ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK-"

Transkript

1 ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK- ĠLGĠLĠ ĠHALE TARĠHĠ: SÖZLEġME TARĠHĠ: Şubat-2011 ANKARA 221

2 ĠÇĠNDEKĠLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde 4- Sözleşmenin Dili Madde 5- Tanımlar Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler Madde 8- Vergi Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri Madde 10- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler Madde 12- Ödeme Yeri ve Şartları Madde 13- İş Programı Madde 14- Avans ve İhzarat Verilmesine Ait Hususlar Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları Madde 16- Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları Madde 17- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar Madde 18- İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması Madde 19- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Madde 20- Teslim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Madde 21- Kesin Kabul Süresi Madde 22- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Madde 23- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Madde 24- Teknik Personel Bulundurulması Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi Madde 28- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Madde 29- İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi Madde 30- İşin devamı süresince Geçici ve Kesin Hakediş Raporlarında Kullanılacak Teklif Birim Fiyatları Madde 31- İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Madde 32- Diğer Hususlar Madde 33- Anlaşmazlıkların Çözümü Madde 34- Yürürlük

3 ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK- Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara ĠliĢkin Bilgiler 2.1. İdarenin Adresi : AyaĢ karayolu 25. km Sincan-ANKARA Telefon numarası : (0 312) Faks numarası : (0 312) Yüklenicinin adı : Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: Tel. No : Faks No : 2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 223

4 Madde 3- ĠĢin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı 3.1. İşin Adı: Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 3.2.İşin Yapılma Yeri: ASO I. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları ve civarı İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: İdare, yaptığı ihale konusu işlere ait imalat kalemlerini aşağıda belirtildiği üzere 3 (üç) e ayırmıştır. 1. OG-AG Şalt Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi 2. SCADA Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi 3. Yer Alt Kablolarının Temin ve Tesis Edilmesi. İnşaat imalatları İdare tarafından gerçekleştirilecektir. Yapılan ihale ile elde edilen mali ve teknik veriler çerçevesinde idare, yukarıda belirtilen iş kalemlerinin tamamını tek bir yükleniciye verebileceği gibi ayrı ayrı yüklenicilere de verebilir. Bu hususta İdare serbesttir. İdare, istediği imalat kalemlerini veya bu imalatlara ait alt imalatların bir kısmını, herhangi bir orana bağlı kalmaksızın sözleşme kapsamı dışında tutmakta veya başka bir yükleniciye vermekte serbesttir. Sözleşme konusu iş, Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırlarını kapsar. İstekliler tarafından verilen teklif sabit birim fiyatları esas alınarak iş artış veya azalışı herhangi bir orana bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilebilecektir. A) OG-AG ŞALT SİSTEMİNİN TEMİN ve TESİS EDİLMESİ: İhale şartnamesi, ekleri ve tüm ihale dökümanları ile belirtilen elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili Orta Gerilim (kısaca OG olarak anılacaktır.) ve Alçak Gerilim (kısaca AG olarak anılacaktır.) şalt sisteminin hazırlanan/hazırlanacak projesine ve tekniğine ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasıdır. 224

