PERI Satın Alma Koşulları 01/02/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

Transkript

1 PERI Satın Alma Hüküm ve Koşulları 1. Uygulama alanı 1.1 Akçaburgaz Mah. 72. Sokak No. 23 Esenyurt İstanbul, Türkiye adresinde yerleşik PERİ Kalıp Ve İskeleleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket unvanlı şirketin (aşağıda "PERI" olarak geçecektir) bu satın alma koşulları münhasıran şirketler, kamu tüzel kişilikleri veya kamu iktisadi teşekkülleriyle (aşağıda "Yüklenici" olarak geçecektir) yürütülen ticari ilişkilerde geçerlidir. 1.2 Taraflar arasında açıkça karara bağlanmamış olsa bile, PERI Satın Alma Hüküm ve Koşulları (aşağıda "Koşullar" olarak da geçecektir) halihazırda devam eden veya gelecekte ortaya çıkacak her türlü ticari ilişkilerden doğan hizmet alımlarında geçerli olacaktır. 1.3 İş bu Koşullar Türk Borçlar Kanunu'nun 21. Maddesi uyarınca genel işlem koşulları vasfındadır. Yüklenici işbu koşulları okuduğunu ve her birini ayrı ayrı mutabık kaldığını kabul ve beyan etmektedir. 2. Koruyucu hüküm Taraflar arasında açıkça başka bir anlaşma imzalanmadığı takdirde, taraflar arasında ki ticari ilişkiye münhasıran işbu Koşullar uygulanacaktır. PERI açık bir şekilde aksini belirtmiş olsa dahi, özellikle Yüklenici'nin satın alma ve Koşulları dâhil hiçbir düzenleme bu işbu Koşullar'ın bir parçası olarak sayılmayacaktır. 3. Yüklenici tarafından tedarik edilecek olan ürünlerin kullanım amacı PERI Yüklenici'den iktisap edilen veya edilecek olan ürünleri (aşağıda "Tedarik Ürünleri" olarak geçecektir) PERİ tarafından üretilen ve spesifikasyonda/hizmet tarifnamesinde/siparişte ayrıntılı olarak tarif edilen ürünler elde edilecek şekilde (aşağıda "PERI Nihai Ürünleri" olarak geçecektir) işlemek ve PERI'nin müşterilerine (aşağıda "PERI Nihai Müşterileri" olarak geçecektir) satmak üzere kullanır. 4. Sözleşmenin akdi 4.1 Bir sözleşme, Yüklenici'nin yazılı teklifi üzerine PERI'nin sipariş vermesiyle oluşur. 4.2 PERI'nin siparişi Yüklenici'ye, Yüklenici'nin PERI'ye verdiği teklifin kendisi için bağlayıcı olduğu müddet içerisinde ulaşmazsa (gecikmeli ulaşırsa), Yüklenici PERI'nin siparişinin kendisine gecikmeli ulaştığını PERI'nin sipariş beyanı kendisine ulaştıktan sonra derhal PERI'ye bildirmek durumundadır. Eğer Yüklenici halihazırda PERI'ye bu şekilde bir bildirimde bulunduysa, yukarıda yer alan hüküm uyarınca sipariş beyanının kendisine ulaşmasından sonra derhal bildirimde bulunmak zorunda kalmayacaktır. Bu maddedeki anlamıyla Yüklenici zamanında beyanda bulunmakta gecikirse PERI'nin siparişi gecikmeli ulaşmış anlamına gelmez. 5. Fiyatlar ve ödeme 5.1 Siparişte belirtilen fiyatlar bağlayıcıdır. 5.2 PERI'nin siparişinde başka bir ibare yoksa fiyatlara ambalaj ve yüklemenin yanı sıra yasal miktarıyla katma değer vergisi de dâhildir. 5.3 Yüklenici'nin PERI için hazırladığı maliyet tahminleri Yüklenici için bağlayıcıdır ve bu tahminler ücretsiz çıkartılır. 5.4 Başka türlü yazılı bir düzenleme yoksa PERI satış fiyatını fatura eline geçtikten sonraki 14 gün içerisinde %3 iskonto ile veya fatura eline geçtikten sonraki 30 gün içerisinde %2 iskonto ile veya fatura eline geçtikten sonraki 60 gün içerisinde iskontosuz öder. 5.5 Madde 5.4 hükmü uyarınca yapılacak ödeme için mühlet Yüklenici'nin faturasının Madde 16 hükmündeki Koşullara uyması durumunda bu faturanın ulaşması ile birlikte başlarsa da Yüklenici'nin yükümlü olduğu tedarik ürünlerini eksiksiz teslim etmesinden önce başlamaz. 