10 ADET MULTĠFORMAT IRD ALIMI BĠRĠM FĠYAT SÖZLEġME TASLAĞI (3/g)

Transkript

1 ĠKN (Ġhale Kayıt Numarası): 2012/ ADET MULTĠFORMAT IRD ALIMI BĠRĠM FĠYAT SÖZLEġME TASLAĞI (3/g) Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu sözleģme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Ġdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aģağıda yazılı Ģartlar dahilinde akdedilmiģtir. Madde 2- Taraflara ĠliĢkin Bilgiler 2.1.Ġdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEġ BULVARI TRT SĠTESĠ ORAN/ANKARA Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, Tel No :.... Faks No :.... Elektronik Posta Adresi (Varsa): dır Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmiģlerdir. Adres değiģiklikleri usulüne uygun Ģekilde karģı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmıģ sayılır Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3- SözleĢmenin Dili SözleĢme Türkçe olarak hazırlanmıģtır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu SözleĢmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden baģka; 4.1. Bu SözleĢmede yer alan; Mal ; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taģınır ve taģınmaz mal ve hakları, Sair Yükümlülükler ; TaĢıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dıģında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleģme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, ĠĢ ; SözleĢme konusu mal alımı iģi ile ilgili olarak bu sözleģme ve eklerinde belirtilen tedarik, taģıma, teslim, montaj, testler, iģletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım iģlerinin tümünü, ĠĢyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleģme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, 1

2 Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) Ġdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul iģlemleri için görevlendirilmiģ en az 3 kiģiden oluģan komisyonu, Muayene ve Kabul ĠĢlemleri ; Ġdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleģmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının Ġdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak iģlemler dahil) gereken iģlemleri, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleģme imzalanan istekliyi, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taģınması, iģletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; SözleĢme konusu iģle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiģ bir vekaletname ile tam yetki almıģ, Yükleniciyi temsil eden ve Ġdarece kabul edilmiģ olan kiģiyi, Üçüncü KiĢi ; Ġdare ve Yüklenici dıģındaki üçüncü kiģi veya kiģileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, SözleĢme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleģmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara iliģkin ödenecek toplam parasal bedeli, Alt Yüklenici ; Ġdarenin onayıyla, sözleģme konusu iģin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki iliģkiye bağlı olarak çalıģan gerçek veya tüzel kiģiyi, Teknik Doküman ; SözleĢme uyarınca Ġdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve Ġdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, ĠĢe BaĢlama Tarihi ; Yüklenicinin Ġdareden iģe baģlama talimatını aldığı; iģyeri teslimi gereken iģlerde ise, iģyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, ĠĢin Süresi ; ĠĢe baģlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve SözleĢmede belirtilen iģlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde iliģkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; SözleĢme konusu iģle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim Ģeklindeki haberleģme biçimini, Ödemeye Esas Para Birimi ; Ġdarece bu sözleģmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Kurum ; Kamu Ġhale Kurumunu, Taraf/Taraflar ; ĠĢbu SözleĢme metnindeki anlama göre Ġdare veya Yükleniciyi, Pilot Ortak ; ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iģ ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmıģ ve iģ ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kiģiyi, Teklif ; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında Ġdareye sunduğu teklifi, Sevkıyat Öncesi Testi ; Malzemenin/ĠĢin üretildiği fabrikada veya üretici firmanın, teknik Ģartnamede belirtilen kriterlerin test edilebileceği kapasitedeki tesislerinde komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Ekspertiz Muayenesi ; Malzemenin idareye teslimini müteakip yapılacak ekspertiz muayene sonucu verilen belgeyi, Geçici Kabul ; Malzemenin idareye teslimini müteakip komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Kesin Kabul ; Garanti süresini müteakip iģlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder. 2

3 Madde 5- SözleĢmenin Konusu 5.1. Ġdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 10 adet Multiformat IRD cihazının ihale dokümanı, Ģartname ve bu sözleģmede belirlenen Ģartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması iģidir Bu SözleĢme ile temin edilecek mal, SözleĢme ve eklerinde belirtilmiģ bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde teslim edilecektir. Madde 6- SözleĢmenin Türü ve Bedeli Bu sözleģme teklif birim fiyat sözleģme olup, idarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir iģ kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam) ve (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiģtir. Alınan malların ve yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleģme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7- SözleĢme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Taahhüdün ilave iģler nedeniyle meydana gelebilecek artıģlar dâhil yerine getirilmesine iliģkin ulaģım, her türlü sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleģme pulu, vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar, menģe Ģahadetnamesi tasdik masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları ve benzeri giderler sözleģme bedeline dahildir. Ġhaleyi kazanan firma satın alınacak teçhizata ait CE belgesinin yanı sıra Ģayet teçhizat ithal edilecekse ithalatı sırasında gerekli olabilecek Sanayi Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, TSE ve benzeri uygunluk belgelerini sevkıyattan önce ve her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir Ġlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleģme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile SözleĢmeyle Ġlgili Diğer Giderler SözleĢmenin düzenlenmesine iliģkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yüklenici tarafından karģılanacaktır. Madde 9- SözleĢmenin Ekleri 9.1. Ġhale dokümanı, bu sözleģmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Ġdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleģme hükümleri ile ihale dokümanını oluģturan belgelerdeki hükümler arasında çeliģki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır Ġhale dokümanını oluģturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aģağıdaki gibidir. 1) Ġdari Ģartname 2) Teknik Ģartname 3) Yazılı açıklamalar 4) SözleĢme tasarısı 5) Birim Fiyat Teklif Cetveli Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde10- SözleĢmenin Süresi SözleĢmenin süresi, iģe baģlama tarihinden itibaren 1095 (BindoksanbeĢ) takvim gündür. 3

