Bartın Merkez 1. OSB TR-3, TR-4, TR5 Trafolu Dağıtım Binaları Yenileme İşi GENEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1 / 10

Transkript

1 Bartın Merkez 1. OSB TR-3, TR-4, TR5 Trafolu Dağıtım Binaları Yenileme İşi GENEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1 / 10

2 Madde 1 İDARE YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. İdarenin a) Adı: Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü b) Adresi: PK. 50 Kurtköy Mevkii BARTIN c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: : bartinorganize@gmail.com Madde 2 - İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İhale konusu iş; 36 kv Bartın Merkez 1. OSB 36 kv TR-5 trafolu İBE-19 Tip Bina Yıkımı Yerine Revize MOD-5 Dağıtım Merkezi nin projede gösterilen ve detayları izah edilen tüm inşaat mekanik ve elektrik teçhizatının; TR-3, TR-4 İBE-19 Tip 36 kv içerisindeki açık şalt malzemelerinin sökümü hücre ayrım duvarlının yıkımı ile projede gösterildiği ve açıklamalarında anlatıldığı gibi inşaat, çelik platform imalatları, mekanik ve elektrik teçhizatının ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel usulü ile yapılması işidir. Madde 3 - İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. a) Tekliflerin sunulacağı adres: Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü- Bartın İnovasyon Merkezi Zemin Kat Yanaz Mevkii No:19 Merkez BARTIN b) İhalenin yapılacağı adres: Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü- Bartın İnovasyon Merkezi Zemin Kat Yanaz Mevkii No:19 Merkez BARTIN c) İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 14/06/2017, saat 14:00 d) İHALE KONUSU İŞE son teklif verme tarih ve saati: 14/06/2017, saat 14: Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden teslim edilecektir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile posta ve yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 4 - İHALE DOSYASI TEMİNİ İhale dosyası satın alınmadan çıktıları sadece OSB Müdürlüğünde yetkili huzurunda görülebilir. İhale dosya bedeli 200,00TL(İKİYÜZTürkLirası) dır. Bu bedel Firma adı/ünvanı, ihale adı gibi bilgileri anlaşılır biçimde içeren açıklama ile birlikte Bartın Merkez 1. OSB adına kayıtlı T. Halkbankası Bartın Şubesi TR IBAN numarasına yatırılması ve dekont aslının ihale dosyasında bulunması gereklidir. Madde 5 - İHALE DOSYASI İÇERİĞİ 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: İdari şartname, Teknik şartname, 2 / 10

3 İşe ait Projeler, Teknik Şartnamenin 19.Maddesinde Atıfta Bulunulan Şartname ve Yönetmelikler T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ, TEİAŞ, EPDK, v.s. ilgili Kurumların yürürlükteki mevzuatları de belirtilen belgelerin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükteki yayımları, İHALE KONUSU İŞE ait diğer dokümanlarla birlikte idari şartname ve sözleşmenin ekidir. Bu belgeler, ihale dokümanıyla birlikte satılmaz. İHALE KONUSU İŞE teklif veren firmalar bu belgeleri ilgili yerlerden temin edeceklerdir Madde 6. TANIMLAR: TEKLİF SAHİBİ: Bartın Merkez 1. OSB tarafından işbu şartnameye göre İHALE KONUSU İŞE çıkarılan Tesisleri yapmak üzere talip olan firmalardan gerekli koşulları sağladığı Bartın Merkez 1. OSB tarafından kabul edilerek değerlendirmeye alınan özel ve tüzel kişileri; YÜKLENİCİ: Yukarıda belirtilen işleri yapacak yeterliliğe sahip olduğu Bartın Merkez 1. OSB tarafından takdir edilerek işin yapımı için seçilen ve sözleşme imzalanarak işin yapımında yetki ve sorumluluk verilen şirketi, KONTROL MEKANİZMASI: Bartın Merkez 1. OSB nin yetkilendirdiği personeli ve/veya Bartın Merkez 1. OSB adına bu işin kontrol ve denetimi ile ilgili olarak dışarıdan yetkilendirilen şirket veya şirketleri ifade eder. Madde 7- İHALE KONUSU İŞE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ 7.1. İsteklilerin İHALE KONUSU İŞE katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Bu Şartnamede yer alan formatta hazırlanmış teklif mektubu d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuz. e) İhale dokümanlarını satın aldığına ilişkin makbuz. f) Yer görme belgesi. g) Bu şartnamenin 7.2. maddesinde belirtilen, yeterlilik belgeleri 3 / 10

4 7.2. Yeterlilik Kriteri (İş bitirme); İş Bitirme Belgesi: Son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin en az % 50 si oranında benzer işlere ilişkin işin faturasıyla birlikte Resmi Kurumdan alınmış iş bitirme/iş deneyimi belgesi veya Özel kuruma yapılan işlerde işin faturası ve noter sözleşmesi ile birlikte Geçici kabul yapmaya yetkili bir kurumun (TEDAŞ, TEİAŞ, Dağıtım Şirketleri (EDAŞ lar), OSB ler, DSİ, TSE geçici kabulünü yaptığı Onaylı geçici kabul belgesi (Geçici Kabul tarihi ihale tarihi itibariyle son 15 yıl içerisinde olmalıdır). BENZER İŞ: Benzer iş olarak; Enerji İletim Havai ve/veya Yer altı Hatları, Enerji Dağıtım Havai ve/veya Yer altı Hatları, OG Kablolama, AG-OG Müşterek Kablolama, Şalt Tesisleri, Trafo Merkezi, OG Kompanzasyon Tesisleri, OG Dağıtım Şebeke Tesisleri, AG-OG ENH ve/veya Müşterek Dağıtım Tesisleri Şebekesi, ENH Şebekesi Yapımı, Modüler Hücre ve/veya Köşk Tesisi Yapımı ve/veya Dönüşümü, TRP/DÜT Trafo Tesisi Yapımı kabul edilecektir. Devam eden işler: Devam eden işlerde; taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen kısmına ait hak ediş, fatura veya kısmi geçici kabul belgelerinin sunulması zorunludur Mühendislik Diploması: Şahıs olarak Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisi diploması, Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere ise en az bir yıldır en az % 51 hissesine sahip elektrik veya elektrik elektronik mühendisi ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya ilgili meslek odası tarafından verilmiş, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur, 7.3. Belgelerin sunuluş şekli; İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler İhale saatinde 1 saat öncesine kadar Belge asıllarını İhale makamı yetkilisine sunarak bu belgeleri ASLI GİBİDİR yaptırabileceklerdir. Bu işlem için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir. Fakat İhaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanması aşamasında ise tüm evrakları asıl veya Noter Tasdikli olarak Sözleşme Makamına sunulacaktır. İhale Makamı ilgili evrakların doğruluğunu ilgili Kurum ve/veya Kuruluşlardan doğrulayacaktır. ASLI GİBİDİR için son gün saat 13:00 dır. Madde 8 - İHALE KONUSU İŞE KATILAMAYACAK OLANLAR 8.1.Kamu ihalelerinden yasaklanmış olanlar kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İHALE KONUSU İŞE katılamazlar Sözleşme/İhale Makamı OSB Yönetim Kurulu ile Müteşebbis Heyetin üyeleri ile OSB Müdürlüğü Çalışanları ve bunların 3. dereceye kadar kan bağı olan eş, çocuk, hısımları ve evlatlıkları İHALE Konusu işe katılamazlar 8.3. Bu yasaklara rağmen İHALE KONUSU İŞE katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilir. 4 / 10

5 8.4. Konsorsiyumlar İHALE KONUSU İŞE katılamazlar. Madde 9 YER GÖRME BELGESİ 9.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek zorunludur. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır İstekli veya temsilcilerine, işin yapılacağı yer OSB Yetkilileri tarafından gösterilecek ve yer görme belgesi verilecektir Yer Görme Belgesi Örneği; YER GÖRME BELGESİ BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Tarih :. / 06 / /04/2016 tarihinde ihalesi yapılacak olan, Bartın Merkez 1. OSB TR-3,TR-4, TR-5 Trafolu Dağıtım Binaları Yenileme İşi yapım işi ne ait yer görme belgesidir. İhale konusu yapılacak işle ilgili teklifimi vermeden önce işyerini, mevcut projeyi inceledim, elektrik şebekesini, çevresini ve işle ilgili diğer yerleri önceden gezip araştırdım. Bütün fiziksel, jeolojik şartları, işyeri niteliğini, ulaşım imkanları gibi teklifimi etkileyebilecek ve sözleşme yapmak için gerekecek her türlü risk ve muhtemel detaylar hakkında sorumluluğu tarafıma ait olmak kaydı ile tam bilgi edindim/edindik..... / 06 / 2017 Yer Görme İşine Refakat Eden İLGİLİ İDARE Yetkilisi İhale Dosyası Satın Alan/Almak İsteyen İstekli Firma Yetkilisi Madde 10 - İHALE KONUSU İŞİN DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Bartın Merkez 1. OSB ihalenin herhangi bir aşamasında istediği anda hiçbir sebep göstermeye gerek kalmadan zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir ve o güne kadarki dosya teslim alanlara bu zeyilname ayrıca tebliğ edilir. Madde 11 - TEKLİF VE SÖZLEŞME İstekliler tekliflerini Maddesinde örneği görülen teklif mektubuna göre anahtar teslimi götürü bedel olarak vereceklerdir. Yükleniciye ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. Madde 12 - TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 5 / 10

6 Madde 13 - TEKLİF VERME ŞEKLİ: 13.1 Teklif zarfının içerisinde aşağıdaki belgeler bulunacaktır. a) Dosya alındı makbuzu b) Yer görme belgesi c) İş Bitirme belgesi d) Ticaret Sanayi Odası, Meslek Oda Sicil belgesi e) Geçici Teminat Mektubu f) İmza sirküleri (Şirket imza sirküleri, varsa vekilin vekaleti ve imza sirküleri) g) Yetkili tarafından her sayfası kaşe ve imzalanmış İdari Şartname h) Yetkili tarafından her sayfası kaşe ve imzalanmış Teknik Şartname TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ: Tarih :. / 06 / 2017 TEKLİF MEKTUBUDUR BARTIN MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE MAKAMI'NA Bartın Merkez 1. OSB TR-3, TR-4, TR-5 Trafolu Dağıtım Binaları Yenileme işine ait teklif mektubudur. Bu işle ilgili idari ve teknik şartnameleri tamamen okudum / okuduk. Projeleri ve keşif kalemlerini tamamen inceledim / inceledik. İdari Şartname, Teknik Şartname ve İmalat Kalemlerini incelediğime / incelediğimize dair imzalı olarak ekte sunulmaktadır. Ayrıca yapılacak işle İlgili kanun, yönetmelik, şartname ve uygulamalarındaki mevzuat hükümlerine vakıfım / vakıfız. İhale şartnamelerinde konusu ve detayları belirtilen işleri KDV hariç tl TÜRK LİRASI (yazı ile) bedel ile yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. İhale üzerimde kaldığı takdirde şartnamede belirtilen hususları yerine getirerek, sözleşme dosyasını Bartın Merkez 1. OSB ce kabul edilen son duruma göre Kesin Teminatımı sağlayarak Sözleşmeyi imza edeceğimi kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Firma yetkilisi ve Tarih :... /... / 2017 Kanuni adresi : Firma yetkilisinin imzası ve kaşesi NOT: Teklif mektubunda Firmaya ait Kanuni adresi anlaşılır biçimde el ile veya bilgisayar ile yazılacaktır. Madde 14 - TEKLİFLERİN BAĞLAYICILIĞI: Teklif alınmış olması Bartın Merkez 1. OSB yi hiçbir yükümlülük altına sokmaz. Teklif sahiplerini ise bu şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde tek taraflı olarak bağlar. Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi 4562 sayılı OSB Kanununa tabi olarak bu ihaleyi gerçekleştirmektedir. Madde 15 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 6 / 10

7 Bartın Merkez 1. OSB istediği usul ve esaslar çerçevesinde teklifleri değerlendirip sonuçlandırma, ihale esnasında yeni teklif alma, pazarlık yapma, açık eksiltme v.b. usullerle ihaleyi sonuçlandırma, gerekirse ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir. Bartın Merkez 1. OSB işi istediği teklif sahibine hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın ihale edebilir. Madde 16- TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 17- TEMİNATLAR 17.1 Geçici teminat İHALE KONUSU İŞE girecek isteklilerin, KDV Hariç teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda vermek zorunda oldukları geçici teminat tutarıdır. Bu teminatın süresi teklifin geçerlilik süresinden az olmayacaktır Kesin teminat İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, KDV Hariç ihale bedelinin %6'u oranında alınan sözleşme tarihi itibariyle en az 1(bir) yıl süreli kesin teminat tutarıdır. Madde 18 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. Madde 19 - TEMİNATLARIN İADESİ: 19.1 Geçici teminatın iadesi En az teklifi veren 3 istekli haricindeki isteklilerin geçici teminatları ihale sonuç tarihinden sonraki 10 gün içerisinde, diğer isteklilerin geçici teminatları ise sözleşme imzalanması ve yer tesliminden sonraki 20 gün içerisinde iade edilecektir Kesin teminatın iadesi Kesin teminat; geçici kabul tutanağının geçici kabul yapmaya yetkili kuruluşlarca (OSB, Başkent EDAŞ, TEDAŞ vb.. gibi) onaylanması ile birlikte, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, bu işten dolayı Bartın Merkez 1. OSB ye herhangi bir borcunun olmadığının tespiti ile Kesin Kabule kadar beklenir ve kesin kabule kadar çıkan sorunların da Yüklenici tarafından karşılandığının tesbiti üzere Yükleniciye iade edilir. (NOT:Geçici Kabul yaptırma ile ilgili tüm sorumluluk, Yetkili personel, kabul giderleri ve gerekli ise proje tadilatı yüklenici tarafından yapılacak ve karşılanacaktır.) Geçici kabulden kesin kabule kadar çıkabilecek herhangi bir arıza işçilik hatası vb durumdan meydana gelen OSB ye ait mağduriyeti gidermediği taktirde bu durum yazılı olarak Yüklenici ye bildirilir,7 iş günü içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise İkinci ihtardan 7 iş günü sonra OSB tarafından yapılır veya yaptırılarak Yüklenici teminatından kesilir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle Bartın Merkez 1. OSB ye, Vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin hesap tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 7 / 10

8 Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi ve Tüm Tekliflerin Reddedilerek İhalenin İptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği İhalenin İptali. Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz İşin İptali. İhale Komisyonunun ihale sonuç bildirimine göre Sözleşme Makamı, herhangi bir gerekçe belirtmeden, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte, yatırımdan veya işin yapılmasından vazgeçmek yada ertelemekte serbesttir. Sözleşme Makamı(nı) bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle isteklilere veya diğer kurum ve kuruluşlara karşı herhangi bir yükümlülük altına girmez/sokulamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir. Madde 20 -SÖZLEŞME YAPILMASINDA YÜKLENİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 7 gün içinde, sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Madde 21- İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILACAK ZORUNLU PERSONEL Benzer işlerde En az 2 yıl deneyimli veya mesleğinde en az 5 yıl deneyimli 1 adet Elektrik veya Elk-Elektronik Müh. Şantiye Şefinin yüklenici tarafından işin sorumluluğunun üstlenilmesi zorunludur. Belirtilen özelliklere haiz Mühendis belgeleriyle birlikte sözleşme imzalanmadan önce İdare onayına sunulacaktır Yüklenici bu şartları sağlıyor ise bizzat işin başında bulunacak veya belirtilen şartları taşıyan bir şantiye şefini iş süresince istihdam edecektir. Şantiye şefinin taahhütnamesi ve diğer belgeleri sözleşme imzalanması esnasında İdareye teslim edilecektir İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tüm işle ilgili birinci sorumlu teklif veren yüklenicidir. Madde 22 - ÖDEMELER Her bir inşaat işinin bitirilmesi ve hakedişinin onaylanmasına müteakip en fazla 5 ayrı hakedişte %20 'şer oranında; Yüklenicinin Geçici kabule hazır olduğunu beyan etmesi ve hakedişin onaylanmasına müteakip ihale bedelinin en fazla %80 oranda ve Geçici Kabule hazır olduğunun İdare tarafından tesbiti ve İhale Makamına sunulması halinde kalan %20 oranda olarak yapılacaktır. Tüm ödemelerde, ödeme yapılacak ay içerisinde alınmış olması şartıyla ilgili SGK ve Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair yazı İdareye teslim edilecektir. Bu Kurumlara borcunun bulunması halinde ilgili Kurumlarla iletişime geçilerek İlgili Kurumun mevzuatı hükmüne göre işlem yapılacaktır. 8 / 10

9 Hakedişlerden KDV dahil tutar üzerinden %3 oranda Geçici kabul kesintisi yapılacak olup Geçici kabulün onaylanmasına müteakip 7 iş günü içerisinde bu tutarlar Yükleniciye transfer edilecektir. Madde 23 - İŞİN KONTROLÜ İhale işlemlerinin tamamlanıp sözleşme imzalanmasını takiben Şantiye şefinin belgeleri Bartın Merkez 1. OSB Müdürlüğüne verilecektir. Bartın Merkez 1. OSB Müdürlüğüne şantiye şefini onaylamak veya değiştirilmesini istemek hakkına ayrıca işin herhangi bir zamanında da şantiye şefinin değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Şantiye şefinin değişimi için İdare ayrıca sebep göstermek zorunda değildir. Şantiye şefinin işe başlamasını takiben yükleniciye yer teslimi yapılacaktır. İşin kontrollüğü Bartın Merkez 1. OSB Müdürlüğü veya yetki vereceği Kişi ve Kuruluşlar tarafından yapılacaktır. İşin tamamlanmasını takiben Yüklenici tarafından geçici kabul istenecek ve geçici kabul işlemleri takip edilip sonuçlandırılacaktır. İşin Bartın Merkez 1. OSB Müdürlüğü'nün kontrollüğünde yapılıyor olması yüklenicin Geçici kabul sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 24 - YER TESLİMİ Yüklenicinin sözleşmeyi imzalamasını müteakip 7 gün içerisinde yer teslimi tutanakla yapılacaktır. Madde 25 - İŞE BAŞLAMA VE İŞ BİTİRME TARİHİ Yer tesliminin yapıldığı tarih işe başlama tarihidir İşin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Madde 27 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı Bartın Merkez 1. OSB den kaynaklanan nedenler Elektrik kesintisi, geçici kabulün yapılması ilave ürün markası istenmesi gibi durumlardan ortaya çıkacak olan durumlarda en az geciktirilen gün kadar İdare tarafından ilave iş günü verilebilecektir. Ancak; OSB içerisinde yalnızca Pazar günleri kesinti yapılabileceği için Yüklenici tüm programını Pazar kesintisine göre hazırlayacak ve kesinti talebini kesinti saatinden en az 72 sat önceden OSB ye bildirecektir. OSB kesintiyi talep edilen Pazar günü yapamazsa takip eden Pazar günü mutlaka yapacaktır. Yüklenici bu durumları göz önünde bulundurarak iş programını yapacaktır. Madde 28 - GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 9 / 10

10 28.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmeyeceğinin anlaşılması durumunda yüklenici yazılı olarak ihtar edilir. Yazılı ihtarın yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 i (OnBindeBeşi) oranında gecikme cezası uygulanır İhtarda belirtilen durumun devam etmesi halinde yüklenici yazılı ve süreli olarak ikinci defa ihtar edilir. İkinci ihtara rağmen verilen süre içerisinde iş bitirilemiyor ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kesin teminatı gelir kaydedilir Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde kesin teminatından tahsil edilir. Teminatın cezaları karşılamaması halinde yasal yollardan yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Madde 29 - TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN GİDERLER İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir ve yükleniciye aittir. İhale Kapsamı işte bir imalatın projede veya keşif kalemlerinde veya mahal listesinde veya teknik şartnamede yer alması o imalatın yapılması için yeterlidir. Yüklenici o imalatı yapmak zorundadır. Muallak durumlar ortaya çıktığı taktirde Yüklenici bu durumu İdareye bildirecek ve yapılacak imalata İdare karar verecek olup; bundan dolayı Yükleniciye ekstra bedel ödenmeyecektir. İhaleye teklif verirken Yüklenici projeleri, keşif kalemlerini, teknik şartnameyi inceleyecek ve bunların hepsini göz önünde bulundurarak teklif ettiği bedeli anahtar teslim götürü bedel olarak verecektir. Ayrıca işin geçici kabulünün yapılması sırasında geçici kabul masrafları geçici kabul heyeti tarafından talep edilirse proje tadilat masrafları ve bunların onay masrafları ile geçici kabul eksiklerinin giderilmesi masrafları yükleniciye ait olup; inşaat ve iskan ruhsat harç veya masrafları yükleniciye ait değildir. İşin yapımı esnasında çalışma yapılacak alan ve çevresinin çalışmaya hazır hale getirilmesi binaların enerjisiz bırakılması ve bu işler için direk dikimi kablo çekimi gibi vb işler teklif fiyatına dahildir ve yükleniciye aittir. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde Bartın Merkez 1. OSB tarafından yükleniciye ödenir. KDV Tevkifatı varsa KDV Tevkifatı da yasal olarak ödenmesi gereken yerlere OSB tarafından Yükleniciden yasal uygulamalara göre kesilerek İlgili mercilere ödenir. Madde 30 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların ve davaların çözümüne ve icra kovuşturmalarına ihale makamının bulunduğu Bartın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu ihaleye teklif veren istekli tüm teknik ve idari şartnameleri kabul ederek teklif vermiş sayılır. 10 / 10