AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Transkript

1 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/59904 AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi:ihale.yapi@aku.edu.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi: Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 3.1. İşin adı : AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım 3.2. İşin yapılma yeri: AKÜ ANS Kampusü Eğitim 1,3,5 Binaları, Sosyal Tesis, Enformatik Binası, Besyo 1000 kişilik spor salonu, AÇK Kampüsü Mutfak ve Mobilya Dekorasyon Binası 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

2 Sıra İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı No Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN ) Tk Ayna (kristal cam) 40x50 cm+d /D Demontaj, Ayna (kristal cam) 40x50 cm+d Ayna (kristal cam) 40x60 cm Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm /D Demontaj, Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm Alaturka hela tesisatı (flüzometreli) Tk Kendinden rezerv.alafranga hela ve tes. Tk (1.kalite) 35x55 cm /D Demontaj, Kendinden rezerv.alafranga Tk hela ve tes. (1.kalite) 35x55 cm Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite) /D Demontaj, Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, ekstra sınıf), 30x25x40 cm Tk Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, ekstra sınıf), 30x25x40 cm Tk Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, ekstra /D Demontaj, Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, ekstra Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf) Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2" Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uzun musluklar ile kullanılmak üzere Lavabo ve eviye sifonu Pisuar sifonu kromajlı Plastik lavabo ve eviye sifonu kromajlı Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli (krome) Fotoselli pisuar musluğu, sıva üstü (krome) 2

3 Sıvı sabun makina Engelliler için tutunma barı Engelliler için klozet tutunma barı: Kağıtlık (paslanmaz çelik) Engelliler için kağıtlık Elbise askısı (prinçten kromajlı çift) Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 15x15 cm Elektrikli su ısıtıcısı (60 l, 1720 kcal/h, 1800 watt) 3 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik taban /1 elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0 60 mt ve boru birleşim yerleri lastik 8 contalı) /2 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0 50 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu 6 harç) /3 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0 25 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu 2 harç) Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip m Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip m El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, m³ kürekle atılabilen taşlı toprak ve 6,848 benzeri zeminler) /2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl m³ serilmesi ve sıkıştırılması 35,7 Makine ile tuvenan kum çakıl temin /4 edilerek, makine ile serme, sulama, m³ 351,304 sıkıştırma yapılması /8 Çakıl ile drenaj yapılması m³ 17, Panel radyatör, (Tip 22) 400 m 11, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m /D Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m 45, /M Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m 29, Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) /D Demontaj, Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) ,192 HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ m2 50

4 51 18,193 HER TÜRLÜ DIŞ SIVA SÖKÜLMESİ m /A 5 Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5 547,851 mm+12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile /B2 tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar 114,88 levhası ile) Yangına dayankılı alçı duvar levhaları /C1 ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar 71,55 levhası ile) Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl m³ 151, Patlayıcı m. kullanmadan demirli demirsiz beton inş. yıkıl. m³ 141, Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi 200, /11 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama 0,9 sökülmesi /12 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 311, /17 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi 424, /A Eternit çatı kaplamasının sökülüp toplanması 950, /A/MK Dış duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması m /A/MK Döşemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması. m 7, Dikişli siyah boru 1/2" Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj m 148 malzeme /D Demontaj, Dikişli siyah boru 1/2" m Dikişli siyah boru 3/4" Boru montaj malzeme m /D Demontaj, Dikişli siyah boru 3/4" m Dikişli siyah boru 1" Boru montaj malzeme m /D Demontaj, Dikişli siyah boru 1" m Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") Boru m montaj malzeme Dikişli siyah boru 1 1/2" Boru montaj malzeme m Dikişli siyah boru 2" Boru montaj m 76

5 malzeme Dikişli siyah boru (vidalı, 3") Boru montaj malzeme m Dikişli siyah boru (vidalı, 4") Boru montaj malzeme m /D Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1/2") m /D Demontaj, Dikişli galvanizli boru (3/4") m /D Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1") m 10 Sabit contalı sert PVC 100 (çap mm, et kalınlığı 3 mm) Boru montaj m 20 malzeme Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Boru montaj malzeme m Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Boru montaj malzeme m Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Boru montaj malzeme m Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Boru montaj malzeme m Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Boru montaj malzeme m Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm m Boru montaj malzeme Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Boru m 58 montaj malzeme Demontaj, Sert PVC pis su borusu /D (geçme muflu, çap: mm, et m 8 kalınlığı 3 mm) Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) Boru m 71 montaj malzeme Demontaj, Sert PVC pis su borusu /D (geçme muflu, çap: mm, et m 9 kalınlığı 3 mm) Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et kalınlığı 3 mm) m 118 Boru montaj malzeme /D Demontaj, Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: mm, et m 19 kalınlığı 3 mm) Anma Dış Çapı 16(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m Anma Dış Çapı 20(oksijen bariyerli) m 32

6 polietilen borular Boru montaj malzeme Anma Dış Çapı 25(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m Anma Dış Çapı 32(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m Anma Dış Çapı 40(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m /D Demontaj, Anma Dış Çapı 40(oksijen bariyerli) polietilen borular m 15 Anma Dış Çapı 50(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m /D Demontaj, Anma Dış Çapı 50(oksijen bariyerli) polietilen borular m 18 Anma Dış Çapı 63(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m 18 Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 16 mm) Boru montaj malzeme m Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 20 mm) Boru montaj malzeme m Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 25 mm) Boru montaj malzeme m Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TSE kalite belgeli) 100 mm Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 15 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) /2 30x30x1 mm ebadında alüminyum köşe m profili yapılması ve yerine tespiti 108,6 30x50x1 mm ebadında alüminyum /5 damlalık profili (fileli) yapılması ve m 434 yerine tespiti /8 30x30x1 mm ebadında doğrama bitiş profili yapılması ve yerine tespiti m 87, / 5 30x30 cm ebadında 0,50 mm 21,788

7 /23A / kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan 28,766 (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize 294,85 sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 27 mm, cam m 181 yünü et kalınlığı: 25 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 34 mm, cam m 60 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 42 mm, cam m 71 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 57 mm, cam m 86 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 63 mm, cam m 10 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 83 mm, cam m 45 yünü et kalınlığı: 40 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 102 mm, cam m 80 yünü et kalınlığı: 40 mm) Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) m 509 Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) m 125 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) m 65 Pis su pompası, monofaze (6-8 m³/h, 6-8 mss, 0.75 kw) 4 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine m 17,2 tespiti

8 /025AA /029A /MK /MK /C /C /C /C /C /C1 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti m 20 Radyal Aspiratör (15 mmss) 2000 m³/h'lık 1 Radyal Aspiratör (20 mmss) 4000 m³/h'lık 3 Radyal Aspiratör (20 mmss) 6000 m³/h'lık 1 240*240*14 mm ebatlarında asitlere ve kimyasallara dayanıklı mat yüzeyli kaymaz ve aşınmaya dayanklı, kir ve 343,143 bakteri tutmayan porselen karo imalatı yapılması PORS.GRANİT SERAMİK KAROLARININ DERZ FUGALARININ TEMİZLENMESI 596 TEKRAR SİLKON ESASLI DERZ FUGASI ÇEKİLMESİ Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) 74,875 ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda 277,45 döşeme kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda) 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması 19,735 (3x30xSerbestboy) 2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması 5,561 (2x30xSerbestboy) Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, m 18,68 rıht 2 cm kalınlığında) yapılması 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 14,56 (3x30xSerbestboy) 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 2,482 (3x30xSerbestboy) 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması 11,121 (3x30xSerbestboy)

9 Klima santrali hücresi konstrüksiyonlu galvanizli sac mm'ye kadar 2, Klima santrali hücresi konstrüksiyonlu galvanizli sac mm 10,2 En genis kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava 132,5 kanalı yapılması , 5 cm kalınlığında levha, 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü 12, Alüminyumdan panjur 1, /A Tek kat kaba sıva ile iç ve dış sıva yapılması 282, /MK 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile 485,302 bodrum iç duvarlarında) /1 Kireç harçlı düz sıva yapılması (sönmüş kireç, torbalı) (İç sıvalarda) 414, /2 Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama 51,26 yapılması /3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı 4.070,643 kaplama yapılması /2 Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri 309,565 yüzeylere) /MK 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 867, TEL KAFES: (Ölçü:, İhzarat: %60) 1, m, 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi Sıva üstü sac tablo (0,40 dahil) Gömme tip sac tablo (0,40 dahil) Gömme tip sac tablo ,50 (0,50 dahil) Otomatik sigortalık Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar 2 Demontaj, 12 Otomatik sigortalık /D Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı 2 tablolar Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x63 A'e kadar Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x100 A'e kadar 1

10 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x125 A'e kadar, Icu:25 ka Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x160 A'e kadar, Icu:35 ka Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 ma) Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 ma) Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 ma) Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (30 ma) Kaçak akım koruma şalterleri-4x160 A'e kadar (300 ma) Anahtarlı otomatik sigorta (6 ka)-16 A'e kadar Anahtarlı otomatik sigorta (6 ka)-3x40 A'e kadar Anahtarlı otomatik sigorta (6 ka)-3x63 A'e kadar İşaret lambası 250 V'a kadar Topraklama hattı-10 m (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel m Topraklama hattı-16 m (borusuz) m Topraklama hattı-50 m (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 3x4 m m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 3x2,5 m m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x10 m m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x6 m m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x4 m m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x2,5 m m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x1,5 m m kv yeraltı kablosu (NYY)-3x35+16 m m kv yeraltı kablosu (NYY)-3x25+16 m m Güvenlik hatlı normal sorti /D Demontaj, Güvenlik hatlı normal sorti Güvenlik hatlı komütatör sorti 89

11 /D Demontaj, Güvenlik hatlı komütatör sorti /M Montaj, Güvenlik hatlı komütatör sorti Güvenlik hatlı paralel sorti Güvenlik hatlı priz sortisi /D Demontaj, Güvenlik hatlı priz sortisi /M Montaj, Güvenlik hatlı priz sortisi Etanş kurşunsuz antigron (NYM)- komütatör sorti Boş boru döşenmesi mm boru ile m Tip J3 gömme noktasal ışık armatürünormal ampullü /D Demontaj, Flüoresan armatür T2 (plexiglas-gömme)-4x40 W LED PRJ W'a kadar (200 W dahil ) (220 V. AC.), Led Projektörler /D Demontaj, ATY12-2x36 W (Çift parabolik, reflektörlü) dekoratif amaçlı 230 asma tavan armatür Gömme normal anahtar: (Ölçü: Adet) (TS 4915 EN ) Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x2,5 m m Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x4 m m Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x6 m m W-1200 Lümen E.27 duylu (Balastı gövde içinde) Kompakt flüoresan 36 ampul ,5 mm kalınlığında galvaniz sac kablo kg tavası x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC m kablo kanalı kv yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kv) 3x1,5 m m Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,60/1 kv kablo 3x1,5re m /D Demontaj, Telefon tesisatı sortisi /M Montaj, Telefon tesisatı sortisi Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu- 20 çifte kadar Optik etkili duman dedektörü ve montajı /D Demontaj, Optik etkili duman dedektörü ve montajı /M Montaj, Optik etkili duman dedektörü ve montajı Yangın ihbar santralı ve montajı- 1

12 detektörle çalışan tip-5 devreye kadar Patlayıcı gaz detektörü Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 A Dahili Tip Flaşörlü Elektronik Yangın İhbar Sireni (Ölçü:; İhzarat: % 60 ) Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu Saat süreli çift yüzlü, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü /3 65 W 4 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, acil durum aydınlatma kiti Televizyon sortisi Duvara monte edilebilir kabinetler 12U 600mmx500mm 19" kabinet Termostatlı fan modülü (2Fanlı) " rack tipi 6'lı grup priz anahtarlı x2x0,8+0,8 m halojensiz yangın alarm kablosu m /10 12x0.50 mm2, LIYCY Sinyal kablosu m Bakır data kablosu, Utp Cat5e m Bakır data kablosu, Utp Cat6 m /D Demontaj, Utp Cat5e sıva altı tekli priz /M Montaj, Utp Cat5e sıva altı tekli priz Utp Cat6 sıva altı ikili priz Utp Cat6 patch panel, 24 portlu x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama m A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) A07 Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması A09 Lastik başlı tamponun yerine takılması A10 Menteşenin yerine takılması A12 Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı) A13 Stopun yerine takılması (Nikelajlı) B01 İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) B02 Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas) MSB 133/A Demir çatı makası, porofil veya saç ton kolon,kiriş aşık gibi imalatın sökülmesi 6, MSB.131/A1 Asma Tavan Sökülmesi 752, MSB.414/A1 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 268,45

