çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan...(rakam ve yazıyla)... bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim

Transkript

1 TRT Trabzon Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanları için, 2 (iki) yıl süre ile Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Elektrik Tesisat Bakım Onarım İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi: ADNAN KAHVECI BULVARI SÖĞÜTLÜ - AKÇAABAT / TRABZON c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi(varsa):trttrabzon.iletisim@trt.net.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- İş tanımı 5.1. Sözleşme konusu iş; Sözleşme konusu iş; TRT Trabzon Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanları için 2 (iki) yıl süre ile Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma elektrik tesisat Bakım Onarımı ve işletilmesidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların 1

2 çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan...(rakam ve yazıyla)... bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta,vergi, resim ve harç giderleri ile karar ve sözleşme damga vergisi teklif fiyata dahil edilecektir. 7.2.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: İhale konusu işin süresince (730 takvim günü) 3 teknik personele Brüt Asgari ücret + Brüt Asgari ücretin %50 (yüzdeelli) fazlası ücreti ödenecek olup teklif fiyata dahildir. Sözleşme süresince resmi ve dini bayram günlerinde toplam 29 gün çalışma yapılacaktır. Çalıştıracak olan personelin ücreti, 4857 Sayılı İş Kanununun 47.inci maddesi uyarınca hesaplanarak ödenecektir Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yemek, yol ve giyecek giderleri: a) Yol bedeli: Her bir personel için günlük 6,00.-TL.(altı Türklirası) 22 gün üzerinden aylık (22 gün x 6,00TL.) 132,00TL. brüt yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir. b)yemek bedeli: Her bir personel için günlük 5,00.-TL. (Beş Türklirası) 22 gün üzerinden aylık (22 gün x 5,00TL.) 110,00TL. brüt yemek ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir. 7.4.Akçaabat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden alınan tarih ve sayılı yazı ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 3 (yüzdeüç) olarak belirlenmiş olup sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Madde 8 Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2) İdari Şartname, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Birim fiyat tarifleri (varsa), 5) Özel Teknik Şartname (varsa), 6) Teknik Şartname, 7) Açıklamalar (varsa), 8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşin süresi 9.1. İşe başlama tarihi ; işi bitirme tarihi Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi İşin yapılacağı yer/yerler: TRT Trabzon Müdürlüğü -Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 Söğütlü-Akçaabat/TRABZON İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır. 2

3 Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler Kesin teminat Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) TRT Trabzon Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı (Destek) Muhasebe Servisince ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Yükleniciye yapılacak ödemeler aylık hakediş tutarı için düzenlenen fatura; hizmetin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip etmek amacıyla, ilgili ünitenin düzenleyeceği raporlara göre ve yasal kesinti ve cezaları düşüldükten sonra faturanın ait olduğu ayı takip eden ayın en geç 15 (onbeş)?ine kadar Muhasebe Servisince Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42.maddesi hükümleri çerçevesinde ödenir Ödemelerde, çalıştırılacak işçilerin kanunen çalıştıkları gün sayıları esas alınacaktır İdare kontrol teşkilatı, çalıştırılan işçilerin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38.maddesi çerçevesinde ücretlerinin ödenip ödenmediklerini kontrol ederek varsa yükleniciden istenecek bordrolara göre ücretlerin yüklenicinin hak edişinden ödenmesini müteakip yükleniciye hak ediş ödemesi yapılacaktır. 3

4 Yüklenici, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün 8 seri nolu Sigorta Primleri Tahkim ve Tahsilatı Genel Tebliği (20 Temmuz 1994 tarih ve Sayılı Resmi Gazete)gereği aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosunun ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosunun Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmış birer örneği ile sigortalılara ilişkin primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmiş olduğuna dair makbuz vb. ödeme belgelerini istihkak ödemeleri sırasında idareye verecektir Yüklenici, işçilere sosyal yardım olarak vereceği yol ve yemek bedellerinin nakdi olarak işçilere imza karşılığı ödendiğini gösterir belgenin (maaş bordrosu) aslının idareye verecektir Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır tarih ve 24980/3 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan BakanlarKurulunun tarih 2002/5037 sayılı (Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı HesabındaUygulanacak Esaslar) Kararının tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8 nci maddesine göre fiyat farkı verilecektir. İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde sayısı belirtilen hizmeti yürütecek olan firma personeli için; a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş 4

