ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-14-IH-48516

Transkript

1 ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-14-IH DĐNAMĐK RDS SĐSTEMLERĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra Đdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2-Taraflara Đlişkin Bilgiler 2.1.Đdarenin adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ORAN/ANKARA/TÜRKĐYE olup, Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi (Varsa) : satinalma@trt.net.tr dır 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : olup, Tel No :... Faks No :... E-Posta Adresi (Varsa):... dır Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka; 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; Mal ;Satın alınan hertürlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, (Ekli ihtiyaç listesi muhteviyatı teçhizat ve sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performansta çalışabilmesi için gereken her türlü malzeme, teçhizat, aksesuarlar ) Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, Đş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, Đşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) Đdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul Đşlemleri ; Đdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının Đdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve Đdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; Đdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, 1

2 Alt Yüklenici ; Đdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca Đdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve Đdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, Đşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin Đdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, Đşin Süresi ; Đşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Ödemeye Esas Para Birimi ; Đdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Kurum ; Kamu Đhale Kurumunu, Taraf/Taraflar ; Đşbu Sözleşme metnindeki anlama göre Đdare veya Yükleniciyi, Pilot Ortak ; Đş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Kabul ; a) Geçici kabul; montaj sonrası yapılacak testler sonucunda düzenlenecek rapor a bağlı olarak yapılan kabul çalışmasıdır. Geçici kabul raporunun idarece onaylanması tarihi esas alınarak garanti suresi başlar. b) Kesin Kabul; Geçici kabul sonrası başlayan, garanti süresi içinde mallarda oluşan üretim kaynaklı aksaklıkların giderilmesi ve garanti süresinin bitiminde malların muayene edilmesi suretiyle yapılan kabul çalışmasıdır. Kesin kabul tutanak veya raporu idarece onaylanması sonrası garanti suresinin bittiği belgelenir ve garanti sonrası yüklenici tarafından servis hizmeti verilmeye başlar. Đfade eder. Madde 5-Sözleşmenin Konusu 5.1. Đdarenin ihtiyacı olan ve aşağıdaki listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan; 2 kalemden oluşan ekli ihtiyaç listesi muhteviyatı; 600 adet RDS (Radio Data System)Encoderler, 600 Adet Data Çıkışlı Uydu Alıcısı ile bu sistemlerin dinamik olarak çalışabilmesi ve kontrolü için gereken Server sistemi ve sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performansta çalışabilmesi için gereken her türlü malzeme, teçhizat ve aksesuarların ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması ve Server sistemi ile TRT ce belirlenecek 10 istasyonda RDS encoder ve data çıkışlı uydu alıcısının montajının yapılarak tam performansta TRT ye teslim edilmesi işidir Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam) ve (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7-Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Malların teslim yeri TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü olacağından; Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve ambalajlama, yükleme, ulaşım, sigorta ve gümrük, eğitim, ardiye ücreti, ordino ücreti, banka giderleri, gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, ATR masrafları, karar pulu, uygunluk belgeleri için yapılacak masraflar ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar ile sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) dahil tüm masrafları ve benzeri giderler teklif fiyata dahil edilecektir. Satın alınacak malzemenin Türkiye ye ithali Bilgi Teknolojileri Ve Đletişim Kurumu iznine tabiidir. Söz konusu sistemler içerisinde kullanılan her bir cihazın Türkiye ye ithal izni için Bilgi Teknolojileri Ve Đletişim Kurumu tarafından istenilen onaylı laboratuar ve standartlara uygunluk belgelerin teminindeki her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır. Malzemelerin Türkiye ye ithali aynı zamanda başka Kamu ve Tüzel Kuruluşların da izinlerini gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dahil edilecektir. 2

3 /25373 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/9 no.lu tebliğ uyarınca ürünlerin "CE" uygunluk belgesi taşıması zorunludur. Đdari şartnamede belirtilmişse ihaleyi kazanan firma satın alınacak teçhizata ait CE, telekominkasyon ve benzeri uygunluk belgelerini sevkiyattan önce ve her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir. Fabrika testleri için görevlendirilen idare personeline testler için gerekli her türlü ölçü aletleri yüklenici tarafından temin ve tahsis edilecek olup sözkonusu aletlerin temin ve tahsisi için gerekli tüm masraflar ile yüklenicinin kusuru nedeniyle yapılmayan fabrika testleri için komisyon üyelerinin seyahat giderleri ve yasal harcırahları dahil tüm masrafları yüklenici tarafından idareye ödenecektir. Tüm bu masraflar sözleşme bedeline dahildir Malların fabrika testleri kapsamında yurtdışına gönderilecek idare personelinin tüm masrafları idarece karşılanacak olup sözleşme bedeline dahil değildir (7.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir Đlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde 8 -Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle Đlgili Diğer Giderler 8.1. Đdari şartnameye uygun olarak, malların teslim yeri TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü olacağından; sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlarla bu sözleşme ile ilgili diğer tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 9-Sözleşmenin Ekleri: 9.1. Đhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Đdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır Đhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 1) Đdari şartname 2) Teknik şartname 3) Yazılı açıklamalar 4) Sözleşme tasarısı 5) Hazırlanmışsa teknik protokoller 9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde10- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 915 takvim günüdür. Madde 11-Malın/Đşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı Đşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri Yüklenicinin teklif şekline (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP vasıtasıyla Depo Teslimi) bağlı olarak her iki halde de sözleşme konusu mal; TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü TRT Sitesi ORAN/ANKARA adresine teslim edilecektir Đşe Başlama Tarihi: Doğrudan Depo Teslimi şeklindeki alımlarda, sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. Akreditif açtırılmak suretiyle ödemesi yapılacak DDP vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımlarda, akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacaktır Teslim Şekli: Teslimat, teslim süresi içinde olmak kaydıyla 90 (Doksan) takvim günü içinde ve en fazla 2(iki) parti halinde yapılacaktır. DDP depo teslimi alımda Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak, Yüklenicinin talebi ve Đdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler Đdare tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın Đstanbul/Ankara Gümrük Müdürlükleri veya Đstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmiş olması gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin idarece yapılması halinde, Yüklenici gümrük işlemleri ile ilgili olarak yapılabilecek muhtemel masraflar (ordino, ÖTV, gümrük vergisi, ardiye, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon masrafı (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar %0,5, üzeri içinse %0,3 ü) ile gümrük işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına karşılık olarak, Đdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını Kurumumuza ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek Yükleniciye faks ile bildirilmesinden bir iş günü sonra Đdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) Yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.Đ.P. numarasını Đdareye bildirmesi gerekmektedir. Đdare gümrük işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste halinde Yükleniciye bildirecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını iade edecek, avansın yeterli gelmemesi halinde ise ilave bedel talep edecektir. 3