4 Madde 11- Malın/ĠĢin Teslim Alma ġekil ve ġartları ile Teslim Programı ĠĢin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri Yüklenicinin teklif Ģekline (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP vasıtasıyla Depo Teslimi) bağlı olarak her iki halde de sözleģme konusu mal; TRT Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü adresine teslim edilecektir ĠĢe BaĢlama Tarihi: Doğrudan Depo Teslimi Ģeklindeki alımlarda, SözleĢmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iģe baģlama talimatının tebliğinden itibaren iģe baģlanacaktır. Akreditif açtırılmak suretiyle ödemesi yapılacak DDP vasıtasıyla Depo Teslimi Ģeklindeki alımlarda, akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden itibaren iģe baģlanacaktır Teslim ġekli: Mal teslimatı, 60 (altmıģ) takvim günü içerisinde olmak kaydıyla tek parti halinde yapılacaktır Teslimat Programı: DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi Ģeklindeki alımda Gümrük iģlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak, Yüklenicinin talebi ve Ġdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer iģlemler Ġdare tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın Ġstanbul/ANKARA Gümrük Müdürlükleri veya Ġstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmiģ olması gerekmektedir. Gümrük iģlemlerinin Ġdare tarafından yapılması halinde; Yüklenici, gümrük iģlemleri ile ilgili olarak yapılabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlığı Fonu, Gümrük ve Damga Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulaģım gideri, gümrük komisyon masrafı (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar olan kısım için %0,5, üzeri içinse %0,3)] ile gümrük iģlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına karģılık olarak Ġdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını Ġdareye ulaģtırmasından ve ithalat masraflarının yaklaģık olarak belirlenerek yükleniciye faks ile bildirilmesinden bir iģgünü sonra Ġdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.Ġ.P numarasını Ġdareye bildirmesi gerekmektedir. Ġstenilen avansın yeterli gelmemesi halinde ilave bedel talep edilecektir. Ġdare gümrük iģlemlerini müteakip yapmıģ olduğu masrafları bir liste halinde Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını Yükleniciye iade edecektir. Gümrük iģlemlerinin Ġdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük iģlemlerinin tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak, teslimat adresine sevk edecektir. Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taģınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderler ile teçhizatın montajı yapılarak Ġdareye teslimine kadarki tüm riziko ve giderlerden sorumludur. DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme iģleminin Yüklenici tarafından yapılması halinde, gümrükleme sırasında oluģabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve gümrük iģlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük GiriĢ Beyannamesi ibraz edilmek suretiyle Ġdareden talep edilecektir. Gümrükleme iģleminin Ġdare tarafından yapılması halinde ise gümrükleme sırasında oluģabilecek KDV doğrudan Ġdare tarafından ödenecektir Teslim Programında DeğiĢiklik Yüklenici, Ġdarece onaylanmıģ teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Ġdarenin uygun görüģü ile teslim programında değiģiklik yapılabilir. Ġdarece onaylanan bir süre uzatımı 4

5 bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden baģlamak üzere 10 (On) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 12- Teminata ĠliĢkin Hükümler Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu iģe iliģkin kesin teminat miktarı...(rakam ile)...(yazı ile)...olup, yüklenici...(rakam ile)...(yazı ile)...teminat olarak vermiģtir. Kesin teminat mektubunun süresi...tarihine kadardır. Bu sözleģmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek Kesin Teminat : Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen iģlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleģme bedelinde artıģ meydana gelmesi halinde bu artıģ tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak ediģlerden kesinti yapılmak suretiyle de karģılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiģtirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: ĠĢin, sözleģme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu iģten dolayı Ġdareye herhangi bir borcunun olmadığı Ġdarece tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, garanti süresi sonunda düzenlenecek Olumlu Kesin Kabul Muayene raporunun Makamca onaylanması neticesinde Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin bu iģ nedeniyle Ġdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karģılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup iģleminin 12.5 inci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, iģin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Ġdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dıģındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13- Ödeme yeri ve Ģartları Ödeme Yeri: SözleĢme bedeli ilave iģler nedeniyle meydana gelebilecek artıģlara iliģkin bedel dahil karģılığında yapılacak her türlü ödeme TRT Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Dairesi BaĢkanlığınca bu sözleģmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere iliģkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aģağıda belirtilen zamanlarda ve Ģekilde ödenecektir Ödeme KoĢulları ve Zamanı: a) Teslimatın Doğrudan Depoya Olması Durumunda; Teçhizatın teslimini müteakip düzenlenecek olumlu ekspertiz raporu neticesinde toplam malzeme ve teçhizat bedelinin %10 u olumlu ekspertiz muayene raporuna göre ekspertiz muayene raporu 5

