ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ RİNG KABLOLARININ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALESİNE AİT

Transkript

1 ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ RİNG KABLOLARININ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALESİNE AİT SÖZLEŞME (TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN) -TASLAK- İLGİLİ İHALE TARİHİ: SÖZLEŞME TARİHİ: Mart-2016 ANKARA 99

2 İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde 4- Sözleşmenin Dili Madde 5- Tanımlar Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler Madde 8- Vergi Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri Madde 10- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler Madde 12- Ödeme Yeri ve Şartları Madde 13- İş Programı Madde 14- Avans ve İhzarat Verilmesine Ait Hususlar Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları Madde 16- Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları Madde 17- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar Madde 18- İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması Madde 19- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Madde 20- Teslim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Madde 21- Kesin Kabul Süresi Madde 22- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Madde 23- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Madde 24- Teknik Personel Bulundurulması Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi Madde 28- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Madde 29- İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi Madde 30- İşin devamı süresince Geçici ve Kesin Hakediş Raporlarında Kullanılacak Teklif Birim Fiyatları Madde 31- İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Madde 32- Diğer Hususlar Madde 33- Anlaşmazlıkların Çözümü Madde 34- Yürürlük

3 ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ RİNG KABLOLARININ TEMİN VE TESİSİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME (TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN) -TASLAK- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. İdarenin Adresi : Ayaş karayolu 25. km Sincan-ANKARA Telefon numarası : (0 312) Faks numarası : (0 312) Yüklenicinin adı : Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: Tel. No : Faks No : Vergi No : 2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 101

4 Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı 3.1. İşin Adı: Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi Ring Kablolarının Temin ve Tesisi İşi 3.2.İşin Yapılma Yeri: ASO I. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: TEİAŞ tarafından yeni tesis edilecek olan 380 /34,5 kv şalt tesisine ait İdarenin enerjisini tedarik edeceği ring hücrelerini besleyen Yer Altı Kablolarının Temin ve Tesis Edilmesi ve bu kablolara ait elektrik alt yapı inşaatlarının yapılması işlerini kapsamaktadır. Tüm imalatlar - TEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ (UYGULAMA)USUL VE ESASLARI - TEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ TEKLİF BİRİM FİYAT TARİFLERİ Malzeme-Montaj -İnşaat -Demontaj ve demontajdan montaj- Etüt -Proje yapımı ve Kamulaştırma usul ve esaslarına uygun olarak yapılmalıdır. Sözleşme konusu iş, Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırlarını kapsar. İstekliler tarafından verilen teklif sabit birim fiyatları esas alınarak iş artış veya azalışı herhangi bir orana bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilebilecektir. Yapılacak ihale neticesinde, İdare tarafından krokisi ve planlı güzergahı verilen işe ait Uygulama projeleri, ihale sonrasında yüklenici tarafından hazırlanacak, İdarenin oluru alınarak onaylatılacaktır. Akabinde imalat ve montaja geçilecektir. Bu hususlara riayet edilmemesi nedeniyle oluşabilecek tüm zararı Yüklenici bila bedel karşılayacaktır. İmalatlar idare tarafından onaylı projeye göre yapılacaktır. Aksi imalatlar, kesin kabul onayına kadar olan süreç içinde reddedilir. İhale konusu yapılacak işler; söz konusu elektrik dağıtım şebekesine ait yeraltı orta gerilim kablosunun ihale şartnamesi ile ekli bütün evrak ve projelerine, bu şartnamede belirtilen ve belirtilmemiş olsa dahi olması gereken en üst düzeydeki teknik ile ulusal ve uluslararası standartlara, yürürlükte olan ilgili yasa ve yönetmelikleri içeren mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak; tedariki, imalatı, fabrika testlerinin (tip ve/veya rutin) yapılması, 102