4 Gümrük işlemlerinin Đdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak TRT Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Oran ANKARA adresine teslim edecektir. Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur Teslimat Programı: Satın alınmasına karar verilen malların teslimatı, işe başlama talimatının yükleniciye tebliğinden en fazla 90 takvim günü içinde ve en fazla 2 (iki) partide olacaktır. Teslimat programı: 1. parti; 2. Ay içinde 200 adet RDS Encoder, 200 adet Data Çıkışlı Uydu Alıcısı ve Server Sistemi. 2. parti; 3. Ay içinde 400 adet RDS Encoder, 400 adet Data Çıkışlı Uydu Alıcısı. 1. parti kapsamındaki malların depoda yapılacak ekspertiz muayenelerinden sonra TRT ce yükleniciye bildirim yapılmasını müteakip 20 gün içinde yüklenici tarafından Server Sistemi montajı ile TRT ce belirlenecek 10 istasyonda RDS Encoder ve Data Çıkışlı Uydu Alıcısının montajı yapılarak tam çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici, Đdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Đdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. Đdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 12-Teminata Đlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı (rakam ile)...(yazı ile)... olup, yüklenici...(rakam ile)...(yazı ile)... teminat olarak vermiştir. Kesin teminat mektubunun süresi...tarihine kadardır. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Đşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Đdareye herhangi bir borcunun olmadığı Đdarece tespit edildikten ve garanti süresi sonunda müspet kesin kabul muayene raporu idare tarafından onaylandıktan sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin bu iş nedeniyle Đdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, Đdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup işleminin 12.5 inci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Đdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13-Ödeme yeri ve şartları Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir Ödeme Koşulları ve Zamanı: Teslimatın doğrudan Depo Teslimi olması durumunda; Sözleşme konusu teçhizat bedelinin %75 i, teçhizatın teslimini müteakip düzenlenecek Müspet Ekspertiz Raporu Tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL. olarak, geri kalan %25 i ise düzenlenecek Müspet Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, ödeme evrakının tam ve hatasız bir şekilde TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra varsa tahakkuk ettirilmiş cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde yükleniciye veya kanuni temsilcisine ödenecektir. 4

5 Teslimatın DDP Depo Teslimi olması durumunda; Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtırılmak suretiyle ödeme yapılacaktır. a) Akreditif: Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben yüklenici lehine malzeme ve teçhizat bedelinin %100 (yüzdeyüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, kısmi teslimata uygun ve teyitli bir akreditif açılacaktır. 1) Akreditif bedelinin %5 i sevkiyatı müteakip uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında, 2) Akreditif bedelinin %70 i malın depoya tesliminde yapılacak ekspertiz sonrasında düzenlenecek Müspet Ekspertiz Raporu karşılığında, 3) Akreditif bedelinin kalan %25 i düzenlenecek Müspet Geçici Kabul Muayene Raporunun idarece onaylanmasından sonra serbest bırakılacaktır. Sevk evrakı aşağıda belirtilmiş olup, TRT Genel Müdürlüğü adına düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konşimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Đşlem Formu, ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha TRT ce tanzim edilmiş olumlu fabrika muayene raporu (biri orijinal), e) 2 nüsha menşei şahadetnamesi (biri orijinal), f) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, g) 2 nüsha ATR dolaşım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), h) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), Sevk evrakı, her parti malzemenin sevkiyatın yapılacağı vasıtaya yüklendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrıca, sevk evraklarının birer suretleri sevkiyatı takiben en geç malzemenin ilgili Gümrük Müdürlüğüne gelişine kadar TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Oran ANKARA TÜRKĐYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakının yukarıda belirtilen şekilde gönderilmemesi ve bundan dolayı Đdareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve işin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Malzemenin konşimentolarda, koli listelerinde, orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı olan miktarları, cinsleri, ağırlıkları ve fiyatları birbirine uygun olacak ve bu siparişe ait Đdarece verilen sipariş numarası evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evrakı içeriğinde veya sevk evrakı ile gönderilen malın arasında çelişki, noksanlık veya yanlışlıkların sebep olduğu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir. b) Akreditif Teminatı Alınması: Yüklenici, malların sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin %10 (yüzde on) u oranındaki akreditif teminatını Đdareye verecektir. c) Akreditif Teminatının Đadesi: Bu teminat, malzeme ve teçhizatın Türkiye de yapılacak en son Olumlu Ekspertiz Raporunun Đdare tarafından onaylanmasını müteakip serbest bırakılacaktır. Madde 14-Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 15-Fiyat Farkı Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 16-Alt Yüklenicilere ilişkin bilgiler ve Sorumlulukları Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır Bu madde boş bırakılmıştır Đdarenin Yetkisi: Bu madde boş bırakılmıştır Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Bu madde boş bırakılmıştır Alt Yüklenici Olamayacaklar: Bu madde boş bırakılmıştır. 17- Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi: Đdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 30 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 5