5 Yapılacak ihale neticesinde, Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecek elektrik malzemelerinin özelliklerinin farklılık arz edebileceği sebebiyle ihale sonrasında uygulama projesi Yüklenici tarafından revize edilip idare tarafından onaylanacaktır. Akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkilendirilmesi halinde yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınacaktır. Bu işlerin tamamı Yüklenici tarafından bila bedel yerine getirilecektir. Uygulama projeleri ihale sonrasında yüklenici tarafından hazırlanacak, İdarenin oluru alınacak ve ilgili kuruluşlara onaylatılacaktır. Akabinde imalat ve montaja geçilecektir. Bu hususlara riayet edilmemesi nedeniyle oluşabilecek tüm zararı Yüklenici bila bedel karşılayacaktır. İmalatlar idare tarafından onaylı projeye göre yapılacaktır. Aksi imalatlar, kesin kabul onayına kadar olan süreç içinde reddedilir. Dağıtım ve trafo merkezleri içindeki elektriksel ekipmanların birbiri ile, elektriksel ekipmanların bina içi tesisatı ile irtibatlandırılmasında kullanılabilecek kablo ve bağlantı işleri bu iş kalemi kapsamındadır. Dağıtım ve Trafo Merkezleri arasındaki ring kablo işleri ile bina iç tesisat işleri bu iş kalemi kapsamında değildir. B) SCADA SİSTEMİNİN TEMİN ve TESİS EDİLMESİ: İhale şartnamesi, ekleri ve tüm ihale dökümanları ile belirtilen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol, kumanda ve izlenmesi için kurulması planlanan SCADA sisteminin, projelendirilerek tesis edilmesi ve işler vaziyette anahtar teslimi olarak teslim edilmesidir. İş bu ihale kapsamında tesis edilecek SCADA sistemi yeni dağıtım merkezleri ve bu merkezlerin eski merkezlerle olan irtibatlarıyla sınırlı olacaktır. Ancak teklif edilecek SCADA sistemi her türlü donanım ve yazılım ürünleri ile birlikte Bölge kurulacak ve mevcut tesislerle birlikte elektrik dağıtım şebekesinin tamamının en az 2 (iki) katı kapasitesindeki bir tesisi sorunsuz olarak çalıştırabilecek seviyede olacaktır. Ekipman seçimi buna göre yapılacaktır. Bu husus kabul kriteridir. SCADA sistemi Orta Gerilim seviyesinde olup, Alçak Gerilim seviyesinde ise sadece devre kesici elemanlarının konum (pozisyon) bilgileri alınarak sisteme uzaktan açtırma verilecektir. AG seviyesinde kapama yapılması talep edilmemektedir. Ancak tesis edilmiş olması halinde motorlu TMŞ lerde kapama işlemi yapılacaktır. 225

6 C) YERALTI KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ: İş bu şartname, ekleri ve tüm ihale dökümanları ile belirtilen elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili tüm OG ve AG gerilim seviyesindeki kablolarının temin ve montajının projesine ve tekniğine uygun olarak yapılmasıdır. İhale konusu yapılacak işler; söz konusu elektrik dağıtım şebekesinin işbu ihale şartnamesi ile ekli bütün evrak ve projelerine, bu şartnamede belirtilen ve belirtilmemiş olsa dahi olması gereken en üst düzeydeki teknik ile ulusal ve uluslararası standartlara, yürürlükte olan ilgili yasa ve yönetmelikleri içeren mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak; tedariki, imalatı, fabrika testlerinin (tip ve/veya rutin) yapılması, nakliyesi, depolanması ve korunması, montajı, saha ve işletme fonksiyon ve güvenirlik testlerinin yapılması, devreye alınması, idareye fabrika, sınıf ve saha eğitimlerinin verilerek öğretilmesi, denenmesi, gerekli kurum ve kuruşlar nezdinde geçici ve kesin kabullerinin yapılarak kusursuz bir şekilde çalışır vaziyette anahtar teslimi olarak teslim edilmesi, işin sonunda tüm hesap, resim ve detayları ile nihai (as-built) projelerinin hazırlanıp ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılarak geçici ve kesin kabullerinin yapılıp idareye teslim edilmesi işlerini kapsar. İdare, her malzeme için şartname hükümlerine göre marka ve model belirleyecektir. Onayı alınmayan ürün sahaya sevk edilemez. Yapılacak her türlü imalat ve montaja ait iş ve malzemeler; gerekli olan her imalat kademesinde, montaj, test ve devreye alma aşamalarında ilgili olduğu ulusal ve/veya uluslar arası standartlar çerçevesinde denenecek ve test edilecektir. Yüklenici, söz konusu ürün veya hizmet için ilgili standartlarına göre test prosedürünü hazırlayacak ve İdarenin onayına sunacaktır. İdare gerekmesi halinde değişiklik veya düzenlemelerini yapacak ve buna göre ürünler teste tabi tutulacaktır. Deneme ve testler saha, fonksiyon veya imalat aşamasında olabileceği gibi rutin tüm testleri kapsamaktadır. Kullanılacak malzemelerin tamamı ayırt edilmeksizin idare personelleri tarafından gerekli görülen testlere tabi tutulduktan sonra sahaya sevk edilecektir. Yüklenici, yapacağı testlerden her aşamada İdareyi bilgilendirecektir. 226

