TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ

Transkript

1 TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PARÇA BOYA TESİSİ NİN(SİEMENS) SATIŞ TİP SÖZLEŞMESİ Konusu: Parça Boya Tesisi (Demonte Halde) Dosya N0: 2015/0001-PAZ. Sözleşme Tarihi: Sözleşme No: Sözleşmenin tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare / Satıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici / Alıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. Taraflara ilişkin bilgiler Madde İdarenin adresi: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Caddesi No:131, ADAPAZARI / TÜRKİYE olup, Tel No: Faks No: Elektronik Posta Adresi (Varsa): pazarlama@tuvasas.com.tr 2.2.Yüklenicinin/Alıcının Tebligat Adresi: xxxxxxxxxxxxxxxxx Tel No: xxxxxxxxxxxxx Faks No: xxxxxxxxxxxxx Elektronik Posta Adresi (Varsa): xxxxxxxxxxxxxx 2.3. Her iki taraf madde 2.1, 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Yüklenici/Alıcı ile yapılacak yazışmalarda bu sözleşmede belirtilen adrese İdare/Satıcı tarafından yapılacak olan yazışmalar resmi tebligat yapılmış olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin/Alıcının adres değiştirmesi durumunda, yeni adresini İdareye/Satıcıya yazılı olarak bildirecek ve bu ikinci adrese idare/satıcı tarafından yapılacak yazışmalar resmi tebligat yapılmış olarak kabul edilecektir. İdare/Satıcı tarafından yapılan tebligatın yüklenicinin/alıcının sözleşmede belirtilen ilk adresinde veya yazı ile bildirdiği son adresinde bulunamaması nedeniyle geri dönmesi durumunda, idarenin/satıcının geri dönen tebligat üzerine aynı adrese Tebligat Kanununa göre tebligat yapabileceği hususunu yüklenici /alıcı açıkça ve peşinen kabul etmiştir Taraflar yazılı tebligatı elden teslim, faks veya posta ya da elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir. Ancak, yüklenicinin/alıcının elden teslim şeklinde yapacağı bildirim, idarenin/satıcının genel evrak şefliğine yapılarak kayıt numarası alması durumunda geçerlilik kazanır. Ayrıca, yüklenici/alıcı faks veya elektronik posta yoluyla yaptığı bildirimin teyidini yazılı olarak posta yoluyla da yapmadıkça bildirimi geçersiz sayılır. 1

2 Sözleşmenin dili Madde 3-Sözleşmenin dili Türkçedir. Tanımlar ve kısaltmalar Madde 4- Bu Sözleşmede yer alan; Mal ; İdare/Satıcı tarafından bu sözleşme kapsamında satılan ve bu sözleşmenin mütemmim cüz ünü oluşturan sözleşme eki malzeme listesinde yer alan malzemelerdir. Yüklenici/Alıcı Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden/Alıcıdan noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi/Alıcıyı temsil eden ve İdare/Satıcı tarafından kabul edilmiş olan kişiyi, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, İşgünü ; Cumartesi ve Pazar hariç haftanın diğer günlerini, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idare/satıcı tarafından satılacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, İşe Başlama Tarihi ; Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarihi, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren malın teslimi için sözleşmede belirtilen süreyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak elden teslim, faks, elektronik posta veya taahhütlü mektup şeklindeki haberleşme biçimini, Yüklenici / Alıcı ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Ödemeye Esas Para Birimi ; İdare/Satıcı tarafından bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Taraf/Taraflar ; İşbu sözleşme metnindeki anlama göre idare/satıcı veya yükleniciyi/alıcıyı, Teklif ; Yüklenicinin/Alıcının şartnamesine uygun olarak idareye/satıcıya sunduğu teklifi, Teslim ; Malın, yüklenici/alıcı tarafından teslim programına uygun olarak teslim alınmasını, İhale Dokümanı ; Sözleşme imzalanmasına kadar olan bütün belgeleri, İfade eder. Sözleşmenin konusu Madde Yüklenicinin/Alıcının ihtiyacı olan ve Tüvasaş ta demonte halde bulunan Parça Boya Tesisinin ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde idare/satıcı tarafından satış işidir. 5.2.Bu sözleşme ile temin edilecek malzeme, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun bir şekilde teslim edilecektir. 2

3 Sözleşme bedeli Madde 6 -Bu sözleşmenin toplam bedeli xxxxxx(xxxxx) dır. Vergi, resim, harçlar ve sözleşme ile ilgili diğer giderler Madde 7- Malzemenin idarenin/satıcının işyerinden alınması ve nakliyesi, bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları ve de damga vergisi yükleniciye /alıcıya aittir. Ayrıca, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi yüklenici/alıcı tarafından idareye/satıcıya ödenecektir. Sözleşmenin ekleri Madde İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi/satıcıyı ve yükleniciyi/alıcıyı bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde idarenin/satıcının lehine olan hususları ihtiva eden hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler; sözleşme imzalanma aşamasına kadar olan (tip sözleşme taslağı ve ekleri dâhil) bütün dokümanlardır. İşe Başlama ve Teslim Alma süresi: Madde 9-Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim alma süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren teslim alma süresi 30 (otuz) takvim günüdür. Malın teslim alma şekil ve şartları Madde 10-Sözleşme konusu malzeme(ler) idarenin/satıcının kendi fabrika sahasında idare/satıcı ve yüklenici/alıcı arasında düzenlenen bir tutanakla yükleniciye/alıcıya teslim edilecektir. Teslimat şekli Madde 11- Malzemelerin teslim alma işlemi tek partide veya partiler halinde yapılabilir. Teslim programında değişiklik Madde 12- Yüklenici/Alıcı, bu sözleşmede belirlenmiş teslim alma takvimine aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin/satıcının uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdare/Satıcı tarafından onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici/alıcı bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde yeni duruma göre malzeme teslim alma programı düzenlemek zorundadır. Teminata İlişkin Hükümler Madde 13-Kesin teminat sözleşme bedelinin % 6 sı oranında olup, bu işe ilişkin kesin teminat miktarı xxxx-tl (xxxxxxx-tl)dir. Kesin teminat mektubunun süresiz olması esastır. Yüklenici/Alıcı tarafından verilen kesin teminat teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. 3

4 Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Madde 14- İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin/alıcının bu işten dolayı idareye/satıcıya herhangi bir borcunun olmadığı idare/satıcı tarafından tespit edildikten sonra kesin teminat yükleniciye/alıcıya iade edilir. Ödeme yeri ve şartları Madde İhale konusu işe ilişkin olarak yüklenici/alıcı tarafından Tüvasaş a yapılacak her türlü ödeme; TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine ya da Tüvasaş Genel Müdürlüğü ne ait banka hesaplarına yapılacaktır Yüklenici/Alıcı; İdarenin her zaman tek taraflı olarak ödeme yerini belirleme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder. Fiyat farkı Madde 16-Sözleşmede belirlenmiş olan tutar sabit olup, sözleşmenin tamamen sona ermesine kadar taraflar fiyat farkı uygulaması yapmayacaktır. Malzemelerin Zamanında Teslim Alınmaması Madde 17- Mücbir sebep halleri hariç, sözleşme imzalanmasını takiben 30 takvim günü içerisinde malzemelerin alınmaması halinde sözleşme bedeli gelir olarak kaydedilir. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Madde Mücbir sebep sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlardır. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, mücbir sebeple karşılaşan yüklenicinin/alıcının Tüvasaş a yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir. a)yangın. b)su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler. c)grev veya lokavt, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma. d)genel salgın hastalık. e)kısmi veya genel seferberlik ilanı. f)savaş hali. g)sabotaj. h)ambargo. I)Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar. i)yüklenicinin/alıcının hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve Tüvasaş tarafından makul görülecek diğer haller. 4

5 18.2.Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici/alıcı başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici/alıcı, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu Tüvasaş a bildirmek zorundadır Bu hallerin belgelenmesi ve Tüvasaş tarafından kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye/alıcıya bildirilir. Bu durumda yüklenici/alıcı yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde Tüvasaş a bildirir 18.4.Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir Tüvasaş tan kaynaklanan sebepler a-sözleşmesine göre Tüvasaş tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi. b-yüklenicinin/alıcının kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi. c-sözleşmelerde yer alan ve Tüvasaş a ait sorumlulukların yerine getirilememesi Üçüncü kişilerden kaynaklanan sebepler a-kit lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı söz konusuysa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler. b-yasal grevler ve yüklenici/alıcı işyerleri dışındaki lokavtlar (yüklenicinin/alıcının bu yerlerden malzeme veya hizmet temininde bulunma mecburiyeti koşuluyla). Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için yüklenici tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin devri ve temlik Madde 19-İdarenin/Satıcının onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi Madde Aşağıda belirtilen hallerde idare/satıcı sözleşmeyi fesheder a)yüklenicinin/alıcının ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları yüklenicinin/alıcının varislerine verilir. b)sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin/alıcının 20.2 maddesinde sayılan fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, hesabı tasfiye edilir. Varsa idarenin/satıcının uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 5

6 20.2 Yasak fiil veya davranışlar İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. a)hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b)isteklileri tereddüde düşürmek katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c)sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs d)sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak. e)taahhüdünü yerine getirirken idareye/satıcıya zarar vermek. f)bilgi ve deneyimini idarenin/satıcının zararına kullanmak. g)mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. h)idarenin/satıcının iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek Fesih halinde yapılacak işlemler Sözleşmenin feshi nedeni ile idarenin/satıcının uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir İdareden/Satıcıdan kaynaklanan fesih durumu Yüklenici/Alıcı işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiği halde (sözleşmeden kaynaklanan kesin teminatı idareye/satıcıya ibraz ettiği ve sözleşmede belirtilen sözleşme bedelinin tamamını idareye/satıcıya ödediği halde) sözleşme konusu malzemeleri idarenin/satıcının sözleşmenin 18 inci maddesinin ilgili hükümlerinde belirtilen sebepler dışında yükleniciye/alıcıya teslim etmemesi nedeniyle ve bu durumun yüklenicinin/alıcının yazılı ihtarına rağmen 30 (otuz) gün daha devam etmesi durumunda, yüklenici/alıcı sözleşmeyi fesih edebilir. Sözleşmenin bu şekilde fesih olması durumunda yüklenici/alıcının kesin teminatı ve ödediği malzeme bedeli idare/satıcı tarafından yükleniciye/alıcıya iade edilir. Alıcı başka bir hak talep edemez. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Madde 21-Yüklenicinin/Alıcının sözleşme konusu malzemeleri idarenin/satıcının iş yerinden teslim alınması esnasında personel çalıştırması söz konusu olursa, çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerinde belirlenmiş olup, yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenicinin ceza sorumluluğu Madde 22-Sözleşme konusu iş tamamlandıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi sözleşmenin 20.2 maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan yüklenici/alıcı ile 6

7 vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Anlaşmazlıkların çözümü Madde 23- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Adapazarı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yüklenici/Alıcı, uyuşmazlık halinde Borçlar Kanununun 73 üncü maddesindeki hakkından feragat ederek Adapazarı Mahkeme ve İcra Dairelerini münhasıran yetkili kabul eder. Hüküm bulunmayan haller Madde 24- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, istisna hâli dikkate alınarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, yürürlükteki Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Diğer hususlar Madde 25- Bu sözleşme 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanununa tabi değildir. Yürürlük Madde 26- Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İmza Madde 27- Bu sözleşme 27 maddeden ibaret olup, idare/satıcı ve yüklenici/alıcı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra../../ 2015 tarihinde 1 nüsha olarak imza altına alınarak aslı idarede/satıcıda alıkonulmuş, bir sureti yükleniciye/alıcıya verilmiştir. İDARE/SATICI YÜKLENİCİ/ALICI 7