5 nakliyesi, depolanması ve korunması, montajı, saha ve işletme fonksiyon ve güvenirlik testlerinin yapılması, devreye alınması, gerekli kurum ve kuruşlar nezdinde geçici ve kesin kabullerinin yapılarak kusursuz bir şekilde çalışır vaziyette anahtar teslimi olarak teslim edilmesi, işin sonunda tüm hesap, resim ve detayları ile nihai (as-built) projelerinin hazırlanıp ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılarak geçici ve kesin kabullerinin yapılıp idareye teslim edilmesi işlerini kapsar. İdare, her malzeme için şartname hükümlerine göre marka ve model belirleyecektir. Onayı alınmayan ürün sahaya sevk edilemez. Yapılacak her türlü imalat ve montaja ait iş ve malzemeler; gerekli olan her imalat kademesinde, montaj, test ve devreye alma aşamalarında ilgili olduğu ulusal ve/veya uluslar arası standartlar çerçevesinde denenecek ve test edilecektir. Yüklenici, söz konusu ürün veya hizmet için ilgili standartlarına göre test prosedürünü hazırlayacak ve İdarenin onayına sunacaktır. İdare gerekmesi halinde değişiklik veya düzenlemelerini yapacak ve buna göre ürünler teste tabi tutulacaktır. Deneme ve testler saha, fonksiyon veya imalat aşamasında olabileceği gibi rutin tüm testleri kapsamaktadır. Kullanılacak malzemelerin tamamı ayırt edilmeksizin idare personelleri tarafından gerekli görülen testlere tabi tutulduktan sonra sahaya sevk edilecektir. Yüklenici, yapacağı testlerden her aşamada İdareyi bilgilendirecektir. Yukarıda açıklandığı üzere, sözleşme düzenlenmesini müteakip Yüklenici; 1. Krokisi ve güzergahı kendisine daha önceden verilen yeraltı şebekesi ile ilgili, işin yapılacağı sahada gerekli incelemeleri yaparak hazırlayacağı uygulama projelerini, 7 (yedi) takvim günü içinde idarenin onayına sunulacaktır. 2. İş öncesi planlamasını yapacaktır. İş planı, işbu sözleşmenin taraflarca onaylanmasını müteakip 7 (yedi) takvim gününde onay için idareye sunulacaktır. Madde 4- Sözleşmenin Dili Sözleşmenin dili Türkçe dir. Madde 5- Tanımlar 103

6 Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 6.1. Bu Sözleşme, Teklif sabit birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile, istenilen özellikleri şartname ve şartnameyi oluşturan evrak ve dökümanlara dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş /imalat kaleminin miktarı ile ihale komisyonunca kesinleştirilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... TL (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir İhale sonucu kesinleşen sözleşme bedelinin, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda vermiş olduğu toplam rakama bölünmesi sonucu eksiltme katsayısı bulunur. Bulunan eksiltme katsayısı ile isteklinin vermiş olduğu teklif birim fiyatlar çarpılarak yeni birim fiyatlar oluşturulur. Yapılan işlerin bedellerin ödenmesinde, oluşturulan yeni birim fiyatlar geçerlidir. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Ancak İdarenin, yatırım teşvik belgesi alması halinde KDV muafiyetine haiz olmasından dolayı teşvik kapsamındaki malzeme ve imalatlar için KDV ödenmeyecektir. Ayrıca idarenin yatırım teşvik belgesine sahip olması durumunda olması muhtemel diğer hakları da idare lehine saklıdır. Yüklenici bu durumlara itiraz edemez. Madde 8- Vergi Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir. 104

7 Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, idarenin lehine olan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir: 1- İdari Şartname, 2- Standart Formlar, 1. ASO 1 2. ASO 2 3. ASO 3 4. ASO 4 5. ASO 5 6. ASO 6 7. ASO 7 3- Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Teklif Mektubu Örneği, 4- Fiyat İcmali, Teklif Birim Fiyat Cetvelleri, 5- Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 6- Sözleşme (Taslak), 7-Yapılacak İşe ait Kroki ve Güzergah Şeması, 8- Özel ve Teknik Şartname ve Dokümanlar, (*) - Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi (EMO Yayınları No: 23) - Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesi (TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Daire Başkanlığı) - Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Esasları (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) - Elektrik Dağıtım Tesisleri Malzeme, Montaj, Demontaj ve Demontajdan Montaj Birim Fiyat Tarifleri Kitabı (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) - Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE) Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesi - OG Kablo Başlık Ve Ekleri Teknik Şartnamesi - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliği, - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliği, - Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, - Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, - OG-AG Elektrik Şebekesinin Kabulü, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 105

8 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ, EPDK, BOTAŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş., BTK vs. ilgili kurumların yapılacak olan iş, malzeme ve imalatlarla ilgili yürürlülükteki şartname, yönetmelik, tüzük vs. oluşan mevzuat hükümleri, - Özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslar arası standartlar. (TSE, IEC, VDE, CENELEC) (*) Söz konusu ekler İhale Dosyasına konulmamış olup, ancak bunların yürürlükte olan en son halleri ile hükümlerine uyulacaktır. Anılan dökümanlar istekli tarafından teslim alınmış kabul edilecektir İlgili ihale şartnamesinin ilgili hükümleri gereği İdare tarafından çıkarılan zeyilnameler ve yapılan açıklamalar ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir Ayrıca ihale konusu yapılacak iş ile ilgili şartname ve eklerinde belirtilmemiş veya aksi belirtilmiş olsa dahi, her türlü yürürlükteki ilgili ulusal ve uluslar arası standart ve mevzuat hükümlerinin tamamı ihale dökümanı kapsamındadır İşin yapımı sırasında yapılan iş ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerinin tamamı ihale dökümanı kapsamındadır. Madde 10- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. İşin süresi; yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren maksimum 60(Altmış) takvim günü olarak belirlenmiştir Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır. 106