6 17.2. Đdare tarafından, sözleşmenin 18. Maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin %0,2(Binde iki) oranında gecikme cezası uygulanır. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir Đhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Đdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için Đdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde bir defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. Madde 18-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları: Mücbir Sebepler: Đdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin Đdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu Đdareye bildirmek zorundadır Bu hallerin belgelenmesi ve Đdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir Đdareden Kaynaklanan Sebepler: Đdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum Đdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 19- Sözleşmenin Devir Şartları Devire Đlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. Đdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. Đhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı Đdareye vermek zorundadır. Bu durumda Đdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve 6

7 devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz Đzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 4735 sayılı Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Madde 20-Sözleşmede Değişiklik Yapılması 20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: (a) Malın montaj veya teslim yeri. (b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 21-Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Đdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Đdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır Yüklenicinin Montaja Đlişkin Yükümlülükleri: Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı Đdarece değerlendirilir ve tespit edilir Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları Đdareye tazminle mükelleftir Đş Programı Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, Đdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini Đdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde 3 nüsha faaliyet raporu hazırlayarak Đdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; (a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, (b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, (c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, (d) Đşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler; (e) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, (f) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile Đdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır Güvenlik Önlemleri; Yüklenici; (a) Đşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, (b) Đşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, (c) Đşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, (d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele Đlişkin Sorumlulukları Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. 7

8 Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Đdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır Malların Taşınması Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma giderleri yükleniciye ait olup sözleşme bedeline dahildir. Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talebi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler Đdare tarafından yapılabilecektir. Bu durumda gümrük işlemleri ile ilgili tüm masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, söz konusu teçhizatı, TRT Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğüne teslim edecek olup, taşıma giderleri de yükleniciye ait olacaktır. Malların montajının yapılacağı istasyona nakliyesi TRT tarafından yapılacaktır Yüklenici, Đş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır Erişim Yolları Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma Yüklenici taşıma sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır Yüklenici, boşaltma sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların Đdareye tazmin ettirilmesi halinde, Đdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının Đdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde Đdarenin dava hakkı saklıdır Malların insan sağlığına zararlı maddeler içerip içermediğinin, içeriyorsa korunma veya yok edilme prosedürünün bildirilmesi gerekmektedir Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, Đdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa Đdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde 22-Eğitim Malların sevkiyatından sonra TRT tarafından seçilecek en az 10 kişiye Đstasyonların birinde veya Eğitim Dairesi Başkanlığında Yüklenici tarafından RDS Encoder, Data Çıkışlı Uydu Alıcı ve Server Sistemi üzerinde uygulamalı olarak 3 gün süreli eğitim verilecektir. Bu eğitim için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Eğitime katılacak her personele Türkçe eğitim dokümanları set olarak sağlanacaktır Eğitim ücreti sözleşme bedeline dahil olacaktır. Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde mevcut teknik şartnameye uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, Đdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep 8

9 etmeksizin Đdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her 3 (üç) ayda bir güncelleştirilmiş aşağıdaki dokümanlarını Đdareye verecektir. 1. Parçalarının çalışma prensipleri, 2. Sistemin değişen parçalarına ait bakım talimatları, 3. Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, 4. Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri. 5. Değişiklikleri gösteren veya içeren el kitapları Yüklenici, bu dokümanları iki (2) adet orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyası ile birlikte Đdareye teslim edecektir. Madde 24- Ambalajlama 24.1 Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır Herhangi bir zarar ve ziyanı önlemek için malın ambalajının iş yerinden teslim yerine kadar nakliyesi sırasında yükleme, boşaltma dahil maruz kalacağı hamaliye ve işçilikteki zorlamalara karşı dayanıklı olacaktır. Yüklenici tarafından sevk edilecek her parti malın ambalajı, içindeki malın yağmur ve deniz suyu gibi tesirlerden de koruyacak şekilde, sağlam ve deniz aşırı ambalaj esaslarına göre yapılacaktır. Her sandık üzerine ait olduğu istasyonun ismi, sandık numarası, sandık içeriği malzemelerin listesi ve Đdarece verilen sipariş numarası sarih olarak okunacak şekilde yazılacaktır. Madde 25- Reklam Yasağı Yüklenici, Đdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Đdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 26-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. Đdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere(yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil)yükleniciden tahsil ve tazmin eder Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Đdare adına temin edecektir Sözleşme konusu malın Đdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 27- Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, (a) Đşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda /işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve Đdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. Madde 28-Yüklenicinin, Đdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları: Yüklenici, (a) Đdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, (b) Đdarenin personeline, (c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya Đdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. 9