5.6 Ödeme mühleti, eğer bir teslim gerekliyse, Madde 5.5 hükmünden farklı olarak tedarik ürünlerinin PERI tarafından teslim alınmasından önce başlamaz. 5.7 PERI tarafından Yüklenici'ye ödeme yapılması Yüklenici'nin hizmetinin veya teslimatının sözleşmeye uygun olduğunun kabul edildiği anlamına gelmez. 6. Teslimat tarihleri 6.1 PERI'nin siparişinde belirtilen teslimat zamanları ve Yüklenici ve PERI için bağlayıcıdır. 6.2 Teslimatta Yüklenici'den kaynaklanan sebeplerden dolayı bir gecikme meydana gelirse PERI tamamlanan her bir hafta için götürü olarak teslimat değerinin %0,5'i kadar gecikme cezası talep etme hakkına sahip olup, bu tutar toplamda teslimat değerinin %10'unu geçemez. PERI fazlaya dair yasal haklarını saklı tutar. Yüklenici, kusuru nedeniyle hiçbir hasar meydana gelmediğini veya çok daha az bir hasar meydana gelmiş olduğunu PERI'ye kanıtlama hakkına sahiptir. Bu maddedeki götürü hasar miktarı Yüklenici'nin daha az bir gecikme hasarı tespit etmesi halinde bir o kadar düşer. 6.3 Kararlaştırılmış bulunan teslimat tarihlerinin tehlikeye düşüren olayları Yüklenici PERI'ye derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. PERI'nin yasal koşullar uyarınca sözleşmeden çekilme veya ifa Sayfa 1 5

2 etmeme nedeniyle zarar ziyan tazmini talep etme hakları saklıdır. 7. Teslimat, risklerin intikali, teslim alma 7.1 Yüklenici kısmi teslimat yapamaz ve kısmi hizmet veremez. 7.2 Farklı bir düzenleme üzerinde anlaşılmadığı müddetçe gönderim ve ambalaj masrafları, gümrükler, harçlar ve diğer rüsum Yüklenici tarafından üstlenilir. Sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte olan Incoterms DDP (Gümrük Resmi Olarak Ödenmiş) geçerlidir. 7.3 Yüklenici her siparişle birlikte siparişin içeriğinin, sipariş numarası ve/veya siparişe ilişkin diğer tanıtıcı bilgilerin bulunduğu bir irsaliyeyi de göndermekle yükümlüdür. Eğer bir siparişle birlikte gönderim evrakları da gönderilmemişse bu gönderim evraklarının siparişle birlikte gönderilmemesinden Yüklenici mesul ise gönderilen mallar gönderim evrakları ulaşıncaya kadar Yüklenici'nin hesabına ve riskleri de yine ona ait olmak üzere PERI bünyesinde depolanır. 7.4 Sözleşme uyarınca ifa yerindeki kurulumu veya montajından Yüklenici'nin mesul olmadığı tedarik ürünlerinin teslimatında bu ürünlerin tesadüfen zayi olması riski tedarik ürünlerinin PERI tarafından belirtilmiş bulunan teslimat adresine ulaşması ile birlikte PERI'ye intikal olur. Eğer PERI tarafından kabul işlemi yapılması gerekiyorsa risklerin intikal edeceği tarih kabul işleminin PERI tarafından yapıldığı tarihtir. 7.5 Ambalaj malzemelerinin bertaraf edilmesine ilişkin masraflar Yüklenici tarafından karşılanır. 7.6 Yüklenici mesuliyeti stoklardan değil ürünün cinsinden ibarettir. 8. İthalat ve ihracat ruhsatları Tedarik ürünleri resmi ithalat ve/veya ihracat mevzuatları kapsamına giriyorsa tedarik ürünlerinin ithalatı ve/veya ihracatı için gerekli olan ruhsatların bu tedarik ürünleri PERI'ye teslim edilmeden önce zamanında temin edilmesi Yüklenici'nin sorumluluğundadır. 9. Evraklar, bilgiler ve belgeler 9.1 Şekiller, çizimler, ağırlık ve ölçü bilgileri gibi PERI tarafından verilen evraklar ve PERI'nin vermiş olduğu bilgiler bağlayıcıdır. 