İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/17437

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/17437"

Transkript

1 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN DEVRELERİN KİRALAMASI SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/17437 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin Adresi : TRT SİTESİ TURAN GÜNEŞ BULVARI ÇANKAYA ANKARA Telefon numarası: Faks numarası: Elektronik Posta Adresi (varsa): Yüklenicinin tebligat adresi.olup, Telefon numarası:... Faks numarası:... Elektronik posta adresi (varsa) :..dir 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Sözleşmenin dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

2 Madde 5- İş tanımı 5.1. Aşağıda uç noktaları verilen devrelerin kırkbeş (45) takvim günü içinde kurularak testleri yapıldıktan sonra idareye teslim edilmesi, kabulü yapılarak teslim alınan devreler üzerinden kabul tarihinden itibaren 730 günlük süreyle program iletiminin sağlanması, 7/24 bazında bakım ve onarım hizmetinin gerçekleştirilmesi işidir. 1 İstanbul TV (Kuruçeşme)-TRT Sitesi (Oran -Ankara) 3X34 mbps 2 İstanbul (Harbiye)-Ankara Radyosu(Sıhhıye) 2 mbps 3 İzmir(Kahramanlar)-TRT Sitesi (Oran-Ankara) 34 mbps 4 İzmir(Kahramanlar)-Ankara Radyosu(Sıhhıye) 2 mbps 5 Ankara Radyosu(Sıhhıye)-TRT Sitesi (Oran) 2 adet 2 mbps 6 İstanbul (Harbiye)- İstanbul TV (Kuruçeşme) 34 mbps 7 TRT OKUL(Eskişehir- TRT sitesi Oran-Ankara) 34 mbps 8 İstanbul (Harbiye)- Çamlıca 2 mbps İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1 Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına kadar olan nakliye dahil tüm masraflar ile detayları ihale dokümanlarında yer alan eğitime dair her türlü masrafları, özel iletişim vergisi (ÖİV), ihale konusu devrelerden beklenen işlevleri eksiksiz yerine getirebilmesi ve işletilebilmesi için gerekli tüm mallar ile yazılımların bedelleri ve montaj, kurulum, konfigürasyon, uyarlama ve aktarım için yapılacak her türlü masraf ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar, menşe şahadetnamesi tasdik masrafları ve ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Madde 8 - Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp Kurum tarafından yükleniciye ödenecektir. 2

3 Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2) İdari Şartname, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Teknik Şartname, 9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 10- Sözleşmenin süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 800 (sekizyüz) gündür Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Madde 11- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 11.1.İşin yapılma yeri : Sözleşme konusu hizmet alım kapsamındaki gerekli uç teçhizatları, TRT İstanbul Kuruçeşme TV Film Çekim Platosu, Ahmet Adnan Saygun Cad., Kuruçeşme, Beşiktaş, İstanbul TRT Genel Müdürlük Devamlılık Stüdyoları Oran Ankara TRT İstanbul Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi No: 56 Harbiye Şişli/İSTANBUL TRT Ankara Radyosu Atatürk Bulvarı No:39 Sıhhiye /Ankara TRT İzmir Müdürlüğü Sok No:87/A Kahramanlar İzmir Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü Eskişehir TRT İstanbul Çamlıca Verici İstasyonu TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü Çamlıca TV İstasyonu Büyük Çamlıca, Üsküdar/İSTANBUL adreslerine kurulacaklardır. Devreler 1 İstanbul TV (Kuruçeşme)-TRT Sitesi (Oran -Ankara) 3X34 mbps 2 İstanbul (Harbiye)-Ankara Radyosu(Sıhhıye) 2 mbps 3 İzmir(Kahramanlar)-TRT Sitesi (Oran-Ankara) 34 mbps 4 İzmir(Kahramanlar)-Ankara Radyosu(Sıhhıye) 2 mbps 5 Ankara Radyosu(Sıhhıye)-TRT Sitesi (Oran) 2 adet 2 mbps 6 İstanbul (Harbiye)- İstanbul TV (Kuruçeşme) 34 mbps 7 TRT OKUL(Eskişehir- TRT sitesi Oran-Ankara) 34 mbps 8 İstanbul (Harbiye)- Çamlıca 2 mbps olarak belirtilen bu uç noktaları arasında çalışacaktır. 3

