T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966 Madde 1- Sözlemenin Taraflar! Bu sözleme, bir tarafta T.C.Kültür ve Turizm Bakanl* - Strateji Gelitirme Bakanl* (bundan sonra "dare" olarak anlacaktr) ile di*er tarafta... (bundan sonra "Yüklenici" olarak anlacaktr) arasnda aa*da yazl artlar dahilinde akdedilmitir. Madde 2- Taraflara likin Bilgiler 2.1. darenin a) Ad...: T.C.Kültür ve Turizm Bakanl* - Strateji Gelitirme Bakanl* b) Adresi...: Cumhuriyet Blv. No:4 B Blok Kat: Ulus ALTINDA:/ANKARA c) Telefon Numaras...: (0 312) ç) Faks No...: (0 312) d) Elektronik Posta Adresi (varsa)...: 2.2. Yüklenicinin a)ad ve soyad/ticaret Unvan...: b) T.C. Kimlik No:...: c)vergi Kimlik No:...: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:...: / d) Telefon numaras:...: e) Bildirime esas faks numaras:...: f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa)...: 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmilerdir. Adres de*iiklikleri usulüne uygun ekilde kar tarafa tebli* edilmedikçe en son bildirilen adrese yaplacak tebli* ilgili tarafa yaplm saylr Taraflar, yazl tebligat daha sonra süresi içinde yapmak kaydyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi di*er yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3- Sözlemenin Dili Sözleme Türkçe olarak hazrlanmtr. Madde 4- Tan!mlar 4.1. Bu Sözlemenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu ile Hizmet leri Genel Eartnamesinde (bundan sonra Genel Eartname olarak anlacaktr) ve ihale dokümann oluturan di*er belgelerde yer alan tanmlar geçerlidir. Madde 5- Tan!m! 5.1. Sözleme konusu i ; Emek Ek Hizmet Binas Data ve Enerji Kablolamas'dr. in teknik özellikleri ve di*er ayrntlar sözleme ekinde yer alan ve ihale dokümann oluturan belgelerde düzenlenmitir. Madde 6- Sözlemenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözlemenin toplam götürü bedeli (Rakam ve yaz ile) dr. Madde 7- Sözleme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilikin vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulam giderleri sözleme bedeline dahildir. lgili mevzuat uyarnca hesaplanacak Katma De*er Vergisi, sözleme bedeline dahil olmayp dare tarafndan Yükleniciye ödenecektir. Madde 8- Sözlemenin ekleri 8.1. hale doküman, bu sözlemenin eki ve ayrlmaz parças olup, dareyi ve Yükleniciyi ba*lar. Ancak, sözleme hükümleri ile ihale dokümann oluturan belgelerdeki hükümler arasnda çeliki veya farkllk olmas halinde, ihale dokümannda yer alan hükümler esas alnr hale dokümann oluturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aa*daki gibidir: a) Teknik Eartname b) dari Eartname c) Sözleme Tasars

2 ç) Hizmet leri Genel Eartnamesi (hale doküman kapsamnda verilmemitir) d) Standart Formlar 1- Bitirme Belgesi Formu 2- Alt Yüklenici Bitirme Belgesi 3- Götürü Bedel Teklif Mektubu 4- Ortakl* Beyannamesi 5-Geçici Teminat Mektubu 6- Kesin Teminat Mektubu 7- Banka Referans Mektubu Formu 8- Ortaklk Durum Belgesi e) htiyaç Listesi 8.3. Zeyilnameler ait olduklar dokümann öncelik srasna sahiptir. Madde 9 - Sözlemenin süresi 9.1. Sözlemenin süresi, ie balama tarihinden itibaren 3 (üç) aydr 9.2. Bu sözlemenin uygulanmasnda sürelerin hesab takvim günü esasna göre yaplmtr. Madde 10- in yap!lma yeri, iyeri teslim ve ie balama tarihi in yaplma yeri: T.C.Kültür ve Turizm Bakanl*- Emek Ek Hizmet Binas smet nönü Bulvar No: 5 Emek/ANKARA Bu madde bo braklmtr e balama tarihi: Sözlemenin imzaland* tarihten itibaren 5 (be) gün içinde ie balanr. Madde 11- Teminata ilikin hükümler Kesin teminat : Yüklenici bu ie ilikin olarak (Rakam ve yaz ile) kesin teminat vermitir Kesin teminat mektubunun süresi.../.../... tarihine kadardr. Kanunda veya sözlemede belirtilen haller ile cezal çalma nedeniyle kabulün gecikece*inin anlalmas durumunda teminat mektubunun süresi de iteki gecikmeyi karlayacak ekilde uzatlr Ek kesin teminat: Fiyat fark ödenmesi öngörülen ilerde, fiyat fark olarak ödenecek bedelin ve /veya i art olmas halinde bu art tutarnn % 6 s orannda teminat olarak kabul edilen de*erler üzerinden ek kesin teminat alnr. Fiyat fark olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktar hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle de karlanabilir Ek kesin teminatn teminat mektubu olmas halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafndan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayl Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen de*erlerle de*itirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminat!n geri verilmesi: Taahhüdün, sözleme ve ihale doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirildi*i ve Yüklenicinin bu iten dolay idareye herhangi bir borcunun