10 Madde 29-Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Đdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır Đdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından Đdareye verilecektir. Madde 30- Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30 una kadar artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70 i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir. Madde 31-Sigorta Yükleniciler malın tamamını, Đdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmek zorundadır. Ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir Yüklenici, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile Đdarece gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makina, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Poliçelerin Đdareye Verilmesi Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programı ile birlikte Đdareye vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. Madde 32-Đdarenin Yükümlülükleri Montaj Gerektiren Đşlerde Đşyerinin Yükleniciye Teslimi Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben Đşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. Đşyerinin teslimi sırasında taraflarca Đşyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. Đdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Đşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin Đşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde Đş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar Đdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler Đdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir Montajlı Đşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi Malın cinsi ve niteliği gereği, Đdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür Đzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan Đdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması Đdarenin yükümlülüğü altındadır. 10

11 32.4. Đdarenin Personeli Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin Đdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise Đdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Madde 33- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Đdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Madde 34-Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Đdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben Đdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını Đdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, Đdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır. Madde 35 Denetim, Muayene ve Kabul Đşlemleri Muayeneler, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa dayanarak çıkarılan, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Đşlerine Dair Yönetmelik usullerine göre üretim sırasında veya teçhizatın sevkiyatından önce fabrika testi, teslim sırasında ekspertiz ve montaj sonrası geçici kabulü ile garanti süresi bitiminde kesin kabul yapılacaktır; Muayeneler aşağıda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır Đmalat sırasında ara denetim: Bu madde boş bırakılmıştır Fabrika Testi: Fabrika testi öncesi idarenin gerekli görmesi halinde, teslim süreleri nazara alınarak, prototip kontrolü şeklinde bir ön muayene yapılabilecektir. Đdarenin, söz konusu prototip muayenesini gerekli görmesi halinde, bu durum yükleniciye yazılı olarak bildirilecek ve yüklenici prototip muayenesi için gerekli prototipin üretimini gerçekleştirip, muayene için uygun gördüğü zamanı en az 10 gün öncesinden idareye bildirecektir. Đdare bildirimden itibaren 7 gün içinde prototip muayenesi için fabrikada heyetini hazır bulunduracaktır. Prototip muayenesi için gerekli her türlü ölçüm aletleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilindeki teknik dokümanlardan 1 seti yapılacak prototip muayenesi sırasında hazır edecektir. Muayene heyeti dokümanlardaki eksik ve cihazlara uymayan kısımları belirleyerek müteahhide bildirecektir. Prototip muayenesi için idare tarafından görevlendirilecek heyetin her türlü masrafı idare tarafından karşılanacaktır. Prototip muayenesi için görevlendirilen heyet, fabrikada yaptığı prototip muayenesi sunucunu gösterir bir rapor tanzim edecek ve yüklenici ile birlikte imza edilerek bir nüshasını yükleniciye verecektir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi halinde bu durum raporda belirtilecek ve muayene heyetinin hazırladığı rapor esas alınacaktır. Yapılan prototip muayene testlerinin olumsuz olması halinde, söz konusu rapora, tespit edilen eksik ve kusurlu işler yazılacaktır. Bu eksik ve kusurlu işler fabrika testine kadar bitirilmesi amacıyla TRT tarafından yükleniciye bildirilir. Bunun üzerine, yüklenicinin eksik ve kusurlu işleri giderip fabrika test muayenesine hazır olduğunu ve muayene tarihini bildirmesini müteakip işbu maddedeki hükümler çerçevesinde Fabrika Test muayene işlemlerine başlanacaktır Fabrika Test Ölçümleri: Đdarenin görevlendireceği personel ve Yüklenici temsilcilerinden oluşan heyetçe Yüklenici fabrikasında yapılacaktır. Bu iş için görevlendirilen personelin her türlü masrafı Đdare tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, fabrika test muayenelerine hazır olan teçhizatın muayene başlangıç tarihini 20 (yirmi) gün önce Đdareye bildirecektir. Đdare yüklenicinin bildirmiş olduğu muayene başlangıç tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içinde muayene heyetini fabrikada bulunduracaktır Fabrika test muayeneleri için gerekli süre teklifte açıkça belirtilecektir. Malzemenin muayene için kabul heyetine arz edilmesi sözleşmedeki teslimat programına göre yapılacak olan sevkiyatı ve teslimatı hiçbir zaman geciktirmeyecek şekilde planlanacak ve muayeneye yeterli zaman ayrılacaktır. Muayene süresi iş programında açıkça belirtilecektir. Muayene zamanının geç bildirilmesi veya muayenelerde sözleşmeye uymayan hususların görülmesi halinde, teslimatın zamanında yapılmamasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumda müteahhide süre uzatımı verilmeyecektir Yüklenici fabrika testinde yapılacak muayene, ölçü ve ölçü metotlarını muayene tarihlerini belirtir davet bildiriminden en az 15 (on beş) gün önce Đdareye bildirecek ve idarenin mutabakatını alacaktır. TRT bu prosedürü olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişikliklerle onaylayarak yükleniciye 7(yedi) gün içinde iade edecektir. 11

12 Ancak görevlendirilen heyet tespit edilen ölçüler dışında lüzum gördüğü başka ölçü ve muayeneleri de isteyebilecektir. Yüklenici bunları yerine getirmekle yükümlüdür Muayene heyeti tarafından Fabrika Test ölçüleri, üretilen malların tamamı veya içerisinden seçilecek numuneler üzerinden teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır. Yüklenici bu iş için gerekli bütün doküman, alet, edevat ve ölçü aletlerini muayene heyetlerine temin edecektir. Gerek bu alet ve edevatın kullanılması ve gerekse muayene heyetince yapılmasına lüzum görülen işler için Yüklenici hiçbir ücret ve masraf talep etmeyecektir Yüklenici, Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilindeki teknik dokümanlardan 1 seti Fabrika Testi sırasında hazır edecektir. Muayene heyeti dokümanlardaki eksik ve cihazlara uymayan kısımları belirleyerek müteahhide bildirecektir Muayene heyeti tarafından, teçhizattaki malzeme ve işçilik gözle ve mekanik olarak incelenerek, sözleşme ve eklerindeki istekleri karşılayıp karşılamadığı tespit edilecektir. Sistemin genel yapısal özelliklerini bozmamak kaydı ile belirlenen bütün eksik ve kusurlu işler ile sözleşme aşamasında teknik protokolle belirlenen konular sözleşmeyi imzalayan Yüklenici tarafından düzeltilecektir Yapılan testlerin sonucunda hazırlanacak "FABRĐKA TEST RAPORU" idare heyeti ve yüklenici yetkilileri tarafından imza altına alınacaktır. Hazırlanacak bu raporu, yüklenici yetkilisi imzalamaktan imtina ederse gerekçesi bu rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladığı rapor esas kabul edilecektir. Fabrika test raporunun 1 (bir) nüshası yükleniciye verilecektir. Bu test raporu olumlu olması halinde onay için TRT Genel Müdürlüğüne sunulacaktır. Test raporları TRT ce onaylanmak suretiyle FABRĐKA KABUL RAPORU olarak adlandırılacak ve kabulün geçerlilik tarihi onay tarihi olacaktır. Teçhizat, onaylı Fabrika Kabul Raporunun yükleniciye bildirilmesinden sonra sevk edilecektir Muayene heyeti fabrika testleri sırasında herhangi bir eksiklik veya kusur bulduğu takdirde durumu yükleniciye bildirir. Yüklenici bu kusurları en kısa zamanda sözleşme şartlarına uygun olarak ve muayene heyetinin istediği şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Muayene heyetince düzeltilmesi lüzum görülen eksik, kusurlu ve hatalı işlerin giderilmesi, heyetin görev süresi içinde giderilmesinin teknik olarak mümkün olduğunun heyet tarafından tespiti halinde, yükleniciden istenecek ve yüklenici muayene heyetinin tanıdığı süre içinde bu eksik ve kusurlu işleri giderecektir. Bunun üzerine muayene heyeti sürenin sonunda eksik ve/veya kusurlu işlerin giderilip giderilmediğini tekrar kontrol edecektir. Muayene heyeti sürenin sonunda eksik ve/veya kusurlu işlerin giderildiğini tespit ederse buna göre Fabrika Test Raporu tanzim edilecek ve bir nüshası yükleniciye verilecektir. Eksik ve kusurlu işlerin giderilmediği tespit edilmişse yine bu durumu belirtir bir rapor tanzim edilerek bir nüshasını yükleniciye verecektir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi halinde bu durum rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladığı rapor esas alınacaktır. Đdarenin muayene heyetinin fabrika test çalışmaları sırasında tespit ettiği eksik kusurlu ve hatalı işlerin tanınan süre (görev süresi) içinde giderilmesi teknik olarak mümkün görülmez ise eksik, kusurlu ve hatalı işleri gösterir test raporu hazırlanacak ve bir nüshası yükleniciye verilmekle görev tamamlanacaktır. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi durumunda bu maddede yazılı hükümler geçerli olacaktır. Bundan sonra yüklenici eksik ve kusurlu işleri tamamlayarak, tamamladığını ve yeni test muayeneleri için belirlediği tarihi bu maddede yazılı süreler içinde idareye yazılı olarak bildirecektir. Muayene heyetince/trt ce belirtilen fabrika testine engel eksiklik, noksanlık veya kusurlu işlerin yüklenici tarafından giderilmesinden sonra, test muayenelerini yapmakla görevlendirilen heyet (Đdare istediği takdirde yeni bir muayene heyeti gönderebilir) seyahat giderleri ve yasal harcırahları firma tarafından karşılanmak kaydıyla, tekrar imalat mahallinde bulundurulacak ve fabrika test ölçülerine devam edeceklerdir. Eksikliklerin giderilmesi teslimat programını etkilemeyecek şekilde en kısa sürede yapılacaktır. Đdarece oluşturulan heyet fabrika testine gittiğinde; önceki testlerde tespit edilen eksik-kusurlu işlerin giderilip giderilmediğini kontrol eder. Giderilmediği görülürse, bununla ilgili tutanak tutulur ve ekip geri döner. TRT ce kabule şayan bulunmayan ve fabrika testleri idarece onaylanmamış hiçbir malzeme Türkiye'ye sevk edilemez Teçhizat için özel alet, avadanlık ve ölçü aleti gerekiyorsa bu husus Yüklenici tarafından belirtilecek ve cihazlarla birlikte bedelsiz olarak sevk edilecektir Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Đdareye teslim edilmedikçe ekspertiz muayenesi ve geçici kabul işlemleri yapılamaz Ekspertiz Muayeneleri Bu sözleşmeye konu malzemenin ekspertiz işleri, iş yerinde veya depoda yapılacaktır. Ekspertiz yapılacak yere geldikten sonra ekspertiz muayeneleri aşağıdaki kişilerden teşekkül eden ekspertiz heyeti tarafından yapılacaktır. a) TRT temsilcileri, b) Yüklenicinin yetkili temsilcisi (TRT'ce belirlenen gün ve saatte yetkili temsilci hazır bulunmadığı takdirde ekspertiz işlemleri diğer temsilciler huzurunda yapılır), c) Nakliye sigortasını yüklenen sigorta şirketi eksperi (sigorta şirketi eksper bulundurmak istediği takdirde). 12

13 Ekspertiz heyeti TRT'ye gelmiş bulunan koli listeleri ve sair evraka göre ekspertiz muayenelerini yapacak ve bu hususu bir tutanakla tespit edecektir. Yapılan ekspertiz sonunda; a) Yüklenici, kendisine ait ambalajlama ve sair kusurlardan dolayı, hasarlı veya noksan çıkan malzeme veya teçhizatın yerine yenisini nakliye, sigorta, gümrük, fon, katma değer vergisi ve diğer her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere bedelsiz olarak en kısa zamanda ve en seri vasıta ile sevk edip TRT'ye teslim etmek zorundadır. Bu durumda mal alımları muayene yönetmeliğinin 19. maddesi cari olacaktır. b) Sigorta şirketini ilgilendiren hasar, noksanlık ve sair hususların tespiti halinde gerekli döviz TRT tarafından temin edilmek şartıyla, söz konusu hasarlı, kusurlu ve noksan malzemenin yerine yenisi aynı fiyat ve şartlarla en kısa zamanda TRT'ye sevk edilecektir Kontrol Teşkilatı Kontrolleri Ve Görevleri: Bu madde boş bırakılmıştır Geçici Kabul Muayeneleri: Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Đdareye teslim edilmedikçe ekspertiz, muayene ve geçici kabul işlemleri yapılamaz Sistemlerin montajlarının tamamlanmasını müteakiben veya depoda Đdarenin görevlendireceği personelden oluşan heyetçe sözleşme ve teknik şartnameye göre, teçhizatın geçici kabulü yapılacaktır Yapılan muayene ve ölçülerin sözleşme şartlarını karşılaması durumunda heyetçe geçici kabul test raporu düzenlenecek ve sistemler işletmeye alınacaktır. Rapor onay için TRT Genel Müdürlüğüne sunulacaktır. Kabulün geçerlilik tarihi onay tarihi olacaktır Geçici kabul muayeneleri sonunda teçhizat kabule şayan görülür ve bulunabilecek noksanlar teçhizatın çalışmalarına engel teşkil etmez ve eksik malzeme, teçhizat ve kusurlu işlerin tutarı sözleşme bedelinin %5 (yüzde beş)' ini geçmezse geçici kabul yapılabilir. Eksik ve kusurlu işler heyetin tespit edeceği makul bir süre içinde Yüklenici tarafından bedelsiz olarak temin edilecek ve giderilecektir Eksik ve kusurlu işler cihazın çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek ve işletmeyi engelleyecek özellikte ise teçhizat geçici kabule hazır sayılmayacaktır. Yüklenicinin eksiklikleri makul sürede tamamlaması ve düzeltilmesi sonrası kabul, ikinci kez gidilecek heyetçe yapılacaktır. Bu durumda heyete ait tüm masraflar müteahhide ait olacaktır. Bu durumda geçici kabul yapıldığı takdirde, yüklenicinin ikinci olarak teçhizatın geçici kabule hazır olduğunu bildirdiği tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Buna rağmen yine geçici kabul yapılmazsa, sözleşme ve eklerindeki şartlara uymadığı tespit edilen malzeme ve teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen malzeme ve teçhizatı, TRT ce tayin edilen süre içinde her türlü gümrük, fon, katma değer vergisi, nakliye, sigorta gibi masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür. Ancak; yüklenici idarenin talep ettiği süre içinde sözleşme şartlarına uygun malzeme ve teçhizatı temin etmezse, TRT sözleşmenin feshi dahil her türlü kararı almakta serbesttir. Bu karara yüklenici tarafından itiraz edilemez. Bu iş için idarenin yaptığı tüm masraflar yükleniciye aittir Taahhüt konusu iş için geçici kabulden önce TRT elemanları tarafından her ne şekilde olursa olsun herhangi bir belge verilmiş olması, TRT'nin geçici kabul sırasında tespit edilen sözleşmeye aykırı hususlar ve noksanlar hakkında taleplerde bulunmasına ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz Geçici kabul muayenelerinin bitiminden itibaren 3 (üç) hafta içinde TRT'nin onama veya red kararı yükleniciye tebliğ edilecektir. Geçici kabul raporları TRT tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır Kesin Kabul: Garanti süresi sonunda firmanın talebi üzerine Đdarenin görevlendireceği personelden oluşan heyetçe kesin kabul çalışmalarına başlanır. Kesin kabul heyeti; geçici kabul raporu, tesisatın garanti süresindeki çalışma durumu ve arızalarını göz önüne alarak gerekli gördüğü bütün muayene ve ölçüleri yaparak teçhizatın sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğunun değişip değişmediğini kontrol eder. Yapılan muayene ve ölçülerin tatminkâr bulunması durumunda heyetçe kabul raporu düzenlenecek ve onay için Đdareye sunulacaktır. Kabulün geçerlilik tarihi onay tarihi olacaktır. Kesin kabul muayenelerinde sözleşme ve eklerindeki şartlara uymadığı tespit edilen malzeme ve teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen malzeme ve teçhizatın TRT ce tayin edilen süre içinde her türlü gümrük, fon, katma değer vergisi, nakliye, sigorta gibi masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür. Ancak; yüklenici idarenin talep ettiği süre içinde arızayı gidermezse, idare bu arızayı kendisi gidermekte veya üçüncü kişilere gidertmekte serbesttir. Bu iş için idarenin yaptığı masraflar yükleniciye aittir. Ancak TRT tespit edilen kusur ve noksanlıklar teçhizatın fonksiyonunu yerine getirmesine engel teşkil etmezse, kendisinin tayin edeceği bir nefaset farkını Yükleniciden kesmek suretiyle kabul yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 36-Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı 13

