UYGULAMA ĠġLERĠNE AĠT TĠP SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN)

Transkript

1 UYGULAMA ĠġLERĠNE AĠT TĠP SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) Ġhale Kayıt Numarası: 2017/ SözleĢmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu SözleĢme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aģağıda yazılı Ģartlar dahilinde akdedilmiģtir. Taraflara ĠliĢkin Bilgiler Madde Ġdarenin Adı: KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Konak Belediyesi 2.Hizmet Binası No:11 Kat:6 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 9 Eylül Meydanı Basmane/ĠZMĠR KONAK / ĠZMĠR Telefon numarası: Faks numarası: Elektronik posta adresi (varsa): konak@konak.bel.tr 2.2. Yüklenicinin Adı, soyadı/ticaret unvanı T.C. Kimlik No:... 3 Vergi Kimlik No:. 4 Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:... 5 Telefon numarası:... Bildirime esas faks numarası:... Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): 2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiģlerdir. Adres değiģiklikleri usulüne uygun Ģekilde karģı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmıģ sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 1 İdarenin adı ile yüklenicinin adı, soyadı /ticaret unvanı; yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin adı, soyadı / ticaret unvanları yazılacaktır. 2 Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, iş ortaklığı veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortakların adı/unvanı ile iş ortaklığında ortakların hisse oranları, konsorsiyumda ise ortakların işin hangi kısmını yüklendiği belirtilecektir. 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi yüklenicilerin veya ortak girişimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortaklarının T.C. Kimlik Numaraları yazılacaktır. 4 Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numaraları, yabancı yüklenicilerin ise ilgili ülke vergi kayıt bilgileri yazılacaktır. 5 Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı adına pilot ortağın tebligata esas adresi yazılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat, iş ortaklığını oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılacağı belirtilecektir. 1

2 ĠĢin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde ĠĢin Adı : 119 Ada 4 Parsel de bulunan Alanyalı Konağı nın Restorasyonunun Yapılması ĠĢi 3.2. ĠĢin Yapılma Yeri: 838 Sokak No:23 Tan Mahallesi Konak / ĠZMĠR 3.3. ĠĢin Niteliği, Türü ve Miktarı : Bodrum,Zemin,Batar Kat ve 1. Normal Kattan oluģan Yapının Restorasyonunun yapılması iģi SözleĢmenin Dili Madde 4- SözleĢmenin dili Türkçe dir. Tanımlar Madde 5- Bu SözleĢmenin uygulanmasında, Kültür Varlıkları Ġhale Yönetmeliğinde ve Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinin 4. maddesinde yer alan tanımlar geçerlidir. SözleĢmenin Türü ve Bedeli Madde Bu SözleĢme, birim fiyat sözleģme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara iliģkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir iģ kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan...(rakam ve yazıyla)... bedel üzerinden akdedilmiģtir Yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleģme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. SözleĢme Bedeline Dahil Olan Giderler Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine iliģkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaģım, sözleģme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleģme bedeline dahildir. Ġlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleģme bedeline dahil olmayıp, Ġdare tarafından Yükleniciye ödenir. SözleĢmenin Ekleri Madde Ġhale dokümanı, sözleģmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleģme hükümleri ile ihale dokümanını oluģturan belgelerdeki hükümler arasında çeliģki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır Ġhale dokümanını oluģturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aģağıdaki gibidir: 1- Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi, 2- Ġdari ġartname, 3- SözleĢme Tasarısı, 4- Birim Fiyat Tarifleri, 5- Mahal Listeleri, 6- Özel Teknik ġartname, 7- Genel Teknik ġartname, 2

3 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa), 10- Diğer Ekler Yüklenici ayrıca, iģin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. ĠĢe BaĢlama ve Bitirme Tarihi Madde SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren beģ gün içinde Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak iģe baģlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iģyeri teslim tarihinden itibaren 300(üçyüz) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleģmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıģtır Bu iģyerinde havanın fen noktasından çalıģmaya uygun olmadığı günler yoktur tarihleri arasındaki 0(sıfır) gündür. Ancak, iģin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik Ģartları yerine getirerek iģi tamamlaması için bu devre içinde çalıģmasını isteyebilir Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalıģmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen iģlerde, çalıģmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır ĠĢin erken bitirilmesi halinde, idare iģin bitim tarihini beklemeksizin Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul iģlemlerini tamamlar. Teminata ĠliĢkin Hükümler Madde Kesin Teminat : Bu iģin kesin teminat miktarı;.. (rakam ve yazıyla).... dır. Yüklenici,...(rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiģtir Teminatın, teminat mektubu Ģeklinde verilmesi halinde; kesin teminat süresiz olacaktır Ek Kesin Teminat : Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen iģlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya sözleģme bedelinde artıģ meydana gelmesi halinde bu artıģ tutarının %6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakediģlerden kesinti yapılmak suretiyle de karģılanabilir. 6 İdare, varsa ihale dokümanını oluşturan diğer belgeleri burada tek tek sayacaktır. 3

4 Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak Ģartıyla idarece belirlenir Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiģtirilebilir Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi Taahhüdün, sözleģme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa iģe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu iģten dolayı Ġdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmıģ olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Sosyal Güvenlik Kurumundan iliģiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin iliģiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, Yüklenicinin ihale konusu iģle ilgili borcunun bulunmadığının anlaģılması durumunda, geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin bu iģ nedeniyle Ġdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karģılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup iģlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dıģındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Ödeme Yeri ve ġartları Madde Yüklenicinin hakediģi Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödenir HakediĢ raporları, bu SözleĢmenin eki olan Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beģ gün içinde ödenir. Bu iģ için sözleģme bedeli üzerinden; 2017 Yılında % Yılında %80 7 Ödemeyi yapacak birimin adı yazılır. 4

5 ödenek tespit olunmuģtur Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleģme bedeli içinde kalmak kaydıyla yüklenicinin de görüģü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iģ programına uygun Ģekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleģtirmek zorundadır Yüklenici iģ programına nazaran daha fazla iģ yaparsa, idare bu fazla iģin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici, her türlü hakediģ ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın baģkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve Ģartları taģıması gerekir. ĠĢ Programı Madde Yüklenici, iģ programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beģ gün içinde, sözleģme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iģ tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa iģin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak Ġdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iģ kalemleri, aylık imalat ve iģ miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen iģlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iģ programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere Ġdareye teslim edilir Ġdare, iģ programını verildiği tarihten baģlamak üzere on gün içinde onaylar ĠĢ programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır Yüklenici, iģ programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beģ gün içinde idareye vermemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, günlük gecikme cezasının ½ si oranında gecikme cezası kesilir. Avans Verilmesinin ġartları ve Miktarı Madde 13- Bu iģ için avans verilmeyecektir. Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması ġartları Madde Yüklenici, gerek sözleģme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleģmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artıģa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru sonucu iģin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa Göre Ġhalesi Yapılacak Olan Yapım ĠĢlerine ĠliĢkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak BaĢbakanlık 5

6 Devlet Ġstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan EĢya Fiyatları Ġndeks Sayıları Tablosunun Genel satırındaki sayı esas alınır SözleĢmede yer alan fiyat farkına iliģkin esas ve usullerde sözleģme imzalandıktan sonra değiģiklik yapılamaz. Alt yüklenicilere ĠliĢkin Bilgiler ve Sorumlulukları Madde 15- Bu iģte alt yüklenici çalıģtırılmayacak ve iģlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Montaj, ĠĢletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait ġartlar Madde 16- Teknik Ģartnamelerde belirtilmiģtir. ĠĢin ve ĠĢ Yerinin Korunması ve Sigortalanması Madde Yüklenici, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde; iģyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iģ ve hizmet makineleri, taģıtlar, tesisler ile sözleģme konusu iģ için, iģin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen Ģekilde, iģe baģlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluģabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karģı inģaat sigortası (bütün riskler), geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye iliģkin ise yürürlükteki ĠnĢaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel ġartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen geniģletilmiģ bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenicinin iģ ve iģ yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları Madde Mücbir sebepler Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aģağıda sayılmıģtır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. 8 İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmediği hallerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun Genel satırındaki sayı esas alınır. İdari şartnamede fiyat farkı hesaplanması öngörülmüş ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir yazacaktır. Ayrıca, fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde İdareler, tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar ın fiyat farkının hesabı ve ödenmesine ilişkin hükümlerini (5-12 maddeler), madde metnine dahil edecektir. 6

7 c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıģ olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin Ġdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur Ġdareden kaynaklanan nedenler Ġdarenin, iģin sözleģmesinde ve Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan sözleģmenin ifasına iliģkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iģ programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiģ olması halinde, iģi engelleyici sebeplere ve yapılacak iģin niteliğine göre, iģin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır Ġlave iģler Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iģ artıģının zorunlu olduğu hallerde ilave iģin gerektirdiği ek süre Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri çerçevesinde Yükleniciye verilir ĠĢin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır. Teslim, Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine ĠliĢkin ġartlar Madde 19- ĠĢin teslim etme ve teslim alma Ģekil ve Ģartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul iģlemleri Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Teminat Süresi Madde 20- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden baģlar. Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar Madde ĠĢin sözleģme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince iģyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluģan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleģme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. ġu kadar ki, iģin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmıģ olması, yüklenicinin, üstlenmiģ olduğu iģi bütünüyle projelerine, Ģartnamelerine, sözleģmesine ve sözleģmenin varsa diğer 7

8 ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ĠĢlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaģmazlıklar ve diğer hususlarda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır. Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar Madde 22- Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleģme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun Ģekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna iliģkin hususlarda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģi, sözleģme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun Ģekilde yapmaya mecburdur Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, alt yükleniciler iģin kendi yaptıkları kısmından, Yüklenici ise iģin tamamından iģe baģlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, iģin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren onbeģ yıl süreyle müteselsilen devam eder Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna iliģkin diğer hususlarda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Teknik Personel Bulundurulması Madde Yüklenici, Ġdari ġartnamenin 7.maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aģağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iģ yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri ġantiye ġefi ĠnĢaat Mühendisi veya Mimar En az 5(beĢ) yıl deneyimli 2-1 Teknik personel Makine Mühendisi En az 5(beĢ) yıl deneyimli 3-1 Teknik personel Elektrik Mühendisi En az 5(beĢ) yıl deneyimli Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iģ baģında bulundurmadığı takdirde; 1- ( ĠnĢaat Mühendisi veya Mimar ) için günlük gecikme cezasının ½ si TL/Gün, 1- ( Makine Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ) için günlük gecikme cezasının ½ si TL/Gün, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakediģten kesilir Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile 8

9 birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beģ gün içerisinde Ġdareye bildirmek zorundadır. Ġdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. Ġdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiģ sayılır Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin Ġdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beģ gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır Yukarıda öngörülen teknik personelin iģ baģında bulundurulmaması durumunda Ġdare öngörülen teknik personel iģ baģına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iģi durdurabilir Bu personelden, iģin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiģ vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya iģle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle iģyerinden ayrılabilirler ĠĢin devamı sırasında geçici olarak iģyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kiģilerin iģbaģında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk iģe baģlayacakları tarihten en az otuz gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. Ġdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. Ġdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiģ sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. SözleĢmede DeğiĢiklik Yapılma ġartları Madde 25- SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleģme bedelinin aģılmaması ve idare ile yüklenicinin karģılıklı olarak anlaģması kaydıyla, aģağıda belirtilen hususlarda sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılabilir: ĠĢin süresinden önce yapılması kaydıyla iģin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme Ģartlarına ait hususlarda sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılabilir. Bu hallerin dıģında sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılamaz ve ek sözleģme düzenlenemez. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Madde 26- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaģmaması, iģin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi iģlerde izinsiz alt yüklenici çalıģtırılması, sözleģmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iģ programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleģmeye aykırı davranıģlar) veya iģi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 9

10 teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar Bu sözleģmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleģmeye uygun olarak iģi süresinde bitirmediği takdirde on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin sözleģmeye uygun olarak iģi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleģme bedelinin on binde altı oranında gecikme cezası uygulanır Ġhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediģ ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediģ ödemelerinden karģılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır Kısmi kabul öngörülmeyen iģlerde iģin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleģme bedeli üzerinden alınır. SözleĢmenin Feshine ĠliĢkin ġartlar Madde 28- SözleĢmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine iliģkin Ģartlar ve sözleģmeye iliģkin diğer hususlarda Kültür Varlıkları Ġhale Yönetmeliği ile Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır. SözleĢme Kapsamında Yaptırılabilecek Ġlave ĠĢler, ĠĢ EksiliĢi ve ĠĢin Tasfiyesi Madde 29-Uygulama sözleģmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iģ artıģının zorunlu olması halinde, Kültür Varlıkları Ġhale Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesinin 21 ve 47 inci madde hükümleri uygulanır. Yüklenicinin SözleĢme Konusu ĠĢ Ġle Ġlgili ÇalıĢtıracağı Personele ĠliĢkin Sorumlulukları Madde 30- Yüklenicinin sözleģme konusu iģte çalıģtıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna iliģkin Ģartlarda Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır. SözleĢmede Bulunmayan ĠĢlere Ait Birim Fiyat Tespiti Madde Doğal afet sebebiyle ön ve/veya kesin proje üzerinden sözleģmeye bağlanan iģler ile iģin devamı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleģmeye bağlanan iģlerde, iģin ifası için idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iģ kalemlerinin bedelleri, idarenin yazılı talebi üzerine Uygulama ĠĢleri Genel ġartnamesindeki hükümler çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. 10

11 31.2. SözleĢme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iģ kaleminin miktarında, iģin devamı sırasında % 50 yi aģan artıģın meydana gelmesi ve toplam artıģın aynı zamanda sözleģme bedelinin yüzde 1 ini geçmesi halinde, artıģın sözleģme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iģ kalemine ait birim fiyat aģağıda gösterildiği Ģekilde revize edilir ve bu iģ kaleminin yüzde elli artıģı aģan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 (A x F) / S ] S = SözleĢme bedeli ( TL), F = ĠĢ kaleminin sözleģme birim fiyatı (TL /.), A = ĠĢ kaleminde meydana gelen artıģ miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL /.). ĠĢin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Madde Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen iģin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı iģbaģında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için idareye vermeye mecburdur Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakediģte yapılan iģ tutarının % 5 ine karģılık gelen kısmı karģılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan iģlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan iģlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen iģlerde teminat tutarı, sözleģme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan EĢya Fiyatları Ġndeksi) üzerinden güncelleģtirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakediģte yapılan iģ tutarının % 5 ine karģılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan iģlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan iģlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen iģlerde bu tutar, sözleģme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan EĢya Fiyatları Ġndeksi) üzerinden güncelleģtirilmek suretiyle kesilir. AnlaĢmazlıkların Çözümü Madde 33- Bu sözleģme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaģmazlığın çözümünde Ġzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Diğer Hususlar Madde İdarelerce Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine, Uygulama İşleri Genel Şartnamesine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Şartname hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre bu maddede bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde düzenlemelere yer verilebilir. 11

12 Yürürlük Madde 35- Bu SözleĢme; sözleģmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. 35 maddeden ibaret olan bu SözleĢme, idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaģıldıktan sonra,...tarihinde imza altına alınarak 2(iki) nüsha düzenlenmiģ ve (birer) nüshası taraflarca alıkonulmuģtur. ĠDARE 10 YÜKLENĠCĠ İhale yetkilisinin adı, soyadı ve görevi yazılacaktır. 11 Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı; yüklenicinin ortak girişim olması halinde, bütün ortakların (tüzel kişi ortağın yetkili temsilcisinin) ad- soyad/ticaret unvanları yazılacaktır. 12