olmad* tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alnan iliiksiz belgesinin dareye verilmesinin ardndan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn yars, garanti süresi dolduktan sonra kalan, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu i nedeniyle dareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile ücret ve ücret saylan ödemelerden yaplan kanuni vergi kesintilerinin garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakszn kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarna karlk mahsup edilir, varsa kalan Yükleniciye iade edilir Yukardaki hükümlere göre mahsup ilemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutana*nn onaylanmasndan itibaren iki yl içinde idarenin yazl uyarsna ra*men talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hükümsüz kalr ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dndaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, darece alnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme yeri ve artlar! Sözleme bedeli T.C.Kültür ve Turizm Bakanl*- Merkez Saymanlk Müdürlü*ü tarafndan ve Genel Eartnamenin hatal, kusurlu ve eksik ilere ilikin hükümleri sakl kalmak kaydyla aa*da öngörülen plan ve artlar çerçevesinde ödenecektir: YÜKLENCNN ii süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak çalr vaziyette teslim etmesi durumunda DARE tarafndan 10(on ) i günü içerisinde teslim edilen iin kontrolleri yaplr, varsa tespit edilen eksik ve kusurlar YÜKLENC`ye bildirilir. YÜKLENC bunlar, kendisine yazl olarak tebli* edilmesini takip eden 10 (on) i günü içerisinde gidererek iin muayene ve kabule hazr hale getirir. Herhangi bir eksik, kusur yok ise muayene ve kabul ilemleri yaplr ve sözleme bedeli ödenir.

3 12.2. Yüklenici i programna göre daha fazla i yaparsa, dare bu fazla iin bedelini imkan buldu*u takdirde öder Yüklenici yaplan ie ilikin hakedi ve alacaklarn idarenin yazl izni olmakszn bakalarna devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafndan istenilen kayt ve artlar tamas zorunludur. Madde 13- Avans verilmesi, artlar! ve miktar! Bu i için avans verilmeyecektir. Madde 14- Fiyat fark! Yüklenici, gerek sözleme süresi, gerekse uzatlan süre içinde, sözlemenin tamamen ifasna kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde arta gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdas gibi nedenlerle fiyat fark verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleme kapsamnda yaplan iler için fiyat fark hesaplanmayacaktr Sözlemede yer alan fiyat farkna ilikin esas ve usullerde sözleme imzalandktan sonra de*iiklik yaplamaz. Madde 15- Alt yüklenicilere ilikin bilgiler ve sorumluluklar Alt yüklenici çaltrlmayacak ve ilerin tamam yüklenicinin kendisi tarafndan yaplacaktr. Madde 16- Cezalar ve sözlemenin feshi dare tarafndan uygulanacak cezalar aa*da belirtilmitir: Yüklenicinin ii süresinde bitirmemesi durumunda; idare tarafndan (10) gün süreli yazl ihtar yaplarak gecikilen her takvim günü için sözleme bedelinin % 1 (Yüzde bir) orannda gecikme cezas uygulanr Bu madde bo braklmtr Di*er ceza kesilecek haller: Yüklenici, bu ihale kapsamnda belirtilen hizmetleri gerçekletirirken; halen çalr vaziyette olan kablolama sistemini hiçbir ekilde engellemeyecek, Bakanl*n ilerini aksatmayacaktr. Bu konuda Bakanlk kullanclarndan idareye yansyacak ikâyetler ile ilgili olarak idare teknik personeli tarafndan tutanak düzenlenecek ve idare tarafndan de*erlendirilerek istekli hatasndan kaynakland* tespit edilen durumlarda cezai artlar uygulanacaktr Yüklenici, ilemleri tamamladktan sonra binada mevcut (eski) kablolar sökecek ve uygun biçimde tasfiye edecektir. Söküm ilemi srasnda binada meydana gelecek alçlama, boyama vb. ilem gerektiren tamiratlar gerçekletirerek, temiz bir ekilde idareye teslim edecektir. Bu ilemler srasnda Bakanl*n ileri hiçbir ekilde aksatlmayacaktr. Bu konuda kullanclardan idareye yansyacak ikâyetler ile ilgili olarak idare teknik personeli tarafndan tutanak düzenlenecek ve idare tarafndan de*erlendirilerek istekli hatasndan kaynakland* tespit edilen durumlarda cezai artlar uygulanacaktr bu sözlemenin ve maddelerinde belirtilen ekilde idareye ulaan kullanc ikayetlerinin idare tarafndan de*erlendirilerek sorunun istekli hatasndan kaynakland*nn tespit edilmesi ve cezai artlarn uygulanmas karar verildi*i takdirde, her bir vukuat için, bir defaya mahsus olmak üzere sözleme bedelinin %1 i (yüzde biri) orannda ceza uygulanr Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykrl*n iin niteli*i gere*i giderilmesinin mümkün olmad* hallerde 4735 sayl Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmakszn sözleme idarece feshedilebilir. Sözlemenin