14 olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve Đdareye sunulur Đdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır Đdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. Madde 38-Yüklenicinin Sözleşme Đle Teslimini Taahhüt Ettiği Đşe Đlişkin Sorumluluğu Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 10 (on) gün içinde Đdareye yazı ile bildirmek zorundadır. Madde 39-Sözleşme ve Eklerine Uymayan Đşler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Đdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır Yüklenici tarafından mala ait teknik dokumandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 41-Garanti ve Bakım Onarım Garanti Süresi: Đhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile; Garanti süresi, sistemlerin nominal güçte çalışması kaydıyla, geçici kabul raporunun Đdarece onaylandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay ve buna ek olarak kesin kabul muayeneleri ve bu muayeneler sonunda hazırlanan kesin kabul raporunun idare tarafından onaylanmasına kadar geçen süredir. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini Đdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını Đdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Đdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Tesisin arıza nedeniyle servis dışı kaldığı süreler ve nominal güçte çalışmama süreleri garanti süresine eklenir. Garanti süresi içinde olabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi, ve işletmede aksaklık olmaması için Yüklenici veya Kanuni temsilcileri deposunda yeteri miktarda yedek malzeme bulunduracak ve arıza anında bu malzemeler Đdarece veya arızanın Đdare tarafından giderilmediği durumlarda Yüklenici tarafından kullanılacaktır Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır Arızaların Giderilmesi: Garanti süresi içerisinde oluşacak arızalara Đdare personelince müdahale edilecektir. Bu müdahaleden sonuç alınamayan olağanüstü durumlarda sorunun çözümü müteahhide ait olacaktır. Arızanın Yükleniciye bildirilmesinden itibaren arızalı birimin onarımı 15 gün ü geçeceğinin tespit edilmesi halinde Yüklenici bu birimi yeni birim ile değiştirmeyi taahhüt edecektir. Her halükarda arızayı giderme süresi 15 günü geçmeyecektir. 14

15 Ancak; yüklenici bu süre içinde arızayı gidermezse, idare bu arızayı kendisi gidermekte veya üçüncü kişilere gidertmekte serbesttir. Bu iş için idarenin yaptığı masraflar yükleniciye aittir. Tasarım, imalat, uygun olmayan malzeme kullanımından ve sistemde oluşacak diğer arızaların tamirinde kullanılan her türlü malzemenin temininde gümrük, nakliye, vergi vs dahil tüm masrafları Yükleniciye aittir. Olabilecek sistematik arıza hallerinde; Yüklenici sistemlerde yapılacak modifikasyon ve ıslah çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacak ve sistemlerin kararlı çalıştığı hususunda TRT yi tatmin edecektir. Yapılan bu tür çalışmalarda da kullanılan ve değiştirilen malzemeler Yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır. Sistematik arızaların tespit ve giderilmesi her halükarda 45 (kırkbeş) günü geçmeyecektir. Ancak; yüklenici bu süre içinde arızayı gidermezse, idare bu arızayı kendisi gidermekte veya üçüncü kişilere gidertmekte serbesttir. Bu iş için idarenin yaptığı masraflar yükleniciye aittir Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini. Garanti Süresi boyunca yedek parça temininde malzemeye ilişkin ödeme yüklenici tarafından yapılacaktır. Garanti Süresi Sonrası en az 10 (on) yıl süre ile yüklenici malın bakım, onarım, kalibrasyon hizmeti vermek ve yedek parça temin etmekle yükümlü olacaktır. Bu hizmet ve yedek parça teminine ilişkin olarak yapılacak ödemeler Đdarece karşılanacaktır Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. Madde 42-Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi Đdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: (a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Đdarenin 20 günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu Đhaleleri Sözleşmesi Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; (a) Đvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, (b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, (c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, Đdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu Đhaleleri Sözleşmesi Kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı Đdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Đdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Fesih Tarihinin Belirlenmesi sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanununun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin Đdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Đdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet Đstatistik 15