4 11.2. İş yeri teslimine ilişkin esaslar: Bu madde boş bırakılmıştır İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde işe başlanır. Devrelerin kurulması ve firmaca testleri yapılarak idareye son teslim tarihi işe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. Devre tesis öncesi ruhsat ya da izin gerektiren özel durumlarda, ruhsat ya da izin alımı için gereken süreler buna dahildir. Madde 12- Teminata ilişkin hükümler Kesin teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; (rakam ve yazıyla) dır Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubunun süresi../ /. tarihine kadardır. Süre uzatımı, cezalı çalışma gibi sözleşme süresinin aşılması hallerinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek kesin teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6 sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır.. Fiyat farkı ödenmesi sözkonusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak üzere İdarece belirlenir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13- Ödeme yeri ve şartları Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve 4

5 eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Kabulden sonra 24 eşit taksitte devrenin iletim hizmetini sağladığı her ay için ( hizmetin alınmasını müteakip), yüklenici firma tarafından düzenlenen ödeme evrakının tam ve hatasız olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı na veya İdarece yazılı olarak, sözleşme süresi içinde ödeme evrakının (faturanın) TRT içindeki başka birimlere gönderilmesi istenmişse bu birimlere intikalinden sonra, varsa sözleşmedeki Madde 17 ye göre oluşabilecek hizmet alınmadı şartlarına ilişkin kesintiler yapıldıktan sonra, Türk Lirası olarak en geç 30 gün içinde yapılacaktır Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 14- Avans verilmesi, şartları ve miktarı 14.1 Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 15- Fiyat farkı Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar Alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 17- Cezalar ve sözleşmenin feshi İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi (projelendirme, kurulum, montaj, entegrasyon ve kendi tarafınca yapılacak sistem testleri dahil) süresinde 45 (kırk beş) takvim günü teslim etmediği takdirde idarece 20 (yirmi) takvim günü süreli gecikme ihtarı verilecek olup, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanır Teknik şartnamede belirtilen hizmetin alınmadığı sayılacağı durumların oluşması durumunda, her devrenin toplam (730 günlük) bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda ceza kesilecektir. Cezaların uygulanmasında her devre ayrı ayrı ele alınacak olup her devre için, Devre üzerinde iletilen yayının 0-10 dakika kesintiye uğraması halinde her kesinti için devre toplam bedelinin % 0,1 i (binde biri) oranında ceza kesilecektir. 5

6 Devre üzerinde iletilen yayının dakika kesintiye uğraması halinde her kesinti için devre toplam bedelinin % 0,5 (binde beşi) oranında ceza kesilecektir. Devre üzerinde iletilen yayının 1-24 saat kesintiye uğraması halinde her kesinti için devre toplam bedelinin % 0,8 (binde sekizi) oranında ceza kesilecektir. Devre üzerinde iletilen yayının saat kesintiye uğraması halinde her kesinti için devre toplam bedelinin % 1i (yüzde biri) oranında ceza kesilecektir. Devre üzerinde iletilen yayında sık sık birkaç saniyelik (1, 2, 3, 5, 10 sn gibi) kısa süreli kesintiler oluşuyorsa, devrenin hizmet seviyesi şartlarından bazıları karşılanamıyor demektir. Böyle bir durumda iletilen sinyal TV ve radyo yayıncılığında kullanılamayacağından dolayı, bu birkaç saniyelik kesintilerin sürme süresi zaman aralığı, yukarıda belirtilen kesintilerden hangisine uygunsa ona göre kesinti yapılacaktır. Örneğin kısa süreli bu kesintiler, 0-10 dakika zaman dilimi aralığında kalan süre kadar sürmüşse 0-10 dakika zaman dilimi için devre toplam bedelinin % 0,1 (binde bir), dakika aralığında bir süre kadar sürmüşse bu zaman dilimine denk düşen kesinti için devre toplam bedelinin % 0,5 (binde beşi), 1-24 saat aralığında kalan süre kadar sürmüşse devre toplam bedelinin % 0,8 (binde sekizi), saat kesintiye uğraması halinde her kesinti için devre toplam bedelinin % 1i (yüzdebiri) oranında ceza uygulanacaktır. Devrelerin aylık kullanım oranları şehiriçi devreler için %99.85, şehirlerarası devreler için %99.80 değerlerinin altına düşmeyecektir. Bu değerlerin altına düşmesi durumunda ilgili devre tutarı, aylık tutar faturası üzerinden % 1 bedel düşülerek ödeme yapılacaktır. Devre arızaları kayıtlarında TRT kayıtları esas alınacaktır. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30' unu geçmeyecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 18- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, 6