6 tarihindeki T.C.M.B döviz alıģ kuru karģılığı TL olarak, geri kalan mal bedeli ise düzenlenecek müspet geçici kabul raporunun Ġdarece onaylanması sonucunda fatura karģılığı, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alıģ kuru karģılığı TL olarak, ödeme evrakının tam ve hatasız olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi BaĢkanlığına intikalinden sonra varsa tahakkuk ettirilmiģ cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde ödenecektir. b)teslimatın DDP (Delivery Duty Paid) Vasıtasıyla Depoya Olması Durumunda Yüklenicinin Tercihi Doğrultusunda; 1-Yüklenicin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtırılmak suretiyle ödeme yapılacaktır. Veya; 2-SözleĢme konusu malzemenin idareye teslim edilmesini müteakip Ġdare tarafından kurulacak komisyon tarafından düzenlenecek müspet geçici kabul muayenesi raporunun, Ġdare onaylanması sonucunda teklif mektubunda belirtilen banka hesabına Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden havale yapılmak suretiyle ödeme yapılacaktır. (Malzemenin ithalatı sırasında ortaya çıkabilecek KKDF bedeli yüklenici tarafından ödenecektir.) Akreditif: SözleĢmenin yürürlüğe girmesini takiben, yüklenici lehine, malzeme ve teçhizat bedelinin %100 (yüzde yüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, teyitli ve yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden bir akreditif açılacaktır. Akreditif bedelinin %5 i, sevkıyatı müteakip uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında, %5 i, malın depoya tesliminde yapılacak ekspertiz muayenesi sonrasında, olumlu ekspertiz muayene raporu karģılığında, kalanı olumlu geçici kabul raporunun Ġdarece onaylanmasını müteakip serbest bırakılacaktır. Yükleniciye avans ödenmesi durumunda avans miktarı toplam mal bedelinden düģülerek mal bedeli ödenecektir. Sevk evrakı aģağıda belirtilmiģ olup, TRT Genel Müdürlüğü adına düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konģimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge ĠĢlem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha menģei Ģahadetnamesi (biri orijinal), e) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, f) 2 nüsha ATR dolaģım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), g) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), Sevk evrakı, her parti malzemenin sevkiyatın yapılacağı vasıtaya yüklendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrıca, sevk evraklarının birer suretleri sevkiyatı takiben en geç malzemenin ilgili Gümrük Müdürlüğüne geliģine kadar TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Oran ANKARA TÜRKĠYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakının yukarıda belirtilen Ģekilde gönderilmemesi ve bundan dolayı Ġdareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve iģin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Malzemenin konģimentolarda, koli listelerinde, orijinal fatura ve menģe Ģahadetnamelerinde yazılı olan miktarları, cinsleri, ağırlıkları ve fiyatları birbirine uygun olacak ve bu sipariģe ait Ġdarece verilen sipariģ numarası evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evrakı içeriğinde veya sevk evrakı ile gönderilen malın arasında çeliģki, noksanlık veya yanlıģlıkların sebep olduğu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir. 6

7 13.4. Akreditif Teminatı: Akreditif Teminatı Alınması: Ġthalat yoluyla yapılacak alımlarda yüklenici, malların sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin %10 (yüzdeon) u oranındaki akreditif teminatını Ġdareye verecektir. Akreditif Teminatının Ġadesi: Bu teminat, malzeme ve teçhizatın Türkiye de düzenlenecek Olumlu Geçici Kabul Raporunun onaylanmasını müteakip serbest bırakılacaktır Madde 14- Avans Verilmesi ġartları ve Miktarı Bu iģ için avans verilmeyecektir Bu madde kullanılmamıģtır. Madde 15- Fiyat Farkı Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleģme süresince, sözleģmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artıģa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu iģ için fiyat farkı verilmeyecektir SözleĢmede yer alan fiyat farkına iliģkin esas ve usullerde sözleģme imzalandıktan sonra değiģiklik yapılamaz. Madde 16- Alt Yüklenicilere ĠliĢkin Bilgiler ve Sorumluluklar Bu iģte alt yüklenici çalıģtırılmayacak ve iģlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 17- Gecikme Cezası Ġdare tarafından, bu sözleģmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleģmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 30 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin sözleģmeye uygun olarak malın/iģin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleģme bedelinin %0,2 (bindeiki) si oranında gecikme cezası uygulanır Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karģılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir Ġhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek, alım konusu iģ genel hükümlere göre tasfiye edilir SözleĢmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranıģlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Ġdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için Ġdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler iģin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve 7

