalışanlara da ayda 150 lira ilkokul öğretmeni ödeneği verilir, nüfus den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uygulanmasında köy» sayılır. Madde 2 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı kanunun 43 ve 45 inci, 31/3/1926 tarihî 788 sayılı kanunun 78 ve 79 uncu maddeleri ile 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin (ç) fıkrası gereğince verilen izinler dışında her ne sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe birinci madde de zikredilen ödenek verilmez. Hastalıkları sebebiyle işi başına gelmiyenlere, bu yüzden görevden ayrı geçen günlerin bir ders yılında toplamı 60 günü geçmemek üzere, eğitim ödeneği verilir. Geçici madde Birinci maddede sözü edilen eğitim ödeneğinin, 1964 bütçe yılma mahsus olmak üzere, % 50 si ödenir. Madde 3 Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 3/4/1964 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ek maddesine eklenen fıkralara ilişkin İçtüzük Madde 1 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ek maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, kisveleri ile birlikte, üstlük kumaşından, üzeri geniş ve körüklü, 11 cm. yüksekliğinde, sağ ve sol yanları katlanmaya elverişli şekilde köşe çizgili, sağ tarafında üstlüğün yakasındaki motiflerden dikey bir işleme bulunan başlık giyerler. (Ekli Şekil) Başlık, duruşmalarda ve kapalı yerlerdeki törenlerde giyilmez. Dışarıda saygı duruşlarında çıkarılır. Yürürlük : Madde 2 Bu İçtüzük Resmî Gazete'de yayınlandığı günden bir ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 3 Bu İçtüzük hükümlerini Anayasa Mahkemesi yürütür.

2 Sahife: 2 (Resmî Gazete) 6 NİSAN 1964 İLÂNLAR R Maliye Bakanlığından : Yapılacak iş : Başbakanlık Devlet Matbaası muhtelif onarım işi. Keşif tutan : (24.634,76) lira. Teminat miktarı : (1.847,61) lira. Eksiltme mahalli ve tarihi : 17/4/1964 Cuma günü saat (16) da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale olunacaktır. Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. Eksiltmeye iştirak etmek İsteyenlerin ihale gününden en az üç gün evveline kadar bu iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesiyle 1964 yılı ticaret odası vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazılıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz / 4-3 Yapılacak iş : MaUye Bakanlığı merkez bina aydınlık ve diğer kısımlarda yapılacak muhtelif onarım işi. Keşif tutan : (47.438,79) Teminat miktarı: (3.557,91) lira. lira. Eksiltme mahalli ve tarihi : 16/4/1964 Perşembe günü saat (16) da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale olunacaktır. Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün evveline kadar bu iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesiyle 1964 yılı ticaret odası vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak hazırlıyacakları (2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde) teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. Ankara Valiliğinden : 1416 / Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dumlupmar Polis Karakolu binasının Hacettepe mevkiinde yeni binası İnşaatı kapalı zarf eksiltme ile yaptırılacaktır. 2 Bu işin keşif bedeli 39997,40 lira olup muvakkat teminatı da 2999,81 liradır. 3 Eksiltme 20/4/1964 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de Ankara Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 4 isteklilerin muayyen gün ve saatten en az bir saat evveline kadar; yeterlik belgesi (Yeterlik belgesi Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden ihale tarihinden üç gün önce alınmış olacaktır ), Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplarını havi 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine uygun olarak tanzim edecekleri teklif zarflarını kapalı olarak komisyona vermeleri zaruridir. 5 Bu işe ait keşif ve şartnameler mesai saatleri dahilinde her gün Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünde (Ankara) da görülebilir. 6 Posta vesair gecikmeler nazan itibara alınmaz / takım yazlık bekçi elbisesi kumaş daireye, diğer malzeme ve işçilik mütaahhide ait olmak üzere kapalı zarf usulü ile diktirilecektir. Bunun muhammen bedeli (27.760) Ura ve geçici teminatı da (2.082) liradır. ihale 14/4/1964 Salı günü saat 15 te Vilâyet Konağında müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktır. Şartname, mühürlü numune elbiseler Bekçi Bürosunda görülebilir. ihaleye iştirak edeceklerin iş yerleri Ankara Belediye hududu içinde olacaktır. Ticaret odası belgesinin 1964 yılı vizesini yaptırmış bulunması şarttır. Kumaş bedeli (38.406,43) liranın ihale üzerinde kalan mütaahhit tarafından depozit olarak Bekçi Bürosuna yatırılacaktır. isteklilerin belirli gün saat 14 e kadar teminat mektubu ve ticaret odası vesikasını havı kapalı ve mühürlü zarfını Komisyon Başkanlığına veya Bekçi Bürosuna verecektir. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. Merzifon Asliye Hukuk tş Mahkemesinden : 1439 / /588 Davacı işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü vekuleni avukat Mustafa Cılız ve Burhanettin Nalbantoğlu tarafmdan dâvâlılar Aras Ticaret A. Ş. ve Kemal Uncu ve Çorum'da Şemsettin Doğan ve Aras Ticaret Şirketinin Merzifondaki işyeri şoförlerinden Keskin özçelik aleyhine açılan 3838 lira 91 kuruş alacak dâvasının yapılan muhakemesinde : Dâvâlılardan Keskin özçelik gösterilen adreste bulunmadığından hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 15/5/1964 Cuma günü saat 9 a talik edilmiş olduğundan keyfiyet davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. İğdır Asliye Hukuk Hâkimliğüıden : /657 IğöVın Baharlı Mahallesinden israfil kızı Kudret Akan tarafından Möıekli Caddesinde oturan kocası Hasan oğlu Hüseyin Akan aleyhine Mahkememize ikame eylediği boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvâlı adına çıkanlan davetiyeye verilen meşruhatta 4 ay evvel ikametgâhından ayrılıp semti meçhule gittiğinden bahisle bila tebliğ iade edildiğinden adı geçen davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar veritaüştir. işbu karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 15/5/1964 günü dâvâlı Hüseyin Akan'ın duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Nallıhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 963/230 Nallıhan ilçesinin Ali Ağa Mahallesi 389 hanede kayıtlı Yaşar Mısır ile karısı Güngör Mısır arasında cereyan eden boşanmadan mütevellit dâva sonunda : 6/3/1964 tarih ve 22 sayılı kararla taraflann birbirlerinden boşanmalanna, dâvâlı Güngör Mısır'ın bir yıl müddetle yeniden evlenememesine ve eski aile soyadının aynen muhafazasına iktisadi durumlan sebebiyle yoksulluk nafakası tahmiline mahal olmadığına karar verilmiştir. Dâvâlı Güngör'ün adresi semti meçhul bulunması sebebiyle karar özetinin ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurması aksi takdirde kararın kesinleşmiş gibi işlem göreceği ilânen tebliğ olunur Espiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 963/400 Davacı Espiye'nin Akdarı K. den Ayşe Bayram tarafmdan dâvâlı Terme'nin Yeni Mahallesinde mukim Hasan Bayram aleyhine ikame eylemiş olduğu zina sebebiyle açtığı boşanma davasının yapılan duruşmasında verilen karar gereğince : Dâvâlı Hasan Bayram'ın adresi tesbit edilemediğinden kendisine Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş gelmediği anlaşüdığından bu kere dâvâlıya gıyap karannmda Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan dâvâlının duruşmanın bırakıldığı 8/5/1964 Cuma günü saat 9 da Espiye Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunmasının kendisine gıyap kararının tebliği ilân olunur. 1479

3 6 NİSAN 1964 (Resmî Gazete) Sakii'e: 3 M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığını vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 240 ton çekilmiş mutfak tuzu toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi (120) şer tonluk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere ihale edilebilir. (120) tonun geçici teminatı (1530) liradır. Cinsi : Çekilmiş mutfak tuzu, Miktarı : 240 ton, M. bedeli : lira, G. teminatı : lira, İhale günü : 15/4/1964, saati : 11, / 4-4 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (İki) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Patates ve kuru soğanın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Cinsi Patates Kuru soğan Tamamı Miktarı M. bedeli G. teminatı Ton Lira Krş. Lira Krş. Günü Saati , , 6.150, Í , 28 Nisan / 4-2 M. S. B 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Ankara'da Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Karargâh binasında tadilât işleri yaptırılacaktır. Keşif bedeli" ,15 lira olup geçici teminatı 4.000,00 Lradır. ihalesi 16/4/1964 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Bomisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 11/4/1964 günü saat ye kadar Ankara'da Dz. K. K. Inş. Emi. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-3 Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hv. Garnizonunda sekizer daireli 3 aded lojman yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,06 lira olup geçici teminatı , liradır. İhalesi 22/4/1964 Çarşamba günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 17/4/1964 günü saat ya kadar Ankara Hv. K. K. Is. Inş. ve Emi. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-2 Kapalı zarf usulü ile izmir'de Orduevi ilâve inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,26 lira olup geçici teminatı ,00 liradır, ihalesi 4/5/1964 Pazartesi günü saat 16,00 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490.sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 27/4/1964 günü saat 16,00 ya kadar.ankara'da Dz. K. K. Inş. terlik belgesi almaları şarttır. Emi. Bşk. lığına müracaat ederek ye / 4-1 Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır Nato Hv. Meydanında hatbaşı bakımı binası yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,14 lira olup geçici teminatı 8.400,00 liradır, ihalesi 4 Mayıs 1964 Pazartesi günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin Ankara'da Hv. Is. Emi. ve Inş. D. Bşk. lığına 27 Nisan 1964 Pazartesi günü saat 16,00 ya kadar müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-1 Kapalı zarf usulü ile Konya Hv. Meydanında muhtelif inşaat yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,26 lira olup geçici teminatı ,00 liradır, ihalesi 4 Mayıs 1964 Pazartesi günü saat 15,30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin hazırlıyacakları teklif zarflarını 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin 27/4/1964 Pazartesi günü saat 16,00 ya kadar Ankara'da Hv. Is. Emi. ve Inş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. Finike Belediye Başkanlığından : 1461 / 4-1 Belediyemize ait Modag Marka beygir kuvvetinde devirli ve bununla beraber E. S. A. marka 33 kilovat 1000 devirli 50 frekans volt jeneratör, kayış, kasnak ve tablosu ile birlikte faal vaziyette bulunan motor ve jeneratör 28/4/1964 Salı günü saat 16 da Belediye binasında Belediye Encümeni huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır. 1 Muhammen bedeli Türk lirasıdır. 2 Geçici teminatı liradır. 3 Teminat akçesi ihale saatine kadar Belediye Veznesine makbuz mukabilinde yatırılması mecburidir. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. Keyfiyet ilân olunur. Boğazlıyan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 963/ /4-2 Boğazlıyan'ın Yoğun Hisar Köyünden Cihangir karısı Şaziye Duru tarafından aynı köyden Turulu oğlu Cihangir Duru aleyhine açmış olduğu 150 lira nafaka dâvasının yapılmakta olan duruşmasmda : Dâvâlı Cihangir Duru'nun adresi belli olmadığından 26/3/1964 günü duruşmada bulunması için ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediğinden hakkmda ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan 14/5/1964 günü duruşmaya gelmesi veyahutta bir vekil göndermesi göndermediği takdirde duruşmanın gıyabmda yapılacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Hendek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 963/606 K. No : 964/ Davacılar Hendek'in Aktefek Köyü 107 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafa, Cevdet, Cevat Tuncay taraflarından dâvâlı Hendek Nüfus idaresi aleyhine açılan soyadı değiştirilmesi dâvası neticesinde Hendek Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/2/1964 tarih ve 26/606 esas ve karar Sayılı ilâmiyle davacıların nüfustaki Coşar soyadlarının Tuncay olarak düzeltilmesine karar verilmiş olduğundan karar gereğince ilân olunur. 1476

4 Sahife: 4 (Resmî Gaaete) 6 NİSAN 1964 Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 1 İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( ,59) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 14/4/1964 Sah günü saat 16 da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek 'için isteklilerin : A) ( , ) liralık geçici teminatını, B) 1964 yılına ait Ticaret Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt, beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ve isteklilerin inşaatın yapılacağı mahalde işin yapılmasına lüzumlu tetkikatı yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları belgeye göre Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komîsyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 14/4/1964 Sah günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Son müracaat tarihi 9/4/1964 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / İzmir Zirai Araştırma ve Endrodüksiyon merkezi