9.2 Yüklenici istenen kalite belgelerini en geç tedarik ürünlerinin teslim edilmesi ile birlikte PERI'ye vermekle ve teslimat için ve bunların sözleşmenin bir şartı haline getirilmiş olan veya alışılmış kullanımları için gerekli olan belgeleri, örneğin test sertifikalarını, analiz raporlarını, alım sertifikalarını derhal ve fakat en geç malların teslimi sırasında teslim etmekle yükümlüdür. 9.3 Kalite sertifikalarında, alım sertifikalarında, test sertifikalarında ve analiz raporlarında verilen bilgiler Yüklenici tarafından tedarik edilecek olan ürünlerin özellikleri hakkında anlaşma niteliğindedir. 10. Mülkiyet ve telif hakları 10.1 Tedarik ürünlerinin mülkiyeti tedarik ürünlerinin PERI'ye teslimi ile birlikte PERI'ye intikal eder Numuneler, maliyet tahminleri, çizimler, dokümantasyonlar ve fiziksel olsun olmasın benzeri bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak Yüklenici PERI'ye münhasır kullanım hakkını tanır. Yüklenici tarafından veya ilgili telif hakkı sahibi tarafından kullanılmaları yasaktır. Kullanım hakkı ücretsiz tanınır ve içerik olarak sınırlı olmadığı gibi zaman olarak da süreli değildir Mülkiyetleri PERI'ye intikal etmiş olan veya yukarıdaki madde uyarınca kullanım hakları PERI'ye tanınmış bulunan numuneler, maliyet tahminleri, çizimler, dokümantasyonlar ve fiziksel olsun olmasın benzeri bilgiler PERI tarafından usulüne uygun ticari ilişkiler çerçevesinde kullanılabilir ve üçüncü kişilere verilebilir. 11. Ayıp incelemesi 11.1 Teslimat ürünleri PERI'ye teslim edilmeden önce Yüklenici tedarik ürünlerinin eksiksiz ve ayıpsız olup olmadıklarını kontrol etmek zorundadır. Bu vesileyle Yüklenici bütün bir teslimat kapsamının ayıpsız ve eksiksiz olmasını sağlayacak olan başlangıç kontrollerini ve gerekirse başlangıç testlerini yapmak zorundadır PERI, kendisine teslim edilen ürünlerden tesadüfi yöntemle numune alır ve görünürde ayıp olup olmadığını kontrol eder. Yüklenici bunların dışında PERI'den teslimatı yapılan ürünlerin eksiksiz ve ayıpsız olup olmadıklarını kontrol etmesini beklemez. Yüklenici görünürde olmayan ayıplarla ilgili olarak ayıp ihbarının gecikmeli yapıldığı yönünde itirazda bulunmaz PERİ, bir teslimat ürününün ayıplı veya eksik olduğunu derhal bildirmeyi ihmal ederse teslimat ürünleri onaylanmış sayılmaz. PERI bu bakımdan Yüklenici'ye karşı kendisine ait ayıp haklarını kaybetmiş olmaz. 12. Garanti 12.1 Yüklenici, PERI'ye yasal düzenlemeler çerçevesinde garanti verir. Garanti taleplerinin dermeyan edilebilmesi için ifa veya yedek ifa için uygun bir ek süre tanınması gerekirse bu ek süre ifa talebinin Sayfa 2 5

3 Yüklenici'ye ulaşmasından itibaren beş (5) işgününden fazla olamaz PERI, Yüklenici tarafından üretilmiş olan malı maldaki ayıptan ötürü geri almak zorunda kalırsa veya PERI Nihai müşterisi satış fiyatında indirim yaparsa PERI'nin Yüklenici'ye karşı hakları için herhangi bir mühlet öngörülmemektedir. Bu durumda, PERI Nihai müşterisinin dermeyan etmiş olduğu ayıp risklerin PERI'ye intikali sırasında mevcut idiyse PERI yeni üretilen bir malın satın alınması sırasında kendisinin Nihai müşteriye karşı üstlenmek durumunda kaldığı külfetin Yüklenici tarafından tazmin edilmesini talep edebilir. Yukarıdaki hallerde, mühlet riskin PERI Nihai müşterisine intikal etmesiyle birlikte başlayacak şekilde uygulanır. Madde 12.2 hükmünde belirlenmiş bulunan külfetin tanzimini talep etme hakkı PERI nin PERİ Nihai müşterisini doğmuş zarardan ötürü tazmin etme tarihinden itibaren iki (2) sene sonra zamanaşımına uğrar. PERI'nin, PERI Nihai müşterisine satılmış olan yeni üretilmiş üründeki bir ayıptan dolayı Yüklenici'den garanti talep etme hakları en erken olarak PERI'nin kendi Nihai müşterisinin taleplerini yerine getirdiği tarihten iki (2) ay sonra zamanaşımına uğrar. Zamanaşımının dolmasının önündeki bu engel Yüklenici'nin ürünü PERI'ye teslim ettiği tarihten en geç beş (5) sene sonra sona erer. 13. Geri çağırma 13.1 Yüklenici tarafından teslim edilmiş bulunan bir üründe seri hata bulunduğuna yönelik yeterli bir kuşku bulunması durumunda PERI kendi takdirine göre kendi Nihai müşterilerine gönderilmiş bulunan ürünleri geri çağırma hakkına sahiptir (geri çağırma). Bu bağlamda seri hata, en azından aynı cinsten olan az sayıda üründe aynı veya aynı türden ayıp bulunması anlamındadır. Bu koşuldaki anlamıyla geri çağırma ise PERI Nihai müşterilerinin tedarik ürünlerini kullanmakla bir dezavantaja kalmamaları için PERİ'nin bütün tedbirleri alabilmesi olup, PERİ bu durumda özellikle de uyarılarda bulunabilir ve ayıplı tedarik ürünlerinin değişimini sağlayabilir PERI, uyarınca geri çağırma işleminin gerçekleştiğini Yüklenici'ye ilan ve ihbar ederse geri çağırılan her bir PERI Nihai ürünündeki ayıpların tamamen giderilebilmesi için PERİ'nin seri hatanın sonuçlarını ve etkilerini takdir edebilecek durumda olması amacıyla Yüklenici PERI'ye gerekli bütün bilgileri verecektir. Bu bağlamda Yüklenici her halükarda parti numarası ve ilgili partinin üretimi ve geliştirilmesine ilişkin bütün bilgileri verecektir Geri çağırma masraflarını Yüklenici üstlenir. Geri çağırma masrafları şunlardır: - PERI Nihai Müşterilerine gönderilmiş PERİ Nihai Ürünlerinin geri nakliyesine ait masraflar. - Ayıplı PERI ürünlerinin onarımı ve değiştirilmesine ait masraflar. - PERI'nin geri çağırma uygulaması üzerine onarılmış ve/veya değiştirilmiş PERI Nihai Ürünlerinin PERİ Nihai Müşterilerine teslimatına ait masraflar. - Teslimat ürünlerindeki ayıbın onarım yoluyla tamamen giderilebilmesi PERI ve Yüklenici için mümkün olmadığı takdirde ayıplı teslimat ürünlerinin hurdaya çıkartılmasına ait masraflar. - PERI Nihai ürünlerindeki ayıbın onarım yoluyla tamamen giderilebilmesi PERI için mümkün olmadığı takdirde geri çağırma uygulaması çerçevesinde PERI'ye geri gönderilen PERI Nihai Ürünlerinin hurdaya çıkartılmasına ait masraflar. - Geri çağırma uygulaması çerçevesinde bütün ayıpların giderilmesi için PERI bünyesinde görevlendirilen çalışanlara ait masraflar saatlik götürü tutar 70,- avro olmak üzere. - PERI Nihai müşterilerinin PERI'ye karşı dermeyan ettikleri fiyat indirimi ve zarar ziyan tazmini taleplerinin karşılanmasına yönelik masraflar ve külfetler Yüklenici, geri çağırma uygulaması çerçevesinde PERI tarafından değiştirilen bütün teslimat ürünleri için yenilerini PERI'ye kendi hesabına göndermekle yükümlüdür. 14. Mülkiyeti muhafaza kaydı 14.1 PERI Yüklenici'ye parça tahsis edecek olursa PERI bunların mülkiyetini saklı tutar. Yüklenici, PERI'nin dışında bir başkasının mülkiyetinde bulunan ürünlerle bunları PERI için işler veya karıştırır. İşleme veya karıştırma durumunda PERI işlenmiş ve karıştırılmış ürün üzerinde PERI'nin kendisine ait olan ürünün değerinin işleme veya karıştırma tarihi itibariyle işlenmiş diğer ürünlerin değerine oranı kadar mülkiyet hakkını iktisap eder PERI tarafından Yüklenici'ye verilen modeller, numuneler, üretim tertibatları, aletler, ölçüm ve test araçları, bunlar dışında kullandırılan materyal, çizimler, fabrika standartları ve basılı evraklar PERI'nin mülkiyetinde kalır Madde 14.2 hükmünde belirtilen evraklar üçüncü şahısların erişimine ancak PERI'den önceden yazılı onay alınmak suretiyle ifşa edilebillir.. Somut vakada başka türlü sarih bir anlaşma yapılmadığı takdirde PERI istediği zaman Madde 14.2 hükmünde belirtilen evrakların iadesini talep edilebilir Yüklenici'nin Madde 14.2 hükmünde belirtilmiş bulunan evraklara ilişkin olarak alıkoyma hakkı bulunmamaktadır. Sayfa 3 5

4 15. Mesuliyet 15.1 tedarik ürünündeki bir hatadan dolayı üretici mesuliyeti nedeniyle PERI'den talepte bulunulması halinde Yüklenici PERI'yi bu hatadan kaynaklanan üretici mesuliyetinden bağışık kılacaktır Yüklenici tarafından teslimatı yapılmış ürünlerle ilgili olarak sınai koruyucu hakların ve/veya patent haklarının ihlali nedeniyle üçüncü şahısların PERI'den talepte bulunması halinde Yüklenici PERI'yi bundan doğan taleplerden bağışık tutacaktır Bunların dışında PERI sadece yasal düzenlemeler uyarınca mesuldür. 16. Faturalar 16.1 Faturalar her bir sipariş ve teslimat için ayrı ayrı olmak üzere iki nüsha halinde tanzim edilecek olup faturalarda sipariş numarası ve siparişe ilişkin diğer tanıtıcı bilgiler yer alacaktır ve siparişte başka bir fatura adresi belirtilmemişse fatura PERI'nin adresine Akçaburgaz Mah. 72. Sokak No. 23 Esenyurt İstanbul, Türkiye kesilecektir Fatura kopyaları üzerinde kopya oldukları belirtilecektir. Faturada katma değer vergisi ayrıca gösterilecektir. Faturada vergi numarası belirtilecektir Madde 16.2 uyarınca usulüne uygun olarak tanzim edilmemiş olan faturalar keşidecisine geri gönderilir. 17. Sigorta 17.1 Tedarik ürünlerinin sigortasına ait giderler, başta nakliye sigortası olmak üzere PERI tarafından üstlenilmez Yüklenici, PERI'nin nakliye sırasında ürünün sigorta koruması altına alınmasından feragat etmiş olduğu konusunda bilgilendirilmiştir. 18. Temlik ve rehin Sözleşmeden doğan hak ve taleplerin rehin ve temliki ancak PERI'nin önceden vereceği yazılı onay üzerine geçerlidir. 19. Yedek parçalar 19.1 Yüklenici, teknik açıdan öngörülen kullanım süresi boyunca, fakat en az tedarik ürünlerinin teslimatından sonraki on (10) yıl süreyle uygun koşullar altında yedek parça hazır etmekle yükümlüdür Yüklenici yedek parça üretimini durdurursa bu durumdan PERI'yi haberdar etmekle ve PERI'ye son bir sipariş vermek için fırsat tanımakla yükümlüdür. 20. Referanslar ve yayınlar Yüklenici referans ve yayın bilgisi verirken PERI'nin adını ve marka işaretini yalnızca önceden PERI'den yazılı onay almak suretiyle kullanabilir. 21. Durdurma 21.1 PERI, muhtemel alım yükümlülüklerini durdurma hakkına sahiptir Bu durdurma için Yüklenici'ye yazılı beyanda bulunulması gerekmektedir Durdurma süresi boyunca işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler de donar. 22. Durdurma nedeniyle Yüklenici'nin feshi 22.1 Madde 21 hükmü uyarınca durdurma uygulaması üç aydan uzun sürerse Yüklenici sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Yüklenici kararlaştırılmış bulunan ücreti talep etme hakkına sahip olmakla birlikte sözleşmenin feshi vesilesiyle tasarruf ettiği tutarları veya işgücünü başka şekillerde kullanmak suretiyle iktisap ettiği veya kötü niyetle iktisap etmekten kaçındığı tutarları düşmek zorundadır Madde 22.1 hükmü uyarınca sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi halinde Yüklenici'nin teslimatın ve/veya hizmetin henüz yerine getirilmemiş olan kısmının karşılığı olan ücretin yüzde 5'ini hak ettiği kabul edilir. Bu husus, Yüklenici'nin daha az veya daha fazla ücreti hak ettiğinin PERI veya Yüklenici tarafından kanıtlanması durumunda geçerli değildir. 23 PERI'nin fesih hakkı Yüklenici tarafından ifa gerçekleştirilinceye kadar PERI sözleşmeyi istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Yüklenici kararlaştırılmış bulunan ücreti talep etme hakkına sahip olup sözleşmenin feshi vesilesiyle tasarruf ettiği tutarları veya işgücünü başka şekillerde kullanmak suretiyle iktisap ettiği veya kötü niyetle iktisap etmekten kaçındığı tutarları düşmek zorundadır. PERI tarafından sözleşme feshedildikten sonra Yüklenici'nin teslimatın ve/veya hizmetin henüz yerine getirilmemiş olan kısmının karşılığı olan ücretin yüzde 5'ini hak ettiği kabul edilir. Bu husus, Yüklenici'nin daha az veya daha fazla ücreti hak ettiğinin PERI veya Yüklenici tarafından kanıtlanması durumunda geçerli değildir. 24. PERI'nin geri çekilme hakkı 24.1 Yüklenici'nin işletmesinde PERI'nin sebep olmadığı aksaklıkların bulunması, özellikle de mücbir sebep ve nakliyede yaşanan sorunlar durumunda PERI sözleşmeden geri çekilme hakkına sahiptir. (Mucbir Sayfa 4 5

5 sebep ile kastedilen bunlar ile sınırlı olmaksınız sel, deprem, yangın, terör gibi olaylardır) 24.2 İşletmedeki aksaklıklar kısa süreli ise veya belli bir dönemi ilgilendiriyorsa PERI Madde 24.1 uyarınca sözleşmeden geri çekilemez. 25. Vergiler, harçlar, rüsum Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki ifalar bağlamındaki bütün vergiler, harçlar ve rüsum Yüklenici tarafından karşılanır. 26. Ambalajın geri nakliyesine ait masraflar Teslimat ürünlerinin ambalajlarının geri nakliyesi için PERI tarafından üçüncü şahıslara ödenen makul tutarları Yüklenici tazmin eder. 27. Edim ve ifa yeri Yüklenici'nin PERI'ye karşı olan yükümlülüklerinin edim ve ifa yeri PERİ Kalıp Ve İskeleleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket unvanlı şirketin Akçaburgaz Mah. 72. Sokak No. 23 Esenyurt İstanbul adresindeki merkezidir. 28. Mahkeme yeri ve hukuk tercihi 28.1 Bu sözleşme münasebetinden ötürü ortaya çıkan bütün ihtilaflarda yetkili mahkeme PERİ Kalıp Ve İskeleleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket unvanlı şirketin Akçaburgaz Mah. 72. Sokak No. 23 Esenyurt İstanbul, Türkiye adresindeki merkezin bulunduğu İstanbul mahkemeleridir. PERI, Yüklenici'nin kendi yasal mahkeme yerindeki yetkili mahkeme huzurunda da dava açma hakkını saklı tutar Münhasıran Türk hukuku geçerli olup Birleşmiş Milletler'in uluslararası mal alımı ile ilgili anlaşması (CISG) ve kanunlar ihtilafı kuralları geçerli değildir. 29. Diğer hükümler Bu koşullardaki bazı düzenlemelerin geçersiz veya icra edilemez olması veya geçersiz veya icra edilemez hale gelmesi durumunda diğer düzenlemeler bundan etkilenmezler. Böylesi bir durumda taraflar geçersiz veya icra edilemez durumdaki düzenlemenin yerine bu koşulların fiili ve ekonomik amacına mümkün mertebe uygun olan geçerli ve yürütülebilir bir düzenleme getirmekle yükümlüdürler. Aynı husus bu düzenlemelerdeki boşluklar için de geçerlidir. Sayfa 5 5