9 İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: Gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. a) Gecikme Cezası: İdare tarafından varsa verilen süre uzatımı hariç; iş zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için iş bu ihale konusu iş için yüklenicinin hakedişinden (beşbin) Türk Lirası gecikme cezası kesilir. b) İşin devamı sırasında bekleme tazminatı: İşin devamı sırasında yüklenicinin işleri, iş bu sözleşme ve eklerine uygun yapmaması halinde, yapılan işlerin kusurlu olduğu idare temsilcisi ve/veya kontrol tarafından tespit olunanları, yükleniciye ihtar edilir ve makul bir süre verilir. Yüklenici kendisine verilen süre içinde kusurlu olan işleri yıkıp yeniden yapmaya zorunludur. Yüklenici bundan dolayı herhangi bir talepte bulunamaz. Yüklenici kendisine verilen süre içinde, belirtilen kusurlu işleri düzelterek yapmazsa veya verilen süre içinde fen gereklerine göre bitirmezse, bekleme tazminatı ödemek zorundadır. Bekleme tazminatı, beher gün için, gecikme cezası kadardır. c) Geçici kabulden sonra uygulanacak ceza: Geçici kabulde saptanan noksanlıklar, idare tarafından belirlenen süre içinde yüklenici tarafından tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra noksanlıkların tamamlanmasına kadar geçecek her gün için gecikme cezası bendinde yazılı miktar kadar ceza uygulanır ve kesilen ceza hiçbir şekilde yükleniciye ödenmez. İdare kusurlu işleri, dilediği takdirde üçüncü bir tarafa yaptırabilir. İdarenin üçüncü tarafa ödeyeceği bedel, yükleniciden %25 (yüzde yirmi beş) fazlasıyla tahsil edilir. Yüklenici bu hususu itirazsız, peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin tatbiki, sözleşmenin diğer yaptırımlarının uygulanmasına engel değildir. d) Kesin kabul aşamasında uygulanacak ceza: Yüklenici, kesin kabul tarihine kadar işi, kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise idare; ya yükleniciye 107

10 yukarıda belirtilen miktarda günlük gecikme cezası uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme 30 (otuz) günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici nam ve hesabına kendisi giderir. e) İş programındaki terminlere uyulmaması halinde uygulanacak ceza: Yüklenicinin idareye sözleşmenin yapılmasını müteakip sunduğu ve idarece kabul edilen iş programına uymaması halinde, uyulmayan her takvim günü için iş bu ihale konusu iş için yüklenicinin hakedişinden (beşbin) TL gecikme cezası kesilir. Bu cezaların birinin uygulanması aynı anda diğerlerinin de uygulanmasını engellemez. Bu cezaların toplamı sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) unu geçemez. İdare, ceza miktarının sözleşme bedelinin %10 unu geçmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler Kesin Teminat: Bu işin kesin teminat miktarı;...dır. Yüklenici,...TL değerinde kesin teminatı idareye vermiştir Ek Kesin Teminat: İş miktarında artış olması ve/veya ilave iş yaptırılması halinde; ödenecek bedelin % 10 u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş 108

11 miktarında artış olması ve/veya ilave iş yaptırılması halinde ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubu da süresiz ve kati olarak verilecektir Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme Yeri ve Şartları Yüklenicinin hakedişi Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nde ödenecektir Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedelinin ödenek imkânları dâhilinde ödenmesinde idare serbesttir Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 (otuz) günde bir düzenlenir Hakedişlerin onay süresi 15 (onbeş) takvim günüdür. Ödemeler onayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 109

12 Madde 13- İş Programı Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde, sözleşme konusu olan işlere ait alt kısımları ve bitirme tarihleri ile aylık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, aylık imalatı ve iş miktarlarını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 14- Avans ve İhzarat Verilmesine Ait Hususlar Avans ödenmeyecektir İhzarat ödenmeyecektir Eksiksiz olarak tüm imalatı yapılmış olan tüm kalemler, sözleşme sonrası bulunan indirimli teklif sabit birim fiyatının %95 i nispetinde hakedişe girer Tüm işe ait bakiye %5 bedel; kesin hesabın çıkarılması, iş bu ihale konusu olan işlerin tamamının eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirilerek geçici kabul işlemlerinin tamamlanması ve nihai as-built projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılarak idareye eksiksiz olarak teslim edilmesini müteakip fatura karşılığı ödenir. Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. İmalat kalemlerine ait maliyetlerde belli bir orana bağlı kalmaksızın oluşabilecek artış, fiyat farkı ödenmesi gerektirmez. 110