inşaatı 2 nci grup işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 İşin keşif bedeli ( ,49) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 13/4/1964 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) ( , ) liralık geçici teminatını, B) 1964 yılına ait Ticaret Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ve isteklilerin inşaatın yapılacağı mahalde işin yapılmasına lüzumlu tetkikatı yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları belgeye göre Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alackları yeterlik belgelerini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif melktuplarını 13/4/1964 Pazartesi günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Son müracaat tarihi 8/4/1964 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 1336 / İdaremiz Esenboğa Hava Limanı Uçuş ve emniyet sahaları haricinde kalan metre kare arazi 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulü ile artırma suretiyle kiraya verilecektir. 2 Muhammen bedeli ,50 lira olup geçici teminatı 1.845,64 liradır. İşbu teminat İdare veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesaba yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 3 Artırma 21/4/1964 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11,00 de Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında ve Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 5 Artırmaya gireceklerin belirli günde, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. T. B. M. M. Satmalma Komisyonu Başkanlığından : Cinsi Kravat Siyah papyon İş elbisesi İş gömleği Miktarı 1000 Aded 200» 500» 100O» 1555 / 4-1 Yukarıda cins. ve miktarı yazılı 4 kalem eşya kapalı zarf usulü satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Komisyonda ve İstanbul Millî Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli , lira ve geçici teminatı 4.530, liradır. İhalesi 29 Nisan 1964 Çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin kanuni şekilde ve şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri; zarflarm posta ile gönderilmesi halinde gecikmeler kabul edilmez. Tekliflerde her kalem eşya için ayrı ayrı fiyat yazılacak ve 1964 tasdikli ticaret odası belgesi bulunacaktır. Tarım Bakanlığından : 1598 I Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarihleri belirtilen ilâçlar 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapan zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe ait şartnameler Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Bölge Ziraat Mücadele Levazım Ambarlan Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. İlâcın cinsi Tütün mildiyösü fidelik devresi mücadele ilâcı Civalı kuru tohum ilâcı Malathionlu veya gusathionlu ilâç Miktarı Ton ,5-30 T. bedeli Lira Azdavay Sulh Hukuk Hâkimliğinden : G. Tem. Lira EKSİLTMENİN Günü Saati 28/4/ ,30 28/4/ , /4/ , / 4-1 Azdavay Askerlik Şubesi tarafından Şirinler Köyünden Mehmet oğlu Şevki Şen aleyhine açılan 565 lira tazminat dâvasının yapılan muhakemesinde : bulunduğun yapılmasına Dâvâlının adına çıkarılan davetiyeler adresi meçhul dan bahisle iade edildiğinden Mahkemece ilânen tebligat karar verilmiştir. Dâvâlının 29/4/1964 Çarşamba günü saat 10 da Azdavay Sulh Hu kuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı takdirde namına gıyap karan tebliğ edileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1478

5 6 NİSAN 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 5 Ankara Jandarma Satinalma Komisyon Başkanlığından ; Aşağıda cins, miktar, muhammen ibedel ve geçici teminatı yazılı 277 kalem oto parçasının kapalı zarfla eksiltmesi hizasındaki gün ve saatde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Ankara ve İstanbul Jandarma SatınaLma Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılğı Komisyona vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir İstekliye ihale edilebileceği gibi jeep ve Willys Piçk-Up parçaları ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Cinsi Jeep oto parçası Willys Piçk-Up oto par. Tamamı Miktarı Kalem M. bedel Lira Kr , ,70 " , ,25 } , ,95 I G. Tem. Lira Kr. İhale günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : Saati 16/4/ ,00 I486 / Mut ile Karaman arasında, Karayolları şantiyesine 5 Km. mesafede PTT, rölesinin yanında, VHF/VOR istasyon binası inşaatı ve yolu işi 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 Keşif bedeli ,54 lira olup geçici teminatı ,60 liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabiunde makbuz alınacaktır. 