HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi

Transkript

1 HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/19000 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. İdarenin adresi:.turan Güneş Bulvarı, TRT Sitesi Oran-Çankaya/ANKARA olup, Tel no : Faks no : Elektronik posta adresi (varsa) satinalma@trt.net.tr dir Yüklenicinin tebligat adresi...olup Tel no:... Faks no:... Elektronik posta adresi (varsa):...dir Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır Madde 4- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- İş Tanımı Sözleşme konusu iş;. TRT Genel Müdürlüğü nün Ankara da bulunan Sosyal Tesislerinde ( Tabldot, Lokal, Misafirhane, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Etimesgut ve Çakırlar Piknik alanı) personele sunulan yemek hizmetlerinin kaliteli, temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda çıkartılmasını sağlamak, malzemenin iyi korunmasını ve kullanılmasını temin etmek, yemekleri usulüne uygun şekilde pişirme hizmetlerini yürütmek amacıyla 14 (Ondört) kişilik Usta (Aşçı), Lokal ve Tabldot da garsonluk hizmetlerini yürütmek amacıyla 6 (Altı) kişi Garson olmak üzere Toplam 20 (Yirmi) kişilik Vasıflı İşçi hizmeti satın alınmasıdır.

2 İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dökümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Bu sözleşme götürü bedel sözleşme olup, Bu sözleşmenin toplam götürü bedel. TL. dir. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir İdari Şartnamenin (26.1) nci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir Ayrıca, a) Yol bedeli, brüt 1 işçi için aylık 26 gün X 3,40 = 88,40 TL (Gidiş-Dönüş) ayni olarak ödenecek olup, Personelin işe geliş ve gidişleri, İdare personelini taşıyan servis araçları ile karşılanacağından, personel sayısının karşılığı yol bedeli, yüklenicinin istihkakından kesilecektir. b) Yemek bedeli, brüt 1 işçi için aylık 26 gün X 4,00 TL =104,00 TL. ayni olarak ödenecek olup, Personel İdarenin Yemekhanesinden yararlanacağından personel sayısı karşılığı kadar yemek ücreti bedeli yüklenicinin, istihkakından kesilecektir. Sözleşme süresi içinde, yemek ücretinde meydana gelecek artışları İdare karşılayacaktır. c) Giyecek bedeli; Yüklenici tarafından 1 yıllık sözleşme süresinde her personelin kullanacağı ve detayları Teknik Şartnamede belirtilen giyim eşyası ayni olarak verilecek olup, teklif fiyata dahildir d) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü; İşçi çalıştırılmayacaktır e) İşçilik Ücreti, Vasıflı personel olarak çalıştırılacak; Alınacak Personel Miktarı Asgari Ücretin % kaç fazlası uygulanacağı Usta (Aşçı) % 100 Fazlası 14 Kişi Garson % 50 Fazlası 6 Kişi TOPLAM 20 Kişi 7.4- İşçilerin çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanunu nun 63, 68 ve ilgili diğer maddeleri hükümleri çerçevesinde, idarenin ihtiyacına göre, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır 7.5- Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisini (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare, yükleniciye ayrıca ödeyecektir. 2

3 7.6- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 olarak hesaplanacaktır KİK payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, işyeri hekimliği, kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili giderler, sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden bu masraf kalemleri için bir bedel öngörülmemiştir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler: Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmenin yapılmasına ilişkin tüm diğer giderler yükleniciye aittir. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4- Teknik Şartname 5- Standart Formlar 9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 10- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi İşin yapılma yeri: TRT Genel Müdürlüğü nün Ankara da bulunan Sosyal Tesislerinde (Tabldot, Lokal, Misafirhane, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çakırlar piknik alanı) yapılacaktır İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Bu madde kapsam dışıdır İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: İşe başlama tarihi sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini takip eden onbeş gün içinde işe başlanır. Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; (rakam ve yazıyla).. dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak (rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiştir Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6 sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı ödenmesi sözkonusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. 3

4 12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları Sözleşme bedeli Faturanın ve hak ediş evraklarının Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkililerince kontrol edilerek onaylanmasını müteakip, Ankara Or-An Sitesi TRT Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı veya Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı nın Tabldot Servisi Muhasebesince Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları gün sayıları esas alınarak aylık ödenecektir Yüklenici; a) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 8 seri nolu Sigorta Primleri Tahkim ve Tahsilatı Genel Tebliği (20 Temmuz 1994 tarih ve Sayılı Resmi Gazete) gereği, ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi ile sosyal güvenlik destek primi bordrosunun Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmış birer örneği ile bu sigortalılara ilişkin bir önceki aya ait primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmiş olduğuna dair makbuz ve benzeri ödeme belgelerini, b) Bir önceki aya ait Muhtasar Beyannamesi ve tahsilat fişini, c) Bir önceki aya ait KDV ile ilgili tahakkuk fişi ve ödendiğine dair Vergi Dairesinden aldığı tahsilat makbuzunu, d) Çalıştırılan işçilerin bir önceki aya ait ücretleri ve sosyal yardım olarak vereceği yol ve yemek bedellerinin ödendiğini gösteren imzalı ücret bordroları, İstihkak ödemeleri sırasında İdareye ibraz etmesini müteakip, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 nci maddesi ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar, TRT Genel Müdürlüğünce belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, 15 (onbeş) gün içerisinde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 maddesi hükümleri çerçevesinde Yükleniciye ödenir Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. 4