7 İdarenin yapacağı ihale sonucunda satın alınacak ürünlerin tespit edip yüklenicinin belirlenmesinden sonra kullanılacak ürün özelliklerine göre; trafo ve dağıtım merkezlerinin elektrik yerleşim planları, yüklenici tarafından hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere, sözleşme düzenlenmesini müteakip öncelikli olarak ihale sonucu alınması kararlaştırılan ürünler ile SCADA sistemlerinde kullanılacak olan teknoloji ve ekipmanları dikkate alarak Yüklenici; 1. Trafo ve dağıtım merkezlerinin elektrik yerleşim planları, 7 (yedi) takvim günü içinde hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacaktır. 2. Bölgenin tamamına ait elektrik uygulama projesini tamamen 30 (otuz) takvim günü içinde proje ve ekipman teknik kriterleri içinde tekniğine uygun olarak hazırlayacak, İdarenin olur görüşünü alacak ve ilgili mercilere onaylatacaktır. 3. Uygulama projelerinin montaj ve işin yapılacağı mahal ve yerlerini de inceleyerek doğruluğunu onaylayacaktır. 4. İş öncesi planlamasını yapacaktır. İş planı, düzenlenecek sözleşmenin taraflarca onaylanmasını müteakip 7 (yedi) takvim gününde onay için idareye sunulacaktır. Madde 4- SözleĢmenin Dili Sözleşmenin dili Türkçe dir. Madde 5- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6- SözleĢmenin Türü ve Bedeli 6.1. Bu Sözleşme, Teklif sabit birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile, istenilen özellikleri şartname ve şartnameyi oluşturan evrak ve dökümanlara dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş /imalat kaleminin miktarı ile ihale komisyonunca kesinleştirilen birim fiyatların 227

8 çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... TL (rakam ve yazıyla) -veya Avrupa Birliği Para Birimi Euro- bedel üzerinden akdedilmiştir İhale sonucu kesinleşen sözleşme bedelinin, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda vermiş olduğu toplam rakama bölünmesi sonucu eksiltme katsayısı bulunur. Bulunan eksiltme katsayısı ile isteklinin vermiş olduğu teklif birim fiyatlar çarpılarak yeni birim fiyatlar oluşturulur. Yapılan işlerin bedellerin ödenmesinde, oluşturulan yeni birim fiyatlar geçerlidir. Madde 7- SözleĢme Bedeline Dâhil Olan Giderler Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Ancak İdarenin, yatırım teşvik belgesi alması halinde KDV muafiyetine haiz olmasından dolayı teşvik kapsamındaki malzeme ve imalatlar için KDV ödenmeyecektir. Ayrıca idarenin yatırım teşvik belgesine sahip olması durumunda olması muhtemel diğer hakları da idare lehine saklıdır. Yüklenici bu durumlara itiraz edemez. Madde 8- Vergi Resim ve Harçlar ile SözleĢmeyle Ġlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir. Madde 9 - SözleĢmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, idarenin lehine olan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir: 1- İdari Şartname, 2- Standart Formlar, 1. ASO 1 2. ASO 2 3. ASO 3 228

9 4. ASO 4 5. ASO 5 6. ASO 6 7. ASO 7 3- Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Teklif Mektubu Örneği, 4- Fiyat İcmali, 5- Teklif Birim Fiyat Cetvelleri, 6- Özel İdari ve Teknik Şartname, 7- SCADA Teknik Şartnamesi, 8- Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 9- Sözleşme (Taslak), 10- Tek Hat Şeması, 11- Özel ve Teknik Şartname ve Dokümanlar, (*) - Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi (EMO Yayınları No: 23) - Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesi (TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Daire Başkanlığı) - Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Esasları (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) - Elektrik Dağıtım Tesisleri Malzeme, Montaj, Demontaj ve Demontajdan Montaj Birim Fiyat Tarifleri Kitabı (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliği, - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliği, - Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, - Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, - OG-AG Elektrik Şebekesinin Kabulü, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ, EPDK, BOTAŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş., BTK vs. ilgili kurumların yapılacak olan iş, malzeme ve imalatlarla ilgili yürürlülükteki şartname, yönetmelik, tüzük vs. oluşan mevzuat hükümleri, - Özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslar arası standartlar. (TSE, IEC, VDE, CENELEC) (*) Söz konusu ekler İhale Dosyasına konulmamış olup, ancak bunların yürürlükte olan en son halleri ile hükümlerine uyulacaktır. Anılan dökümanlar istekli tarafından teslim alınmış kabul edilecektir İlgili ihale şartnamesinin ilgili hükümleri gereği İdare tarafından çıkarılan zeyilnameler ve yapılan açıklamalar ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 229

10 9.4- Ayrıca ihale konusu yapılacak iş ile ilgili şartname ve eklerinde belirtilmemiş veya aksi belirtilmiş olsa dahi, her türlü yürürlükteki ilgili ulusal ve uluslar arası standart ve mevzuat hükümlerinin tamamı ihale dökümanı kapsamındadır İşin yapımı sırasında yapılan iş ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerinin tamamı ihale dökümanı kapsamındadır. Madde 10- ĠĢe BaĢlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 1. OG-AG Şalt Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi ve 2. Yer Alt Kablolarının Temin ve Tesis Edilmesi işleri için; yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren maksimum 120 (Yüzyirmi) takvim günü olarak belirlenmiştir. 3. SCADA Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi işi için ; belirlenmiştir. yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren maksimum 300 (Üçyüz) takvim günü olarak Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. 230

11 10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: Gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. a) Gecikme Cezası: İdare tarafından varsa verilen süre uzatımı hariç; iş zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için iş bu ihale konusu iş için yüklenicinin hakedişinden (beşbin) Türk Lirası gecikme cezası kesilir. b) İşin devamı sırasında bekleme tazminatı: İşin devamı sırasında yüklenicinin işleri, iş bu sözleşme ve eklerine uygun yapmaması halinde, yapılan işlerin kusurlu olduğu idare temsilcisi ve/veya kontrol tarafından tespit olunanları, yükleniciye ihtar edilir ve makul bir süre verilir. Yüklenici kendisine verilen süre içinde kusurlu olan işleri yıkıp yeniden yapmaya zorunludur. Yüklenici bundan dolayı herhangi bir talepte bulunamaz. Yüklenici kendisine verilen süre içinde, belirtilen kusurlu işleri düzelterek yapmazsa veya verilen süre içinde fen gereklerine göre bitirmezse, bekleme tazminatı ödemek zorundadır. Bekleme tazminatı, beher gün için, gecikme cezası kadardır. c) Geçici kabulden sonra uygulanacak ceza: Geçici kabulde saptanan noksanlıklar, idare tarafından belirlenen süre içinde yüklenici tarafından tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra noksanlıkların tamamlanmasına kadar geçecek her gün için gecikme cezası bendinde yazılı miktar kadar ceza uygulanır ve kesilen ceza hiçbir şekilde yükleniciye ödenmez. İdare kusurlu işleri, dilediği takdirde üçüncü bir tarafa yaptırabilir. İdarenin üçüncü tarafa ödeyeceği bedel, yükleniciden %25 (yüzde yirmi beş) fazlasıyla tahsil edilir. Yüklenici bu hususu itirazsız, peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin tatbiki, sözleşmenin diğer yaptırımlarının uygulanmasına engel değildir. d) Kesin kabul aşamasında uygulanacak ceza: Yüklenici, kesin kabul tarihine kadar işi, kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise idare; ya yükleniciye yukarıda belirtilen miktarda günlük gecikme cezası uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme 30 (otuz) günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici nam ve hesabına kendisi giderir. 231

12 e) İş programındaki terminlere uyulmaması halinde uygulanacak ceza: Yüklenicinin idareye sözleşmenin yapılmasını müteakip sunduğu ve idarece kabul edilen iş programına uymaması halinde, uyulmayan her takvim günü için iş bu ihale konusu iş için yüklenicinin hakedişinden (beşbin) TL gecikme cezası kesilir. Bu cezaların birinin uygulanması aynı anda diğerlerinin de uygulanmasını engellemez. Bu cezaların toplamı sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) unu geçemez. İdare, ceza miktarının sözleşme bedelinin %10 unu geçmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 11- Teminata ĠliĢkin Hükümler Kesin Teminat: Bu işin kesin teminat miktarı;...dır. Yüklenici,...Euro/TL değerinde kesin teminatı idareye vermiştir Ek Kesin Teminat: İş miktarında artış olması ve/veya ilave iş yaptırılması halinde; ödenecek bedelin % 10 u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş miktarında artış olması ve/veya ilave iş yaptırılması halinde ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubu da süresiz ve kati olarak verilecektir. 232

13 11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme Yeri ve ġartları Yüklenicinin hakedişi Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nde ödenecektir Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedelinin ödenek imkânları dâhilinde ödenmesinde idare serbesttir Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 (otuz) günde bir düzenlenir Hakedişlerin onay süresi 15 (onbeş) takvim günüdür. Ödemeler onayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır Ödemeler; eğer teklif sabit birim fiyatı Euro bazında ise, faturanın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası Euro döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirası türünden veya doğrudan Euro olarak yapılır. Bu hususta İdare serbesttir Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 233

14 Madde 13- ĠĢ Programı Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde, sözleşme konusu olan işlere ait alt kısımları ve bitirme tarihleri ile aylık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, aylık imalatı ve iş miktarlarını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 14- Avans ve Ġhzarat Verilmesine Ait Hususlar Avans ödenmeyecektir İhzarat ödenmeyecektir Eksiksiz olarak tüm imalatı yapılmış olan tüm kalemler, sözleşme sonrası bulunan indirimli teklif sabit birim fiyatının %95 i nispetinde hakedişe girer Tüm işe ait bakiye %5 bedel; kesin hesabın çıkarılması, iş bu ihale konusu olan işlerin tamamının eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirilerek geçici kabul işlemlerinin tamamlanması ve nihai as-built projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılarak idareye eksiksiz olarak teslim edilmesini müteakip fatura karşılığı ödenir. Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması ġartları Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. İmalat kalemlerine ait maliyetlerde belli bir orana bağlı kalmaksızın oluşabilecek artış, fiyat farkı ödenmesi gerektirmez. 234

15 15.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt yüklenicilere ĠliĢkin Bilgiler ve Sorumlulukları İdare nin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması bakımından idari şartname ve/veya Yapım İşleri Genel Şartnamesi ndeki hükümler uygulanacaktır. Madde 17- Montaj, ĠĢletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait ġartlar İş bittikten sonra yüklenici tesisin işletilmesine yönelik İdare elemanlarına işletme semineri verecek, işletme-bakım ve temin edilen ekipmanların garanti belgeleri, katalogları ve benzeri dokümanlara havi dosya Türkçe olarak hazırlayacak ve 4 takım halinde İdareye verecektir. Madde 18- ĠĢin ve ĠĢ Yerinin Korunması ve Sigortalanması İhale Şartnamesindeki hükümler dâhilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 19- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 235

16 gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur Mücbir sebep halleri: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir, ancak bu durumda yüklenicinin yedi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz. Mücbir sebeplerin işe etkisi derecesi ile bu sebeplerle uzatılacak süre miktarlarını takdir ve tespit yetkisi idareye aittir İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 20- Teslim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine ĠliĢkin ġartlar İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri ihale şartname ve ekleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Madde 21- Kesin Kabul Süresi Kesin kabul süresi, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (yirmi dört) ay olup, bu süre geçici kabul tarihinden itibaren başlar. 236

17 Madde 22- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden ve/veya İdare adına tayin edilen Müşavir elemanlarından oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 23- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 24- Teknik Personel Bulundurulması Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde (açıklamalarda belirtildiği şekilde) bulundurmak zorundadır Yüklenici, belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- Proje Sorumlusu için TL/Gün x Kişi, 2- Şantiye Şefi için 500 TL/Gün x Kişi, 3- Şantiye ve SCADA Mühendisleri için 250 TL/Gün x Kişi, 3- Diğer personel için 200 TL/Gün x Kişi, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte 237

18 sözleşmenin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 5 (beş) gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 3 (üç) gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı idare tarafından belirlenecek hükümlere göre tasfiye edilir. 238

19 Madde 26- SözleĢmenin Feshine ĠliĢkin ġartlar Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 27- SözleĢme Kapsamında Yaptırılabilecek Ġlave ĠĢler ve ĠĢ EksiliĢi Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 28- Yüklenicinin SözleĢme Konusu ĠĢ Ġle Ġlgili ÇalıĢtıracağı Personele ĠliĢkin Sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 29- ĠĢ Kalemi Miktarlarının DeğiĢmesi İhale şartnamesi dökümanlarından olan ve yüklenicinin teklif mektubunda sunduğu birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında artış ve eksiliş meydana gelmesi halinde de iş bu sözleşmenin 6.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde indirim uygulanıp bulunan yeni teklif sabit birim fiyatları aynen uygulanacaktır. Madde 30- ĠĢin devamı süresince Geçici ve Kesin HakediĢ Raporlarında Kullanılacak Teklif Birim Fiyatları Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, Teklif sabit birim fiyat esasına göre yaptırılacak olan bu işte; Yüklenicinin ilgili ihale için teklif etmiş olduğu Birim Fiyat Teklif Cetvellerinden, ihale sonucu tespit edilen ve indirim yapıldıktan sonra bulunan yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. 239

20 Yüklenicinin yaptığı işlerden doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, kesin hesapları ve sayısal işletme planlarını da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Hakediş raporlarının düzenlenmesi ihale şartname ve eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. Madde 31- ĠĢin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için idareye vermeye mecburdur. Madde 32- Diğer Hususlar İş, iş bu sözleşme ile ilgili ihale şartnamesine ait dökümanlar ve eklerinde belirtilen hususlar çerçevesinde ikmal ettirilecektir Yüklenici aşağıda belirtilen hususlara uymayı kabul ve taahhüt eder: 1. Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi, teşvik aldığı kalemler için KDV ödemeleri yapmayacaktır. Bu hususu Yüklenici peşinen kabul etmiştir. 2. Ayrıca Yüklenici, teklif birim fiyatlarında tariflenmemiş olan imalat ve yeni birim fiyat tespitinin gerekmesi halinde söz konusu kalemleri; TEDAŞ 2010 yılı birim fiyatlarından ihale sonucu taraflarca mutabakata varılan %...iskonto oranı ile, Bayındırlık Bakanlığı 2010 yılı birim fiyatlarından ihale sonucu taraflarca mutabakata varılan %...iskonto oranı ile, Özel fiyatlarda ASO tasdikli fatura bedeli +%... müteahhitlik karı ile Yapmayı kabul ve taahhüt eder Yüklenici, işin yapımı esnasında İdare ve/veya III. şahıslara ait tesisat, mal, malzeme vs. zarar vermesi halinde herhangi bir mağduriyetin oluşmasına neden olmadan bu durumu acilen bila bedel giderir. 240

21 32.4. İndirim uygulanmış olan teklif sabit birim fiyatları kesin kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır. Madde 33- AnlaĢmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 34- Yürürlük Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. 34 maddeden ibaret olan bu Sözleşme, idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra,... tarihinde imza altına alınarak 1 (bir) nüsha düzenlenmiş ve asıl nüshası idarece, fotokopisi yüklenici tarafından alıkonulmuştur. ĠDARE YÜKLENĠCĠ 241

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) (AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, yüklenici Epsilon Yapı ve Epsilon Yapıya

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Bakanlık Makamının 11/06/2018 tarih ve 502795 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME İhale Kayıt Numarası:.. Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/36346 LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma Daire

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI (Birim Fiyat Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/102919 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TRT Genel

Detaylı

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/101833 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