13 15.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları İdare nin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması bakımından idari şartname ve/veya Yapım İşleri Genel Şartnamesi ndeki hükümler uygulanacaktır. Madde 17- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar İş bittikten sonra yüklenici tesisin işletilmesine yönelik İdare elemanlarına işletme semineri verecek, işletme-bakım ve temin edilen ekipmanların garanti belgeleri, katalogları ve benzeri dokümanlara havi dosya Türkçe olarak hazırlayacak ve 4 takım halinde İdareye verecektir. Madde 18- İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması İhale Şartnamesindeki hükümler dâhilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 19- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 111

14 gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur Mücbir sebep halleri: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir, ancak bu durumda yüklenicinin yedi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz. Mücbir sebeplerin işe etkisi derecesi ile bu sebeplerle uzatılacak süre miktarlarını takdir ve tespit yetkisi idareye aittir İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 20- Teslim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri ihale şartname ve ekleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Madde 21- Kesin Kabul Süresi Kesin kabul süresi, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 12 (on iki) ay olup, bu süre geçici kabul tarihinden itibaren başlar. 112

15 Madde 22- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden ve/veya İdare adına tayin edilen Müşavir elemanlarından oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 23- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 24- Teknik Personel Bulundurulması Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde (açıklamalarda belirtildiği şekilde) bulundurmak zorundadır Yüklenici, belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- Şantiye Şefi için 500 TL/Gün x Kişi, 3- İş Güvenliği Uzmanı için 1250 TL/Gün x Kişi, 3- Diğer personel için 250 TL/Gün x Kişi, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleşmenin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde idareye bildirmek 113

16 mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 5 (beş) gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 3 (üç) gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı idare tarafından belirlenecek hükümlere göre tasfiye edilir. 114

17 Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 28- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 29- İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi İhale şartnamesi dökümanlarından olan ve yüklenicinin teklif mektubunda sunduğu birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında artış ve eksiliş meydana gelmesi halinde de iş bu sözleşmenin 6.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde indirim uygulanıp bulunan yeni teklif sabit birim fiyatları aynen uygulanacaktır. Madde 30- İşin devamı süresince Geçici ve Kesin Hakediş Raporlarında Kullanılacak Teklif Birim Fiyatları Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, Teklif sabit birim fiyat esasına göre yaptırılacak olan bu işte; Yüklenicinin ilgili ihale için teklif etmiş olduğu Birim Fiyat Teklif Cetvellerinden, ihale sonucu tespit edilen ve indirim yapıldıktan sonra bulunan yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. 115

18 Yüklenicinin yaptığı işlerden doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, kesin hesapları ve sayısal işletme planlarını da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Hakediş raporlarının düzenlenmesi ihale şartname ve eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. Madde 31- İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için idareye vermeye mecburdur. Madde 32- Diğer Hususlar İş, iş bu sözleşme ile ilgili ihale şartnamesine ait dökümanlar ve eklerinde belirtilen hususlar çerçevesinde ikmal ettirilecektir Yüklenici aşağıda belirtilen hususlara uymayı kabul ve taahhüt eder: 1. Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi, teşvik aldığı kalemler için KDV ödemeleri yapmayacaktır. Bu hususu Yüklenici peşinen kabul etmiştir. 2. Ayrıca Yüklenici, teklif birim fiyatlarında tariflenmemiş olan imalat ve yeni birim fiyat tespitinin gerekmesi halinde söz konusu kalemleri; TEDAŞ 2015 yılı birim fiyatlarından ihale sonucu taraflarca mutabakata varılan %...iskonto oranı ile, Bayındırlık Bakanlığı 2015 yılı birim fiyatlarından ihale sonucu taraflarca mutabakata varılan %...iskonto oranı ile, Özel fiyatlarda ASO tasdikli fatura bedeli +%... müteahhitlik karı ile Yapmayı kabul ve taahhüt eder Yüklenici, işin yapımı esnasında İdare ve/veya III. şahıslara ait tesisat, mal, malzeme vs. zarar vermesi halinde herhangi bir mağduriyetin oluşmasına neden olmadan bu durumu acilen bila bedel giderir. 116

19 32.4. İndirim uygulanmış olan teklif sabit birim fiyatları kesin kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır. Madde 33- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 34- Yürürlük Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. 34 maddeden ibaret olan bu Sözleşme, idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra,... tarihinde imza altına alınarak 1 (bir) nüsha düzenlenmiş ve asıl nüshası idarece, fotokopisi yüklenici tarafından alıkonulmuştur. İDARE YÜKLENİCİ 117