8 sözleģme ve eklerine uygun olmayan malların sözleģme Ģartlarına uygun mallar ile değiģtirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleģme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır Satın alınacak teçhizat garanti süresi içerisinde arızalandığı zaman, söz konusu cihazın onarımı sağlanıncaya kadar yayın sürekliliğinin sağlanması amacıyla aynı veya benzer teknik özelliklere sahip cihaz ve malzemeler, arızanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde yüklenici firma tarafından idareye sağlanacaktır. Bu sürelerin aģılması halinde, 21.gün dahil olmak üzere günlük olarak, arızalı cihaz bedelinin %0,2 (binde iki) si oranında gecikme cezası uygulanır. Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları Mücbir Sebepler: Ġdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiģ ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin Ġdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aģağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerektiğinde Ġdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller e göre zamanında yapılmayan baģvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici baģvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu Ġdareye bildirmek zorundadır Bu hallerin belgelenmesi ve Ġdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleģmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir Ġdareden Kaynaklanan Sebepler: Ġdarenin sözleģmenin ifasına iliģkin olarak bu sözleģmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve iģin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiģ olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum Ġdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde iģi engelleyici sebeplere ve yapılacak iģin niteliğine göre iģin süresi gecikmeyi karģılayacak Ģekilde iģin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir SözleĢmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave iģler nedeniyle iģ artıģının ortaya çıkması halinde iģin süresi, bu artıģla orantılı olarak iģin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. 8

9 Madde 19- SözleĢmenin Devir ġartları Devire ĠliĢkin ġartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla SözleĢmenin devri mümkündür. Ġdare, sözleģmenin devredilmesine iliģkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. Ġhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleģmesi imzalanmadan önce, sözleģmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleģme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı Ġdareye vermek zorundadır.bu durumda Ġdare, devredenden almıģ olduğu kesin teminatı devir sözleģmesinin imzalanmasını takip eden ilk iģ günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleģmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına iliģkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki Ģartları gerçekleģtirmesi zorunludur. SözleĢmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmıģ olduğu iģlere iliģkin sorumluluktan kurtarmaz Ġzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleģme feshedilir ve 4735 sayılı Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre iģlem yapılır. SözleĢmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değiģikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleģmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde yüklenici tarafından baģka bir sözleģmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleģme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Madde 20- SözleĢmede DeğiĢiklik Yapılması 20.1.SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleģme bedelinin aģılmaması ve idare ile yüklenicinin karģılıklı olarak anlaģması kaydıyla, aģağıda belirtilen hususlarda sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılabilir: (a) Malın montaj veya teslim yeri. (b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla iģin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme Ģartları Bu hallerin dıģında sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılamaz ve ek sözleģme düzenlenemez. Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri Yüklenici, iģlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleģme konusu malı/iģi, sözleģme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleģtirmeyi ve oluģabilecek kusurları sözleģme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģ ve bu iģe iliģkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Ġdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Ġdarenin ve üçüncü Ģahısların tüm zararlarını karģılamak zorundadır Yüklenicinin Montaja ĠliĢkin Yükümlülükleri Bu alım kapsamında montaj bulunmamaktadır ĠĢ Programı Bu madde kullanılmamıģtır Güvenlik Önlemleri Yüklenici; (a) ĠĢle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, (b) ĠĢyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, 9

10 (c) ĠĢyerinin ve bu iģ nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, (d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kiģilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder Yüklenicinin ÇalıĢtırdığı Personele ĠliĢkin Sorumlulukları Bu madde kullanılmamıģtır Malların TaĢınması Bu sözleģmede düzenlenen iģlerin yapılmasına iliģkin her türlü taģıma gideri sözleģme bedeline dahildir Yüklenici, ĠĢ için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taģınmalarından, teslim alınmalarından, boģaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taģınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici, uluslararası veya denizaģırı taģıma gerektiren mal tedariki iģlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim Ģekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taģınmalarından, teslim alınmalarından, boģaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır EriĢim Yolları Yüklenici malın taģınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taģıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taģıma iģleminin baģlamasından önce temin edecektir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluģlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karģılanacaktır Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma Yüklenici taģıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine iliģkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır Yüklenici, boģaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleģme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların Ġdareye tazmin ettirilmesi halinde, Ġdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının Ġdare tarafından ödenen bu bedelleri karģılamaya yetmemesi halinde Ġdarenin dava hakkı saklıdır Gizlilik: Yüklenici, iģle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve SözleĢmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dıģında, Ġdarenin önceden 10

11 yazılı izni olmaksızın SözleĢmeye ait her hangi bir detayı ifģa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla SözleĢmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifģa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuģmazlık ortaya çıkarsa Ġdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde 22- Eğitim Bu iģ için eğitim verilmeyecektir. Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleģme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüģtürülme imkanının mevcut olması halinde mevcut teknik Ģartnameye uygun olması ve bu değiģikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, Ġdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiģtirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin Ġdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre güncelleģtirilmiģ aģağıdaki dokümanlarını Ġdareye verecektir. 1. Parçalarının çalıģma prensipleri, 2. Sistemin değiģen parçalarına ait bakım talimatları, 3. Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, 4. Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri, 5. DeğiĢiklikleri gösteren veya içeren el kitapları, Yüklenici, bu dokümanları iki (2) adet orijinal dili dıģında, Türkçe iki kopyası ile birlikte Ġdareye teslim edecektir. Madde 24- Ambalajlama SözleĢme konusu mal, teknik Ģartnamesinde aksi kararlaģtırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın teknik Ģartnamede belirtilen Ģekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karģılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır. Madde 25- Reklam Yasağı Yüklenici, Ġdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Ġdarenin adını broģür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 26- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yüklenici, SözleĢme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. SözleĢmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmıģ fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karģı karģıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. Ġdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleģme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya iliģkin kendisine ve üçüncü kiģilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder. 11

12 26.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Ġdare adına temin edecektir SözleĢme konusu malın Ġdare tarafından geliģtirilmiģ yeni bir patent, tasarım, buluģ, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını Ģimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 27- Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, (a) ĠĢin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/iģte olabilecek kusurların düzeltilmesine iliģkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, (b) Kamu Kurum ve KuruluĢlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve Ġdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. Madde 28- Yüklenicinin, Ġdarenin Personeli, Üçüncü KiĢiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak ÇalıĢma Esasları Yüklenici, (a) Ġdarenin bu sözleģme kapsamı dıģındaki iģler nedeniyle sözleģme imzalamıģ olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, (b) Ġdarenin personeline, (c) SözleĢmeye dahil edilmemiģ bulunan herhangi bir iģin veya Ġdarenin SözleĢme konusu iģle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir SözleĢmenin iģyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıģtırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiģ diğer Ģahıslara ve onların personeline, ĠĢlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleģme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kiģilere, çevreye veya Ġdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır Ġdareye teslim esasıyla/ģartıyla gerçekleģtirilen alımlarda, sözleģme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiģtirmek zorundadır Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiģ olması halinde söz konusu sigortalara iliģkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından Ġdareye verilecektir. Madde 30- SözleĢme konusu iģin artırılması ve eksiltilmesi Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleģme Ģartları geçerli olmak üzere, sözleģme konusu iģin miktarında sözleģme bedelinin % 30 una kadar artıģ yapılabilir. Artan iģ kısmı için ek süre verilir. 12

13 30.2. Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleģme konusu iģin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile iģi, sözleģme ve Ģartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, iģin sözleģme bedelinin % 70 inden daha düģük bedelle bitirilmesi halinde, sözleģme bedelinin % 70 i ile gerçekleģtirilen iģ tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i sözleģme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karģılığı olarak ayrıca ödenir. Madde 31- Sigorta Ġdari Ģartnamede sigortaya iliģkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, Ġdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir Yüklenici, sözleģme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, iģyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iģ makineleri, taģıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan iģin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile Ġdarece gerekli görülenlere karģı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makina, araç, taģıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleģme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıģtır Ancak Ġdarece bu tür bir yükümlülük idari Ģartname ve sözleģme ile yükleniciye getirilmemiģ ise; SözleĢme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iģ makineleri, taģıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin baģından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak Ģartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Poliçelerin Ġdareye Verilmesi Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara iliģkin poliçeleri Yüklenici, iģ programı ile birlikte Ġdareye vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. SözleĢmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iģ yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye iliģkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden baģlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. Madde 32- Ġdarenin Yükümlülükleri Montaj Gerektiren ĠĢlerde ĠĢyerinin Yükleniciye Teslimi Bu alım kapsamında montaj bulunmamaktadır Montajlı ĠĢlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi Bu alım kapsamında montaj bulunmamaktadır Ġzinler ve Ruhsatlar SözleĢme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan Ġdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması Ġdarenin yükümlülüğü altındadır. 13

14 32.4. Ġdarenin Personeli SözleĢme konusu ile sınırlı olmak ve Ģartnamede belirtilmiģ olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, iģletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin Ġdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalıģması gerekmekte ise Ġdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalıģacak personelinin adını, soyadını, çalıģtıkları birimleri, yardım veya iģin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Madde 33- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Ġdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletiģim yazılı yapılacaktır. SözleĢmeye göre taraflardan birinin iģin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine iliģkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu iģlemler taraflar aksini kararlaģtırmadıkça yazılı olacaktır. Madde 34- Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleģmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Ġdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, SözleĢmenin imzalanmasını müteakiben Ġdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koģullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını Ġdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, Ġdarece istendiği zaman iģlerle ilgili denetimler ve çalıģmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalıģacaktır. Madde 35 Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemleri 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere iliģkin Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince; a) Teslimat sonrasında, teslim yeri olan TRT Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü nde ekspertiz muayenesi, b) Geçici kabul muayeneleri, c) Garanti süresi sonrasında kesin kabul muayeneleri, yapılacaktır. Ekspertiz Muayenesi Bu sözleģmeye konu malın ekspertiz muayenesi, teslimatın ardından teslim adresinde yapılacaktır. Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Ekspertiz muayenesinde niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene iģlemi tamamlanır. Yükleniciler, ekspertiz muayenesi sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamıģ olan kiģilerden kurulacak en az üç kiģilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacaktır. Ġkinci komisyon ekspertiz muayenesinde itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir. Bu durumda bu rapora itiraz edilemez. Ġdare tarafından son teslim tarihinden önce teslim edilen malın sözleģme ve eklerine uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, yüklenici sözleģmede öngörülen teslim süresi içinde malını alıp yenisi getirecektir. ĠĢin süresi dolmuģsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanında belirtilen süre 14

15 içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara iliģkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Her sevkıyat partisine ait malların tamamı ekspertiz muayenesi yapılacak yere geldikten sonra ekspertiz muayenesi aģağıdaki kiģilerden teģekkül eden muayene heyeti tarafından yapılacaktır. a) TRT temsilcileri, b) Yüklenicinin yetkili temsilcisi (TRT'ce belirlenen gün ve saatte yetkili temsilci hazır bulunmadığı takdirde ekspertiz muayene iģlemleri diğer temsilciler huzurunda yapılır), c) Nakliye sigortasını yüklenen sigorta Ģirketi eksperi (sigorta Ģirketi eksper bulundurmak istediği takdirde). Ekspertiz muayene heyeti TRT'ye gelmiģ bulunan koli listeleri ve sair evraka göre ekspertiz muayenesinde muayenelerini yapacak ve bu hususu bir tutanakla tespit edecektir. Yapılan ekspertiz muayenesi sonunda; a) Yüklenici kendisine ait ambalajlama ve sair kusurlardan dolayı, hasarlı veya noksan çıkan malzeme veya teçhizatın yerine yenisini nakliye, sigorta, gümrük, fon, katma değer vergisi ve diğer her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere bedelsiz olarak en kısa zamanda ve en seri vasıta ile sevk edip TRT'ye teslim etmek zorundadır. b) Sigorta Ģirketini ilgilendiren hasar, noksanlık ve sair hususların tespiti halinde gerekli döviz TRT tarafından temin edilmek Ģartıyla, söz konusu hasarlı, kusurlu ve noksan malzemenin yerine yenisi aynı fiyat ve Ģartlarla en kısa zamanda TRT'ye sevk edilecektir. Geçici Kabul Muayeneleri Geçici kabul komisyonu, bütün teçhizatın nicelik, nitelik, malzeme, imalat, konstrüksiyon, montaj bakımlarından sözleģmeye uygun, tam ve mükemmel bir halde iģlemekte olduğunu tespit için gerekli göreceği bütün muayene ve tecrübeleri yapar. Geçici kabul muayeneleri sonunda teçhizat kabule Ģayan görülür ve bulunabilecek noksanlar sistemin çalıģmalarına engel teģkil etmez ve eksik malzeme, teçhizat ve kusurlu iģlerin tutarı sözleģme bedelinin %5 (yüzdebeģ)'ini geçmezse geçici kabul yapılabilir. Yüklenici, eksik olan hususları geçici kabul raporunda belirtilen süre içinde temin ve monte etmekle yükümlüdür. Geçici kabul muayeneleri sırasında mal kabule Ģayan görülmezse, geçici kabul yapılmaz. Yüklenicinin hata ve noksanlarını giderdikten sonra geçici kabule hazır olduğunu TRT'ye yazılı olarak tekrar bildirmesini müteakip geçici kabul muayenelerine tekrar baģlanır. Bu defa geçici kabul yapıldığı takdirde, raporun idarece onaylandığı tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Buna rağmen yine geçici kabul yapılmazsa, Ġdare yükleniciye ihtar çeker. Bu ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren bu sözleģmenin gecikme cezasını belirleyen maddesinde belirtilen oranda [her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleģme bedeli üzerinden %0,2 (binde iki)] gecikme cezası uygulanır ve ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 45. (kırkbeģ) günün sonunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Taahhüt konusu iģ için geçici kabulden önce Ġdare elemanları tarafından her ne Ģekilde olursa olsun herhangi bir belge verilmiģ olması, Ġdarenin geçici kabul sırasında tespit edilen sözleģmeye aykırı hususlar ve noksanlar hakkında taleplerde bulunmasına ve sözleģme hükümlerinin uygulanmasına engel oluģturmaz. Geçici kabul raporunun Makamca onaylandığı tarih geçici kabul tarihi kabul edilir. Kesin Kabul Muayeneleri Garanti süresi sonunda yüklenicinin talebi üzerine TRT' ce kurulacak bir komisyon vasıtasıyla kabul muayenelerine baģlanır. Kabul muayenesinde geçici kabulde yapılan muayene ve tecrübelerden gerek görülenleri tekrar edilerek teçhizat ve malzemenin teknik vasıflarının değiģip değiģmediği tespit edilir. Kabul komisyonu garanti süresindeki çalıģma durumunu ve arızaları göz önüne alarak lüzumlu gördüğü bütün muayene ve ölçüleri yapar. Bu muayeneler sonunda komisyon tarafından hazırlanan müspet raporun TRT tarafından onaylanmasıyla kabul iģlemi tamamlanır. 15

16 Kabul muayenelerinde sözleģme ve eklerindeki Ģartlara uymadığı tespit edilen teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen unsurları, TRT'ce tayin edilen süre içinde her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür. Bu Ģekilde değiģtirilen unsurların her türlü gümrük, fon, katma değer vergisi, nakliye, sigorta gibi masrafları yükleniciye aittir. Ancak; yüklenici idarenin talep ettiği süre içinde arızayı gidermezse, idare bu arızayı kendisi gidermekte veya üçüncü kiģilere gidertmekte serbesttir. Bu iģ için idarenin yaptığı masraflar yükleniciye aittir. Ancak tespit edilen kusur ve noksanlıklar teçhizatın mükemmel bir Ģekilde çalıģmasına engel teģkil etmezse TRT, kendisinin tayin edeceği bir nefaset farkını yükleniciden kesmek suretiyle kabul yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Yüklenicinin teslim edeceği mal, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) SözleĢme baģlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan iģin SözleĢme ve ekinde yer alan teknik Ģartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik Ģartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüģlerine de sözleģme ve teknik Ģartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/iģlerin gerekli özellikleri taģımaması ya da teknik Ģartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve Ġdareye sunulur Ġdare, kabule iliģkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine iliģkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme iģlemlerini baģlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul iģlemlerinden muaftır Ġdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk Yüklenicinin bu sözleģme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiģ olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluģtuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. Madde 38- Yüklenicinin SözleĢme Ġle Teslimini Taahhüt Ettiği ĠĢe ĠliĢkin Sorumluluğu Herhangi bir iģin, Komisyonun denetimi altında yapılmıģ olması Yüklenicinin, üstlenmiģ olduğu iģi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleģme ve Ģartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Bu madde kullanılmamıģtır. Madde 39- SözleĢme ve Eklerine Uymayan ĠĢler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama Ģekli ve durumu, sözleģme ve Ģartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Ġdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiģtirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleģmenin gecikme cezasına iliģkin hükümleri uygulanır. 16

17 39.2. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen iģler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması Herhangi bir iģin üretim aģamasında yada teslim öncesi imalat aģamasında denetlenmiģ olması veya iģe onay verilmiģ olması, yüklenicinin üstlenmiģ olduğu iģi bütünüyle projelerine, sözleģme ve Ģartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 41- Garanti ve Bakım, Onarım Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 24 (yirmidört) ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini Ġdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını Ġdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleģme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kiģi veya kuruluģ tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Ġdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır Garanti süresi içerisinde arızalanmasından dolayı garanti Ģartları uygulanmak üzere yükleniciye iade edilen mallar hakkında; a) Arızalanan malların gidiģ-dönüģü için yapılan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. b) Arızalanan mallar yüklenici tarafından tamir ettirilerek en geç 2(iki) ay içinde idareye gönderilecek, tamir edilemiyor ise yüklenici tarafından yenisi ile değiģtirilecektir Garanti süresi içerisinde tamir amacıyla yükleniciye gönderilen teçhizat için garanti süresi, arızanın yükleniciye yazılı olarak bildirilip, teçhizatın yükleniciye gidiģ ve idareye geliģ tarihleri arasında iģlemeyecektir. Arızalanan ve tamir edilmek üzere yükleniciye iade edilen teçhizatının, Türkiye de uygulanan Gümrük Mevzuatına göre; ilgili Gümrük Müdürlüğünce verilen süre içerisinde yurda getirilmesi gerekmektedir. Bu mümkün olmadığı takdirde oluģabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini Garanti süresi sonrası yedek parça temininde malzeme ile gerektiği takdirde bakım ve onarım ile ilgili ödeme idarece yapılacaktır Yüklenicinin sözleģmede hüküm altına alınmıģ olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluģacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmiģse ve bu durum garanti kapsamı dıģında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır Yüklenici, garanti süresi içerisinde Tüketicinin bilinçli kusuru olmaksızın arızalanan veya kullanım esnasında gizli ayıbı olduğu tesbit edilen malzeme ve teçhizatın yenisini idareye hiçbir ücret ve maddi külfet yüklemeden temin etmekle yükümlüdür. 17