3 İşin eksiltmesi 21/4/1964 tarihine tesadüf eden Salı günü saat da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait İhale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde, Adana'da DHMİ Meydan Müdürlüğünde görülebileceği gibi aynı yerden 21,50 Ura bedel mukabilinde satın alınabilir. racaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. Müracaatlarda genel evrak kayıt tarih ve saati muteber olup, postada vâki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul olunmaz. 5 İsteklilerin en geç 17/4/1964 günü mesai saati sonuna kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, bir dilekçe İle Genel Müdürlüğe müa) B grupu mütaahhitlik karnesi veya sureti, b) Makina ve teçhizat beyannamesi, c) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname. 6 İsteklilerin 1964 yılı ticaret odası belgesi, İdareden alacakları yeterlik belgesi teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) Hatay Sulh Ceza Hâkimliğinden : 959/ / 4-1 Orman Kanununa muhalefetten sanık Tortum Cihanlı Köyünde nüfusa kayıtlı olup Antakya Atatürk Caddesi No. 5/1 de mukim Ahmet oğlu, 20/12/1941 doğumlu Şerif Sevim hakkında Hatay Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda : Sanığın sabit olan suçundan 17/5/1961 tarih 1959/390 esas, 1961/214 sayılı kararı ile 6831 sayılı kanunun 108/1 maddesi gereğince yedi gün hapsine ve (50) lira ağır para cezası ile tecziyesine, emvalin müsaderesine karar verilmekle, sanığın gıyabında verilen bu hüküm şimdiye kadar sanığa tebliğ edilemediği gibi, aramalara rağmen adresi de tesbit olunamadığından 7201 sayılı TebUgat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve ilânın bir örneğinin ayrıca mahkeme divanhanesine asılmasına 26/3/1964 tarihinde karar verildi. Keyfiyet ilân olunur Rize Devlet Hastanesi Baştabipliğinden Miktarı Muh. bedelleri G. teminat Grup No: Cinsi Tipi kilo Lira Lira K. İhalenin Tarihi Günü Saati 1 2 nci nevi ekmek (Belediye) , 2 Sığır ve koyun etleri , 3 Gıda maddeleri (24) kalem Sebze ve meyva (26) kalem ,50 5 Karışık odun TOPLAM ,50 22/4/1964 Çarşamba Rize Devlet Hastanesinin yukarıda beş grupta yazılı 1964 malî yılı ihtiyacı maddeler 2490 numaralı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Talip olacakların miktar ve şartnamelerini mesai saatleri dahilinde Hastane idaresinde görebilecekleri ilân olunur. -eee- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ankara Hastanesi BaştabipUğinden : 1429 / 4-4 Sıra No. C i n s i Miktarı M. bedeli G. teminat Tarihi Saati Şekli 55 kalem sebze ve meyve Belediye tipi ekmek 48 kalem gıda maddesi , , , , ,60 17/4/ /4/ /4/ ,00 15,30 16,00 Kapalı zarf 1 ihale Ankara Hastanesi'nde yapılacaktır (Tel: ) 2 Şartname ve miktarlar hergün mesai saati dahilinde Hastane idaresinde görülebilir sayılı kanun gereğince lüzumlu belgelerin teklif zarflarına konulması ve tekuflerin cins ve miktar umum yekûn yapılması. ayrı ayrı değerlendirilerek 1455 / 4-3

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete) 6 NİSAN 1964 Tekirdağ Asliye Hukuk Hakimliğinden : 963/658 Davacı Hatice Polat'ın Ferhat Polat aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : Dâva olunan Ferhat Polat'ın adresi meçhul bulunduğundan kendisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 2 Haziran 1964 Salı günü saat 11,20 de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık aslen Tunceli Vilâyeti, Merkez Kazası, Kahmut Nahiyesi, Ağdat Köyü hane No. 85, cilt No. 10, sahife No. 137 de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hatice'den doğma, 1936 doğumlu, Süleyman Gönüldar hakkında mahkememizde icra kılınan açık durşması sonunda : 963/19 esas ve 963/94 karar sayılı 25/11/1963 tarihli ilâm ile adı geçen maznunun müsnet suçu sabit görülerek neticeten T. C. K. nunun 492/6 ncı maddesi gereğince bir sene müddetle hapsine ve bir sene emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, emanetin 963/8 sırasında kayıtlı 310 Uramn mağdur müşteki Ali Hıdır Metin'e iadesine, fazla iddia için ait olduğu mahkemede hakkını aramakta muhtariyetine, 40 ıncı madde gereğince mevkuf kaldığı günlerin tâyin edilen cezasından icrai mahsubuna 36 lira 50 kuruş hare ile 150 kuruş davetiye ve 800 kuruş posta masrafının maznundan tahsiline, dair verilen gıyabi hüküm şimdiye kadar sanığa tebliğ edilemediği gibi aramalara rağmen adresi dahi tesbit edilemediği dosyanın tetkikinden anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebuğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilânın yapılmasının temini için bir suretinin Baskil C. Savcılığına tevdiine ve tahakkuk eyliyecek ilân masrafının suçüstünden sarfına karar verildi Baskil Asliye Hukuk HâkimUğinden : Malatya 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 963/19-94 TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğüne izafeten Malatya 5. İşletme Müdürlüğü vekili tarafından Malatya'nın Postahane Caddesi No. 9 da Mehmet Göktaş ve Şeyh Mehmet Doğan aleyhine ikame eylemiş olduğu (1.367,75) lira alacak dâvasının yapılan açık muhakemesi sırasında : Dâvâlıların adresleri meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup yapılan ilânen tebligata rağmen dâvâlılar gelmemiş ve bir vekille de kendilerini temsil ettirmemiş olduklarından ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla dâvâlılar Mehmet Göktaş ve Şeyh Mehmet Doğan'ın mahkememizin 963/385 sayılı dosyasının duruşması olan 5/5/1964 tarihinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil etmeleri, için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : İ H A L E N İ N Grup C i n s i Miktarı M. bedeli G. teminatı Tarihi Günü Saati Şekli 1 Ekmek Aded , ,50 20/4/1964 Pazartesi 2 Yufka kadayıf 4 Kalem ,50 20/4/1964 Pazartesi 3 Taze sebze ve meyve 45 Kalem , ,70 21/4/1964 Sah 4 Yumurta Aded , 27/4/1964 Pazartesi 5 Tavuk Kilo , 9.500, 27/4/1964 Pazartesi 6 Kuru gıda 36 Kalem , , 28/4/1964 Sah 7 Zeytinyağı sabun 3 Kalem , 9.850, 29/4/1964 Çarşamba 8 Temizlik malzemesi 14 Kalem /4/1964 Çarşamba 11,00 Kapalı zarf 15,00»» 11,00»» 11,00»» 15,00»» 11,00»» 11,00»» 15,00» s 1 İhale Ankara Tıp Fakültesi binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 2 Şartname ve alınacak gıda maddelerine ait mühürlü numuneler ile vesair lüzumlu evrak her gün mesai saatlerinde Fakülte Hesap İşlerinde görülebilir. 3 Bu iş için 1964 tarihu ticaret odası vesikası ibrazı şartır sayılı kanunun tarifine göre hazırlanacak kapalı zarflar ihale günü ihale saatinden bir saat önce Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri. (Bu saatten sonra yapılan müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul olunmaz.) 5 Gruplardaki yazılı her kalem iaşe maddelerinin tahmini fiyatından yukarı olmamak üzere hepsine fiyat tekuf edilecek grupların genel yekûnu üzerinden teklif yapılmıyacaktır. 6 İhale her grupun hizasında yazılı gün ve saatte yapılacak olup, isteklilerin ihale saatinden önce teminatlarını Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırmış olmaları lâzımıdr. İlân olunur / 4-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahminî Geçici E k s i 1 t m e n i n Cinsi ve miktarı bedeu teminatı İhale şekli Tarih ve günü Saati 50 aded altimetre - barometre ve 50 aded kuzlmetre , 2.437,50 Kapalı zarf 28/4/1964 Sah aded 50 metrelik ve 50 aded 30 metrelik açık tamburlu çelik metre , 1.312,50 Kapalı zarf 28/4/1964 Sah 16 9 kalem radyotör hortumu , 781,50 Açık eksiltme 29/4/1964 Çarşamba 11 1 aded akuple ozalit makinası , 1.125, Açık eksiltme 29/4/1964 Çarşamba aded mercekli plânımetre , 900, Açık eksiltme 30/4/1964 Perşembe aded derecelik mika gönye ve 50 aded dairevi minkale , Açık eksiltme 30/4/1964 Perşembe 15 Yukarıda yazılı ihtiyaçların her biri ayrı ayrı, karşılarında gösterilen zamanlarda ve hizalarında belirtuen eksiltme usulü ile Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde toplanacak Komisyon marifetiyle satın alınacaktır. Şartnameleri aynı yerden dilekçe İle bedelsiz "temin edilir. Ticaret veya sanayi odası yahut esnaf belgesi kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmelerde diğer belgelerle birukte teklif mektubu için hazırlanacak zarfın dış zarfları içine konulacak, açık eksiltmelerde Komisyona ibraz edilecektir. Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmelerde zarfların ilıalc aaatleıinden birer saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur / 4-1

7 6 NİSAN 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 7 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Gümrük Komisyoncularının nazarı dikkatine Ankara, Esenboğa ve PTT, Gümrüklerine gelen* mallarımızın takriben 3.000, TL. lık gümrükleme muamelesi 21 Nisan 1964 Salı günü saat 16 da Ankara Yenişehir Tuna Caddesi Tuna Han Kat 3 deki Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde pazarlıkla talibine ihale edilecektir. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek şirketlerin, karneli gümrük komisyoncusu bulunduğunu tevsik, şahısların ise gümrük komisyoncusu karnelerini, 450, liralık katî teminat makbuz veya mektubu ve Ticaret Odası belgeleriyle birlikte yukarıda belirtilen tarih, gün, saat ve yerde toplanacak Komisyona müracaatları bildirilir / 4-2 Tahmini bedeli TL., geçici teminatı 5.671,75 TL. olan 37 kalem Dizel motoru yatakları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihalesi 29/4/1964 günü saat 16 da Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz dilekçe ile temin edilir. İhaleye katılacak olanlar, fennî şartnamenin 3 i'ncii maddesi gereğince ihale tarihinden en geç 10 gün önce bu maddede istenilen katalok ve bilgileri bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe verecekler ve ihaleden en geç i gün önce (İhaleye girme belgesi) alacaklar ve bu belgeyi ticaret veya sanayi odası belgesi ile birlikte hazırlıyacakları teklif zırfını dış zarfın içine koyacaklar ve teklif mektuplarım ihale saatinden b'r saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Pos'.ada vâki olacak gecikmelerin nazarı dikkate almmıyacağı duyuruluı / 4-2 Boğâzlıyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 963/213 Davacı Boğazlıyan'ın Salep Köyünden Emine üzer tarafından dâvâlılar Aksaray Kazasının Hıçıp K. den Şakir Aktaş ve Hasan Süslü aleyhlerine açmış olduğu 1100 liralık manda bedeli alacak dâvasının yapılan muhakemesinde : Dâvah Hasan Süslü ve Şakir Aktaş'ın adreslerinin meçhul olduğundan tebligatların ilânen yapılmış olduğundan gıyap kararlarının da mahkemece ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla, 1/6/1934 günü olan duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerin, bir vekille temsil ettirmeleri gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Taşköprü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 960/ Taşköprü İlçesinin Halkabük Köyünden Mehmet oğlu 1930 doğumlu Ali Çelik'in Orman Kanununa muhalefet suçundan yapılan duruşması sonunda : Orman Kanununun 93/2 nci maddesi gereğince üç ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Türk Ceza Kanununun 89 uncu maddesi gereğince bu cezasının teciline, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin kendisinden tahsiline 10/5/1963 tarihinde karar verilmiş olup sanağın adresi meçhul olduğundan Resmî Gazete ile yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 sayılı kanunun 28 ve mütaakip maddeleri gereğince ilân olunur Varto Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Varto'nun Başkent Köyünden Mehmet oğlu Emin Sönmez ve Hinisin Parmaksız Köyünden Cindi Aktaş'ın Varto'nun Kurçik Köyünden Yusuf oğlu Ahmet Turan ile Keko oğlu Baki Turan aleyhine açtıkları meni müdahale dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvâlılardan Keko oğlu Baki Turan'ın adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılması ve duruşmanın 29/4/1964 tarihine talikine karar verilmiş olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Reyhanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : /29 Zahide Özcan ve Zekiye tarafından Tapu ıdarc3i ve /-bdıı rahman Elkevakibi vereseleri vekili İngiliz uyruklu adresi meçhul Zakı Heykeli aleyhine açmış olduğu takyidin kaldırılması dâvası 13/3/1964 günlü duruşmasına 12/2/1964 gün, sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilen davetiyeye rağmen gelmediğinden, bu kere duıuşmanın bırak.ldığı 30/4/1964 Cuma günü saat 9 da mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için adresi meçhul Zeki Heykeli'yo gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 962/403 Mehmet Fehmi oğlu Hilmi Acinan tarafından İsmail Hakkı Acinan ve arkadaşları aleyhine ikame olunan tapu iptali dâvasının yapılan muhakemesinde : Dâvâlılardan Ankara Piknlk'de Yenişehir'de Ali Acinan'a gıyap kararının ilânen tebliğine duruşmanın 29/4/1964 saat 9 a talikına karar verilmiştir. Belli gün ve saatte gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Sındırgı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 963/67 Davacı Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından dâvâlılar Feridun Sünay ve İzmir - Tepecik 1546 Sokak No. 16 da mukim Ali İhsan Konar aleyhine ikame eylenen 600 lira tazminat dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : Dâvâlılardan İzmir - Tepecik 1546 Sokak No. 16 da mukim olup yapılan zabıta aramalarına rağmen bulunamayan Ali İhsan Konar'ın, duruşmanın muallâk bulunduğu 4/5/1964 Pazartesi saat 11,50 de Sındırgı Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunmak üzere ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Turhal Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1963/305 Davacı Turhal'ın Şeker Mahallesi Yavşan Sokak 91 No. lu hanede Ali oğlu Ali Köse'nin dâvah Mecitözü'nün Sarıdede Mrhden olup plâkalı otobüs Şoförü Hüseyin oğlu 936 doğumlu Osman Ergin hakkında yapılan duruşmada : Dâvah Şoför Hüseyin oğlu 1936 doğumlu Osman Ergin'in adresi meçhul olduğundan kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, duruşmanın bırakıldığı 14/5/1964 günü saat 9 da Turhal Sulh Hukuk Hâkimliğinde bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Malatya Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : Malatya'nın Niyazı Mahallesinde Sakin Gülseren Çelik'in Elâzığ Yabancı Çarşı Mahallesi 92 hane nüfusunda mukayyet kocası Celâl Çelik aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasından dolayı yapılan muhakemede : Dâvah Celâl Çelik'in Elâzığ Mustafapaşa Mahallesi Talimgah Sokakda mukim iken adresini terkle semti meçhula gittiği anlaşıldığından ilânen tebligat ifasına karar verilmiştir. Duruşma 27/4/1964 gününe talik edilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 1510

8 Sahi'fe: 8 (Resmî Gaaene) 6 NİSAN 1964 Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. nin Sİ Aralık 196S tarihli bilançosu A K T İ F P A S İ F No. Türk Lirası No. Türk Lirası I n III rv v VI VII VIII ödenmemiş sermaye' Kasa Serbest T. C. Merkez Bankası 860,38 Kanuni karşılıklar kasası Munzam karşılıklar muk. kıy. Diğer kanuni karşılıklar kasası Bloke , ,36 Bankalar Röporlar Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı Hazine plasman - Tasarruf Bonoları , Tahviller, Hisse senetleri, Senetler cüzdanı iştiraklerimiz, Müesseselerimiz, iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle, Sair müşteriler , ,09 860, , , , , I n HI IV V Sermaye ihtiyat akçeleri Kanuni ihtiyatlar Özel ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar Karşılıklar Tedavüldeki tahvuurlnuz Taahhütlerimiz Vadesiz T. C. Merkez Bankasına : Avans, ve rees. etti. senetler ,94 Transfer emirleri H Diğer taahhüt ,01 IV Mevduat Vadesiz Vadeli , ,01 Vadeli , I , , , I ,02 rx XI XII X m XIV Avanslar iştiraklerimiz,- Müesseselerimiz,- iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle,- Sair müşteriler ,- Borçlu cari hesaplar iştiraklerimiz, Müesseselerimiz, i iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle, Sair müşteriler 3-125,24 Zirai krediler ipotek mukabili krediler Mesleki krediler iştiraklerimiz Bankalar Ka. m. 48, f. 1 Bankalar Ka. m. 48, f , , 3.125, , , Res. Mev. Tic. Mev. Banka. Mev. Tasar. Mev. VTT vni IX X XI , , , , , , ,09» , , , ,52 Tediye emirleri Muhtelif alacaklılar Talep olunmamış kıymetler Diğer pasifler Kâr Geçen yıldan devreden Bilanço yılı kân , , I58 XV Müessese ve teşebbüslerimiz Bankalar Ka. m. 48, f. 1 Bankalar Ka. m. 48, f. 2 XVI XVII XVm XTX XX Sabit kıymetler Menkuler 1( ,64 Gayrimenkuller ( ,31 Muhtelif borçlular Diğer aktifler tik tesis masrafları Zarar Geçen yıldan devreden zarar Bilanço yılı zararı Nâzım hesaplar L. na sigortalıdır.) L. na sigortalıdır.) Yekûn , , , , , , ,56 Nâzım hesaplar Cirolarımız Merkez Bankasına Diğer , , Yekûn , , ,56 Kefaletlerimiz ,38 iştiraklerimiz, Müesseselerimiz, iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle, Sair müşteriler ,38 Diğer nâzım hesaplar ,18 UMUMİ YEKÛN ,70 UMUMİ YEKUN ,70 No. I II III IV V VI VH VHI IX Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. nin 31 Aralık 1963 kâr ve zarar hesabı BORÇLU HESAPLAR Türk Lirası No. ALACAKLI HESAPLAR Türk Lirası Personel masrafları Vergi ve harçlar Verilen faiz ve komü»yonlsr Kambiyo zararları Tasarrufu teşvik ikramiyeleri Amortisman ve karşılıklar Müessese ve teşebbüslerimiz zararları Diğer masraf ve zararlar Kâr Yekûn ,65 «2.461, , ', , , ,52 I Alman faiz ve komüsyonlar ,66 II Tahviller ve hisse senetleri gelirteri, III Banka hizmetleri kargılığı alınan faiz ve komüsyonlar ,74 IV Kambiyo kârları > V iştiraklerimiz kârları v VI Müessese ve teşebbüslerimiz kârları, VII Muhtelif kârlar ,88 VHI Zarar ,24 Yekûn , Başbakanlık Devlet Matba-*-

9 6 Nisan 1964 RESMİ GAZETE Sayı:11675 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 442 Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu Eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) Oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un Cezasının Affı Hakkında Kanun İlkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanunu 1 -Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ek Maddesine Eklenen Fıkralara İlişkin İçtüzük 1 İlanlar 2