5 Madde 15- Fiyat Farkı Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı uygulaması, Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen yürürlükteki hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8.nci maddesi gereğince, ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu na tabi olarak tam gün çalıştırılacak 20 Personel için: a- Asgari ücret tespit komisyonlarınca, ihale (Son teklif verme) tarihinden 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark b- İhale (Son teklif verme) tarihi itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutardan; Asgari Ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark c- 506 Sayılı Kanunun 77.nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutardan meydana gelecek fark, toplamı ( (a), (b) ve (c) bentleri toplamı ), 506 sayılı kanun gereğince işveren nam ve hesabına hazinece yapılacak ödemelerde dikkate alınmak suretiyle, bu esasların 7.nci maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir veya kesilir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamının Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 17- Cezalar ve Kesintiler Hizmet eksikliğini tespit için Kontrol teşkilatınca her gün hizmet durumu ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı incelenecek, eksiklik halinde durum Kontrol Teşkilatı ve yüklenici firma yetkilisinin birlikte imzalayacağı tutanakla tespit edilecektir. Çalışan işçiler her gün kontrol edilerek işçi eksikliği aynı tutanakta gösterilerek aynı şahıslar tarafından imzalanacaktır. Yüklenici yetkilisi düzenlenen formları imzalamaktan imtina ettiği taktirde, durum tutanakta ayrıca belirtilecektir. a- Yüklenici firma, görevli personelinin görevini yapmaması, talimatlara aykırı hareket etmesi, belirlenen mesai saatlerine uymaması, personelin hijyen ve temizlik kurallarına aykırı hareket etmesi, verilen talimatlara riayet etmemesi durumunda sözleşme bedelinin % 02 (Binde iki) si oranında ceza uygulanır. b- Araç ve gereçlerin hor kullanılması veya zayi olması gibi hallerde kusurlu görülmesi halinde verilen zarar yüklenici tarafından karşılanacak olup, ayrıca sözleşme bedelinin % 02 (Binde iki) si oranında ceza uygulanır. c- Çalıştırılan personelin yasal bir mazeret olmaksızın işe gelmemesi veya eksik personel çalıştırılması durumunda Kontrol teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği tutanağa göre, eksik çalıştırılan her işçi için yürürlükte bulunan günlük brüt asgari ücret, (SGK işveren payı, işsizlik sigorta primi, yemek ve yol ücreti ile asgari ücret fiyat farkı dahil vb.) ödenmeyecek, ayrıca brüt asgari ücretin 2 (İki) katı tutarında ceza kesilecektir. 5

6 Yükleniciye uygulanan cezalar hak edişinden kesilecektir. Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanmaması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 19- Kontrol Teşkilatı Görev ve Yetkileri İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen yetkililerce denetlenir. İdare, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar Sözleşme konusu işin sözleşme ve eklerindeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere kurulan kontrol teşkilatı, işin yapılması süresince her zaman kontrol edilebilir. Kontrollerde tespit edilen sözleşme ve eklerine riayetsizlikler kontrol teşkilatı ve yüklenici veya vekili ile beraber tutanağa bağlanır. Yüklenicinin bundan kaçınması halinde bu husus tutanağa kaydedilir ve madde 17 de belirtilen ceza uygulanır. Madde 21- Teslim, (Denetim) Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Bu iş için kısmi kabul yapılmayacaktır Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere TRT Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Oran-Çankaya/ANKARA adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Genel 6

7 Şartnamenin Sekizinci Bölümünde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması Bu madde kapsam dışıdır. Madde 23- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenici ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere İdarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 nci maddeye göre işlem yapılır. c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen 30 (otuz) gün içinde Yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edebilir. Ancak, Yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 nci maddeye göre işlem yapılır. d) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 nci maddeye göre işlem yapılır.pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için 7

8 pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Madde 26- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder : a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 28- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 8

9 Madde 30- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi (Bu Madde kapsam dışıdır.) Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 33- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar Bu madde kapsam dışıdır. Madde 34- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar Bu madde kapsam dışıdır. Madde 35- Garanti İle İlgili Şartlar Bu madde kapsam dışıdır. Madde 36- Hüküm Bulunmayan Haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 37- Diğer Hususlar Yüklenici Şirket çalıştıracağı işçilerin Adli sicil kaydı (Sözleşmenin imza tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olabilir.) ve Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Raporu (Sözleşmenin imza tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olabilir.), İkametgah İlmühaberlerini, Diploma, Ustalık Belgesi ve Bonservis veya Hizmet belgeleri ile Nüfus cüzdanı veya onaylı örneklerini 4x6 ebadında 3 er adet fotoğraflarını, Sigorta sicil kartlarını, sözleşmedeki işe başlama tarihinden itibaren, 7 (yedi) iş günü içinde İdareye vermekle yükümlü olup, idare tarafından verilen fotoğraflı yaka kartlarını Kurum bina ve tesislerine girişte takılacak, görevleri süresince yakalarında takılı kalacaktır Yüklenici, mümkün olduğunca az işçi değiştirecektir, işçi alımında ve işçi çıkartılmasında İdarenin görüşünü alacaktır. İşçilerin dağılımı İdarenin planladığı şekilde olacaktır. Kanunen çalıştırılması mahsurlu görülen işçiler derhal değiştirilecektir Yüklenici, işçilerin işe geliş ve gidiş saatlerinin takip edildiği imza listeleri muntazam olarak tutacak, ilgili Müdürlük görevlisine onaylatacak ve her gün bir suretini İdareye verecektir Yüklenici, işçilerin işe geliş gidiş organizasyonunu muntazam yaparak, işçilerin zamanında ve eksiksiz olarak Kurumda işbaşı yapmalarını ve mesai bitiminde evlerine dönmelerini sağlamakla yükümlüdür 9

10 37.5. Yüklenici, idarenin gizlilik dereceli yerlerinde çalıştıracağı işçiler için idarenin onayını alacaktır. İdare bu personelde değişiklik yapılmasını Yükleniciden isteyebilir, bu durumda Yüklenici, personeli derhal değiştirmek zorundadır Yüklenici, işçilerle ilgili hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan ilgili mevzuat gereği alınması gerekli emniyet tedbirlerini tam olarak ve zamanında alacak, kazalardan korunma usul ve esaslarını işçilere öğretecektir Yüklenici Şirket tarafından çalıştırılan elemanların acil hallerde yarım günü aşmayan izin talepleri İdarenin onayı alınmak şartı ile karşılanabilecektir Yıllık izin hakkını kazanmış işçilerinin izinlerini, 4857 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ve ilgili maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak ve sözleşme konusu hizmetin aksamadan yürütülmesini teminen İdarenin görüşünü alarak kullandıracaktır Yüklenici bu işle ilgili çalıştırdığı işçilerle ilgili bordrolarda, hiç bir şekilde şirketin merkezinde veya diğer işlerinde çalıştırdığı işçilerine yer vermeyecektir. Yüklenici ayrıca, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak onaylı veya elektronik ortamda gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi nin bir örneğini dinlenme odalarında işçiler tarafından görülebilecek bir yere asacaktır. Sözleşme konusu iş için istihdam edeceği işçilere ait her türlü prim, vergi, fon vb kesintileri, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ödeyecek, işçi çalıştırmaya ilişkin tüm bildirimleri zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara verecektir Özürlü ve eski hükümlü işçi çalıştırılması konusunda yasaların koyduğu zorunluluklara uyulacaktır Kaçak personel çalıştırılması, SGK ve İş kanunu na göre gereken bildirimlerin süresi içinde verilmemesi, hüviyetsiz ve kanun kaçağı personel çalıştırılması durumunda bunların sonuçlarından Yüklenici Şirket sorumludur İşin yapılması sırasında, Yüklenici veya çalışanı tarafından İdareye, personele veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar verilirse verilen zarardan Yüklenici sorumlu olup, bu zararla ilgili olarak İdare ödeme yapmak durumunda kalırsa ödeme tarihinden itibaren ödeyecek ticari faizi ile birlikte Yükleniciden tahsil edilecektir Yüklenici yaptığı İş esnasında işçilerinin meydana getireceği hasar ve zararı ödemekle yükümlüdür. Kurum Mensuplarının özel eşyalarında işçi hatasından dolayı meydana gelen hasar ve zarardan da doğrudan doğruya sorumludur. Kuruma ait fırın, bulaşık makinesi, masa, sandalye, tabak, çatal, kaşık vs. gibi malzemelere hasar verilmemesine azami dikkat gösterilecektir. Bakım onarım firmalarınca düzenlenen hasar tespit tutanağında kullanıcının ihmali ve kusuru ile oluşan hasarlar Kontrol Teşkilatınca düzenlenecek tutanakla tespit edilerek, yenileme ve onarım çalışması yapılacak ve her türlü masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici Şirket çalışanları görevleri ile ilgili yerler dışındaki mahallere İdarenin izni olmadan girmeyecektir. Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir 10

11 Madde 39- Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 39 (Otuzdokuz.) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / / 2009 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak yükleniciye, talebine göre sözleşmenin ikinci bir nüshası veya idarece onaylı bir sureti verilecektir. İDARE YÜKLENİCİ 11