5 işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark, b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, c) 5510 sayılı Kanunun 80 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 5510 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle yükleniciye ödenir veya istihkakından kesilir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi, personel değişikliğinden sonra idareye bilgi vermemesi, personel sayısı eksikliği gibi durumlarda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %02 (Bindeiki) oranında ceza ödemeyi kabul eder. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin %02 (Bindeiki) oranında ceza uygulanacaktır. Yüklenicinin idari ve teknik şartnamede detayları belirtilen hizmetin gereği gibi ifa etmemesi, idari ve teknik şartnamede belirtilen makine, alet ve ekipmanların bulundurulmaması veya eksik bulundurulması halinde sözleşme bedelinin %02 (Bindeiki) oranında ceza uygulanacaktır. Yüklenici, taahhüt edilen personel sayısında azaltma yapamaz. Ancak yüklenici, çalıştırılacak personelin izinli ve raporlu olması durumunda idare ile koordinasyonu sağlayarak işi 5

6 aksatmadan yürütülmesini yerine getirecektir. Yüklenici işçilerin yıllık izinlerini bir program dahilinde kullanmalarını sağlayacak, kullanılacak izinleri yazılı olarak idareye bildirecek ve idarenin onayını alacaktır. Onay alınmadan izin kullandırılması durumunda ceza ödemesine ilişkin hükümler uygulanacaktır. İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı sözleşme bedelinin %02 (Bindeiki) oranında ceza uygulanacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak toplam 3 (üç) kez tekrar etmesi durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. 6

7 Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Dördüncü bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Ayrıca İmza Föyü tanzim edilecektir. Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere TRT Trabzon Müdürlüğü Adnan Kahveci Bulvarı NO:53 Söğütlü-Akçaabat-TRABZON adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 30 iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır." Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. Madde 21 - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 7

8 25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve 8

9 yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 31 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 32 - Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 33 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Garanti ile ilgili şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 35 - Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 36 - Diğer hususlar Yüklenici çalışan işçilerin izinlerinin 4587 sayılı kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve idarenin onayını alarak kullandıracaktır Yüklenici sözleşme konusu iş için istihdam edeceği işçilere ait her türlü prim, vergi, fon, v.b. kesintileri ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ödeyecektir. Ayrıca yüklenici, personelin işe alınma, izin, rapor, ve işten ihraç gibi her türlü bildirimleri zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara verecek ve bu konularda idareye herhangi bir sorumluluk getirmeyecektir Sözleşme konusu işin yürütülmesi ve bu işle ilgili olarak çalıştıracağı işçi bakımından Ceza ve Hukuk Yasaları, İş Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili sair yasalar, Belediye Nizamnameleri ve sair tüzük nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü mali ve hukuki sorumluluk doğrudan doğruya yükleniciye ait olacaktır. Keza istihdam edilecek işçilerin ilgili Kanunlar uyarınca tahakkuk edecek her türlü prim, vergi, fon, v.b. kesintileri de yükleniciye ait olacaktır Yüklenici çalıştıracağı personelin; a) Niteliklerini belirleyen belgelerini (Diploma. Bonservis v.b.) 9

10 b) Cumhuriyet savcılığından sabıkasızlık belgelerini c) Hükümet tabipliğinden alınmış sağlık raporlarını d) İkamet adreslerini e) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneklerini f) 4x6 ebadında 3 er adet fotoğraflarını sözleşmedeki işe başlama tarihinden itibaren, 5 (beş) iş günü içinde idareye vermekle yükümlüdür Yüklenici SGK Müdürlüğünden alınacak onaylı veya elektronik ortamda gönderilen (barkodlu) Sigortalı Hizmet Lİstesinın bir örneğini dinlenme odalarında personelin görebileceği bir yere asacaktır Yüklenici hiçbir ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alacak, kazalardan koruma usul ve çarelerini işçilere öğretecek, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle ve ehliyetsiz işçiler çalıştırılmasından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü kaza ve diğer hususlardan sorumlu olacaktır. Yüklenici, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak, tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermemekle yükümlüdür Periyodik bakım muntazaman kurum personeli nezaretinde yapılacaktır Yüklenici bakmakla yükümlü olduğu sistemleri hiçbir şekilde değişikliğe uğratmayacaktır Bakım, arıza ve parça değişimi ile ilgili gerçek dışı beyanda bulunmayacaktır Sistemlerin işletmesi için gerekli olan ve periyodik bakım için lüzumlu üstüpü, bez ve yağlar v.b. Kurum tarafından temin edilecektir Sistemlere ait arızalı parçanın yenisi ile değiştirilmesi gerektiğinde kurumun muvafakatı alınacaktır. Takılan parçalar, orijinal/tse markalı olacaktır. Değişen eski arızalı parçalar Kurumun ilgili personeline teslim edilecektir. Malzeme bedeli kurum tarafından ödenecektir Sistemlerde normal aşınma ve yıpranmalar nedeniyle meydana gelen arızalar ve periyodik bakım işleri için işçilik ücreti alınmayacak, malzeme değişmesi halinde malzeme bedeli kurumca ödenecektir Eşanşör ve boylerler yılda bir defa temizlenip içerisinde oluşan pas ve kireçler atılacaktır Tesis içerisindeki tüm vanalar ayda bir defa açılıp, kapanarak pas ve kireç yapması önlenecek bu esnada yağlanacaktır. Salmastrası kaçıranların salmastrası değişecek çek valf, pislik tutucu, monometre, termometreler de kontrol edilecek, arızalı olanlar değiştirilecek Klima santralleri içerisinde bulunan elyaf filtreler ihtiyaç duyuldukça temizlenip yenilenecektir Firma bakımlarla ilgili oluşturacağı cetvelleri Kurum yetkilisine onaylatacaktır. 10

11 Sistemlerin bakımı sözleşme süresince hiçbir sebeple başka bir firmaya veya şahsa devir edilmeyecektir Hizmet binası ve sosyal tesislerde bulunan ısıtma, soğutma klima, kalorifer havalandırma, sistemleri hidrofor, pompa tesisatları, yangın pompa hidrofor tesisatları, trafo çıkışından itibaren elektrik kuvvet ve kumanda panoları ve tüm tesisat donanımı, aydınlatma, temiz su, pis su, tesisat, lavabo bataryaları, akarlar, pisuarlar v.s. sistemlerin bakımları yapılarak arızaları giderilecek ve sistemler faal halde tutulacaktır Hizmet binasında bulunan trafo, jeneratör v.s. sistemler ise ihtiyaç duyulduğunda devreye alma, aç-kapa arıza kontrolü, jeneratör yağı, suyu, akülerin ve pano üzerindeki alarmların ve tanklardaki yakıtın kontrolü günlük olarak yapılacak. Tespit edilen arızalar kurumun ilgili birimlerine bildirilecektir. Gerek mesai günleri gerekse tatil günleri (ve ayrıca Tedaşın tarifeli elektrik kesinti gün ve saatlerinde) jeneratörün çalışması ve yakıt durumu takip edilerek tespit edilen eksikler ve arızalar ilgili birimlere haber verilecektir Firma sıralanan cihaz ve donanımların 24 saat süreyle, konusunda uzman elemanlarla kusursuz olarak bakımını üstlenecektir. Firma bünyesinde bulundurduğu soğutma klima uzmanı, kazancı tesisatçı/elektrik teknisyenleri ile hizmet sürdürecek, ayrıca mesai günlerinin dışında Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günlerinde tesisin tam randımanlı işletilmesini yapacak, İşletmeyi denetleyecek olan firma yetkilileri, her aybaşı cihazların ve tesisatların durumu hakkında bir rapor tanzim ederek, Müdürlüğe sunacaktır. Ayrıca elektrik kesintilerinde jeneratörlerin de çalışması takip edilecek. Her ayın ilk günü Jeneratör sayaçları, mazot ve fuel oil tankları ölçülerek kayıt altına alınacak ve idareye teslim edilecektir Firma, toplam 3 (üç) personel ile işletmeyi sürdürecek, sezonluk ve genel bakımlarda, firma gerekli görürse ilave eleman görevlendirecektir. Görevlendirilecek bu ilave elemanlar için ayrı bir ücret ödenmeyecektir Sistemlerin gereksiz zamanlarda devrede kalmamasını, dolayısıyla enerji israfını önlemek amacıyla, cihazların kumandalarına zaman saati takılıp, programlanarak hizmetin gerektiği zaman veya saatlerde sistemlerin işletmede kalması sağlanacaktır. Zaman saatleri Kurumca temin edilecektir Firma taahhüt ettiği anılan işleri ifa ederken veya kendisinin can ve mal emniyetini sağlayacak her türlü tedbiri almak zorundadır. Meydana gelebilecek kazalardan doğrudan firma sorumludur Firma (Yüklenici) şartlardan birini veya bir kısmını yerine getirmediği takdirde, Kurum tarafından bir defa yazılı olarak uyarılacak, tekerrürü halinde ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu/ 4735 sayılı K.İ.S.Kanunu hükümleri ile İdari şartname/sözleşme hükümleri uygulanacaktır İhale konusu işte çalıştırılacak personel (Elektrik/Su tesisatçısı, Soğutma/Havalandırma, Kalorifer Ateşçiliği) diploması veya meslek kurslarından alınmış (sertifika, bonservis) belgelerinden birine sahibi olacak ve bu belgeler, işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde idareye teslim edilecektir Yukarıda belirtilen şartlara haiz personel dışında eleman çalıştırılmayacaktır. 11

12 36.27.Yüklenici, idare tarafından çalıştırılması mahzurlu görülen ve yazılı olarak değiştirilmesi istenilen personeli ikinci ikaza gerek görülmeden değiştirecektir Çalışma süresince, idarece uygun görülen ve yüklenici tarafından temin edilecek kimlikler firma personelinin sol yakasında takılı bulunacaktır. Personel çalışma saatlerinde yaka kimlik kartlarını takılı bulunduracaklardır Çalıştırılacak personelin kıyafeti daima temiz ve muntazam olacak, saç ve sakal uzatılmayacaktır. Kurum personeline ve ziyaretçilere karşı daima saygılı ve güler yüzlü olmaları sağlanacaktır Personelin çalışma saatlerinin belirlenmesi, sevk ve idaresi, dağılımı, hizmet binalarında görevlendirilmesi idare yetkililerince yapılacaktır. İdarece tespit edilen eksik ve aksaklıkların, yüklenici tarafından aynen ve süratle yerine getirilmesi, tutulacak puantaj, form ve zabıtların imzalanması yüklenicinin tam yetkili veya ekip başı tarafından yerine getirilecektir. Hizmetin gereği yapılacak planlamada yüklenici herhangi bir ad altında ayrıca eleman görevlendirmeyecektir Yüklenici tarafından çalıştırılan personelin isimlerini gösterir imza föyü sabah ve akşam olmak üzere iki kez imzalanacaktır. İmza föyü her gün yüklenici ve idare yetkililerince birlikte imzalanıp onaylanarak idarede saklanacaktır. İdare gerek yapılan işi ve gerekse yüklenicinin istihdam ettiği personeli her zaman kontrol etme yetkisine sahiptir Yüklenici İş Kanunun ve İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre, personelin sağlığını korumak üzere her türlü sıhhi tedbirlerini almak zorunda olup, personelin tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Aksi takdirde doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükelleftir. Taahhüdün ifası sırasında, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik vb. nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü kazalardan yüklenici sorumludur Yüklenici her ay varsa aylık sarf edilen malzemelerin cins ve miktarını içeren faaliyet raporunu idareye verecektir Teknik Şartnamenin(A) maddesinde belirtilen, tamir ve bakım da kullanılacak araç ve gereçler firma tarafından temin edilecektir. Ancak kullanılmasına ihtiyaç duyulan malzeme, astüpü, bez ve yağ ile değişmesi gereken parça vb. malzemeler idarenin muvafakati alındıktan sonra, idarenin görevli personeli ile birlikte alınacak ve bedeli idarece ödenecektir. 12

13 36.36.Yüklenici Teknik Şartnamenin (Hizmette Kullanılacak Araç ve Gereçler) maddesinde düzenlenen araç ve gereçleri sözleşme süresi içerisinde İdarede bulunduracak olup sözleşme bittiğinde malzemeler iade edilecektir. Madde 37 - Anlaşmazlıkların çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Trabzon mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 38 - Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 39 Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra././. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici 13 13