18 41.5. Garanti süresi sonunda idarece oluģturulan komisyon tarafından yapılacak kabul muayenelerinde eksiklik tespit edildiği takdirde yüklenici söz konusu eksiklikleri de garanti kapsamında gidermekle yükümlüdür Garanti Ģartları, teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz, malzeme, donanım ve yazılımları ayrıca yüklenici firma tarafından üretilmeyen ancak teklif edilen tüm cihazları ve arabirimleri de kapsayacaktır Yüklenici firma garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak 24 (yirmidört) saat bakım onarım desteği sağlayacak olup, ilgili kiģi veya bölümün telefon, faks ve detaylarını sözleģme aģamasında idareye verecektir. Madde 42- SözleĢmenin Feshi ve Tasfiyesi Ġdarenin SözleĢmeyi Feshetmesi AĢağıda belirtilen hallerde idare sözleģmeyi fesheder: (a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya iģi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleģmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Ġdarenin yirmi (20) günden az olmamak kaydıyla bu sözleģmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) SözleĢmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranıģlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir SözleĢmeden Önceki Yasak Fiil veya DavranıĢlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranıģlarda bulunduğunun sözleģme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmıģ olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; (a) Ġvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, (b) Taahhüdün baģka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, (c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranıģının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, Ġdare sözleģmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre iģlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir Mücbir Sebeplerden Dolayı SözleĢmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı Ġdare veya Yüklenici sözleģmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleģmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda iģin sözleģme ve eklerine uygun Ģekilde tamamlanmamıģ olması gerekir. SözleĢmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 18

19 42.4. Yüklenicinin SözleĢmeyi Feshetmesi SözleĢme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dıģında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Ġdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Fesih Tarihinin Belirlenmesi sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin Ġdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleģme feshedilmiģ sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Ġdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beģ gün içinde Yükleniciye bildirilir sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleģmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet Ġstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eģya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleģmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iģ miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı Ģekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleģmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre iģlem yapılır. Ayrıca, sözleģmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. Ġdare fesih iģleminden sonra iģi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan iģlerin baģka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz Fesih Halinde Yapılacak ĠĢlemler SözleĢmenin feshi halinde, Yüklenici ĠĢyerini terk eder. Ġdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, ĠĢ için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, Ġdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleģmeleri, ĠĢyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında Ġdarenin vermiģ olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. SözleĢmenin feshi halinde, Ġdarenin ĠĢi baģka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez Ġdare, Yüklenicinin ĠĢyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere ĠĢyerini terk eder. Yüklenicinin, Ġdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, Ġdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karģılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir Fesih tarihi itibariyle Ġdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile SözleĢme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder Ġdare, hata ve eksikler varsa, Ġdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir SözleĢmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre iģlem yapılır. 19

20 SözleĢmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez SözleĢmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi Bu madde kullanılmamıģtır. Madde 43- Yüklenicinin Ölümü Yüklenicinin ölümü halinde, sözleģme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı Ģartları taģıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri Ģartıyla sözleģme devredilebilir. Madde 44- Yüklenicinin Ġflası Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleģme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre iģlem yapılır. Madde 45- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali Yüklenici, iģbu sözleģme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluģundan baģlamak üzere 30 (otuz) gün içinde Ġdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek Ģartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleģme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre iģlem yapılır. Madde 46- Yüklenicinin Ortak GiriĢim Olması Halinde Ölüm, Ġflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Halleri Ortak giriģimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak giriģimi oluģturan gerçek veya tüzel kiģilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleģmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri Ġdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiģ ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kiģi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleģme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre iģlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleģme feshedilmek suretiyle yapılmıģ olan iģler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve Ġdarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iģ için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiģ olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleģme yenilenerek iģe devam edilebilir. Pilot veya koordinatör ortak dıģındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil iģin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Madde 47- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu ĠĢ tamamlandıktan ve kabul iģlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiģ olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranıģlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teģkil eden fiil veya davranıģlarda bulunan Yüklenici ile o iģteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 20