Konak Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Muhtelif Okullarda Tadilat Yapılması ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Konak Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Muhtelif Okullarda Tadilat Yapılması ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Konak Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Muhtelif Okullarda Tadilat Yapılması ĠĢi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2018/353773 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

Çeşidi Adedi Kapasitesi

Çeşidi Adedi Kapasitesi TRT Trabzon Müdürlüğü Lojmanlarının Doğalgaz Dönüşüm İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/124895 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

394 ADA 4 PARSEL (TÜNELLĠ EV) ÜZERĠNDE BULUNAN YAPININ RESTORASYONU ĠġĠ - SÖZLEġME

394 ADA 4 PARSEL (TÜNELLĠ EV) ÜZERĠNDE BULUNAN YAPININ RESTORASYONU ĠġĠ - SÖZLEġME 394 ADA 4 PARSEL (TÜNELLĠ EV) ÜZERĠNDE BULUNAN YAPININ RESTORASYONU ĠġĠ - SÖZLEġME Ġhale Kayıt Numarası: 2013/124938 SözleĢmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ bundan sonra

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI

SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI SÖZLEŞME TASARISI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI EMET YOL YARMA HENDEĞİNİN BETONLA KAPLANMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/142220 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN)

UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN) UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN) İhale Kayıt Numarası:.. Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI (Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi)

SÖZLEŞME TASARISI (Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi) SÖZLEŞME TASARISI (Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Mevlana Kalkınma Ajansı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan

Detaylı

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3-

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) UYGULAMA İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra idare

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

UYGULAMA ĠġLERĠNE AĠT TĠP SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN)

UYGULAMA ĠġLERĠNE AĠT TĠP SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) UYGULAMA ĠġLERĠNE AĠT TĠP SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) Ġhale Kayıt Numarası: 2017/550303 SözleĢmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ(bundan

Detaylı

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI 2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/29139 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

EK-7 GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ VE ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLATI YAPILMASI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İÇİNDEKİLER

EK-7 GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ VE ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLATI YAPILMASI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İÇİNDEKİLER EK-7 GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ VE ALSANCAK KÜLTÜR MERKEZİ TADİLATI YAPILMASI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara

Detaylı

A.K.Ü. ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG,DEPO,KAFETERYA VE İNŞAAT TADİLATLARI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

A.K.Ü. ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG,DEPO,KAFETERYA VE İNŞAAT TADİLATLARI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI A.K.Ü. ALİ ÇETİNKAYA KAMPÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG,DEPO,KAFETERYA VE İNŞAAT TADİLATLARI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/95101 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

754 ADET KAÇAK YAPI YIKILMASI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

754 ADET KAÇAK YAPI YIKILMASI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/90576 754 ADET KAÇAK YAPI YIKILMASI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TRT ARI STÜDYOSU ÇATI TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ARI STÜDYOSU ÇATI TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/71118 TRT ARI STÜDYOSU ÇATI TADİLATI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ ÇALDAĞI TV/FM İSTASYONU ENH VE TRAFO MONTAJI YAPIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/99016 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir

Detaylı

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 202/78437 YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşme] İÇİNDEKİLER

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşme] İÇİNDEKİLER EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Sözleşme] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT İSTANBUL TV MÜDÜRLÜĞÜNE ASANSÖR YAPILMASI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

TRT İSTANBUL TV MÜDÜRLÜĞÜNE ASANSÖR YAPILMASI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME EK :7 TRT İSTANBUL TV MÜDÜRLÜĞÜNE ASANSÖR YAPILMASI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/38608 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın Yetkili

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın Yetkili T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BEL94D09E* Sayı : 85027752-934.02.01- Konu : Yazıcı Bakım Onarım Hizmeti Alımı Sayın Yetkili Daire Başkanlığımız Kültür Biriminde

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

1543 ADA 26 PARSEL ÜZERĠNDE BULUNAN YAPININ RESTORASYONUNUN YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

1543 ADA 26 PARSEL ÜZERĠNDE BULUNAN YAPININ RESTORASYONUNUN YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ 1543 ADA 26 PARSEL ÜZERĠNDE BULUNAN YAPININ RESTORASYONUNUN YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Ġhale Kayıt Numarası: 2012/90162 SözleĢmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ (bundan sonra