7 d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 19- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 19.1 İşin, mevcut durumda TRT tarafından kullanılan devrelerle sağlanması halinde kontrol teşkilatı kurulmayacaktır. Ancak yüklenici mevcut devreleri kullanmak yerine tamamen yeni devre kurma yoluna giderse bu durumda, işin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol teşkilatının kurulması ve görevlerini yürütmesinde Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.. Madde 20- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar Kontrol teşkilatı, devrenin kurulması sırasında gerekli gördüğü eksik, hatalı vb hususlar konusunda gerekli işlemleri Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ne göre yapacaktır. Madde 21- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere devre uç nokta adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur 21.2 Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel Şartnamenin 8. bölümünde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren en kısa sürede kabul komisyonun kurulacak ve kabul raporu tarihi ile hizmet alımına başlanmış olacaktır. Sistemi oluşturan malların ve yazılımların garantisi, olumlu kabul tarihinden itibaren 730 takvim günüdür. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Madde 22- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması 7

8 22.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Madde 23- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 24- Sözleşmede değişiklik yapılması Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenici ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birini ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 26- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 8

9 Madde 28- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 29- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 29.1 Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 30- Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi 30.1 Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30 una kadar artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70 i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir Ayrıca, sözleşme süresi, fiyat ve piyasa durumu bakımından fayda görülmesi, yükleniciyle yapılan sözleşmenin uygun şartlarda olması ve Kurumun elde edeceği diğer avantajların da değerlendirilmesi suretiyle, aynı şartlarla, mevcut sözleşme süresinin yarısına kadar İhale Yetkilisinin kararıyla uzatılabilir. Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 9

10 32.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 33- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar İşin yürütülmesi esnasında varsa yüklenici firma tarafından yapılacak montaj işleri, Hizmet İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre idare kontrol teşkilatı gözetiminde yapılacaktır. Eski devrelerin aynen kullanılması gibi montaj gerektiren işlerin olmaması durumunun ortaya çıkması halinde, kontrol teşkilatı kurulmayacak olup, yüklenicinin devrelerin hazır olduğunu/işin tamamlandığını yazılı bildirmesinden sonra kabul komisyonu kurulacaktır. Kabul komisyonunun idarece onay tarihi devrelerden hizmet alım başlangıç tarihi olarak sayılacaktır. Devre ile ilgili eğitim, bakım-onarım destek hizmetleri ile yedek parça durumları teknik şartnamede belirtildiği şekilde yürütülecektir Arıza oluşması durumunda, devrelerin kurulduğu her şehirde yükleniciye ait personel veya yükleniciye ait bir çözüm ortağı tarafından anında müdahale edilecektir. Personel ve irtibat bilgileri aşağıdaki gibi verilecektir. Ad soyad : Telefon : E-posta : Çağrı merkezi: Varsa diğer bilgiler: Madde 35- Garanti ile ilgili şartlar Sistemi oluşturan malların ve yazılımların garantisi, olumlu kabul tarihinden itibaren 730 takvim günüdür. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca; Yüklenici tarafından, hizmetin alımında kullanılan teçhizata ait kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır. Garanti süresi içinde devreyi oluşturan sistemlerden arızalanan cihazların sevki, tamir vb masrafları yükleniciye aittir. 10

11 Madde 36- Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 37- Diğer Hususlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında; İdare ve Yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe dir. Tahkim yeri, Ankara dır. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi dir İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır. Madde 39- Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 40 Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme 40 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / /.tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı bir suretini düzenleyip Yükleniciye verecektir. İDARE.. YÜKLENİCİ 11

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/4571 Madde

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/117508 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması,

TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması, TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması, sistemlerin sürekli olarak hiz hazır halde tut ve arıza ihtimalinin

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel yakıtlı (yakıt hariç) sürücüsüz panel taşıtın kiralama suretiyle temin edilmesine ilişkin

Detaylı

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/61683 Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/112094 TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/8064 PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Türkgeldi Tarım

Detaylı

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin edilerek kasalara montajı ve iki adet kasanın söz konusu

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/140663 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü AKYAKA-GÖKOVA ATIKSU ARITMA TESĐSĐNĐN ENERJĐ ĐHTĐYACININ TEMĐNĐNDE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARININ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

2.KISIM 1 - Tek çene metal kaideli bölümlü protez ( iskelet protez ) bitimi 2350 ADET 2 - Tek çene tam protez bitimi 1150 ADET

2.KISIM 1 - Tek çene metal kaideli bölümlü protez ( iskelet protez ) bitimi 2350 ADET 2 - Tek çene tam protez bitimi 1150 ADET 2014 Yılı Özel Protez Laboratuvar HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/1534 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Diş Hekimliği Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN İŞLETİLMESİ İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI. Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi

VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI. Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi ĠKN (Ġhale Kayıt Numarası): 2010/4083 Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Doğal

Detaylı

İAŞE VE YEMEKHANE İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İAŞE VE YEMEKHANE İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/127127 İAŞE VE YEMEKHANE İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii/ Satınalma

