ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO:VĐDB1-14-IH-45486

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO:VĐDB1-14-IH-45486"

Transkript

1 ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO:VĐDB1-14-IH EMR CĐHAZI ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra Đdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2-Taraflara Đlişkin Bilgiler 2.1.Đdarenin adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ORAN/ANKARA/TÜRKĐYE olup, Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi (Varsa) : satinalma@trt.net.tr dır 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : olup, Tel No :... Faks No :... E-Posta Adresi (Varsa):... dır Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka; 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; Mal ;Satın alınan hertürlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, (Ekli ihtiyaç listesi muhteviyatı teçhizat ve sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performansta çalışabilmesi için gereken her türlü malzeme, teçhizat, aksesuarlar ) Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, Đş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, Đşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) Đdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul Đşlemleri ; Đdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının Đdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve Đdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; Đdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, 1

2 Alt Yüklenici ; Đdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca Đdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve Đdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, Đşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin Đdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, Đşin Süresi ; Đşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Ödemeye Esas Para Birimi ; Đdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Kurum ; Kamu Đhale Kurumunu, Taraf/Taraflar ; Đşbu Sözleşme metnindeki anlama göre Đdare veya Yükleniciyi, Pilot Ortak ; Đş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Kabul ; a) Geçici kabul; montaj sonrası yapılacak testler sonucunda düzenlenecek rapor a bağlı olarak yapılan kabul çalışmasıdır. Geçici kabul raporunun idarece onaylanması tarihi esas alınarak garanti suresi başlar. b) Kesin Kabul; Geçici kabul sonrası başlayan, garanti süresi içinde mallarda oluşan üretim kaynaklı aksaklıkların giderilmesi ve garanti süresinin bitiminde malların muayene edilmesi suretiyle yapılan kabul çalışmasıdır. Kesin kabul tutanak veya raporu idarece onaylanması sonrası garanti suresinin bittiği belgelenir ve garanti sonrası yüklenici tarafından servis hizmeti verilmeye başlar. ifade eder. Madde 5-Sözleşmenin Konusu 5.1. Đdarenin ihtiyacı olan ve aşağıdaki listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan; 1 kalemden oluşan ekli ihtiyaç listeleri muhteviyatı; 7 adet EMR Cihazı ve aksesuarları Đle sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performansta çalışabilmesi için gereken her türlü malzeme, teçhizat ve aksesuarların ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam) ve (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7-Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Malların teslim yeri TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü olacağından; Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve ambalajlama, yükleme, ulaşım, sigorta ve gümrük, eğitim, ardiye ücreti, ordino ücreti, banka giderleri, gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, ATR masrafları, karar pulu, uygunluk belgeleri için yapılacak masraflar ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar ile sistemin kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) dahil tüm masrafları ve benzeri giderler teklif fiyata dahil edilecektir. Satın alınacak teçhizatın Türkiye ye ithali Bilgi Teknolojileri Ve Đletişim Kurumu iznine tabiidir. Söz konusu sistemler içerisinde kullanılan her bir cihazın Türkiye ye ithal izni için Teknik Şartname ekinde yer alan ve Bilgi Teknolojileri Ve Đletişim Kurumu tarafından istenilen onaylı laboratuar ve standartlara uygunluk belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin temininde yapılacak tüm harcamalar Yükleniciye aittir. Teçhizat ve içerisindeki cihazların Türkiye ye ithali aynı zamanda başka Kamu ve Tüzel Kuruluşların da izinlerini gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dahil edilecektir. 2

3 /25373 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/9 no.lu tebliğ uyarınca ürünlerin "CE" uygunluk belgesi taşıması zorunludur. Đdari Şartnamede belirtilmişse Đhaleyi kazanan firma satın alınacak teçhizata ait CE, Telekomünikasyon ve benzeri Uygunluk Belgelerini sevkiyattan önce ve her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir. Fabrika testleri için görevlendirilen idare personeline testler için gerekli her türlü ölçü aletleri yüklenici tarafından temin ve tahsis edilecek olup sözkonusu aletlerin temin ve tahsisi için gerekli tüm masraflar ile yüklenicinin kusuru nedeniyle yapılmayan fabrika testleri için komisyon üyelerinin seyahat giderleri ve yasal harcırahları dahil tüm masrafları yüklenici tarafından idareye ödenecektir. Tüm bu masraflar sözleşme bedeline dahildir 7.2. Malların fabrika testleri kapsamında yurtdışına gönderilecek idare personelinin tüm masrafları idarece karşılanacak olup sözleşme bedeline dahil değildir (7.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir Đlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde 8 -Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle Đlgili Diğer Giderler 8.1. Đdari şartnameye uygun olarak, malların teslim yeri TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü olacağından; sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlarla bu sözleşme ile ilgili diğer tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 9-Sözleşmenin Ekleri: 9.1. Đhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Đdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır Đhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 1) Đdari şartname 2) Teknik şartname 3) Yazılı açıklamalar 4) Sözleşme tasarısı 5) Hazırlanmışsa teknik protokoller 9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde10- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1060 takvim günüdür. Madde 11-Malın/Đşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı Đşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri Yüklenicinin teklif şekline (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP vasıtasıyla Depo Teslimi) bağlı olarak her iki halde de sözleşme konusu mal; TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü TRT Sitesi ORAN/ANKARA adresine teslim edilecektir Đşe Başlama Tarihi: Doğrudan Depo Teslimi şeklindeki alımlarda, sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. Akreditif açtırılmak suretiyle ödemesi yapılacak DDP vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımlarda, akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacaktır Teslim Şekli: Teslimat, teslim süresi içinde olmak kaydıyla 90(doksan) takvim günü içinde ve 1(bir) parti halinde yapılacaktır. DDP depo teslimi alımda Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak, Yüklenicinin talebi ve Đdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler Đdare tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın Đstanbul/Ankara Gümrük Müdürlükleri veya Đstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmiş olması gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin idarece yapılması halinde, Yüklenici gümrük işlemleri ile ilgili olarak yapılabilecek muhtemel masraflar (ordino, ÖTV, gümrük vergisi, ardiye, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon masrafı (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar %0,5, üzeri içinse %0,3 ü) ile gümrük işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına karşılık olarak, Đdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını Kurumumuza ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek Yükleniciye faks ile bildirilmesinden bir iş günü sonra Đdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) Yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.Đ.P. numarasını Đdareye bildirmesi gerekmektedir. Đdare gümrük işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste halinde Yükleniciye bildirecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını iade edecek, avansın yeterli gelmemesi halinde ise ilave bedel talep edecektir. 3

4 Gümrük işlemlerinin Đdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak TRT Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Oran ANKARA adresine teslim edecektir. Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur Teslimat Programı: Satın alınmasına karar verilen malların teslimatı, işe başlama talimatının yükleniciye tebliğinden en fazla 90 takvim günü içinde ve 1 (bir) partide olacaktır Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici, Đdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Đdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. Đdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 12-Teminata Đlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı (rakam ile)...(yazı ile)... olup, yüklenici...(rakam ile)...(yazı ile)... teminat olarak vermiştir. Kesin teminat mektubunun süresi...tarihine kadardır. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Đşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Đdareye herhangi bir borcunun olmadığı Đdarece tespit edildikten ve garanti süresi sonunda müspet kesin kabul muayene raporu idare tarafından onaylandıktan sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin bu iş nedeniyle Đdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, Đdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup işleminin 12.5 inci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Đdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13-Ödeme yeri ve şartları Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil karşılığında yapılacak her türlü ödeme TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir Ödeme Koşulları ve Zamanı: Teslimatın doğrudan Depo Teslimi olması durumunda; Sözleşme konusu teçhizat bedelinin %85 ı, teçhizatın teslimini müteakip düzenlenecek Müspet Ekspertiz Raporu Tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL. olarak, geri kalan %15 i ise düzenlenecek Müspet Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, ödeme evrakının tam ve hatasız bir şekilde TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra varsa tahakkuk ettirilmiş cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde yükleniciye veya kanuni temsilcisine ödenecektir Teslimatın DDP Depo Teslimi olması durumunda; Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtırılmak suretiyle ödeme yapılacaktır. a) Akreditif: Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben yüklenici lehine malzeme ve teçhizat bedelinin %100 (yüzdeyüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, kısmi teslimata uygun ve teyitli bir akreditif açılacaktır. 1) Akreditif bedelinin %5 i sevkiyatı müteakip uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında, 4

5 2) Akreditif bedelinin %80 i malın depoya tesliminde yapılacak ekspertiz sonrasında düzenlenecek Müspet Ekspertiz Raporu karşılığında, 3) Akreditif bedelinin kalan %15 i düzenlenecek Müspet Geçici Kabul Muayene Raporunun idarece onaylanmasından sonra serbest bırakılacaktır. Sevk evrakı aşağıda belirtilmiş olup, TRT Genel Müdürlüğü adına düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konşimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Đşlem Formu, ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha TRT ce tanzim edilmiş olumlu fabrika muayene raporu (biri orijinal), e) 2 nüsha menşei şahadetnamesi (biri orijinal), f) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, g) 2 nüsha ATR dolaşım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), h) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), Sevk evrakı, her parti malzemenin sevkiyatın yapılacağı vasıtaya yüklendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrıca, sevk evraklarının birer suretleri sevkiyatı takiben en geç malzemenin ilgili Gümrük Müdürlüğüne gelişine kadar TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Oran ANKARA TÜRKĐYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakının yukarıda belirtilen şekilde gönderilmemesi ve bundan dolayı Đdareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve işin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Malzemenin konşimentolarda, koli listelerinde, orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı olan miktarları, cinsleri, ağırlıkları ve fiyatları birbirine uygun olacak ve bu siparişe ait Đdarece verilen sipariş numarası evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evrakı içeriğinde veya sevk evrakı ile gönderilen malın arasında çelişki, noksanlık veya yanlışlıkların sebep olduğu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir. b) Akreditif Teminatı Alınması: Yüklenici, malların sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin %10 (yüzdeon) u oranındaki akreditif teminatını Đdareye verecektir. c) Akreditif Teminatının Đadesi: Bu teminat, malzeme ve teçhizatın Türkiye de yapılacak en son Olumlu Ekspertiz Raporunun Đdare tarafından onaylanmasını müteakip serbest bırakılacaktır. Madde 14-Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir Bu madde boş bırakılmıştır Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 15-Fiyat Farkı Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 16-Alt Yüklenicilere ilişkin bilgiler ve Sorumlulukları Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır Bu madde boş bırakılmıştır Đdarenin Yetkisi: Bu madde boş bırakılmıştır Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Bu madde boş bırakılmıştır Alt Yüklenici Olamayacaklar: Bu madde boş bırakılmıştır. 17- Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi Đdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 45 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2(Binde iki) oranında gecikme cezası uygulanır Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 5

6 17.4. Đhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Đdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için Đdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde bir defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. Madde 18-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları: Mücbir Sebepler: Đdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin Đdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu Đdareye bildirmek zorundadır Bu hallerin belgelenmesi ve Đdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir Đdareden Kaynaklanan Sebepler: Đdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum Đdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 19- Sözleşmenin Devir Şartları Devire Đlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. Đdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. Đhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı Đdareye vermek zorundadır. Bu durumda Đdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz Đzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 4735 sayılı Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya 6

7 geriye dönük olarak üç yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Madde 20-Sözleşmede Değişiklik Yapılması 20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: (a) Malın montaj veya teslim yeri. (b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 21-Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Đdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Đdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır Yüklenicinin Montaja Đlişkin Yükümlülükleri: Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı Đdarece değerlendirilir ve tespit edilir Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları Đdareye tazminle mükelleftir Đş Programı Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, Đdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini Đdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde 3 nüsha faaliyet raporu hazırlayarak Đdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; (a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, (b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, (c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, (d) Đşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler; (e) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, (f) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile Đdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır Güvenlik Önlemleri; Yüklenici; (a) Đşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, (b) Đşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, (c) Đşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, (d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele Đlişkin Sorumlulukları Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Đdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 7

8 21.6. Malların Taşınması Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma giderleri yükleniciye ait olup sözleşme bedeline dahildir. Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talebi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler Đdare tarafından yapılabilecektir. Bu durumda gümrük işlemleri ile ilgili tüm masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, söz konusu teçhizatı, TRT Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğüne teslim edecek olup, taşıma giderleri de yükleniciye ait olacaktır. Malların montajının yapılacağı istasyona nakliyesi TRT tarafından yapılacaktır Yüklenici, Đş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır Erişim Yolları Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma Yüklenici taşıma sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır Yüklenici, boşaltma sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların Đdareye tazmin ettirilmesi halinde, Đdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının Đdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde Đdarenin dava hakkı saklıdır Malların insan sağlığına zararlı maddeler içerip içermediğinin, içeriyorsa korunma veya yok edilme prosedürünün bildirilmesi gerekmektedir Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, Đdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa Đdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde 22-Eğitim Malların sevkiyatından sonra TRT tarafından seçilecek en az 10 kişiye Eğitim Dairesi Başkanlığında Yüklenici tarafından EMR cihazları üzerinde uygulamalı olarak 2 gün süreli eğitim verilecektir. Eğitim programı yüklenici tarafından en az iki hafta önceden idareye bildirilecektir. Bu eğitim için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Eğitime katılacak her personele Türkçe eğitim dokümanları set olarak sağlanacaktır Eğitim ücreti sözleşme bedeline dahil olacaktır. Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde mevcut teknik şartnameye uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, Đdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin Đdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her 3 (üç) ayda bir güncelleştirilmiş aşağıdaki dokümanlarını Đdareye verecektir. 1. Parçalarının çalışma prensipleri, 2. Sistemin değişen parçalarına ait bakım talimatları, 3. Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, 4. Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri. 8

9 5. Değişiklikleri gösteren veya içeren el kitapları Yüklenici, bu dokümanları iki (2) adet orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyası ile birlikte Đdareye teslim edecektir. Madde 24- Ambalajlama 24.1 Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır Herhangi bir zarar ve ziyanı önlemek için malın ambalajının iş yerinden teslim yerine kadar nakliyesi sırasında yükleme, boşaltma dahil maruz kalacağı hamaliye ve işçilikteki zorlamalara karşı dayanıklı olacaktır. Yüklenici tarafından sevk edilecek her parti malın ambalajı, içindeki malın yağmur ve deniz suyu gibi tesirlerden de koruyacak şekilde, sağlam ve deniz aşırı ambalaj esaslarına göre yapılacaktır. Her sandık üzerine ait olduğu istasyonun ismi, sandık numarası, sandık içeriği malzemelerin listesi ve Đdarece verilen sipariş numarası sarih olarak okunacak şekilde yazılacaktır. Madde 25- Reklam Yasağı Yüklenici, Đdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Đdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 26-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. Đdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere(yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil)yükleniciden tahsil ve tazmin eder Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Đdare adına temin edecektir Sözleşme konusu malın Đdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 27- Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, (a) Đşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda /işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve Đdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. Madde 28-Yüklenicinin, Đdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları: Yüklenici, (a) Đdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, (b) Đdarenin personeline, (c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya Đdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. Madde 29-Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Đdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır. 9

10 29.2. Đdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından Đdareye verilecektir. Madde 30- Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30 una kadar artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70 i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir. Madde 31-Sigorta Yükleniciler malın tamamını, Đdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmek zorundadır. Ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir Yüklenici, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile Đdarece gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makina, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Poliçelerin Đdareye Verilmesi Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programı ile birlikte Đdareye vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. Madde 32-Đdarenin Yükümlülükleri Montaj Gerektiren Đşlerde Đşyerinin Yükleniciye Teslimi Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben Đşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. Đşyerinin teslimi sırasında taraflarca Đşyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. Đdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Đşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin Đşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde Đş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar Đdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler Đdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir Montajlı Đşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi Malın cinsi ve niteliği gereği, Đdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür Đzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan Đdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması Đdarenin yükümlülüğü altındadır Đdarenin Personeli Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin Đdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise Đdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya 10

11 birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Madde 33- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Đdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Madde 34-Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Đdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben Đdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını Đdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, Đdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır. Madde 35 Denetim, Muayene ve Kabul Đşlemleri Muayeneler, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa dayanarak çıkarılan, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Đşlerine Dair Yönetmelik usullerine göre üretim sırasında veya teçhizatın sevkiyatından önce fabrika testi, teslim sırasında ekspertiz ve montaj sonrası geçici kabulü ile garanti süresi bitiminde kesin kabul yapılacaktır; Muayeneler aşağıda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır Đmalat sırasında ara denetim: (Bu madde kullanılmamaktadır) Fabrika Testi: (Bu madde kullanılmamaktadır) Ekspertiz Muayeneleri Bu sözleşmeye konu malzemenin ekspertiz işleri, iş yerinde veya depoda yapılacaktır. Ekspertiz yapılacak yere geldikten sonra ekspertiz muayeneleri aşağıdaki kişilerden teşekkül eden ekspertiz heyeti tarafından yapılacaktır. a) TRT temsilcileri, b) Yüklenicinin yetkili temsilcisi (TRT'ce belirlenen gün ve saatte yetkili temsilci hazır bulunmadığı takdirde ekspertiz işlemleri diğer temsilciler huzurunda yapılır), c) Nakliye sigortasını yüklenen sigorta şirketi eksperi (sigorta şirketi eksper bulundurmak istediği takdirde). Ekspertiz heyeti TRT'ye gelmiş bulunan koli listeleri ve sair evraka göre ekspertiz muayenelerini yapacak ve bu hususu bir tutanakla tespit edecektir. Yapılan ekspertiz sonunda; a) Yüklenici, kendisine ait ambalajlama ve sair kusurlardan dolayı, hasarlı veya noksan çıkan malzeme veya teçhizatın yerine yenisini nakliye, sigorta, gümrük, fon, katma değer vergisi ve diğer her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere bedelsiz olarak en kısa zamanda ve en seri vasıta ile sevk edip TRT'ye teslim etmek zorundadır. Bu durumda mal alımları muayene yönetmeliğinin 19. maddesi cari olacaktır. b) Sigorta şirketini ilgilendiren hasar, noksanlık ve sair hususların tespiti halinde gerekli döviz TRT tarafından temin edilmek şartıyla, söz konusu hasarlı, kusurlu ve noksan malzemenin yerine yenisi aynı fiyat ve şartlarla en kısa zamanda TRT'ye sevk edilecektir Kontrol Teşkilatı Kontrolleri Ve Görevleri: (Bu madde kullanılmamaktadır.) 35.5 Geçici Kabul Muayeneleri: Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Đdareye teslim edilmedikçe ekspertiz, muayene ve geçici kabul işlemleri yapılamaz Sistemlerin montajlarının tamamlanmasını müteakiben veya depoda Đdarenin görevlendireceği personelden oluşan heyetçe sözleşme ve teknik şartnameye göre, teçhizatın geçici kabulü yapılacaktır Yapılan muayene ve ölçülerin sözleşme şartlarını karşılaması durumunda heyetçe geçici kabul test raporu düzenlenecek ve sistemler işletmeye alınacaktır. Rapor onay için TRT Genel Müdürlüğüne sunulacaktır. Kabulün geçerlilik tarihi onay tarihi olacaktır Geçici kabul muayeneleri sonunda teçhizat kabule şayan görülür ve bulunabilecek noksanlar teçhizatın çalışmalarına engel teşkil etmez ve eksik malzeme, teçhizat ve kusurlu işlerin tutarı sözleşme bedelinin %5 (yüzde beş)' ini geçmezse geçici kabul yapılabilir. Eksik ve kusurlu işler heyetin tespit edeceği makul bir süre içinde Yüklenici tarafından bedelsiz olarak temin edilecek ve giderilecektir Eksik ve kusurlu işler cihazın çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek ve işletmeyi engelleyecek özellikte ise teçhizat geçici kabule hazır sayılmayacaktır. Yüklenicinin eksiklikleri makul sürede tamamlaması ve düzeltilmesi sonrası kabul, ikinci kez gidilecek heyetçe yapılacaktır. Bu durumda heyete ait tüm masraflar müteahhide ait olacaktır. Bu durumda geçici kabul yapıldığı takdirde, yüklenicinin ikinci olarak teçhizatın geçici kabule hazır olduğunu bildirdiği tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Buna rağmen yine geçici kabul yapılmazsa, sözleşme ve eklerindeki şartlara uymadığı tespit edilen malzeme ve teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen malzeme ve teçhizatı, TRT ce tayin edilen süre içinde her türlü gümrük, fon, katma değer vergisi, nakliye, sigorta gibi masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle 11

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup,

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, 1 BTD.07(DIŞ)2009/102 MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐNĐN SATIN ALINMASINA ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/2325 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/102 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI

EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI EK-3 EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/119043 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-86 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO:2012/ SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-12-IH-27497

ĐHALE KAYIT NO:2012/ SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-12-IH-27497 1 ĐHALE KAYIT NO:2012/197163 SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-12-IH-27497 FM RADYO VERĐCĐ SĐSTEMLERĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir

Detaylı

FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G

FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G 1 İHALE KAYIT NO: 2017/109038 SİPARİŞ NO: VİDB1-17-IH-68567 FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI İHALE KAYIT NO: 2016/523699 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri)

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/181707 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/100 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

BTDB5-11-IH-7261 SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

BTDB5-11-IH-7261 SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2011/137248 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası) : 2013/58983 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-13-IH-31712 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare

Detaylı

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/63973 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

İHALE KAYIT NO:2017/ SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178

İHALE KAYIT NO:2017/ SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178 1 İHALE KAYIT NO:2017/211416 SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/14670 SİPARİŞ NO : SPDB1-13-İH-29110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO:2015/21541 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2015/04

ĐHALE KAYIT NO:2015/21541 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2015/04 ĐHALE KAYIT NO:2015/21541 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2015/04 DĐNAMĐK RDS SĐSTEMLERĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2013/ SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934

İHALE KAYIT NO: 2013/ SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934 1 İHALE KAYIT NO: 2013/192650 SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01

İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01 1 İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

1 İHALE KAYIT NO: 2009/40120 SİPARİŞ NO: VİD 2009/6 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KA

1 İHALE KAYIT NO: 2009/40120 SİPARİŞ NO: VİD 2009/6 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KA 1 İHALE KAYIT NO: 2009/40120 SİPARİŞ NO: VİD 2009/6 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın Yetkili

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın Yetkili T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BEL94D09E* Sayı : 85027752-934.02.01- Konu : Yazıcı Bakım Onarım Hizmeti Alımı Sayın Yetkili Daire Başkanlığımız Kültür Biriminde

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/46940 BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir taraftatürkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181977 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 189722 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2009-110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) 1 Sipariş No : BTDB7-14-IH-43753 KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/85301

Detaylı

TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI. SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI. SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/3369 SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir taraftatürkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

AKTÜEL KAMERA,FOTOĞRAF MAKĐNESĐ,LENS,TRĐPOD VE AKSESUARLARI TEÇHĐZATI ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

AKTÜEL KAMERA,FOTOĞRAF MAKĐNESĐ,LENS,TRĐPOD VE AKSESUARLARI TEÇHĐZATI ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) AKTÜEL KAMERA,FOTOĞRAF MAKĐNESĐ,LENS,TRĐPOD VE AKSESUARLARI TEÇHĐZATI ALIMI BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2012/196337 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/131289 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109 ORAN/ANKARA olup, Faks No

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109 ORAN/ANKARA olup, Faks No DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA ÜNİTESİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/68281 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI (Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi)

SÖZLEŞME TASARISI (Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi) SÖZLEŞME TASARISI (Araç Kiralama Hizmet Alımı Sözleşmesi) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Mevlana Kalkınma Ajansı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/112281 SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra

Detaylı

ALT YAZI SİSTEMİ ALIMI İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

ALT YAZI SİSTEMİ ALIMI İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ALT YAZI SİSTEMİ ALIMI İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2018-245770 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO : 2009/ SĐPARĐŞ NO : ViD 2009/22 SPEKTRUM ANALĐZÖR ÖLÇÜ ALETĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASLAĞI

ĐHALE KAYIT NO : 2009/ SĐPARĐŞ NO : ViD 2009/22 SPEKTRUM ANALĐZÖR ÖLÇÜ ALETĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASLAĞI ĐHALE KAYIT NO : 2009/177553 SĐPARĐŞ NO : ViD 2009/22 SPEKTRUM ANALĐZÖR ÖLÇÜ ALETĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra Đdare

Detaylı

ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g)

ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g) ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g) İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/191233 Sipariş Numarası :BTDB7-12-IH-24770 Madde 1-

Detaylı

SÖZLEŞME TASLAĞI. Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

SÖZLEŞME TASLAĞI. Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. ĐHALE KAYIT NO : 2011/52323 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-11-IH-4806 SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI

KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/2307 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/111

Detaylı

1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) 1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/125785 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

MPEG-2 SD DVB-S(QPSK)/DVB-S2 (QPSK-8PSK) IRD CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI

MPEG-2 SD DVB-S(QPSK)/DVB-S2 (QPSK-8PSK) IRD CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI MPEG-2 SD DVB-S(QPSK)/DVB-S2 (QPSK-8PSK) IRD CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/28118 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-26 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

TRT ĐZMĐR MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ ĐPEK MÜZĐK STÜDYOSU YAYIN VE KAYIT AMAÇLI SAYISAL SES KONSOLU ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT ĐZMĐR MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ ĐPEK MÜZĐK STÜDYOSU YAYIN VE KAYIT AMAÇLI SAYISAL SES KONSOLU ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT ĐZMĐR MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ ĐPEK MÜZĐK STÜDYOSU YAYIN VE KAYIT AMAÇLI SAYISAL SES KONSOLU ALIMI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2012/106318 BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/61143 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK: 5. Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/104531 SİPARİŞ No: SD.01(İÇ)2009/81

EK: 5. Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/104531 SİPARİŞ No: SD.01(İÇ)2009/81 EK: 5 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı

Detaylı

400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) 400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/41280 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA K BLOK A VE B STÜDYOLARI SES, VİDEO TEÇHİZATI İLE MONTAJ MALZEMESİNİN TEMİNİ VE MONTAJI İLE EĞİTİMİNİ İÇEREN ALIM İHALESİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1-Sözleşmenin

Detaylı

TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2009/40624 SİPARİŞ NO : SD.01.(DIŞ) 2009-33 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL

Detaylı

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/335304 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/19606 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

İSTANBUL ULUS YERLEŞKESİ B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İSTANBUL ULUS YERLEŞKESİ B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İSTANBUL ULUS YERLEŞKESİ B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/573986 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91998 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup,

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup, YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GRAFİK ANİMASYON SİSTEMİ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/50 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra İdare veya Kurum

Detaylı

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :...olup, Elektronik Posta Adresi (Varsa) :... dır.

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :...olup, Elektronik Posta Adresi (Varsa) :... dır. 100 + 600 kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/108764 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/501899 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-66 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/10070 B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI

EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/85803 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-65 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR CİHAZI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR CİHAZI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) BTDB6-12-IH-17465 10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR CİHAZI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/143309 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 200 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/45324 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

RESİM MASASI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

RESİM MASASI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/194661 RESİM MASASI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

SÖZLEŞME (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

SÖZLEŞME (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/185519 SÖZLEŞME (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/516596 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/83756 İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007-72303 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/532117 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2010/104 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta.

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

BTD.07.(DIŞ).2010/110

BTD.07.(DIŞ).2010/110 TRT HARBĐYE, ARAPÇA, DĐYARBAKIR ve ERZURUM PRODÜKSĐYON STÜDYOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE IŞIK PROJEKTÖRLERĐ VE LED LĐ IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/57866

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO: 2010/ SĐPARĐŞ NO: VĐD 2010/02

ĐHALE KAYIT NO: 2010/ SĐPARĐŞ NO: VĐD 2010/02 1 ĐHALE KAYIT NO: 2010/532061 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2010/02 ANTEN SĐSTEMLERĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

ANA KUMANDA SİSTEMİ VE DEVAMLILIK STÜDYOLARI İHTİYACI OLAN TEKNİK TEÇHİZAT ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI. (3/g)

ANA KUMANDA SİSTEMİ VE DEVAMLILIK STÜDYOLARI İHTİYACI OLAN TEKNİK TEÇHİZAT ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI. (3/g) ANA KUMANDA SİSTEMİ VE DEVAMLILIK STÜDYOLARI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2018/357482 İHTİYACI OLAN TEKNİK TEÇHİZAT ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) 1 / 19 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERĐNDEN SD VE HD VĐDEO VE SES ĐLETĐM CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERĐNDEN SD VE HD VĐDEO VE SES ĐLETĐM CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERĐNDEN SD VE HD VĐDEO VE SES ĐLETĐM CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2011/207556 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

EK- 4 BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

EK- 4 BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası):. Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2009-84 EK- 4 BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/87239 AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): Birim Fiyat Mal

Detaylı

BÜYÜK LENS ADAPTÖRÜ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

BÜYÜK LENS ADAPTÖRÜ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/56032 BÜYÜK LENS ADAPTÖRÜ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare veya

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. ANKARA RADYOSU VE ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN RADYO UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

RAK TİPİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO-7 KARTUŞ OKUYUCU ALIMI. BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

RAK TİPİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO-7 KARTUŞ OKUYUCU ALIMI. BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) RAK TİPİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO-7 KARTUŞ OKUYUCU ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/12188 BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

7 ADET UP-LINK ARACI İÇİN VİDEO VE SES SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

7 ADET UP-LINK ARACI İÇİN VİDEO VE SES SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) 7 ADET UP-LINK ARACI İÇİN VİDEO VE SES SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası):2017/464243 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TRT PRODÜKSİYON STÜDYOLARI İHTİYACI LED IŞIK KAYNAKLARI SATIN ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI. (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/430721

TRT PRODÜKSİYON STÜDYOLARI İHTİYACI LED IŞIK KAYNAKLARI SATIN ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI. (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/430721 1 / 19 SPSDB7-16-IH-67087 TRT PRODÜKSİYON STÜDYOLARI İHTİYACI LED IŞIK KAYNAKLARI SATIN ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/430721 (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu

Detaylı