16 Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. Đdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz Fesih Halinde Yapılacak Đşlemler Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici Đşyerini terk eder. Đdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, Đş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, Đdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, Đşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında Đdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, Đdarenin Đşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez Đdare, Yüklenicinin Đşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere Đşyerini terk eder. Yüklenicinin, Đdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, Đdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir Fesih tarihi itibariyle Đdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder Đdare, hata ve eksikler varsa, Đdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi Bu madde kullanılmamıştır Bu madde kullanılmamıştır. Madde 43- Yüklenicinin Ölümü Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Madde 44- Yüklenicinin Đflası Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır. Madde 45- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde Đdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır. Madde 46- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, Đflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Halleri Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri Đdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve Đdarenin uygun 16

17 görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Madde 47- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu Đş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 48- Anlaşmazlıkların Çözümü sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 no lu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 no lu bendinde belirtilen hallerin varlığı halinde; Đdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre idarenin re sen hareket etme ve karar verme yetkisini haiz olduğu haller hariç olmak üzere) tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderilen bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk Hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe dir. Tahkim yeri Ankara dır. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi dir. Đdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesine ilişkin olarak ilgili idarece alınacak kararlara uymak zorundadır. Madde 49- Hüküm Bulunmayan Haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 50 -Diğer Hususlar Teknik şartnameyle istenen sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) firma sağlayacaktır Malzemede değişiklik Yüklenici, teklif ettiği malda, teknik gelişmeye uymak maksadıyla, sözleşmede öngörülen nitelik ve standartların altına düşmemek ve Đdarenin yazılı onayını almak şartıyla değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler için yüklenici fiyat artışı ve süre uzatımı talebinde bulunamaz Riskler Malların yükleme, taşıma, ambalajlama, depolama, boşaltma ve korunmaları vb. risklerden doğacak zararın tamamı yükleniciye aittir Patent Hakkı Sözleşme hükümleri içinde taahhüt edilen mallara uygulanacak imalat sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait patent haklarının ihlali nedeniyle doğmuş veya doğacak her türlü tazminat yükleniciye aittir. Đdareye bu hususta hiçbir sorumluluk terettüp etmez Sözkonusu malzemeler yatırım teşvik belgesi kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki kapsamına aldırılması halinde KDV den muaf olacağından ödemeye esas faturalar KDV siz tanzim edilecektir DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından yapılması halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz edilmek suretiyle idareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin Đdare tarafından yapılması halinde ise gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan idare tarafından ödenecektir Sözleşmeye davet yazısında, akreditife esas olmak üzere istenilen proforma faturaların sözleşme imzalama sırasında yüklenici tarafından kuruma verilmesi zorunludur. Verilmemesi durumunda proforma faturanın kuruma teslimine kadar geçen süre teslim süresinden düşülecektir. 17

18 50.8. DDP vasıtasıyla alımlarda sevk evraklarının Kurumumuza ulaştığı tarihte Yatırım Teşvik Belgesi eki olan, ilgili ithalatın yer aldığı, Makine ve Teçhizat Listesinin Hazine Müsteşarlığınca henüz onaylanmamış olması halinde onay tarihine kadar geçecek süre teslim süresine ilave edilecek olup, varsa ilave edilen süreye ait ardiye ücreti Kurumumuzca ödenecektir Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur Teslim yeri TRT Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü olup, malzemenin ilgili yere teslimine kadar tüm masraflar (depo sahasına indirme, istifleme, v.s. dahil) Yükleniciye aittir. Ancak, Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, malzemenin depo sahasına indirilmesinde varsa TRT ye ait forkliftlerin kullanılması veya firmalarca kapalı ve açık ambar alanlarının kiralık olarak kullanılmasının talep edilmesi halinde TRT tarafından belirlenmiş olan tarife üzerinden hesaplanacak her türlü masraf yükleniciden talep edilecektir Teslimi yapılan malzemeden bir kısmının veya tamamının reddedilmesi halinde, ilk 15 günlük süre hariç yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun malzemeyi getirinceye kadar ambarlarda yer işgal eden malzeme için TRT tarafından belirlenmiş olan kiralama ücreti tahsil edilecektir Söz konusu ücretlerin yükleniciden nakit olarak tahsilinin mümkün olmadığı durumlarda, bu kapsamda tahakkuk ettirilen ücretler yükleniciye yapılacak olan ödemelerden resen kesilerek tahsil edilecektir Sözleşme ve ekleri kapsamındaki malzeme veya hizmetler ile ilgili olarak bir uyuşmazlık veya hukuki bir problemle karşılaşıldığında ödeme veya gecikme cezasının tahakkukunu gerektiren bir hal oluştuğunda TRT bu iş ve hizmetler esnasında bu problem veya gecikmeden doğabilecek her türlü gecikme cezası, tazminat veya benzeri talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla yapılacak işin kabulü ve/veya teslimini itirazi kayıtla onay vermiş sayılacaktır. Madde 51- Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 52- Đmza Bu sözleşme 52(elliiki) maddeden ibaret olup, Đdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra aslı idarede kalmak üzere tek nüsha olarak düzenlenmiş ve tarihinde imza altına alınmıştır. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir. ĐDARE YÜKLENĐCĐ 18