feshedilmemesi halinde ise sözleme bedelinin %(1) orannda ceza uygulanacaktr dare tarafndan kesilecek cezann toplam tutar, hiçbir durumda, sözleme bedelinin % 30 unu geçemez Yukarda belirtilen cezalar ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn yükleniciye yaplacak ödemelerden kesilir. Cezann ödemelerden karlanamamas halinde ceza tutar yükleniciden ayrca tahsil edilir htarda belirtilen sürenin bitmesine ra*men ayn durumun devam etmesi halinde, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözlemenin uygulanmas srasnda yüklenicinin 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde saylan yasak fiil veya davranlarda bulundu*unun tespit edilmesi, halinde ise ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 17- Süre uzat!m! verilebilecek haller ve artlar! Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatm verilebilecek haller aa*da saylmtr Mücbir sebepler: a) Do*al afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgn hastalk. ç) Ksmi veya genel seferberlik ilan. d) Gerekti*inde Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri di*er haller Yukarda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatm verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmam olmas, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldi*i tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin dareye yazl olarak bildirimde bulunmas, d) Yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi, zorunludur.

4 Madde 19- in yürütülmesine ilikin kay!t ve tutanaklar Bu madde Bo Braklmtr. Madde 20- Teslim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar Bu madde bo braklmtr Sözleme konusu i tamamland*nda Yüklenici, (iin/ilgili ksmn) teslim alnarak kabul ilemlerinin yaplmas için bu talebini içeren bir dilekçe ile dareye bavuracaktr. Bunun üzerine (yaplan i/ilgili ksm), her türlü masraf Yükleniciye ait olmak üzere T.C.Kültür ve Turizm Bakanl*- Strateji Gelitirme Bakanl* Cumhuriyet Bulvar No: 4 B Blok Kat: 3 Ulus/ANKARA adresinde ve bavuru yazsnn dareye ulat* tarihten itibaren 10 (on) igünü içinde teslim alnr. Yüklenici, iin teslimi için sözleme ve ekleri uyarnca üzerine düen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluan zarardan sorumludur Teslim alnan iin muayene ve kabul ilemleri, Hizmet Almlar Muayene ve Kabul Yönetmeli*i ile Hizmet leri Genel Eartnamesinde yer alan hükümlere göre iin kabule elverili ekilde teslim edildi*i tarihten itibaren 10 (on) i günü içinde yaplarak kesin hesap raporu çkarlr. Madde 21- ve iyerlerinin korunmas! ve sigortalanmas! ve iyerlerinin korunmasna ilikin sorumluluk Genel Eartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir Sigorta türleri ile teminat kapsam! ve limitleri: Bu madde bo braklmtr. Madde 22- Yüklenicinin sözleme konusu i ile ilgili çal!t!raca"! personele ilikin sorumluluklar! Yüklenicinin sözleme konusu i ile ilgili çaltraca* personele ilikin sorumluluklar, ilgili mevzuatn bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Eartnamenin Altnc Bölümünde belirlenmi olup, Yüklenici bunlar aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 23- Sözlemede de"iiklik yap!lmas! Sözleme bedelinin almamas ve dare ile Yüklenicinin karlkl olarak anlamas kaydyla, a) in yaplma veya teslim yeri, b) in süresinden önce yaplmas veya teslim edilmesi kaydyla iin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme artlarna ait hususlarda sözleme hükümlerinde de*iiklik yaplabilir Bu hallerin dnda sözleme hükümlerinde de*iiklik yaplamaz ve ek sözleme düzenlenemez. Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, flas!, A"!r Hastal!"!, Tutuklulu"u veya Mahkûmiyeti Yüklenicinin ölümü, iflas, a*r hastal*, tutuklulu*u veya özgürlü*ü kstlayc bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aa*daki hükümler uygulanr: a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleme feshedilmek suretiyle hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar ve varsa di*er alacaklar varislerine verilir. Ancak, ayn artlar tayan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamam için gerekli kesin teminat vermeleri artyla sözleme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleme feshedilerek yasaklama hariç hakknda 20 ve 22 nci maddeye göre ilem yaplr. c) A*r hastalk, tutukluluk veya özgürlü*ü kstlayc bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edece*i ve ilgili idarenin kabul edece*i birinin vekil tayin edilmesi kouluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamas halinde, yerine ilgililerce ayn süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmamas halinde, sözleme feshedilerek yasaklama hariç haklarnda 20 ve 22 nci maddeye göre ilem yaplr. Madde 25- Yüklenicinin sözlemeyi feshetmesi Yüklenicinin, sözleme yapldktan sonra mücbir sebep halleri dnda, mali acz içinde bulunmas nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyece*ini gerekçeleri ile birlikte dareye yazl olarak bildirmesi halinde, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26- darenin sözlemeyi feshetmesi Aa*da belirtilen hallerde dare sözlemeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale doküman ve sözleme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ii süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemede belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açkça belirtilen ihtarna ra*men ayn durumun devam etmesi, b) Sözlemenin uygulanmas srasnda Yüklenicinin 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranlarda bulundu*unun tespit edilmesi, hallerinde ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- Sözlemeden önceki yasak fiil veya davran!lar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayl Kanuna göre yasak fiil veya davranlarda bulundu*unun sözleme yapldktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir.

5 27.2. Taahhüdün en az % 80 inin tamamlanm olmas ve taahhüdün tamamlattrlmasnda kamu yarar bulunmas kaydyla; a) vedili*i nedeniyle taahhüdün kalan ksmnn yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmamas, b) Taahhüdün baka bir yükleniciye yaptrlmasnn mümkün olmamas, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davrannn taahhüdünü tamamlamasn engelleyecek nitelikte olmamas hallerinde, dare sözlemeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasn isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadr Ancak bu durumda, Yüklenici hakknda 4735 sayl Kanunun 26 nc maddesi hükmüne göre ilem yaplr ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 28- Mücbir sebeplerden dolay! sözlemenin feshi Mücbir sebeplerden dolay dare veya Yüklenici sözlemeyi tek tarafl olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayal bir süre uzatm talebi varsa idarenin sözlemeyi feshedebilmesi için uzatlan sürenin sonunda iin sözleme ve eklerine uygun ekilde tamamlanmam olmas gerekir. Sözlemenin feshedilmesi halinde, hesab genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 29- Sözleme kapsam!nda yapt!r!labilecek ilave iler, i eksilii ve iin tasfiyesi Bu ihalede 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde i eksilii yaplabilir. hale konusu iin sözleme bedelinin % 80'inden daha düük bedelle tamamlanaca*nn anlalmas halinde ise, yükleniciye, yapm oldu*u gerçek giderler ve yüklenici kârna karlk olarak, sözleme bedelinin % 80'i ile sözleme fiyatlaryla yapt* iin tutar arasndaki bedel farknn % 5'i ödenir. Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumlulu"u tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç tekil eden fiil veya davranlarda bulunan Yüklenici ile o iteki ortak veya vekilleri hakknda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuturmas yaplmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcl*na suç duyurusunda bulunulur. Bu kiiler hakknda bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayl Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanr. Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumlulu"u Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanll*, denetim eksikli*i, taahhüdün sözleme ve artname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyandan do*rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilece*i gibi, haklarnda 4735 sayl Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanr. Madde 32- Fikri ve s!nai mülkiyete konu olan hususlar dare, sözleme hükümleri çerçevesinde yüklenici tarafndan üstlenilen bir hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifas srasnda veya ifas nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve snai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarmlar, faydal modeller, yar iletken topo*rafyalar (chip'ler), dijital iletiim, ticaret unvanlar ile di*er ad ve iaretler, co*rafi ad ve iaretler, açklanmam bilgiler ve benzeri fikri ve snai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi artlarla sahip olaca*n, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçlar do*rultusunda ve duraksamaya yer brakmayacak ekilde düzenleyecektir. Bu haklar, yürürlükteki mevzuatn emredici hükümleri sakl kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin eref ve itibarn zedeleyecek ekilde kullanlmamak kaydyla münhasran idareye ait olacaktr. Yüklenicinin, sözlemeye göre üstlendi*i yükümlülüklerini yerine getirmesi srasnda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gere*ince koruma altna alnm fikri ve/veya snai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna ra*men idare hukuksal bir yaptrmla kar karya kalrsa, di*er haklar sakl kalmak kaydyla yükleniciye rücu eder. darenin talebi üzerine yüklenici, sözleme imzalanmadan önce, üstlenece*i hizmetin fikri ve snai mülkiyet konusu olup olmad*n, e*er bu kapsamda ise, konuya ilikin kendisine ve üçüncü kiilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadr. Bu ödevin hiç veya gere*i gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybna u*rarsa, bu nedenle u*rad* her türlü zarar di*er haklar sakl kalmak üzere ( yoksun kalnan kar ve kaçrlan frsatlar dahil ) yükleniciden tahsil ve tazmin eder. Madde 33- Montaj, iletmeye alma, e"itim, bak!m, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait artlar Bu madde Bo Braklmtr. Madde 34- Garanti ile ilgili artlar Garanti: Yüklenici tarafndan teslim edilecek iin garanti süresi kabulünden sonra asgari 3 (üç) yldr. Yüklenici bu ilere ait garanti belgelerini dare adna düzenletmek ve orijinal nüshalarn dareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamndaki ilerde sözleme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayp ve eksikliklerin garanti sa*layan kii veya kurulu tarafndan giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülü*ün Yüklenici tarafndan yerine getirilmemesi halinde dare, garantinin sa*lanmas için yapaca* tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarndan kesmek veya teminatn paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkna sahiptir Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafndan, iin gerektirdi*i belirli periyotlarda bakmnn yaplmas ve bakm ile ilgili her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sa*lanacaktr Garanti Süresi Sonras Bakm, Onarm ve Yedek Parça Temini Yüklenici, teklif etti*i sistemlerin bakm ve onarm hizmetlerini, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 5 (be) yl süre ile idarenin yeni bir protokol yapmas halinde yerine getirecektir. Yüklenici, bakm sözlemesi örne*ini

6 teklif ekinde verecektir Garanti süresi sonrasndaki yllk parçal bakm ve onarm bedeli, bakm ve onarm yaplacak sistemlerin ihale bedelindeki ABD Dolar karl*nn, her yl için %10'u (yüzde on) geçmeyecektir Bakm sözlemesi yllk olarak yaplr. dare, bakm sözlemesi yapp yapmamakta, kalan yllar için sözlemeyi yenileyip yenilemekte serbest olacaktr Yüklenicinin sözlemede hüküm altna alnm olmasna ra*men; bakm ve onarm yükümlülü*ünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle sözleme konusu iin aksamasndan dolay oluacak zarar ve hasarlarn giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktr. Madde 35- Hüküm bulunmayan haller Bu sözleme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayl Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmamas halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 36- Di"er Hususlar Bu madde Bo Braklmtr. Madde 37 - Anlamazl!klar!n Çözümü sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde saylan hallerin dndaki tüm durumlarda; Bu sözleme ve eklerinin uygulanmasndan do*abilecek her türlü anlamazl*n çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varl*nda; dare ve Yüklenici arasnda karlkl müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrl* ile sözleme kapsamndaki hükümlerin tatbiki, yorumlanmas ve benzeri konulara ilikin anlamazlklar (sözleme hükümlerine göre darenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz oldu*u haller hariç olmak üzere) tarih ve 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir Tahkim heyeti üç hakemden oluur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, di*er tarafn Noter vastasyla gönderilen bu yoldaki talebin kendisine ulamasndan itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya taraflarn seçti*i iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafndan seçilir. Üçüncü hakem bakan olarak görev yapar Anlamazl*n esasna ilikin maddi hukuk kurallar Türk hukukuna tabi olacaktr. Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, Ankara.'dr. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'dir dare veya Yüklenici tarafndan hakeme bavurulmu olmas halinde dahi, Yüklenici ilere devam etmek ve iin yürütülmesine ilikin olarak darece alnacak kararlara uymak zorundadr. Madde 38 - Yürürlük Bu sözleme taraflarca imzaland* tarihte yürürlü*e girer. Madde 39 - Sözlemenin imzalanmas! Bu sözleme 39 (OtuzDokuz) maddeden ibaret olup, dare ve Yüklenici tarafndan tam olarak okunup anlaldktan sonra.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altna alnmtr. Ayrca dare, yüklenicinin talebi halinde sözlemenin "aslna uygun idarece onayl bir suretini " Yükleniciye verecektir. DARE YÜKLENC