Detaylı

1448 SOKAK NO:22 ADRESİNDEKİ YAPININ BASİT ONARIMININ YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

1448 SOKAK NO:22 ADRESİNDEKİ YAPININ BASİT ONARIMININ YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ 1448 SOKAK NO:22 ADRESİNDEKİ YAPININ BASİT ONARIMININ YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/46095 Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDİYESİ (bundan sonra idare

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ

2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ YAPIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/4656 İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/129003 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu

Detaylı

TRT SİTESİ ÖN BAHÇE PEYZAJ DÜZENLENMESİ YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

TRT SİTESİ ÖN BAHÇE PEYZAJ DÜZENLENMESİ YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TRT SİTESİ ÖN BAHÇE PEYZAJ DÜZENLENMESİ YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/49099 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme )

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme ) EK :7 MERSİN KAZANLI RV İSTASYONU LOJMANLARININ ÇATI VE DIŞ CEPHE ONARIMINA AİT YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme ) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/33597 Madde 1 -

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HALİKARNAS BALIKÇISI SOKAĞI YOL DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ NE AİT SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME ) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010 /

Detaylı

ĠMAR KANUNU 32 MADDE GEREĞĠNCE RUHSATSIZ VE RUHSAT EKLERĠNE AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI ĠġĠ ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

ĠMAR KANUNU 32 MADDE GEREĞĠNCE RUHSATSIZ VE RUHSAT EKLERĠNE AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI ĠġĠ ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI ĠMAR KANUNU 32 MADDE GEREĞĠNCE RUHSATSIZ VE RUHSAT EKLERĠNE AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI ĠġĠ-2015-1 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/153986 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT KURUMU DĐYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 19 DAĐRELĐ LOJMAN BĐNASI DIŞ CEPHE KAPI,PENCERE PVC DOĞRAMA ĐŞĐNE AĐT TĐP SÖZLEŞME

TRT KURUMU DĐYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 19 DAĐRELĐ LOJMAN BĐNASI DIŞ CEPHE KAPI,PENCERE PVC DOĞRAMA ĐŞĐNE AĐT TĐP SÖZLEŞME TRT KURUMU DĐYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 19 DAĐRELĐ LOJMAN BĐNASI DIŞ CEPHE KAPI,PENCERE PVC DOĞRAMA ĐŞĐNE AĐT TĐP SÖZLEŞME (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme ) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2009/139167 Madde

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta. adresinde bulunan.. ile diğer tarafta adresinde bulunan.. arasında aşağıdaki maddede yazılı

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta. adresinde bulunan.. ile diğer tarafta adresinde bulunan.. arasında aşağıdaki maddede yazılı İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta. adresinde bulunan.. ile diğer tarafta adresinde bulunan.. arasında aşağıdaki maddede yazılı şartlar dahilinde işbu inşaat sözleşmesi akdolunmuştur.

Detaylı

AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/164694 AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/364215 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YAPIYA BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE GECİKME HALİNDE CEZALAR

YAPIYA BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE GECİKME HALİNDE CEZALAR İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1- Bir tarafta yapı sahibi (yada iş sahibi) (bundan sonra yapı sahibi olarak anılacaktır) diğer yanda yapı müteahidi.. (bundan sonra Yapı Müteahidi olarak anlıcaktır) arasında

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

AKÜ Kampüsler 2018 Yılı Bakım Onarım ĠnĢaatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Kampüsler 2018 Yılı Bakım Onarım ĠnĢaatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Kampüsler 2018 Yılı Bakım Onarım ĠnĢaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2018/206690 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ 80 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi İKN (İhale Kayıt Numarası): 204/76026 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme,

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2013 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE UYGULAMASI VE MUHTELİF İŞLER YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY ve İKRAM SERVİSİ PERSONELİ, TEMİZLİK PERSONELİ HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI YÜKLENİCİNİN ADI :... SÖZLEŞME TARİHİ :... İstanbul İkitelli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı