RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)"

Transkript

1 RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup, Tel No :..... Faks No : Elektronik Posta Adresi (Varsa): dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, Tel No :.... Faks No :.... Elektronik Posta Adresi (Varsa): dır Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka; 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, İş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, İşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Kontrol Teşkilatı ; İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş en az üç kişiden oluşan komisyonu, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

2 Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, Alt Yüklenici ; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Ödemeye Esas Para Birimi ; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Kurum ; Kamu İhale Kurumunu, Taraf/Taraflar ; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, Pilot Ortak ; İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, Teklif ; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında İdareye sunduğu teklifi, Sevkiyat Öncesi Testi ; Malzemenin/İşin üretildiği fabrikada veya üretici firmanın, teknik şartnamede belirtilen kriterlerin test edilebileceği kapasitedeki tesislerinde komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Geçici Kabul ; Malzemenin idareye teslimini müteakip komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Fiziksel Muayene ; Malzemenin idareye teslimini müteakip yapılacak fiziksel muayene sonucu verilen belgeyi, Kabul ; Garanti süresini müteakip işlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder. Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 5.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listede miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan; Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatının; 1. TRT Çukurova Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları Sisteminin teçhizatının temini, kurulumu ve eğitimleri dahil, 2. TRT Antalya Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları Sisteminin teçhizatının temini, kurulumu ve eğitimleri dahil, 3. TRT Erzurum Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyosu Sisteminin teçhizatının temini, kurulumu ve eğitimleri dahil, 2

3 4. Muhtelif Ses Teçhizatının temini, 5. TRT Haber Radyo Yayın Stüdyoları Sisteminin teçhizatının temini, kurulumu ve eğitimleri dahil, ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam) ve (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Taahhüdün ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu, vergi, resim, harç ve benzeri giderler, eğitim ve kurulum bedelleri ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar, menşe şahadetnamesi tasdik masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları ve benzeri giderler sözleşme bedeline dâhildir İhale konusu mal, yatırım teşvik belgesi kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki kapsamına aldırılması halinde KDV den muaf olacağından ödemeye esas faturalar KDV siz tanzim edilecektir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Yazılı açıklamalar 4) Sözleşme tasarısı 5) Birim Fiyat Teklif Cetveli 9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde10- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1095 takvim günüdür. Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri Yüklenicinin teklif şekline (Doğrudan Depo/Montaj Yeri Teslimi veya DDP vasıtasıyla Depo/Montaj Yeri Teslimi) bağlı olarak her iki halde de sözleşme konusu TRT Çukurova Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları Sistemi TRT Çukurova Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları/MERSİN adresine, TRT Antalya Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları Sistemi TRT Antalya Müdürlüğü Radyo Yayın 3

4 Stüdyoları/ANTALYA adresine, TRT Erzurum Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyosu Sistemi TRT Erzurum Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyosu/ERZURUM adresine, Muhtelif Ses Teçhizatı TRT Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü TRT Sitesi ORAN/ANKARA adresine ve TRT Haber Radyo Yayın Stüdyoları Sistemi TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Haber Radyo Stüdyoları TRT Sitesi ORAN/ANKARA adresine teslim edilecektir İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır Teslim Şekli: Mal teslimatı, kısmi teklife açık her bir kısım için teslim süresi içinde olmak kaydıyla 105 (yüzbeş) takvim günü içerisinde tek parti halinde yapılacaktır Teslimat Programı: Mal teslimatı, kısmi teklife açık her bir kısım için teslim süresi içinde olmak kaydıyla 105 (yüzbeş) takvim günü içerisinde tek parti halinde yapılacaktır. İşin süresi: 1. TRT Çukurova Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları Sistemi için teçhizatın temini, kurulum ve işletme eğitimleri dahil 105 (yüzbeş) takvim günüdür. 2. TRT Antalya Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyoları Sistemi için teçhizatın temini, kurulum ve işletme eğitimleri dahil 105 (yüzbeş) takvim günüdür. 3. TRT Erzurum Müdürlüğü Radyo Yayın Stüdyosu Sistemi için teçhizatın temini, kurulum ve işletme eğitimleri dahil 105 (yüzbeş) takvim günüdür. 4. Muhtelif Ses Teçhizatının temini için 105 (yüzbeş) takvim günüdür. 5. TRT Haber Radyo Yayın Stüdyoları Sistemi için teçhizatın temini, kurulum ve işletme eğitimleri dahil 105 (yüzbeş) takvim günüdür. Ölçü bakım eğitimleri 105 (yüzbeş) günlük iş süresinden bağımsız olarak geçici kabulün ardından idarenin bildireceği tarihten itibaren 20 gün içerisinde yapılacaktır. DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımda Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak, Yüklenicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler İdare tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın İstanbul/Ankara Gümrük Müdürlükleri veya İstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmiş olması gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde; Yüklenici, gümrük işlemleri ile ilgili olarak yapılabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlığı Fonu, Gümrük ve Damga Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon masrafı (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar olan kısım için %0,5, üzeri içinse %0,3)] ile gümrük işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına karşılık olarak İdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını İdareye ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek yükleniciye faks ile bildirilmesinden bir işgünü sonra İdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.İ.P numarasını İdareye bildirmesi gerekmektedir. İstenilen avansın yeterli gelmemesi halinde ilave bedel talep edilecektir. İdare gümrük 4

5 işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste halinde Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını Yükleniciye iade edecektir. Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak teslim adresine teslim edecektir. Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur. DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından yapılması halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz edilmek suretiyle İdareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin İdare tarafından yapılması halinde ise gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan İdare tarafından ödenecektir Teslim Programında Değişiklik Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (On) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı...(rakam ile)...(yazı ile)...olup, yüklenici...(rakam ile)...(yazı ile)...teminat olarak vermiştir. Kesin teminat mektubunun süresi...tarihine kadardır. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek Kesin Teminat : Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı idarece tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, garanti süresi sonunda gerçekleştirilecek Olumlu Kesin Kabul Muayene raporu neticesinde sosyal Güvenlik kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin idareye verilmesinin ardından Yükleniciye iade edilir. (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5 nci kısımların her biri için) İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı idarece tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, garanti süresi sonunda gerçekleştirilecek Olumlu Kesin Kabul Muayene raporu neticesinde yükleniciye iade edilir. (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 4. kısım için) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumu na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 5

6 12.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup işleminin 12.5 inci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Madde 13- Ödeme yeri ve şartları Ödeme Yeri : Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir Ödeme Koşulları ve Zamanı: a) Teslimatın Doğrudan Depoya Olması Durumunda; Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımların her biri için: Teçhizatın montajının ve işletme eğitimlerinin yapılıp, sistemin çalışır hale getirilmesinden sonra, yüklenicinin idareye bunu bildirmesini müteakip, düzenlenecek kontrol teşkilatı müspet raporunun İdarece onaylanmasının ardından, sistemin geçici kabulü, idarenin görevlendirdiği geçici kabul komisyonu tarafından yapılır. Düzenlenecek müspet geçici kabul raporunun İdarece onaylanması sonucunda toplam mal bedeli fatura karşılığı, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, ödeme evrakının tam ve hatasız olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra varsa tahakkuk ettirilmiş cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde ödenecektir. Teklifte belirtilen montaj ve işletme eğitim bedelleri ise yükleniciye ayrıca, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL. olarak, fatura karşılığında ve brüt olarak ödenecektir. Ölçü-Bakım Eğitimleri, sistemin müspet geçici kabulünü müteakip idarenin bildireceği tarihten itibaren 20 gün içerisinde yapılacak olup, bedelleri, hizmetin yerine getirilmesinden sonra yükleniciye ayrıca, ödeme günündeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, fatura karşılığında ve brüt olarak ödenecektir. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 4. kısım için: Sözleşme konusu malzemenin idareye teslim edilmesini müteakip İdare tarafından kurulacak komisyon tarafından düzenlenecek müspet geçici kabul muayenesi raporunun, İdarece onaylanması sonucunda toplam mal bedeli, geçici kabul raporu onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL. olarak, ödeme evrakının tam ve hatasız olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra varsa tahakkuk ettirilmiş cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde ödenecektir. b)teslimatın DDP (Delivery Duty Paid) Vasıtasıyla Depoya Olması Durumunda; Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtırılmak suretiyle ödeme yapılacaktır Akreditif : Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden sonra yüklenici lehine toplam mal bedelinin %100 (yüzde yüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, teklifteki para birimi cinsinden ve teyitli bir akreditif açılacaktır; İdarenin talimatına istinaden toplam mal bedeli karşılığı olarak açılmış olan akreditifin, 1) %5 i, sevkıyatı müteakip uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında, 6

7 2) %5 i,, malın depoya (montaj yerine) tesliminde düzenlenecek müspet fiziksel muayene raporu sonrası, 3) %90 ı olumlu geçici kabul raporunun İdarece onaylanmasına müteakip serbest bırakılacaktır. Yurt içinden temin edilerek depoya doğrudan teslim edilecek mallarla ilgili ödemeler, 13.2.a bendinde belirtilen şekilde yapılacaktır. Teklifte belirtilen montaj ve işletme eğitim bedelleri ise yükleniciye ayrıca, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL. olarak, fatura karşılığında ve brüt olarak ödenecektir. Ölçü-Bakım Eğitimleri, sistemin müspet geçici kabulünü müteakip idarenin bildireceği tarihten itibaren 20 gün içerisinde yapılacak olup, bedelleri, hizmetin yerine getirilmesinden sonra yükleniciye ayrıca, ödeme günündeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, fatura karşılığında ve brüt olarak ödenecektir. (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımların her biri için) Sevk evrakı aşağıda belirtilmiş olup, TRT Genel Müdürlüğü adına düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konşimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge İşlem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha olumlu sevkiyat öncesi test raporu (biri orijinal), (Yayın Amaçlı Sayısal Ses Konsolları için) e) 2 nüsha menşei şahadetnamesi (biri orijinal), f) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, g) 2 nüsha ATR dolaşım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), h) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), Sevk evrakı, her parti malzemenin sevkiyatın yapılacağı vasıtaya yüklendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrıca, sevk evraklarının birer suretleri sevkiyatı takiben en geç malzemenin ilgili Gümrük Müdürlüğüne gelişine kadar TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Oran ANKARA TÜRKİYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakının yukarıda belirtilen şekilde gönderilmemesi ve bundan dolayı İdareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve işin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Malzemenin konşimentolarda, koli listelerinde, orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı olan miktarları, cinsleri, ağırlıkları ve fiyatları birbirine uygun olacak ve bu siparişe ait İdarece verilen sipariş numarası evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evrakı içeriğinde veya sevk evrakı ile gönderilen malın arasında çelişki, noksanlık veya yanlışlıkların sebep olduğu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir Akreditif Teminatı: İthalat yoluyla yapılacak alımlarda Yüklenici, malların sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin %10 (yüzdeon) u oranındaki akreditif teminatını İdareye verecektir. Bu teminat, malzeme ve teçhizatın Türkiye de düzenlenecek Olumlu Geçici Kabul Raporunun onaylanmasını müteakip serbest bırakılacaktır. Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir Avans verilmesi halinde, yükleniciden avans miktarı kadar teminat alınacaktır Avans verilmesinin öngörüldüğü durumlarda verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez. 7

8 Madde 15- Fiyat Farkı Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 17- Gecikme Cezası İdare tarafından sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden % 0,2 (Binde iki) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir Bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 (altmış) günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir. 8

9 Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 19- Sözleşmenin Devir Şartları Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır.bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 4735 sayılı Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması 20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımlar için) Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir İş Programı (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımlar için) Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş 9

10 saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde 3 nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, d) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler; e) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, f) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır Güvenlik Önlemleri Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, Kabul eder Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımlar için) Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır Malların Taşınması Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gider isözleşme bedeline dahildir Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzemesi ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzemesi ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır Erişim Yolları Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10

11 21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde 22- Eğitim (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımların her biri için) Bu iş için eğitim verilecektir. Yüklenici, malın cinsine göre, şartnamede ve teklifte belirtilen şekilde kabulü yapılan malların işletilmesi, çalıştırılması ve bakımı konusunda İdare personeline eğitim verecektir. Sözleşme konusu malların özelliği gereği veya İdarenin talebi üzerine eğitimin malların tesliminden önce verilmesi durumlarında, eğitim tamamlanmadan malların kabulü yapılamaz Eğitim bedeli..olup, sözleşme bedeline dahildir. Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde mevcut teknik şartnameye uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, İdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin İdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her 3 (üç) ayda bir güncelleştirilmiş aşağıdaki dokümanlarını İdareye verecektir. 1. Parçalarının çalışma prensipleri, 2. Sistemin değişen parçalarına ait bakım talimatları, 3. Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, 4. Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri, 5. Değişiklikleri gösteren veya içeren el kitapları, Yüklenici, bu dokümanları iki (2) adet orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyası ile birlikte İdareye teslim edecektir. Madde 24- Ambalajlama Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır. Madde 25- Reklam Yasağı Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. 11

12 Madde 26- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 27- Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. Madde 28- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları Yüklenici, (a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, (b) İdarenin personeline, (c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline, işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 12

13 29.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Madde 30- Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30 una kadar artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70 i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir. Madde 31- Sigorta İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile İdarece gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makina, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Poliçelerin İdareye Verilmesi Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programı ile birlikte İdareye vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. Madde 32- İdarenin Yükümlülükleri Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımlar için) Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar İdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler İdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımlar için) 13

14 Malın cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür İzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır İdarenin Personeli Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Madde 33- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Madde 34- Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır. Madde 35 Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince; a) Sevkıyattan önce, cihazların üretildiği fabrikalarında veya üretici firmanın, teknik şartnamede belirtilen kriterlerin test edilebileceği kapasitedeki tesislerinde, Yayın Amaçlı Sayısal Ses Konsolları için sevkiyat öncesi testleri, b) Teslimat sonrasında, teslim yerinde fiziksel muayeneler, (montajlı işlerde montaja başlamadan önce) c) İş yapılırken kontrol teşkilatı kontrolleri, (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımların her biri için) d) Geçici kabul muayeneleri, e) Garanti süresi sonrasında kesin kabul muayeneleri, yapılacaktır. Sevkiyat Öncesi Testleri İdarenin görevlendireceği personel ve Yüklenici temsilcilerinden oluşan heyetçe Üretici fabrikasında veya üretici firmanın, teknik şartnamede belirtilen kriterlerin test edilebileceği kapasitedeki tesislerinde Yayın Amaçlı Sayısal Ses Konsolları için sevkiyat öncesi testleri yapılacaktır. Bu iş için görevlendirilen personelin her türlü masrafı İdare tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, sevkiyat öncesi test muayenelerine hazır olan teçhizatın muayene başlangıç tarihini 20 (yirmi) gün önce İdareye bildirecektir. İdare yüklenicinin bildirmiş olduğu muayene başlangıç tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içinde muayene heyetini fabrikada veya üretici firmanın, teknik şartnamede belirtilen kriterlerin test edilebileceği kapasitedeki tesislerinde bulunduracaktır. 14

15 Malzemenin muayene için kabul heyetine arz edilmesi sözleşmedeki teslimat programına göre yapılacak olan sevkiyatı ve teslimatı hiçbir zaman geciktirmeyecek şekilde planlanacak ve muayeneye yeterli zaman ayrılacaktır. Muayene zamanının geç bildirilmesi veya muayenelerde sözleşmeye uymayan hususların görülmesi halinde, teslimatın zamanında yapılmamasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumda yükleniciye süre uzatımı verilmeyecektir. Yüklenici sevkiyat öncesi testinde yapılacak muayene, ölçü ve ölçü metotlarını muayene başlangıcından en az 15 (on beş) gün önce İdareye bildirecek ve idarenin mutabakatını alacaktır. TRT bu prosedürü olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişikliklerle onaylayarak yükleniciye 7 (yedi) gün içinde iade edecektir. Ancak görevlendirilen heyet tespit edilen ölçüler dışında lüzum gördüğü başka ölçü ve muayeneleri de isteyebilecektir. Yüklenici bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Muayene heyeti tarafından Sevkiyat öncesi Test ölçüleri, üretilen malların tamamı veya içerisinden seçilecek numuneler üzerinden teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır. Yüklenici bu iş için gerekli bütün doküman, alet, edevat ve ölçü aletlerini muayene heyetlerine temin edecektir. Gerek bu alet ve edevatın kullanılması ve gerekse muayene heyetince yapılmasına lüzum görülen işler için Yüklenici hiçbir ücret ve masraf talep etmeyecektir. Yüklenici, Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilindeki teknik dokümanlardan 1 seti sevkiyat öncesi Testi sırasında hazır edecektir. Muayene heyeti dokümanlardaki eksik ve cihazlara uymayan kısımları belirleyerek müteahhide bildirecektir. Muayene heyeti tarafından, teçhizattaki malzeme ve işçilik gözle ve mekanik olarak incelenerek, sözleşme ve eklerindeki istekleri karşılayıp karşılamadığı tespit edilecektir. Sistemin genel yapısal özelliklerini bozmamak kaydı ile belirlenen bütün eksik ve kusurlu işler ile sözleşme aşamasında teknik protokolle belirlenen konular sözleşmeyi imzalayan Yüklenici tarafından düzeltilecektir. Yapılan testlerin sonucunda hazırlanacak "SEVKİYAT ÖNCESİ TEST RAPORU" idare heyeti ve yüklenici yetkilileri tarafından imza altına alınacaktır. Hazırlanacak bu raporu, yüklenici yetkilisi imzalamaktan imtina ederse gerekçesi bu rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladığı rapor esas kabul edilecektir. Sevkiyat öncesi test raporunun 1 (bir) nüshası yükleniciye verilecektir. Bu test raporu olumlu olması halinde onay için TRT Genel Müdürlüğüne sunulacaktır. Test raporları TRT ce onaylanmak suretiyle sevkiyat öncesi test raporunun geçerlilik tarihi onay tarihi olacaktır. Teçhizat, onaylı Sevkiyat Öncesi Test Raporunun yükleniciye bildirilmesinden sonra sevk edilecektir. Muayene heyeti sevkiyat öncesi testleri sırasında herhangi bir eksiklik veya kusur bulduğu takdirde durumu yükleniciye bildirir. Yüklenici bu kusurları en kısa zamanda sözleşme şartlarına uygun olarak ve muayene heyetinin istediği şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Muayene heyetince düzeltilmesi lüzum görülen eksik, kusurlu ve hatalı işlerin giderilmesi, heyetin görev süresi içinde giderilmesinin teknik olarak mümkün olduğunun heyet tarafından tespiti halinde, yükleniciden istenecek ve yüklenici muayene heyetinin tanıdığı süre içinde bu eksik ve kusurlu işleri giderecektir. Bunun üzerine muayene heyeti sürenin sonunda eksik ve/veya kusurlu işlerin giderilip giderilmediğini tekrar kontrol edecektir. Muayene heyeti sürenin sonunda eksik ve/veya kusurlu işlerin giderildiğini tespit ederse buna göre Sevkiyat Öncesi Test Raporu tanzim edilecek ve bir nüshası yükleniciye verilecektir. Eksik ve kusurlu işlerin giderilmediği tespit edilmişse yine bu durumu belirtir bir rapor tanzim edilerek bir nüshasını yükleniciye verecektir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi halinde bu durum rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladığı rapor esas alınacaktır. İdarenin muayene heyetinin sevkiyat öncesi test çalışmaları sırasında tespit ettiği eksik kusurlu ve hatalı işlerin tanınan süre (görev süresi) içinde giderilmesi teknik olarak mümkün görülmez ise eksik, kusurlu ve hatalı işleri gösterir test raporu hazırlanacak ve bir nüshası yükleniciye verilmekle görev tamamlanacaktır. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi durumunda bu maddede yazılı hükümler geçerli olacaktır. Bundan sonra yüklenici eksik ve kusurlu işleri tamamlayarak, tamamladığını ve yeni test muayeneleri için belirlediği tarihi bu maddede yazılı süreler içinde idareye yazılı olarak bildirecektir. 15

16 Muayene heyetince/trt ce belirtilen sevkiyat öncesi testine engel eksiklik, noksanlık veya kusurlu işlerin yüklenici tarafından giderilmesinden sonra, test muayenelerini yapmakla görevlendirilen heyet (İdare istediği takdirde yeni bir muayene heyeti gönderebilir) seyahat ve konaklama masrafları yükleniciden daha sonra tahsil edilmek üzere, tekrar imalat mahallinde bulundurulacak ve sevkiyat öncesi test ölçülerine devam edeceklerdir. Eksikliklerin giderilmesi teslimat programını etkilemeyecek şekilde en kısa sürede yapılacaktır. İdarece oluşturulan heyet sevkiyat öncesi testine gittiğinde; önceki testlerde tespit edilen eksik-kusurlu işlerin giderilip giderilmediğini kontrol eder. Giderilmediği görülürse, bununla ilgili tutanak tutulur ve ekip geri döner. TRT ce müspet bulunmayan ve sevkiyat öncesi testleri idarece onaylanmamış hiçbir malzeme Türkiye'ye sevk edilemez. Teçhizat için özel alet, avadanlık ve ölçü aleti gerekiyorsa bu husus Yüklenici tarafından belirtilecek ve cihazlarla birlikte bedelsiz olarak sevk edilecektir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe fiziksel muayenesi ve geçici kabul işlemleri yapılamaz. Fiziksel Muayeneler Bu sözleşmeye konu malın fiziksel muayene işleri, teslim mahallinde yapılacaktır. Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır. Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacaktır. İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir. Bu durumda bu rapora itiraz edilemez. İdare tarafından son teslim tarihinden önce teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, yüklenici sözleşmede öngörülen teslim süresi içinde malını alıp yenisi getirecektir. İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Her sevkıyat partisine ait malların tamamı fiziksel muayene yapılacak yere geldikten sonra fiziksel muayeneleri aşağıdaki kişilerden teşekkül eden muayene heyeti tarafından yapılacaktır. a) TRT temsilcileri, b) Yüklenicinin yetkili temsilcisi (TRT'ce belirlenen gün ve saatte yetkili temsilci hazır bulunmadığı takdirde ekspertiz işlemleri diğer temsilciler huzurunda yapılır), c) Nakliye sigortasını yüklenen sigorta şirketi eksperi (sigorta şirketi eksper bulundurmak istediği takdirde). Fiziksel muayene heyeti TRT'ye gelmiş bulunan koli listeleri ve sair evraka göre ekspertiz muayenelerini yapacak ve bu hususu bir tutanakla tespit edecektir. Yapılan ekspertiz sonunda; a) Yüklenici kendisine ait ambalajlama ve sair kusurlardan dolayı, hasarlı veya noksan çıkan malzeme veya teçhizatın yerine yenisini nakliye, sigorta, gümrük, fon, katma değer vergisi ve diğer her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere bedelsiz olarak en kısa zamanda ve en seri vasıta ile sevk edip TRT'ye teslim etmek zorundadır. 16

17 b) Sigorta şirketini ilgilendiren hasar, noksanlık ve sair hususların tespiti halinde gerekli döviz TRT tarafından temin edilmek şartıyla, söz konusu hasarlı, kusurlu ve noksan malzemenin yerine yenisi aynı fiyat ve şartlarla en kısa zamanda TRT'ye sevk edilecektir. Kontrol Teşkilatı Kontrolleri ve Görevleri (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde kısmi teklife açık 1,2,3 ve 5. Kısımların her biri için) Yüklenici montaja başlama tarihini İdareye 10 gün öncesinden bildirecektir. İdare, yüklenicinin montaj tarihini bildirmesinin ardından, sözleşme konusu işin ara kontrolleri için, idare içinden en az üç (3) kişiden oluşan bir kontrol teşkilatı kurar. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı aşağıda verilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Sözleşmeye bağlanan her türlü mal/iş, kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, kontrol teşkilatının bu husustaki yazılı tebligatı tarihinden başlamak üzere iş süresi içinde bu malzemeyi yenisi ile değiştirmek zorundadır. Kontrol teşkilatı, sözleşme dokümanında belirtilen özelliklerden daha iyi özelliklere sahip olması ve yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla işe ilişkin herhangi bir değişiklik talebinde bulunabilir. Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder. İşyerinde, işin sözleşme ve eklerine ve iş programına uygun olarak yapılmasını temin ve bunun kontrolü için idarenin sözleşmesinde belirlediği kayıtlar, yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur. Yüklenici bu kayıtları ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. Yüklenici, bu belgeleri imzalamış olmakla, doğruluğunu kabul etmiş olur. Bu belgeleri imzalamaz veya ihtirazı kayıtla imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, kayıt ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, on (10) gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenerek kayıtlara eklenir. Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici, işin tamamlandığını idareye yazılı olarak bildirecektir. Söz konusu işin son incelemesi kontrol teşkilatınca yapılır. Bu inceleme sonucunda kontrol teşkilatı işlerin mevcut haliyle sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, işin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabileceğini idareye bildirir. 17

18 Ancak, kontrol teşkilatı tarafından işte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse, bu durum idareye bildirilir ve geçici kabul çalışmalarına başlanmaz. İşin süresi içerisinde eksiklik giderildiği takdirde, kontrol teşkilatının müspet raporunun İdarece onaylanmasının ardından kontrol teşkilatının görevi sona erer ve geçici kabul aşamasına geçilir. Geçici Kabul Muayeneleri Sözleşme konusu teçhizatın geçici kabul muayeneleri; Teçhizatın teslim edilmesinden sonra, TRT tarafından teşkil edilecek bir komisyon tarafından yapılacaktır. Geçici kabul komisyonu, bütün techizatın nicelik, nitelik, malzeme, imalat, konstrüksiyon, montaj bakımlarından sözleşmeye uygun, tam ve mükemmel bir halde işlemekte olduğunu tespit için gerekli göreceği bütün muayene ve tecrübeleri yapar. Geçici kabul muayeneleri sonunda techizat kabule şayan görülür ve bulunabilecek noksanlar sistemin çalışmalarına engel teşkil etmez ve eksik malzeme, teçhizat ve kusurlu işlerin tutarı sözleşme bedelinin %5 (yüzdebeş)'ini geçmezse geçici kabul yapılabilir. Yüklenici, eksik olan hususları geçici kabul raporunda belirtilen süre içinde temin ve monte etmekle yükümlüdür. Geçici kabul muayeneleri sırasında sistem kabule şayan görülmezse, geçici kabul yapılmaz. Yüklenicinin hata ve noksanlarını giderdikten sonra geçici kabule hazır olduğunu İdareye yazılı olarak tekrar bildirmesini müteakip geçici kabul muayenelerine tekrar başlanır. Bu defa geçici kabul yapıldığı takdirde, raporun İdarece onaylandığı tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Buna rağmen yine geçici kabul yapılmazsa, geçici kabul için bu maddede yukarıda yazılı esaslar çerçevesinde hareket edilir. Taahhüt konusu iş için geçici kabulden önce İdare elemanları tarafından her ne şekilde olursa olsun herhangi bir belge verilmiş olması, İdarenin geçici kabul sırasında tespit edilen sözleşmeye aykırı hususlar ve noksanlar hakkında taleplerde bulunmasına ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Kesin Kabul Muayeneleri Garanti süresi sonunda yüklenicinin talebi üzerine TRT' ce kurulacak bir komisyon vasıtasıyla kabul muayenelerine başlanır. Kabul muayenesinde geçici kabulde yapılan muayene ve tecrübelerden gerek görülenleri tekrar edilerek teçhizat ve malzemenin teknik vasıflarının değişip değişmediği tespit edilir. Kabul komisyonu garanti süresindeki çalışma durumunu ve arızaları göz önüne alarak lüzumlu gördüğü bütün muayene ve ölçüleri yapar. Bu muayeneler sonunda komisyon tarafından hazırlanan müspet raporun TRT tarafından onaylanmasıyla kabul işlemi tamamlanır. Kabul muayenelerinde sözleşme ve eklerindeki şartlara uymadığı tespit edilen teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen unsurları, TRT'ce tayin edilen süre içinde her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür. Bu şekilde değiştirilen unsurların her türlü gümrük, fon, katma değer vergisi, nakliye, sigorta gibi masrafları yükleniciye aittir. Ancak; yüklenici idarenin talep ettiği süre içinde arızayı gidermezse, idare bu arızayı kendisi gidermekte veya üçüncü kişilere gidertmekte serbesttir. Bu iş için idarenin yaptığı masraflar yükleniciye aittir. Ancak tespit edilen kusur ve noksanlıklar teçhizatın mükemmel bir şekilde çalışmasına engel teşkil etmezse TRT, kendisinin tayin edeceği bir nefaset farkını yükleniciden kesmek suretiyle kabul yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir. 18

19 36.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. Madde 38- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 3(üç) gün içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. Madde 39- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 41- Garanti ve Bakım, Onarım Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların geçici kabulünden sonra asgari 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini Garanti süresi sonrası yedek parça temininde malzeme ile gerektiği takdirde bakım ve onarım ile ilgili ödeme idarece yapılacaktır Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak 19

20 zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. Madde 42- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: (a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin yirmi (20) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; (a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, (b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, (c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Fesih Tarihinin Belirlenmesi sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin 20

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/63973 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181977 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/46940 BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir taraftatürkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI. SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI. SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/3369 SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir taraftatürkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/14670 SİPARİŞ NO : SPDB1-13-İH-29110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri)

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/181707 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/100 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup,

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, 1 BTD.07(DIŞ)2009/102 MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐNĐN SATIN ALINMASINA ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/2325 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/102 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) 1 Sipariş No : BTDB7-14-IH-43753 KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/85301

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 189722 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2009-110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/61143 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109 ORAN/ANKARA olup, Faks No

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109 ORAN/ANKARA olup, Faks No DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA ÜNİTESİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/68281 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/50 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra İdare veya Kurum

Detaylı

1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) 1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/125785 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI

EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI EK-3 EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/119043 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-86 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :...olup, Elektronik Posta Adresi (Varsa) :... dır.

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :...olup, Elektronik Posta Adresi (Varsa) :... dır. 100 + 600 kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/108764 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/112281 SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007-72303 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/19606 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

BTDB5-11-IH-7261 SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

BTDB5-11-IH-7261 SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2011/137248 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA K BLOK A VE B STÜDYOLARI SES, VİDEO TEÇHİZATI İLE MONTAJ MALZEMESİNİN TEMİNİ VE MONTAJI İLE EĞİTİMİNİ İÇEREN ALIM İHALESİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1-Sözleşmenin

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g)

ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g) ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g) İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/191233 Sipariş Numarası :BTDB7-12-IH-24770 Madde 1-

Detaylı

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91998 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/335304 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

EK: 5. Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/104531 SİPARİŞ No: SD.01(İÇ)2009/81

EK: 5. Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/104531 SİPARİŞ No: SD.01(İÇ)2009/81 EK: 5 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 200 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/45324 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Detaylı

VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/516596 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup,

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup, YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GRAFİK ANİMASYON SİSTEMİ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) 400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/41280 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2009/40624 SİPARİŞ NO : SD.01.(DIŞ) 2009-33 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL

Detaylı

EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/501899 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-66 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/10070 B STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/83756 İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI İHALE KAYIT NO: 2016/523699 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak

Detaylı

NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/532117 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2010/104 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta.

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G

FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G 1 İHALE KAYIT NO: 2017/109038 SİPARİŞ NO: VİDB1-17-IH-68567 FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin edilerek kasalara montajı ve iki adet kasanın söz konusu

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI

KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/2307 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/111

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi :...olup, Faks No :...

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi :...olup, Faks No :... BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/02 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra İdare veya Kurum

Detaylı

TRT DIŞ YAYINLAR RADYO YAYIN ve PRODÜKSİYON STÜDYOLARI ile ANAKUMANDA SİSTEMİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT DIŞ YAYINLAR RADYO YAYIN ve PRODÜKSİYON STÜDYOLARI ile ANAKUMANDA SİSTEMİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT DIŞ YAYINLAR RADYO YAYIN ve PRODÜKSİYON STÜDYOLARI ile ANAKUMANDA SİSTEMİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/164350 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

İHALE KAYIT NO:2017/ SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178

İHALE KAYIT NO:2017/ SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178 1 İHALE KAYIT NO:2017/211416 SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI

EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/85803 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-65 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01

İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01 1 İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2013/ SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934

İHALE KAYIT NO: 2013/ SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934 1 İHALE KAYIT NO: 2013/192650 SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası) : 2013/58983 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-13-IH-31712 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare

Detaylı

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): Birim Fiyat Mal

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

2x200 kva MONOBLOK VEYA 400 kva MODÜLER KGK SÖZLEŞME TASARISI

2x200 kva MONOBLOK VEYA 400 kva MODÜLER KGK SÖZLEŞME TASARISI 2x200 kva MONOBLOK VEYA 400 kva MODÜLER KGK SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/96544 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI 2 YILLIK LİSANSLI YAZILIM HİZMETİ KİRALANMASINA AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/87239 AĞ TABANLI SAKLAMA ALANI ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. ANKARA RADYOSU VE ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN RADYO UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

RESİM MASASI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

RESİM MASASI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/194661 RESİM MASASI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT PRODÜKSİYON STÜDYOLARI İHTİYACI LED IŞIK KAYNAKLARI SATIN ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI. (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/430721

TRT PRODÜKSİYON STÜDYOLARI İHTİYACI LED IŞIK KAYNAKLARI SATIN ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI. (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/430721 1 / 19 SPSDB7-16-IH-67087 TRT PRODÜKSİYON STÜDYOLARI İHTİYACI LED IŞIK KAYNAKLARI SATIN ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/430721 (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu

Detaylı

TRT World Kanalı Kodek Alımı SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...

TRT World Kanalı Kodek Alımı SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi... TRT World Kanalı Kodek Alımı SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/10518 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare veya

Detaylı

Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece te

Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece te TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/87518 Birim

Detaylı

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/189038 Madde

Detaylı

TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) EK-1-2 TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010 / 511656 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

SÖZLEŞME (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

SÖZLEŞME (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/185519 SÖZLEŞME (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

RAK TİPİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO-7 KARTUŞ OKUYUCU ALIMI. BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

RAK TİPİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO-7 KARTUŞ OKUYUCU ALIMI. BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) RAK TİPİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO-7 KARTUŞ OKUYUCU ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/12188 BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

xled DLP VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

xled DLP VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/74239 xled DLP VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DOĞAN KASAROĞLU STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

DOĞAN KASAROĞLU STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/7394 DOĞAN KASAROĞLU STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

BÜYÜK LENS ADAPTÖRÜ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

BÜYÜK LENS ADAPTÖRÜ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/56032 BÜYÜK LENS ADAPTÖRÜ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare veya

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR CİHAZI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR CİHAZI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) BTDB6-12-IH-17465 10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR CİHAZI BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/143309 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. MEVCUT İNTERKOM SİSTEMİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İHALESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası) : 2015/ 58863 SİPARİŞ NO : SPDB1-15-IH-53542 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak

Detaylı

HABER VE DIŞ ÇEKİM AMAÇLI AKTÜEL KAMERA, LENS, TRİPOD VE AKSESUARLARI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

HABER VE DIŞ ÇEKİM AMAÇLI AKTÜEL KAMERA, LENS, TRİPOD VE AKSESUARLARI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) HABER VE DIŞ ÇEKİM AMAÇLI AKTÜEL KAMERA, LENS, TRİPOD VE AKSESUARLARI ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/526734 BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı