SÖZLEŞME NO/CONTRACT NUMBER HK15-A8-008 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

Transkript

1 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME SÖZLEŞME NUMARASI SÖZLEŞMENİN KAPSAMI : : Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ait Uçuş Simülatörleri ile Tesis Destek Unsurları (TDU) nın Bakım, Onarım, İdame ve İşletme Hizmet Alımı. - I -

2 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5. SÖZLEŞMENİN BEDELİ İÇİNDEKİLER 6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER 7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ 8. İŞİN SÜRESİ, İŞİN YAPILMA YERİ VE İŞYERİ TESLİMİ 9. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ 11. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI 12. FİYAT FARKI 13. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI 14. GECİKME CEZASI 15. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI 16. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI 17. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 19. EĞİTİM 20. YENİ MODEL 21. AMBALAJLAMA 22. REKLAM YASAĞI 23. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Bu madde kullanılmayacaktır. 24. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (İdari Şartnamede malzemenin montajlı olduğu hususuna yer verilmiş ise) - II -

3 25. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER 26. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ 27. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 28. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK BU MADDE KULLANILMAYACAKTIR. 29. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER BU MADDE KULLANILMAYACAKTIR. 30. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR 31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ 32. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU 33. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 34. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 35. DİĞER HUSUSLAR 36. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ 37. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI - III -

4 İhale Kayıt Numarası : 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu sözleşme, bir tarafta HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (FİRMA ADI) (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İDARE nin Adresi HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE Telefon Numarası: (90-312) / (90-312) /(90-312) Belgegeçer Numarası: (90-312) E- Posta Adres: hvlojkontrat@hvkk.tsk.tr Vergi kimlik numarası: Yüklenici nin: Adı (Ünvanı) T.C. Kimlik Numarası(Varsa) Vergi Kimlik Numarası Tebligata Esas Adresi Telefon Numarası Belgegeçer Numarası (Varsa) Elektronik Posta Adresi (Varsa) 2.3. Ayrıca Yüklenici nin Türkiye deki temsilciliği : Adı (Ünvanı) Tebligat Adresi Telefon Numarası/ Belgegeçer Numarası Elektronik Posta Adresi (Varsa) Bu temsilciye yapılmış tüm tebligatlar Yüklenici ye yapılmış sayılacaktır. Yüklenici Türkiye deki temsilcisi değiştiğinde bu durumu en geç 3 (üç) gün içinde İDARE ye bildirecektir. Sözleşmede, Ek Sözleşme ile herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni belirtilen temsilciye yapılan tüm tebligat ve yazışmalar da Yüklenici ye yapılmış sayılacaktır

5 2.4. Her iki taraf madde 2.1., 2.2. ve 2.3 de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bütün yazışmalar ve tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, kurye, belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ 3.1. Bu sözleşme, Türkçe dilinde hazırlanmıştır Günlük yazışma ve iletişimler Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır. 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU/İŞ TANIMI 4.1. Sözleşmenin konusu: Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ait Uçuş Simülatörleri ile Tesis Destek Unsurları (TDU) nın Bakım, Onarım, İdame ve İşletme Hizmet Alımı Miktarı: 2 adet F-4E/2020, 1 adet CN-235, 7 adet KT-1T (TESİM- 2 adet OFT, 2 adet IFT, 2 adet ATD, 1 adet UTER), 4 adet T-38M (ARISİM- 2 adet OFT, 2 adet IFT) ve 1 adet F-5/2000 Avionic Familiarization Trainer (AFT) uçuş simülatörleri ve bu simülatörlere ait Tesis Destek Unsurlarıdır (TDU- İklimlendirme, havalandırma, frekans konvertörü, kesintisiz güç kaynağı, grup elektrojen ve yangın algılama/ihbar sistemleri) Bu Sözleşme ile temin edilecek hizmet, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun olarak teslim edilecektir. 5. SÖZLEŞMENİN BEDELİ Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli... (rakam ile)...ve... (yazı ile)...(kdv Hariç) dır. 6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER : 6.1. Sözleşmenin imzalanmasından yükümlülüklerin tamamlanmasına kadar geçecek sürede tahakkuk edebilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Ayrıca yerli yüklenici/ler için; taahhukta doğacak vergi resim ve harçlar ile damga vergisi kanunundan kaynaklanan her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır. KDV idareye aittir. Yabancı yükleniciler için Akreditifle ilgili İdare nin ülkesindeki banka masrafları İdareye, yurt dışındaki muhabir banka masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Herhangi bir sebeple akreditifin süresinin uzatılması gerekirse, akreditifin süresinin uzatılması ile ilgili yurt dışındaki muhabir banka masrafları da Yükleniciye ait olacaktır Teminat Mektupları ile ilgili tüm masraflar Yükleniciye aittir Sözleşme giderleri ve sözleşmede belirtilen tüm giderler Yükleniciye aittir. 7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ 7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İDARE yi ve YÜKLENİCİ yi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: İdari Şartname HKTŞ-K-741/2 Numaralı Teknik Şartname Sözleşme Tasarısı tarih ve... Numaralı Götürü Bedel Teklif Mektubu ile bunların EK lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır

6 7.2. Yukarıdaki belgelerin varsa zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 8. İŞİN SÜRESİ, İŞİN YAPILMA YERİ VE İŞYERİ TESLİMİ 8.1. Hizmetin Süresi: 36 (Otuzaltı) Ay dır. (Sözleşmenin 16 Ocak 2016 tarihinden önce imzalanması halinde 16 Ocak 2016 tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) Ay, 16 Ocak 2016 tarihinden sonra imzalanması halinde ise sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 36 (Otuzaltı) Ay dır. ) 8.2. İşin yapılma yeri: 1 inci Ana Jet Üs K.lığı/ESKİŞEHİR, 2 nci Ana Jet Üs K.lığı ÇiğliİZMİR, 3 üncü Ana Jet Üs K.lığı/ KONYA, 7 nci Ana Jet Üs K.lığı/MALATYA ve 11'inci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/ANKARA dır. 9. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 9.1. Kesin ve Ek Kesin Teminat Kesin Teminatın Miktarı : Bu sözleşmeye ilişkin kesin teminat miktarı (...rakam ile...) (...yazı ile...) olup, YÜKLENİCİ (...rakam ile...) (...yazı ile...) luk teminat mektubunu teminat olarak vermiştir Ek Kesin Teminat: Ek sözleşme ile fiyat artırımları yapıldığı durumlarda ve/veya ek sözleşme düzenlenmeksizin sözleşme kapsamında yapılacak iş artışlarında artan bedelin % 6 (yüzdealtı) sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Bu ek kesin teminatın verilmesinde, kesin teminatın alınmasına ilişkin usul ve esaslar geçerlidir YÜKLENİCİ tarafından İDARE ye verilen kesin ve ek kesin teminat, aşağıda verilen değerlerden herhangi birisi ile değiştirilebilir Tedavüldeki Türk Parası Bankalar (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından verilen Türkçe teminat mektupları Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Her ne surette olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra Malzemenin kesin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İDARE nin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat ve varsa ek kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Kesin Teminat Mektubu ile ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ'ye aittir Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Taahhüdün, bu sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve YÜKLENİCİ nin bu taahhütten dolayı İDARE ye herhangi bir borcunun olmadığı İDARE ce tespit edildikten sonra muayene kabul işlemleri neticesinde uygun bulunarak kesin kabulünün yapılmasını müteakip yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı YÜKLENİCİ ye iade edilir YÜKLENİCİ tarafından bu taahhüt nedeniyle İDARE ye olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, malın garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı YÜKLENİCİ ye iade edilir Teminatların iade edilmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ İhalenin Yabancı İstekliler/ Serbest Bölgede yerleşik istekliler Lehine Sonuçlanması Halinde Ödemeler İDARE tarafından teslim tarihine uygun olarak ilgili yılında YÜKLENİCİ adına transfer edilecek gayri kabili rücu teyitsiz akreditif ile veya mal mukabili yapılacaktır. Yabancı isteklilerin kazandığı ihale bedeli ,00 ABD Doları (veya çapraz kurdan karşılığı döviz) altında kalırsa akreditif açılmayacak, ödeme mal mukabili olarak maddesinde belirtilen uygun vesaiklerin İDAREye teslim edilmesi ve muayene işlemlerinin tamamlanmasını takiben firmanın hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır

7 Yüklenicinin talebi İDARE nin uygun görmesi halinde ,00 ABD Doları (veya çapraz kurdan karşılığı döviz) üzerindeki sözleşmelerde de ödeme mal mukabili olarak yapılabilecektir. YÜKLENİCİ varsa buna ilişkin talebini karar tebliğinden sonraki 7 iş günü içerisinde İDARE ye yazılı olarak bildirecektir maddesindeki belirtilen belgelere istinaden bankaya idare tarafından verilecek ödeme talimatıyla ödeme yapılacaktır. Gerekli belgelerin tanzim edilmesini müteakip aylık hakedişler halinde ödemeler yapılacaktır. Son ödemede kalan miktarın (varsa) tamamı ödenecektir. Ödemelerin tamamlanmasını müteakip varsa akreditif kapatılacaktır İhalenin Yerli İstekliler Lehine Sonuçlanması Halinde; maddesindeki belirtilen belgelere istinaden bankaya idare tarafından verilecek ödeme talimatıyla ödeme yapılacaktır. Gerekli belgelerin tanzim edilmesini müteakip aylık hakedişler halinde ödemeler yapılacaktır. Son ödemede kalan miktarın (varsa) tamamı ödenecektir Ödemelerde Hizmet İşleri Kabul Tutanağının komisyonca kabulünün yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru esas alınır. Yüklenici faturasını aynı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre düzenleyecektir Geç teslimat yapılması veya muayene muhtırası komisyon karar tarihinin sözleşmede belirtilen / erken teslim kapsamında cezasız olarak verilen sürenin bitiminden sonraki bir tarih olması halinde ödemelerde; sözleşmede belirtilen / erken teslim kapsamında cezasız olarak verilen sürenin bitimi olan tarihteki (Mücbir sebep hallerinde verilecek cezasız sürenin sözleşmede öngörülen teslim tarihine ilâve edilmesiyle bulunacak tarihteki) Resmi Gazetede (Resmi Gazetenin yayımlanmadığı veya yayımlandığı halde döviz kuru bulunmayan tarihler için bu tarihten önceki en son döviz kuru olan Resmi Gazetede) yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır Faturalandırma, Ödeme Yeri ve Şartları: Uçuş Simülatörlerinin aylık faaliyet oranlarının hesaplanması, Teknik Şartname LAHİKA- 1 de belirtildiği şekilde yapılacak, Teknik Şartname LAHİKA-2 Uçuş Simülatörleri nin Aylık Faaliyet Bildirim Formu nda bu oran belirtilecektir. Faaliyet oranına göre uygulanacak ceza aylık hak edişlerden düşülecektir Sözleşme kapsamındaki Sistem/Alt sistemlerden Hv.K.K.lığı tarafından kullanım dışı bırakılan/kal edilenler için aylık hakedişten düşüş yapılacaktır. Kullanım dışı bırakılmasına karar verilen simülatörler İdare (Hv.Loj.K.lığı) tarafından en az 1 (bir) ay önce Yüklenici ye bildirilecektir Her ay hazırlanacak hakediş tanziminde ödemeye esas olacak belgeler ve yapılacak işler aşağıda açıklanmıştır: Bu alım kapsamında tedarik edilecek Uçuş Simülatörlerinin Bakım/Onarım/İdame/ İşletme Hizmetleri giderleri; sözleşmenin imzalanmasını müteakip gerekli belgelerin tanzim edilmesini müteakip aylık hak edişler halinde ödenecektir. Aylık hakedişler her ayın biri ile ayın son günü bitimine kadar olan süreyi kapsayacaktır. Hizmet alma tarihi (sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi) ayın birinden farklı olması halinde ilk hakediş, hizmet alma tarihi başlangıcı ile ay sonu arasındaki gün sayısı ile orantılı olacaktır (Örneğin, sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi 14 Eylül 2015 ise ilk hakediş: ay sonuna kadarki takvim günü sayısı 30 gün x aylık hakkediş bedeli) şeklinde hesaplanacak (İlk hakediş= 17 30x(aylık hakediş bedeli)) Her ayın ilk yedi takvim günü içerisinde; Yüklenici ve ilgili birlikler tarafından, Uçuş Simülatörleri ile TDU ların Aylık Faaliyet Bildirim Formları (Teknik Şartname EK-2 ve EK-8), Dönem İçinde Kullanılan/Onarılan Malzeme Listesi (Teknik Şartname EK-7), Yüklenici tarafından onaylanan Sözleşme Gereklerine Uygunluk Belgesi (Teknik Şartname EK-10), Uçuş Simülatörleri Aylık Hizmet Bildirim Raporları (Teknik Şartname EK-3) ve TDM Raporunu içeren Hizmet Kabul Tutanakları düzenlenecektir Hava Lojistik Komutanlığı Yer Sistem Yönetim Daire Başkanlığınca (Hv.Loj.K.lığı Kontrol Teşkilatınca) söz konusu form ve belgeler kontrol edilecek ve uygunluğunun belirlenmesine müteakip tahakkuk işlemlerinin yapılması ve hizmet bedellerinin ödenmesi amacıyla bir yazı ekinde Hava Lojistik Komutanlığı Kay.Ynt. ve Kont.D.Bşk.lığına gönderilecektir. Bu yazı da varsa uygulanması gereken cezai müeyyideler madde numarası da belirtilmek suretiyle bildirilecektir Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yapılacak ekip görevlendirmelerinde Hava Lojistik Komutanlığı Yer Sistem Yönetim Daire Başkanlığının koordinesi alınacaktır. Ekip görevlendirme taleplerinde (Yazı veya belgegeçer) Yüklenici tarafından ekip isteğinin amacı, - 4 -

8 görevlendirilecek personel adedi ve isimleri ile görevlendirme süresi belirtilecektir. Ekip görevlendirme yazıları Hv.Loj.K.lığına ve ilgili birliğe gönderilecektir Ödemeye esas belgeler aşağıda belirtilmiştir asıl, 3 kopya fatura, (Yerli yükleniciler 1 asıl, 3 kopya fatura vereceklerdir) (üzerinde IBAN bulunacaktır), Varsa 1 asıl, 2 kopya 2 yıl süreli garanti belgesi, Hak Ediş Raporu Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. 11. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI/ Bu hizmet alımı için avans verilmeyecektir. 12. FİYAT FARKI: Bu hizmet alımı için fiyat farkı verilmeyecektir. 13. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI Bu taahhüdün yerine getirilmesinde alt yüklenici çalıştırılabilir Alt yüklenicinin/yüklenicilerin (varsa) Adı, Soyadı (veya Ticaret Unvanı) :... Adresi :... Tel No :... Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... Üstlendiği İşler : İdarenin Yetkisi: Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların giderilmesini istemek hakkına sahiptir Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye yaptırdığı malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi, işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin fiil, temerrüt ve ihmallerinden sorumlu olacaktır Alt Yüklenici Olamayacaklar: Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar. 14. GECİKME CEZASI/YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK CEZALAR Yüklenici akdedilecek sözleşme ve onun eki idari şartname, prospektüs, varsa şema v.s. hükümleri hilafına taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmezse (Mücbir Sebep Halleri Hariç) veya aykırı hareket ederse en az 10 (on) günlük ihtarlı süre sonunda idare sözleşmeyi fesh edebileceği gibi, ayrıca Yüklenici hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır

9 14.2. Her bir Uçuş simülatörü ve AFT için aylık %95'in (yüzde doksanbeş) altındaki faaliyet oranında her %1 (yüzde bir) düşüş için 3.000,00 (üç bin) Türk Lirası ceza uygulanacaktır. Sistemlere ait TDU'ların arıza/bakımı süresinde, planlı simülatör faaliyetinde oluşan aksama ilgili simülatörün gayri faal sayılmasına neden olacak ve bu sürede faaliyet oranından düşüş yapılacaktır. FO = Aylık Gerçekleştirilen Faaliyet Oranı Z = Aylık Ceza Bedeli Z = (95-FO) x 3.000,00TL Uçuş Simülatörlerinin faaliyet oranlarının hesaplanması, LAHİKA-12'de belirtildiği şekilde yapılacaktır. Yüklenici, aylık olarak faaliyet oranını en az %95 (yüzde doksanbeş) olarak gerçekleştiremez ise maddesinde belirtilen ceza miktarları kendisine yapılacak ödemeden kesilecektir. Ancak verilecek bu ceza miktarları, aylık hak ediş miktarını geçmeyecektir Her bir Uçuş simülatörü için aylık faaliyet oranı %75 (yüzde yetmiş beş)'in altına düştüğünde, Yüklenici teknik yönden Lojistik Destek hizmeti sağlanmasında yetersiz olarak kabul edilecek, İdare sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. İdare bu hakkını kullanmadığı takdirde maddesinde belirtilen formülle hesaplanan ceza tutarını aylık hak edişinden kesecektir. Ancak verilecek bu ceza miktarları, aylık hak ediş miktarını geçmeyecektir Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen süre içerisinde yıllık bakım programını vermediği takdirde, gecikilen her takvim günü için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartname nin maddesinde belirtilen İhtiyaç duyulan iş standardı hazırlanması/güncellenmesi 45 (kırkbeş) takvim günü süre içerisinde tamamlanmadığı takdirde, gecikilen her takvim günü için 100 (yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır. TESİM/ARISİM simülatörlerine ait iş standartları mevcut olmadığından, bu iş standartlarının hazırlanması sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 6 (altı) ay içerisinde tamamlanacaktır Uçuş Simülatörleri ile ilgili oryantasyon eğitiminin mutabık kalınan tarihlerde Yüklenici tarafından verilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için Yüklenici'ye 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen ve sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde hazırlanması istenen konfigürasyon yönetim planını hazırlamadığı takdirde, gecikilen her takvim günü için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen ve sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde hazırlanması istenen kalite planı hazırlamadığı takdirde, gecikilen her takvim günü için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici tarafından, bakım onarım faaliyetlerinde gerek duyulan malzemenin temini/onarımı iş bu sözleşmenin maddesinde belirtilen süre içerisinde sağlanacaktır. Sağlanamadığı takdirde; simülatörün kullanımını etkileyen malzemeler nedeniyle her takvim günü için 300 (üç yüz) Türk Lirası, kullanımını etkilemeyen veya kısmi olarak etkileyen malzemeler nedeniyle 100 (yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine - 6 -

10 getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, bu sözleşme kapsamında kullanımına verilen Devlet Mülkiyetli Malzemeyi (DMM) başka bir amaçla kullanmayacaktır. Kullanılmasının tespiti halinde yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen güncellemeler 80 (seksen) takvim günü içerisinde gerçekleştirilmediği takdirde gecikilen her takvim günü için 100 (yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 80 (seksen) takvim günü daha devam ettirebilecek, bu süre sonunda da yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır (bir) aylık süre zarfında kapatılamayan KHK'ları için gecikilen her gün için 100 TL hakedişten kesilir, bu kapsamda da 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde giderilmeyen KHK'lar için sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Bu maddede belirtilen cezalar, bu sözleşmede belirtilen ilgili sürelerin bitimini müteakip yükleniciye ayrıca tebliğine, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, İDARE tarafından varsa istihkakından (akreditiften), yoksa kesin teminattan veya varsa ek kesin teminattan kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İDARE ile Yüklenicinin mutabık kalması koşuluyla ceza tutarı, Yüklenici`nin İDARE nezdinde bulunan herhangi bir alacağından da kesilebilir Yerli yükleniciler tarafından ödenecek gecikme cezasının Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında, geciken hizmete ait bedelin ödenmesinde esas alınacak Döviz Kuru kullanılacaktır Kesilecek toplam ceza tutarı sözleşme bedelini aşamaz. 15. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI Mücbir Sebep Halleri: İDARE, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde bu durumun maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, Taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi, Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi, Yapılan Sözleşmelerden sonra Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, Taşıma esnasında taşımayı engelleyen kara, deniz ve hava kazalarının vuku bulması, İDARE ve/veya ülkesindeki yetkili kurum ve kuruluşların işlemlerinden kaynaklanan ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan yer tesliminin yapılamaması, projelerin onaylanmaması, ödenek yetersizliği, teslim limanı ve taşıma aracında değişiklik olması gibi durumlar, Yabancı yüklenici için; Türk resmi makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmi makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkansız hale gelmesi veya gecikmesi, Yerli yüklenici için; Türk resmi makam ve mercilerinin karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkânsız hale gelmesi veya gecikmesi Hizmetin verilmesini engelleyen veya aksatan idari hata dışındaki etkenlerin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve bu durumun idare tarafından kabul edilmesi durumunda Sözleşmede yazılı olmayan ancak İDARE nin uygun gördüğü hallerdir. Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, hammadde temin edilen ülkeler için de geçerli olacaktır Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinin tevsik şekilleri; - 7 -

11 Yabancı yüklenici için , , , , ve maddelerindeki olaylar yüklenicinin bulunduğu ülkenin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgeler ile tevsik edilecektir. Yerli yüklenici için; , , , , ve maddelerindeki olaylar resmi makamlardan veya mahalli odaca tasdik edilmiş belgeler ile tevsik edilecektir Yabancı yüklenici için maddesindeki olayın TC. Resmi makamlarından ve/veya yüklenicinin bulunduğu memleketin resmi makamlarından (o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış şekli ile) tevsik edilmesi şarttır. Yerli yüklenici için; alt bendindeki olayın TC. Resmi makamlarından tevsik edilmesi şarttır maddesinde belirtilen olaylar için herhangi bir makamın onayına ihtiyaç yoktur. Bu belgeler İDAREye sunulacak ve İDARE tarafından değerlendirilecektir maddesinde belirtilen diğer mücbir sebeplerin meydana gelmesi ve yüklenici tarafından İDARE ye bu maddede belirtilen şartlarda bildirilmesi halinde, Türkiye de ki yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli işlem yapılarak, netice yükleniciye bildirilecektir Mücbir sebep/sebeplerin ihbarı ve süre uzatımı verilmesi şartları; Süre uzatımı verilebilmesi için Yüklenicinin, mücbir sebep/sebeplerin meydana geldiği tarihi izleyen 40 (kırk) gün içinde, maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla İDARE ye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur Söz konusu yazılı bildirimde, sözleşmeye ait proje numarasının, olayın mahiyetinin, taahhüde tesir derecesinin, talep edilen süre miktarının yüklenici veya yetkili kuruluşu tarafından belirtilmesi şarttır İDARE ce Yüklenicinin süre uzatımı isteğinin kabul edilmesi veya kabul edilmemesi hali en kısa zamanda yükleniciye bildirilerek, sözleşme hükümleri uygulanır Bu sözleşmenin 15.1 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin veya bir kaçının vukuunda bu hallerin taahhüde tesir derecesine göre İDARE ce, sözleşme süresi uzatılabilir veya sözleşmenin yerine getirilemeyeceği anlaşılmış ise sözleşme tasfiye edilir. Bu maddeye göre tasfiye halinde, varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından İDARE nin belirttiği hesaba geri ödenir. Açılan akreditif iptal edilir. İDARE de Avans Teminat Mektubunu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Avansın geri iade edilmediği durumda, avans teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat iade edilir. Yükleniciye ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez Mücbir sebep nedeniyle tanınan süre sona erdiğinde, İDARE sözleşmenin tasfiyesini isteme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından İDAREnin belirttiği hesaba geri ödenir. Açılan akreditif iptal edilir. İDARE de Avans Teminat Mektubunu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Avansın geri iade edilmediği durumda, avans teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat iade edilir. Yükleniciye ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez. Mücbir sebep/sebepler nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi veya süre uzatımı verilmesi durumunda yüklenici İDAREden herhangi bir ad altında hak, menfaat, fiyat farkı ve/veya tazminat v.b. taleplerde bulunamaz Mücbir sebep/sebeplerin oluşması durumunda, bu zamana kadar kabul edilerek alınmış hizmetin bedeli yükleniciye ödenir Alınamayan hizmete ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilebileceğinin anlaşılması durumunda Yükleniciye, İDARE nin uygun görmesi kaydıyla ilâve süre verilir. Söz konusu ilave sürenin bitiminde, İDARE sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir Yabancı yüklenici için; Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması veya bu maddenin nolu alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar verilmiş ise alınamayan hizmet ile ilgili akreditif iptal edilir. Ayrıca kabulü yapılmış hizmete ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip alınamayan hizmete ait kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir. Yerli yüklenici için; kabulü yapılmış hizmete - 8 -

12 ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip alınamayan hizmete ait kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, yukarıdaki esaslar doğrultusunda kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşin Artışı ve Eksilişi ve İşin Tasfiyesi: Ödeneğin yeterli olmadığı veya ihtiyacın ortadan kalktığı durumlarda İDARE ce mal/hizmet sözleşme bedelinin % 20 (yüzdeyirmi) si oranına kadar Ek Sözleşme yapılmadan İDARE adına İhale Yetkilisinden alınacak onay ile az alım yapılabilir. Ancak bu durumda kalan malzeme/hizmetin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 16. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içerisi aynı YÜKLENİCİ tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz, bu husus İDARE tarafından tespit edilecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan, 9.2. ncu maddede belirtilen değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 (yüzdealtı) sı oranında kesin teminatı İDARE ye vermek zorundadır. Bu durumda İDARE, devredenden almış olduğu kesin teminatı, varsa ek kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde; ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile (devreden ve devir alanın isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere), bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içerisinde aynı YÜKLENİCİ tarafından başka bir sözleşmenin devredilip ve devir alınmadığına ilişkin ileriye ve geriye dönük beyan ve taahhütlerinin bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz İzinsiz Devir Hali: YÜKLENİCİ nin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve ve maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca İDARE tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde YÜKLENİCİ tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İDARE tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 31.1., ve maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. Ayrıca devreden ve devir alan hakkında İDARE tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 17. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Sözleşme imzalandıktan sonra; a. İşin yapılma veya teslim yeri, b.işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları, c.sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması veya İDAREnin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda, Sözleşme bedeli ( c bendi hariç) değişmemek ve İDARE ile Yüklenici nin karşılıklı anlaşması kaydıyla, İDAREnin tabii olduğu mevzuat hükümlerine göre ek sözleşme düzenlenebilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜKLENİCİ nin Genel Yükümlülükleri: YÜKLENİCİ, malzemeye/hizmete ilişkin gereken özeni ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malzeme/hizmeti, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel - 9 -

13 dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, üstlenmiş olduğu taahhüt ve bu taahhüde ilişkin programa uygun olarak, malzemenin/hizmetin süresinde teslimini sağlamak zorundadır. İDARE nin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, malzemenin/hizmetin yapımı/teslimi sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İDARE personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İDARE ce tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İDARE alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İDARE alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir YÜKLENİCİ nin Montaja İlişkin Yükümlülükleri : Bu madde kullanılmayacaktır Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları: Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İDARE tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İDAREye vermek zorundadır Gizlilik: YÜKLENİCİ, malzeme/hizmet ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, İDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır. 19. EĞİTİM Yüklenici, sözleşme kapsamında çalışan ekibinin kişisel gelişimine yönelik sözleşme süresince alacağı mesleki eğitimlerini (kalite, hassas lehimcilik v.b. için) planlayarak, yıllık planı her yıl Ocak ayında İdare onayına sunacaktır. Yüklenici bu eğitimler süresince idame işletme faaliyetlerini aksatmayacak şekilde tedbirleri alacaktır Yüklenici, talep edildiğinde ve mutabakat sağlanan tarihlerde Hv.K.K.lığı personeline yılda 4 (dört) haftayı aşmamak üzere Uçuş Simülatörleri ile ilgili oryantasyon eğitimi verecektir. 20. YENİ MODEL Bu madde uygulanmayacaktır. 21.AMBALAJLAMA Birlikler arası malzeme sevkinde, birliğin tesellüm/yollama birimine ait ambalajlama imkânlarından istifade edilebilecektir. Malzemelerin yurt içi ve yurt dışına sevkiyatlarında Kaybolmaya, hasara, deformasyona, korozyona ve Elektrostatik Deşarja (ESD) karşı gerekli tedbirler alınmış olarak ambalajlanmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Paketleme, Ambalajlama, işaretleme ve sevkiyat işlemleri ISO 9001:2008 standardı referans alınarak yapılacaktır Ambalaj hatalarından ileri gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyan Yüklenici' ye ait olacak; keza yangın, kaza vb. olaylara karşı gerekli tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır. Nakliyat

14 esnasında ve teslimata kadar meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanın giderilmesi Yüklenici' ye ait olacaktır. 22. REKLAM YASAĞI YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, malzeme/hizmetle ile ilgili olarak İDARE nin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. 23. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Bu madde uygulanmayacaktır. 24. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Bu madde uygulanmayacaktır. 25. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER İDARE ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin sözleşmenin yürütülmesi ve malzemenin/hizmetin teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır İDARE veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malzemenin/hizmetin teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. 26. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ Yabancı yüklenici için Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İDARE nin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İDARE nin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde Yüklenicinin ülkesindeki noter veya Yüklenicinin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak yetkilendirilmiş olan noter dengi kurum/kuruluş tasdikinden sonra Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin T.C. Konsolosluğunca tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İDAREye bildirmekle yükümlüdür. Yerli yüklenici için; Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken, İDARE nin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İDARE nin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde, noter tasdikli yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İDARE ye bildirmekle yükümlüdür Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İDARE nin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. 27. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ Bu maddede belirtilen Teslim Alma, Teslim Etme, Muayene, Kabul Şekil ve Şartları genel olarak uygulanacak usulleri kapsamaktadır Kontrol Teşkilatı Kurmaya Yetkili Makam (KTKYM) ile Muayene ve Kabul Komisyonu Kurmaya Yetkili Makam (MKKKYM); ilgili birlik K.lıkları ile Hv.Loj.K.lığı Sis.Ynt.Bşk.lığı (Yer Sis.Ynt.D. Bşk.lığı) dır. Kontrol Teşkilatı ile Muayene ve Kabul Komisyonunun karargah hizmetleri Hava Lojistik Komutanlığı Sistemler Yönetim Başkanlığı (Yer Sis.Ynt.D.Bşk.lığı MEBS.Ynt.Ş.Md.lüğü) tarafından yürütülecek olup, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin tanzim edilecek her türlü evrak, teftiş için muhafaza edilmek üzere Hava Lojistik Komutanlığı 4 Nu.lı Yurtiçi Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı (Etimesgut/ANKARA) na gönderilecektir Sözleşme kapsamındaki Uçuş Simülatörleri, AFT ve TDU'larının en az % 95 faaliyet oranına sahip olabilmesi için yapacağı bakım/onarım ve İdame hizmetlerinin kontrol ve muayeneleri, sistemlere ait İş Standartları ve ilgili teknik dokümanlarda belirtilen kabul test prosedürlerine (Acceptance Test Procedure) göre yapılacaktır Kontrol teşkilatının yetkileri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir

15 27.5. Yüklenici muayeneye hazır olduğuna dair dilekçesini kontrol teşkilatına verecektir. Kontrol teşkilatı hizmetin muayeneye hazır olup olmadığını inceleyecek ve hazır olduğunu görmesini müteakip hizmet işleri kabul teklif belgesini hazırlayacaktır Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin düzenlenmesini müteakip 10 gün içerisinde idare tarafından Muayene ve Kabul Komisyonunu kurularak muayene ve kabul işlemlerine geçilir Kısmi Kabul Yapılması: Bu madde kullanımayacaktır Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır Hakediş raporları hizmetin muayenede uygun bulunmasını müteakip aylık periyotlar halinde düzenlenir İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir Yüklenicinin hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun İdareye verilen...tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır Tespit edilen ve teslim yerinde giderilebileceği değerlendirilen montaj, ambalaj, muhteviyat malzemeleri, eksik belge/doküman/etiket gibi hizmetin veya işin fonksiyonunu, orijinalliğini ve bütünlüğünü etkilemeyecek şekildeki kusur ve noksanlıklar muayene muhtırası kapatılmadan komisyonca tamamlattırılır. Bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye süre verilerek muayene tutanağında belirtilir. Bu süre 30 (otuz) takvim gününü geçemez Muayeneye ilişkin masraflar: İDAREnin tesislerinde, İDAREnin imkan ve kabiliyetleri dahilinde yapılacak muayenelere ilişkin her türlü masraf İDARE ye aittir. İDARE nin imkan ve kabiliyetleri dışında kalan muayenelere ait masraflar YÜKLENİCİ ye aittir

16 Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç gereç, ortam, test ve ölçme tezgahı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuarlarında yapılamayananaliz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacaktır Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. 28. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK Bu madde uygulanmayacaktır. 29. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER Bu madde uygulanmayacaktır. 30. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR Konu hizmet alımı kapsamında değişen ve onarılan malzemeler için yüklenici tarafından her türlü işçilik ve malzeme yönünden en az 12 ay garanti verilecektir Garanti kapsamındaki malzeme ve hizmetlerde garanti süresi içerisinde kullanıcı hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arıza yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde giderilmiş ya da yenisi ile değiştirilmiş olarak ve bütün masraflar (Nakliye, Sigorta, Gümrük masrafları vb.) yüklenici tarafından karşılanarak CIF esasına göre birliğine teslim edilecektir. Bu işlemlerin garantiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini YÜKLENİCİ üstlenecektir. İş bu yükümlülüğün YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmemesi halinde İDARE, garantinin sağlanması için sarfına maruz kalacağı tüm giderleri YÜKLENİCİ nin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi içerisinde geçen arızalı süre garanti süresine ilave edilecektir. 31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ 31.1.İDARE nin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme ve eklerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse İDARE nin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. YÜKLENİCİ ye verilen bu süre 14 ncü maddeye göre gecikme cezasına tabidir. Açılan akreditif iptal edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ nin ; Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, Taahhüdünü yerine getirirken İDARE ye zarar vermek, Bilgi ve deneyimini İDARE nin zararına kullanmak veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağı hükümlerine aykırı hareket etmek, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, Sözleşmenin 16.1 inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması, Hallerinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih: YÜKLENİCİ nin, ihale sürecinde; Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

17 İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, İhale dokümanında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak, Hallerinin bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir Ancak, taahhüdün en az % 80 (yüzdeseksen)'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b. Taahhüdün başka bir YÜKLENİCİ ye yaptırılmasının mümkün olmaması, c. YÜKLENİCİ nin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, İDARE sözleşmeyi feshetmeksizin YÜKLENİCİ den taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde YÜKLENİCİ taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, bu madde de belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan İDARE tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. YÜKLENİCİ den kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, varsa istihkakından (akreditiften) yoksa teminattan kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi : YÜKLENİCİ nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İDARE nin sözleşmeyi feshedebilmesi için 15 inci maddeye istinaden uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar YÜKLENİCİ ye iade edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir YÜKLENİCİ nin Sözleşmeyi Feshetmesi Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İDAREye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar T.C. Hazinesine gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir Fesih Tarihinin Belirlenmesi Bu sözleşmenin 31.4 üncü maddesine göre YÜKLENİCİ nin fesih talebinin İDARE ye intikali, nci maddesine göre belirlenen sürenin bitimi, maddesi ile maddesine göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 (yedi) gün içinde İDARE tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde YÜKLENİCİ ye bildirilir Bu sözleşmenin 31.1., ve 31.4 üncü maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, YÜKLENİCİ hakkında İDARE tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İDARE nin uğradığı zarar ve ziyan YÜKLENİCİ ye tazmin ettirilir. İDARE fesih işleminden sonra taahhüde ilişkin ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Geri kalan taahhüde ilişkin başka bir yükleniciye ihale edilmesinden dolayı, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz Türk parası cinsinden imzalanan sözleşmelere ait alınan Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminat; sözleşmenin feshedilmesi halinde, alındıkları tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre güncellenir

18 Güncellenen tutar ile Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden temin edilir Fesih Halinde Yapılacak İşlemler Sözleşmenin feshi durumunda İDARE nin işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, YÜKLENİCİ nin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz Fesih tarihi itibariyle İDARE, YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen malzeme miktarlarını, hata ve eksikliklerinin giderilme masrafları ile sözleşme gereğince YÜKLENİCİ ye ödenmesi gereken değerleri tespit eder İDARE, hata ve eksiklikler varsa, İDARE tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar YÜKLENİCİ ye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı; a. Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b. Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c. Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez YÜKLENİCİ nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti : Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere İDARE nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. YÜKLENİCİ nin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, ve 31.5 inci maddelerine göre işlem yapılır. YÜKLENİCİ, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İDAREnin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, YÜKLENİCİ kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, ve 31.5 maddelerine göre işlem yapılır Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İDARE ye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında ve 31.5 inci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde diğer ortakların teklifi ile İDARE nin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler Yüklenici bu madde kapsamında hiçbir tazminat isteminde ve hak iddiasında bulunamaz. 32. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan yürürlükteki Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında yürürlükteki Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, mahkeme kararları ile yasaklananlar ve ceza hükmü olunanlar Cumhuriyet Savcılıklarına, sicillerine

19 işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. 33. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacak ve sözleşmede yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu suretle giderilemeyen bütün uyuşmazlıkların hallinde T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatı uygulanacaktır. 34. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 20 Nisan 2009 tarih ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK i hükümleri, burada hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 35. DİĞER HUSUSLAR Kodlandırma: Sistemler üzerindeki herhangi bir konfigürasyon değişikliği durumunda Yüklenici, yürürlükteki Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümlerini uygulayacaktır Off-set: Off-set uygulanmayacaktır Dokümantasyon İle İlgili Hususlar: Uçuş Simülatörlerinin (Görev simülatörleri, AFT, OFT, IFT, ATD, UTER) bakım ve onarımında mevcut İş Standartları (günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık), teknik kitap vetalimat/çeklistler kullanılacaktır Uçuş Simülatörlerinin Yüklenici kullanımına verilmesi öncesinde ilgili kullanıcı birlik tarafından yapılacak testte ilgili sisteme ait Kabul Test Dokümanları kullanılacaktır Teknik Şartnamede ve Diğer Teknik Dokümanlarda İdari Şartnameye Atıfta Bulunulan Hususlar: Hv.K.K.lığı envanterindeki uçuş simülatörleri ve TDU ların detayı LAHİKA-16 de belirtilmiştir. (Teknik Şartname: ve ) Uçuş Simülatörlerinin, simülasyon uçuş eğitim sahası içindeki arazi ve meydan bilgileri ile muhabere ve seyrüsefer bilgileri (Bu bilgiler İdare tarafından sağlanacaktır), görev format değişiklikleri ve güncelleştirmeler 80 (seksen) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir. (Teknik Şartname: ) Yüklenici, TESİM/ARISİM simülatörleri için LAHİKA-12 de belirtilen eğitim süresince Konsol Operatörlüğü hizmetini aynı anda 5 (beş) simülatör için karşılayacaktır. (Teknik Şartname: ) Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde yıllık bakım programını yazılı olarak İdareye verecektir. (Teknik Şartname: ) Uçuş simülatörlerinde meydana gelen arızaları gidermek veya periyodik bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere gerek duyulan malzeme, listesi LAHİKA-17 da verilen İdareye ait malzemelerden sağlanamaması halinde, ilgili simülatörün kullanımını etkileyen (gayri faal) malzemeler 30 (otuz) takvim günü içinde, ilgili simülatörün kullanımını etkilemeyen veya kısmi olarak etkileyen (simülatör eğitimi yapılabilecek şekilde kısmi faal) malzemeler ise 45 (kırkbeş) takvim günü içinde Yüklenici tarafından tedarik edilecektir. (Teknik Şartname: ) Yüklenici tarafından tedarik edilecek malzemeler için yükleniciye ayrıca ücret ödenmeyecektir Yüklenici, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde konfigürasyon yönetim planını hazırlayarak İdare (TYS) onayına sunacak, idarenin onaylamasını müteakip yürürlüğe girecektir (Teknik Şartname: ) Yüklenici tarafından hazırlanacak Kalite Planı 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdare onayına sunulacak, İdarenin onaylamasını müteakip yürürlüğe girecektir. (Teknik Şartname: ) Sözleşme sonunda yapılan performans kontrollerinde tespit edilen arıza ve aksaklıkların yükleniciye tebliğini müteakip 20 (yirmi) takvim günü içinde Yüklenici tarafından giderilecektir. (Teknik Şartname: ) Uygulanacak sistem faaliyet/performans testleri 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. (Teknik Şartname: )

20 Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşme tasarısının 21.maddesinde belirtildiği gibi olacaktır. (Teknik Şartname: 3.3.1) Fiyat Dışı Unsurlar : Fiyat Dışı Unsurlar ile ilgili husus bulunmamaktadır Diğer Hususlar : Yüklenici, Uçuş Simülatörleri ve TDU'ların Bakım/Onarım ve İdame hizmetlerini en az %95 faaliyet oranında gerçekleştirilecektir Yüklenici, sözleşme kapsamındaki uçuş simülatörlerini LAHİKA-12 de yer alan günlük eğitime tahsis süresi kadar eğitime hazır edecektir. Yüklenici, ilgili birliğin yazılı talebi olması durumunda uçuş simülatörlerinin fazla kullanımı için aynı uçuş eğitim yılında Uçuş Simülatörü/AFT başına LAHİKA- 12 de yer alan günlük eğitime tahsis süresinin 30 (otuz) katı oranındaki süreyi bu sözleşme kapsamında ilave olarak ücretsiz tahsis edecektir. İlave simülatör eğitim ihtiyacı için tahsis edilen süreleri aynı tip simülatörün bulunduğu birlikler arasında kaydırmak Hv.K.K.lığı tasarrufunda olacaktır. Yüklenici, İş Kanununda belirtilen çalışma süresini aşmayacak, sistemlerin fazla kullanım ihtiyacı halinde Yüklenici ve ilgili birlik koordinesini alarak vardiya düzenlemesi yapabilecektir Yüklenici, hizmetin yürütülmesine yönelik simülatörlerin bulunduğu birliklerde ve TDM de Teknik Hususlar Dökümanında ve İhale Dokümanında belirtilen veya referans verilen teknik dokümanlardaki hizmetleri sağlayacaktır Yüklenici, TESİM/ARISİM simülatörleri için LAHİKA-12 de belirtilen eğitim süresince Konsol Operatörlüğü hizmetini aynı anda 5 (beş) simülatör için karşılayacaktır. Konsol Operatörlüğü hizmeti verilemeyen simülatör gayri faal sayılacaktır Yüklenici, LAHİKA-16 de belirtilen TDU ların, ilgili teknik dokümanlarında belirtilen periyodik bakımlarını ve onarımlarını sağlayacaktır Yüklenici, Uçuş Simülatörleri ile Tesis Destek Unsurları (TDU) nın Bakım, Onarım, İdame ve İşletme Hizmet Alımı kapsamında ortaya çıkabilecek mühendislik ihtiyaçlarına cevap verecek, simülatör sistemlerinin yazılım/donanım sorunlarını çözümleyecek, kalite güvence ve konfigürasyon kontrolü faaliyetlerini yürütecektir TESİM/ARISİM simülatörlerinin hizmet alımı başlangıç tarihi, simülatörlerin garanti süresi bitim tarihinde (29 Nisan 2016) başlayacaktır F-5/2000 AFT sistemi, her yılın Nisan-Ekim döneminde günlük 2 (iki) saat, Kasım-Mart döneminde ise günlük 4 (dört) saat eğitime hazır edilecektir nci Ana Jet Üs K.lığı envanterindeki F-4E/2020 simülatörü sözleşme imzalanmasını müteakip 2 (iki) yıl çalıştırılacaktır. Ancak F-4E/2020 simülatörünün kapatılması ve hizmet alımına ihtiyaç kalmaması durumunda idare hizmet alımını sonlandırabilecektir. İdare hizmet alımının sonlandırılacağı tarihi en az 1 (bir) ay öncesinden Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Bu durumda yükleniciye hizmet alımının sonlandırıldığı tarihe kadar oluşan hakedişi ödenecektir Yüklenici, sözleşmenin istenen performansta gerçekleştirilebilmesi için gerekli izin, lisans, teknik veri gibi hususları, Hv.K.K.lığına mali bir yük getirmeyecek şekilde temin etmekten sorumlu olacaktır. Yerli/Yabancı menşeili yazılım kaynak kodlarının temini Hv.K.K.lığının sorumluluğundadır. Ancak, Yüklenici sistem faaliyetlerinin sözleşme gereklerine uygun olmasını sağlamak için kaynak kodu eksikliğini gerekçe göstermeyecektir Uçuş Simülatörleri ile bunlara ait TDU larının Yüklenici kullanımına verilmesi esnasında İdame ve Destek Malzemeleri (İDM- Uçuş Simülatörleri ve Tesis Destek Unsurlarına ait yedek parça, ölçü aleti, test cihazı, takım avadanlık, teknik doküman vb. gibi DMM dir) lerin listesi ayrıca Yükleniciye verilecektir İşbu Sözleşme kapsamında Yüklenici kullanımına verilen DMM ler sadece bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir DMM nin yüklenicide bulunması (onarım amacıyla) veya Yüklenici tarafından kullanımı sırasında kusur ve ihmalden kaynaklanan bir hasara uğraması veya kaybolması durumunda, sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu sorumluluğun sonucu olarak bu malzemenin ikamesi (aynısına öncelik verilmesi kaydı ile) veya onarılması ile ilgili maliyet yükleniciye ait olacaktır Uçuş Simülatörlerinde kullanılan müşterek malzemelerin (Uçak ve Simülatörlerde ortaklaşa kullanılabilen malzeme/ünite) onarımı ve/veya faali ile değişim yükümlülüğü Hv.K.K.lığına ait olup, bu ünite ve/veya malzemelerin arızalarından ve/veya yokluğundan dolayı meydana gelebilecek Simülatör arızaları ya da fonksiyonlarındaki azalmalar için faaliyet oranı düşüklüğü yapılmayacaktır