13 246 MSB.606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile Temizlenmesi 415, MSB.608/A Kaba Sıva Yapılması 867, MSB.705 Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör Yapılması) MSB.812/A Bizuteli Flotal Ayna (5 mm kalınlığında) 9, MSB.913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması 26, MSB.916/A1 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması 12,9 252 MSB.923/A Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması m 7, Ö.İN 161 Engelliler için paslanmaz çelik tutma barı yapılması mt 31, Ö.İN 187 Görme engelliler için özel TPU hisedilebilir klavuz uyarıcı yüzey mt 62,23 (40*40)cm 255 Ö.İN 206 Engelliler için paslanmaz çelik korkuluk yapılması mt 72,5 256 Ö.İN 210 Ahşap sürme pencere yapılması 4,4 257 Ö.İN 41 Çatı kaplaması püskürtme poliüretan sistem olan sistem ile çatı kaplama 45 yapılması 258 Ö.İN Temperli reflekt cam takılması Ö.İN 83 Mevcut metal konstrüksiyon üzerine 16 mm OSB kaplama yapılması 1.130, Ö.İN mm kalınlığında compact laminant ile wc bölme duvarı ve kapısı yapılması 25, Ö.İN.04 Albirfin kaplı pirinç kapı kolu ve aynası Tk (tk.) Ö.İN.100 Drenaj levhası ile yalıtımın korunması 68, Ö.İN.104 Eksiz paslanmaz saçtan renkli oluk yapılması (mt): mt 43,6 264 Ö.İN.126 Bukle döşeme halı kaplaması 1.552, Ö.İN.133 Merdiven Kaydırmaz Bant,Siyah, 50 mm. (mt) mt 275, Ö.İN.134 Grenli silikonlu dış cephe boyası+astar dahil (m2) 1.706, Ö.İN.143 Sandwiç sistem 8 cm. poliüretan dolgulu galvaniz saç çatı örtüsü (m2) 1.120, Ö.İN.163 Laminant kaplama kapı ve kasa imalatı () 106,9 269 Ö.İN.170 Paslanmaz yer ızgarası tavalı tip [30-14] m 8,5 270 Ö.İN.177 Bombeli alüminyum 25*11 cm. ölçülerinde (2 kişilik) oda tabelası montajı (Adet) 18

14 271 Ö.İN.178 Bombeli alüminyum 25*8.5 cm. ölçülerinde (1 kişilik) oda tabelası 3 montajı (Adet) Bombeli alüminyum 22*12 cm. 272 Ö.İN.179 ölçülerinde Bay/Bayan Engelli tabelası 6 montajı (Adet) Bombeli alüminyum 25*9 cm. 273 Ö.İN.180 ölçülerinde Laboratuvar / Derslik / 24 Depo tabelası montajı (Adet) 274 Ö.İN.207 ENGELLİLER İÇİN ALM. PENCERE KOLU VE ADAPTÖRÜ [25CM] Ö.İN.208 Engelliler uyarıcı sarı parlak folyo yapılması mt 85,4 276 Ö.İN.209 Kompakt lamınat [18mm] tan servis sehbası yapılması Ö.İN.211 Sarkık taş yünü asma tavan plakalarının yapılması [ mm] 502, Ö.İN.36 Akrikor kaplı eviyeli mermerit tezgah yapılması mt 8, Ö.İN188 Görme engeliler için latin harfli pramit kabatmalı ayaklı harita (700*1000mm) ÖZ.İNŞ.AY.7 Her desende renkli baskı beton yapılması. 421, ÖZEL-ELK-13 KOMBİ SET ÖZEL-ELK-14 SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ ÖZEL-ELK-15 HARİCİ APLİK ÖZEL-ELK * 28 W BANT TİPİ ARMATÜR RJ 11 PORTLU SIVA ALTI ÖZEL-ELK-219 TELEFON PRİZİ ÖZEL-ELK-241 LED SPOT ARMATÜR 9 W SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR ÖZEL-ELK W SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR ÖZEL-ELK W ÖZEL-ELK-252 ENGELLİ WC ALARM SET Tk GÖMME TİP DEKORATİF LED ÖZEL-ELK-253 PANEL ARMATÜR ÖZEL-ELK-40 50*80 PLASTİK PANO ÖZEL-ELK-7 SİGORTA KUTUSU 24 LÜ P-034/A ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ 195,3 Makine ile her derinlik ve her genişlikte 294 Y /2B yumuşak ve sert toprak kazılması m³ 83,82 (Derin kazı) Makine ile her derinlik ve her genişlikte 295 Y /2B yumuşak ve sert küskülük kazılması m³ 469,693 (Derin kazı) 296 Y /03 Beton santralinde üretilen veya satın m³ 53,839

15 297 Y / Y /C Y /C Y /C Y /K Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y /056 alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı kg/m3) 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 250 gr/ ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması 10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı m³ 219,465 17,262 41,285 19, ,577 13, ,25 387,9 702, , ,28 71,55

16 yapılması (sandviç sistem) 309 Y /01 Ahşaptan seri kalıp yapılması 20, Y /02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 565,1 311 Y /C03 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) m³ 2.762, Y /C01 Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) 1.960,7 313 Y /C03 Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00- m³ ,07 21,50m arası) 314 Y /01 AC1 Sınıf 21 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması 600, Y /03 AC4 Sınıf 32 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması 35, Y /02 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması 8,6 (takılır-sökülür) 317 Y Nervürlü çelik hasırın yerine konulması Ton 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 1,058 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 318 Y ,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 Ton 1,258 dahil) 319 Y Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, Ton 6,197 bükülmesi ve yerine konulması 320 Y Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, Ton 21,744 mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k 321 Y Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine kg ,577 konulması (su depoları ve benzeri) 322 Y Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine kg 2.213,471 konulması 323 Y Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) kg 2.358,658 Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen v 324 Y /L Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı kg 357,76

17 alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 325 Y /01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 2.641, Y /02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 10,181 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak 327 Y /05 iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç 646,313 cephe) Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak 328 Y /10 iki kat sentetik boya yapılması (iç 3.607,414 cephe) 329 Y /14 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 702,769 yapılması (iç cephe) 330 Y /16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 1.427,67 yapılması (iç cephe) 331 Y /20 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat 51,26 boya yapılması (iç cephe) 332 Y /22 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat 3.171,027 boya yapılması (iç cephe) (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 333 Y /402 özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme 33,264 kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 334 Y /305 özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 329,82 duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 335 Y /405 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 371,013 duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 336 özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı Y /304A porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 11,8 döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 337 Y /304B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma 32,83

18 ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 338 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı Y /404B porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 8,91 duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve 339 yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız Y /405A porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 114,658 döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) PVC ve alüminyum doğramaya profil 340 Y /C02 ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi 78,702 takılması PVC ve alüminyum doğramaya profil 341 Y /C24 ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı 3,64 çift camlı pencere ünitesi takılması PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara 342 Y /C41 boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 0,72 Madde 4 - Sözleşmenin dili 4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir. Madde 5 - Tanımlar 5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

19 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 Sözleşmenin ekleri 8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 105 (Yüzbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez Bu madde boş bırakılmıştır Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler tarihleri arasındaki 121 (Yüzyirmibir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Madde 10-Teminata ilişkin hükümler Kesin teminat Yüklenici,... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

20 Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır. Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesince ödenir Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2014 Yılı % 100 ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Madde 12 - İş programı Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

21 14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yükleniciler İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür Madde boş bırakılmıştır. Madde 20 - Teminat süresi Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması Yüklenici, maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

22 Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 Şantiye Şefi İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. 200,00TL/Gün 2- Elektrik VE Makine Mühendisi için 100,00 TL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

23 Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır İş kalemi miktarının değişmesi Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 - (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL /...), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL /...). Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 33 - Diğer hususlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 35 Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra././. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici

24 24