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Teşekkülümüz Mal Varlıklarının 2016 Yılı Sigortalanması İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/138174 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ KAHVALTI, KUMANYA VE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME İKN

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ KAHVALTI, KUMANYA VE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME İKN T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ KAHVALTI, KUMANYA VE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): YOKTUR Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi EK- 7 HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/1056 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta... (bundan sonra

Detaylı

TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI. İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI. İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI İhale kayıt numarası: 2011/ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TRT Trabzon Müdürlüğü Personel nakli için şoförlü araç kiralama HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/22815 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL TAŞIMASI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL TAŞIMASI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL TAŞIMASI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

BAHÇE BAKIM ONARIM VE PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/38414 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

BAHÇE BAKIM ONARIM VE PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/38414 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu BAHÇE BAKIM ONARIM VE PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/38414 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

PERSONEL SERVİS HİZMETİ İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

PERSONEL SERVİS HİZMETİ İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI PERSONEL SERVİS HİZMETİ İÇİN OTOBÜS KİRALANMASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/96092 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/127538 BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ ÇADIRKENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ ÇADIRKENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ ÇADIRKENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): YOKTUR SÖZLEŞMESİDİR Madde

Detaylı

231 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK VE KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

231 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK VE KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 231 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK VE KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151734 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2008/189205 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Şoförlü personel taşıma hizmeti için araç kiralama HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/52449 Madde 1 - Sözleşmenin

Şoförlü personel taşıma hizmeti için araç kiralama HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/52449 Madde 1 - Sözleşmenin Şoförlü personel taşıma hizmeti için araç kiralama HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/52449 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve

Detaylı

Malzemeli Genel Temizlik Hizmet HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/24714 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Malzemeli Genel Temizlik Hizmet HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/24714 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Malzemeli Genel Temizlik Hizmet HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/24714 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası: 2013/251 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Bu Sözleşme, bir tarafta T.C. DİCLE KALKINMA

Detaylı

Malzemesiz Genel Temizlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Malzemesiz Genel Temizlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/64995 Malzemesiz Genel Temizlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Çeşidi Adedi Kapasitesi

Çeşidi Adedi Kapasitesi TRT Trabzon Müdürlüğü Lojmanlarının Doğalgaz Dönüşüm İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/124895 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/175321

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/175321 TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler tarafından gerçekleştirilen program yayınyapım hizmetlerinde kullanılmak üzere 730 gün süreli,sürücülü minibüs ile mesai içi/dışı personel servisi İKN (İhale

Detaylı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91986 Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

GÖZLÜ TİM DAMIZLIK KOYUN TESİSİ YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

GÖZLÜ TİM DAMIZLIK KOYUN TESİSİ YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21473 GÖZLÜ TİM DAMIZLIK KOYUN TESİSİ YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/84388 Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

EK-7 HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İÇİNDEKİLER

EK-7 HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İÇİNDEKİLER EK-7 HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4-

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı Jeneratörler ve Asansörler Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmetleri ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt

AKÜ 2014 Yılı Jeneratörler ve Asansörler Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmetleri ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt AKÜ 2014 Yılı Jeneratörler ve Asansörler Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım Hizmetleri ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/169708 Madde 1 - SözleĢmenin tarafları

Detaylı

TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME

TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/57323 Madde 1

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2009/63966 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/101833 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TR 22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TR 22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TR 22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI HİZMET ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Bu sözleşme,

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

243 ADET ARAÇ VE 2 ADET NAKLEN YAYIN ROMÖRK'Ü OLMAK ÜZERE TOPLAM 245 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK VE KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ

243 ADET ARAÇ VE 2 ADET NAKLEN YAYIN ROMÖRK'Ü OLMAK ÜZERE TOPLAM 245 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK VE KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ 243 ADET ARAÇ VE 2 ADET NAKLEN YAYIN ROMÖRK'Ü OLMAK ÜZERE TOPLAM 245 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK VE KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Sevgi GÜRLER Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 İÇERİK 1- GENEL HÜKÜMLER 2- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 3- SÖZLEŞMENİN FESHİ 4- YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

657 sayılı D.M.K.'na tabi memur personele öğle yemeği verilmesi hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

657 sayılı D.M.K.'na tabi memur personele öğle yemeği verilmesi hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 657 sayılı D.M.K.'na tabi memur personele öğle yemeği verilmesi hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/4575 Madde 1 - SözleĢmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Büyük Boy Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri Bakım Onarımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/10735 Madde 1 -

Büyük Boy Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri Bakım Onarımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/10735 Madde 1 - Büyük Boy Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri Bakım Onarımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/10735 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ SAVUNMA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/145606 Damacana İçme ve Çay Suyu MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı