Transkript

1 HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2008/ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. İdarenin adresi: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran/ANKARA olup, Tel no : Faks no :... Elektronik posta adresi (varsa):...dir Yüklenicinin tebligat adresi...olup, Tel no:... Faks no:... Elektronik posta adresi (varsa):...dir Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- İş Tanımı Sözleşme konusu iş; TRT Kurumu Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı nın ihtiyacı olan Teknik Şartnamede belirtilen en az 2008 model ve üzeri şoförlü 11 adet asgari 115 BG (beygir gücü) benzin motorlu azami 1600cc binek otomobilin 12 ay/365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü süreyle akaryakıt gideri idareye ait olmak üzere kiralanması işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

2 Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan. (rakam/yazı) bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan genel şartnamenin 37. maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim, harç, sözleşme ve karar pulu bedeli sözleşme bedeline dahildir. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak gerek personel gerekse araçlara ait tüm sigorta giderleri ile her türlü bakım, onarım, akü, lastik, zencir vergi, resim ve harçlar ile Teknik Şartnamede belirtilen şoför ve araçlara ait tüm gider ve masraflar (idarenin temin ettiği sürücü kusurundan kaynaklanan trafik cezaları, otoyol, köprü geçişi ve araçların akaryakıt giderleri hariç) teklif fiyata dahil olacaktır. Ayrıca sürücülere; - Yol gideri olarak asgari günlük brüt 4,00 YTL (Dört Yeni Türk Lirası), aylık 26 gün üzerinden, - Yemek gideri olarak asgüri günlük 4,00 YTL (Dört Yeni Türk Lirası), aylık 26 gün üzerinden, istekli tarafından nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiata dahildir. Sürücülere brüt asgari ücretin en az %50 (yüzdeelli) fazlası ödenecek olup teklif fiyata dahildir. Sürücülerin resmi tatil, bayram ve fazla çalışmaları ödenecek ücretin içindedir. Çalışma süresince personelin kullanacağı altışar adet yazlık, kışlık gömlek ve kravat yüklenici tarafından verilecek olup giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. Araç amortismanı bakım-onarım giderleri, sigorta giderleri ile ihale dökümanında belirtilen tüm hususlarla ilgili diğer giderler teklif fiyata dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Sürücüler resmi tatil ve bayram günleri dahil haftanın 6 günü 08:00-20:00 veya 20:00-08:00 saatleri arasında çalıştırılacaktır. İdarece ihtiyaç duyulması halinde çalışma saatleri mevzuat çerçevesinde vardiyalı olarak da düzenlenebilecektir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer tüm giderler yükleniciye aittir. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4- Teknik Şartname (varsa), 9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 2

3 Madde 10- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür /12 aydır. Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi 11.1.İşin yapılma yeri: İdarenin Türkiye hudutları içerisindeki hizmet birimlerinde ve Türkiye Hudutları içerisi İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Bu madde kullanılmamıştır İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden itibaren teknik şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak şoförlerin hazır bulunmasından ve araçların teslim alındığına dair tutanakların tutulmasını müteakip derhal işe başlanacaktır. Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; (rakam ve yazıyla) dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiştir. Yüklenicinin verdiği teminat mektubu. Tarihine kadardır. Süre uzatımı, cezalı çalışma gibi sözleşme süresinin aşılması hallerinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6 sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı ödenmesi sözkonusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil ) TRT Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Ödemeler 3

4 Servisince ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: İhale konusu hizmete ilişkin ödeme, İhale konusu hizmete ilişkin ödeme her ayın sonunda yüklenici ve idare tarafından birlikte düzenlenen belgeler esas alınarak kesilecek fatura veya faturaların Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı yetkililerinin kontrolünden sonra TRT Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Ödemeler Servisince yapılır. Araçların işe başlama tarihleri ile sözleşme bitim tarihlerinin ayın ortasına gelmesi halinde araçların aylık ücretleri işe başladığı ve sözleşme bitim tarihine denk gelen ayın gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak rakamın araçların çalıştığı gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılacaktır. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Genel Şartnamenin 42. maddesi çerçevesinde aylık olarak ödenecektir. Hak edişler ait olduğu ayı takip eden 30 gün içerisinde ödenir Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 15- Fiyat Farkı Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı uygulaması Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen yürürlükteki Hizmet Alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara göre yapılacaktır Sayıl Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların inci maddesi gereğince, İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark, b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. 4

5 Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar Bu işte alt yüklenici çalıştırılamaz. İşlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 17- Cezalar ve Kesintiler Zamanında işe başlamayan şoförler ve araçların herbiri için günlük 200,00 YTL ceza uygulanacaktır. Şoför ve araçların geç işe başlaması durumunda geç işe başlayan günlerin bedeli olan günlük birim fiatı ödenmeyecektir Araçlar, kaza, bakım onarım, çalınma gibi nedenlerle serviste geçireceği veya hizmet dışı kalacağı sürenin 2 günden fazla olacağı yetkili servis veya idare tarafından tespit edilmesi halinde istekli tarafından söz konusu aracın yerine aynı özellikte geçici veya sürekli olarak araç verilmediği taktirde aracın hizmet dışı kaldığı ikinci günden sonraki her gün için 150,00 YTL ceza uygulanacaktır İdarenin teknik şartnamenin 24. maddenin (k) bendi sayılan yetkilileri lastikleri değişmesi gereken veya kışlık ve yazlık lastik ihtiyacı olan araçların plakasını yükleniciye yazılı bildirmesini müteakip 10 gün içerisinde lastikler değişecektir. Değiştirilmeyen veya kışlık ve yazlık lastik ihtiyacı karşılanmayan her araç için 500,00 YTL ceza uygulanacaktır İstekli araçların fenni muayeneleri ve sigortalarını zamanında yapılacaktır. Fenni muayene ve sigortaları zamanında yaptırılmayan araçlar idarenin kullanımına verilmeyecektir. İdarenin kullanımında iken fenni muayene ve sigortaları yaptırılma zamanı gelen araçların süre geçirmeksizin fenni muayene ve sigortaları yaptırılacaktır. Fenni muayene ve sigortaları zamanında yaptırılmayan her araç için günlük 150,00 YTL ceza uygulanacaktır Teknik Şartnamede belirtilen nedenlerden dolayı araçların hizmet dışı kalması halinde günlük 150,00 YTL ceza uygulanacaktır. Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 18.1.Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. 5

6 Madde 19- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar Sözleşme konusu işin sözleşme ve eklerindeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere kurulan kontrol teşkilatı, işin yapılması süresince her zaman kontrol edilebilir. Kontrollerde tespit edilen sözleşme ve eklerine riayetsizlikler kontrol teşkilatı ve yüklenici veya vekili ile beraber tutanağa bağlanır. Yüklenicinin bundan kaçınması halinde bu husus tutanağa kaydedilir ve madde 17 de belirtilen cezalar uygulanır. Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere... adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 20 işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Genel Şartnamenin Sekizinci Bölümünde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 20 işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması Yüklenici araçların zorunlu trafik sigortalarını ve kasko sigortalarını yaptırmak zorundadır. Yüklenici idarece istenen zorunlu trafik sigorta poliçelerinin aslı ile kasko sigorta poliçelerinin aslı idarece görüldükten sonra birer fotokopisini işe başlamadan önce idareye vermek zorundadır Yüklenicinin sigorta yükümlülüğü, hizmetin tamamının kabulü, sözleşmenin sonuna kadar aynı limit ve ölçülerde olacaktır Sigorta poliçelerinde belirlenen yüklenicinin kusuru olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz. Yüklenicinin bu sigorta yükümlülüğü hizmetin kabul süresinin sonuna kadar devam edecektir. Yüklenici sözleşme konusu işi yerine getirirken oluşabilecek her türlü kaza neticesinde idarenin personeli araç sürücüsü ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararları ödeyecektir. Yüklenici İdarenin bu konuda uğrayacağı tüm maddi ve manevi tazminat ve zararlarını mahkeme ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere ödeyecektir Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur ancak bu süre fesih veya tasfiye tarihinden itibaren 3 (üç) ayı geçemez. Madde 23- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. 6

7 Yüklenici, sözleşme konusu işi yerine getirmek için idare ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu ve arıza ve kaza durumlarında 24 saat ulaşılabilecek yeterli sayıda personel istihdam edecektir. Bu personelin isim ve telefon numaralarını gösterir listeyi idareye verecektir. Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi 4735 sayılı Kanunun 17 inci maddesine göre hareket edilecektir. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır. c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır. Madde 26- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder : a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda 7

8 gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi (20) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 28- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 29- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 30- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek 8

9 giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i kabul (garanti süreli işlerde ön kabul) tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 33- Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır. Madde 34- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır. Madde 35- Garanti İle İlgili Şartlar Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır. Madde 36- Hüküm Bulunmayan Haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 37- Diğer Hususlar 37.1 Hizmetin Yürütülmesiyle İlgili Hususlar: Sözleşme sonunda araçlar sözleşme bitim tarihini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde istekliye iade edilecektir. Sözleşme sonundaki iki iş gününü ücreti ödenmez İstekliler işe başlamadan önce idareye vereceği araçların Ruhsatlarının ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin asılları ile kasko sigorta poliçesinin aslı idarece görüldükten sonra bir fotokopisini idareye verecektir Hizmetin yürütülmesiyle ilgili diğer hususlar teknik şartnamede detaylı olarak belirtilmiştir Sürücüler hizmetin gereği olarak Türkiye sınırları içinde kalan bütün il, ilçe, belde ve kırsal alanlarda da görevlendirilebilir. Yurtiçi yapılan geçici görevlendirilmeler için 4. derece devlet memurlarına uygulanan harcırah kadar yevmiye ve bu yevmiyeyi aşmayacak fatura bedeli kadar konaklama ücreti sürücülere ayrıca ödenecektir. 9

10 Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 39- Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme... (...) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmış ve 1 (bir) nüshası İdarede ve 1 (bir) nüshası Yüklenicide alıkonulmuştur. İDARE YÜKLENİCİ 10