AKİB ADANA İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Transkript

1 AKİB ADANA İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Akdeniz İhracatçıları Birliği (Bundan sonra AKİB diye anılacaktır) ile diğer tarafta..(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. MADDE 2- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 2.1. AKİB adresi: Tel.No: Faks No: Yüklenicinin adı: Yüklenicinin tebligata esas adresi: Tel.No: Faks No: Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. MADDE 3-İŞİN ADI,YAPILMA YERİ, KONUSU MİKTARI ve SORUMLULUKLAR: 3.1.İşin Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Emek Mahallesi Güney Sanayi Evleri 10. Sok. No:10 ADANA adresinde yapımı planlanan Bakım Onarımı götürü sabit bedel yapım işidir. 3.2.İşin Yapılma Yeri: Emek Mahallesi Güney Sanayi Evleri 10. Sok. No:10 ADANA 3.3.İşin Konusu, Miktarı ve Sorumluluklar: Adana İrtibat Bürosu bakım onarımı ile ilgili Proje, Genel Teknik Şartname ve Mahal listelerine uygun olarak yapılacak, İnşaatta kullanılacak malzeme ve detaylar ile ilgili tüm bilgiler şartname ve mahal listesi eklerine ve iş programına uygun olacak şekilde tüm imalatlar AKİB tarafından görevlendirilecek kontrolörlerin onayı alınarak yapılacaktır Ekli şartnamelerde ve mimari projelerde teknik özellikleri belirtilen bakım onarım işi için binada oluşabilecek tamiratlar ve sayılmayıp proje ve eklerine göre binaların kullanılır halde teslimi için gereken tüm malzeme nakliye ve işçilikler temin edilip yapılacak ve tüm bu işler yapının ilgili proje ve şartnamelerine uyulmak şartı ile kullanılır halde götürü bedelle yapılacaktır. 1

2 3.3.2.İnşaatlarda kullanılacak tüm malzeme, araç gereç, iş makineleri, işçilikler, tüm bunların iş sahasına nakli ve montajlar ve korunması, elektrik ve su giderleri ve tüm sorumluluklar yükleniciye aittir Yapıda kullanılacak olan tüm malzemeler TSE, EN, ISO standartlarına uygun olacak olup, AKİB tarafından görevlendirilecek kontrolörlerce malzeme onayı verildikten sonra ilgili mahal listesine göre uygulanacaktır Sözleşme bedeli işin anahtar teslimi maliyet bedelidir. Bazı kalemlerin mahal listesinde ve projede unutulmuş olması anahtar teslimi fiyatının değişmesi için neden olmayacaktır. İnşaatlar projelerine ve istenilen şartlara uygun olarak her şeyi ile kullanıma hazır şekilde yüklenici tarafından AKİB e teslim edilecektir Yüklenici teklifini verirken ekli proje, şartname ve mahal listelerini inceleyerek, eksik bulduğu iş kalemlerini varsa ilave edecek ve götürü bedel bu esasa göre verilmiş olacaktır. Herhangi bir gerekli imalat için yüklenici bunun sözleşme fiyatına dahil olmadığını iddia edemeyecektir. MADDE 4-SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER: 4.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, stopaj, resim ve harç giderleri ile işçilerin tüm hak ve alacakları yükleniciye ait ve sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, AKIB tarafından yükleniciye hak edişle birlikte ödenir. 4.2.Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla ilgili diğer giderler yükleniciye aittir. 4.3.Yapılacak işler için gerekli malzeme, nakliye, çalıştırılacak iş makineleri, gerekli ekipman ve aletler ile işçilik, işçilerin hak ve alacakları yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu hususta AKIB ce belirlenen denetim teşkilatı ile mutabakat esastır. MADDE 5-ÖDEMELER ve SÖZLEŞME BEDELİ: 5.1.Yüklenici hizmet için tuttuğu işçilerin ücretlerini, vergisini, sigortasını, tüm hak ve alacaklarını zamanında ve eksiksiz ödeyecektir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 5.2.Yüklenici 3.maddedeki ve tüm sözleşme kapsamındaki işleri, işbu sözleşme ve ekleri şartnamelere uygun şekilde KDV hariç aşağıdaki bedelle yapmayı kabul etmiştir: TOPLAM - ( YeniTürkLirası) 5.3.Madde 5.1 de sözü geçen evraklar AKİB e ibraz edildikten, AKİB ce belirlenen denetim teşkilatı ile mutabakata varıldıktan ve AKİB ce onaylandıktan sonra hakediş ödemeleri iş tesliminde geçici kabulden sonra yapılacaktır Hakedişler onay sonrası fatura mukabilinde, 10 gün içinde yükleniciye ödenecektir. 5.4.Yüklenici, her türlü hak ediş ve alacaklarını AKİB in yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 2

3 MADDE 6-TEMİNAT ve SİGORTA: 6.1.Bu işin kesin teminat miktarı en az.-tl dir( TürkLirası) Yüklenici..-TL( ) kesin teminat vermiştir. 6.2.Teminatın teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, süresiz kesin teminat mektubu olarak verilmesi gerekmektedir. 6.3.Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek idarece belirlenen denetim teşkilatı ile kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı AKİB e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve SGK ilişiksiz belgesi getirilmesi ile kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat mektubu yükleniciye iade edilir. 6.4.Yüklenicinin bu iş nedeni ile AKİB e ve SGK ya olan borçlarının kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. 6.5 Kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde AKİB e gelir kaydedilir. 6.6.Her ne suretle olursa olsun, AKİB ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 6.7.Yüklenici, işyerlerindeki kendisine ait her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek; deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde işe başlamadan önce (all risk) sigorta yaptırmakla yükümlüdür. MADDE 7-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR: 7.1. İş bitiminden sonra geçici olarak işin kabul tutanağı tutulur. Sözleşmeye göre yapılması gereken hususlar ile verilmesi gereken belgeler incelenir. Varsa eksik belgeler, bununla ilgili yükleniciye süre verilir. Belgeler tamamlanmadığı takdirde hakediş ve teminat ödenmez ve geri verilmez Hakediş ödemesinin yapılabilmesi için işin bittiğine dair geçici kabul tutanağının yapılması gerekir. MADDE 8-GEÇİCİ VE KESİN KABUL : 8.1. Yapılan işler, AKİB ce verilecek talimat üzerine denetim teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa AKİB ce geçici kabul komisyonu oluşturulur. Kabul 3

4 komisyonu gerçekleştirilen işlerin nevini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Yapılan incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde Geçici Kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Komisyon, incelemeler sonucunda kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, bunların bedelini ve görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. Tespit edilen eksiklikler belirtilen sürede bitirilmez ise, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, madde 10.6 da belirtilen günlük gecikme cezası uygulanır. AKİB in süresinde giderilmeyen kusurların bedellerini Yüklenicinin hesabından kesme hakkı saklıdır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Teminat süresi bir takvim yılıdır. Yüklenici işlerin, teminat süresi içerisinde bakımını yapmak ve tümünü iyi şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak, yüklenicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kesin kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler tamamlanması için gerekli olan süre de belirlenerek, yükleniciye tebliğ edilir. Tespit edilen eksiklikler belirtilen sürede bitirilmez ise, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmede belirtilen günlük gecikme cezası uygulanır. Kusur ve eksikliklerin yüklenici tarafından giderildiği AKİB ce tespit edildiğinde kesin kabul işlemi sonuçlandırılır Kabul komisyonu, yüklenici başvurusu ile AKİB in kendi adına tayin ve teklif edeceği kişilerden oluşturulur. Geçici ve kesin kabulde ayrıca yüklenici veya vekili hazır bulundurulur. Tebligata rağmen, kabulün yapılacağı gün ve saatte yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise, durum tutanak ile AKİB ce tespit edilerek, kabul işlemi gıyaben tamamlanır. MADDE 9- TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ: 9.1. Sözleşme yapıldıktan sonra; yüklenicinin taahhüdünden vaz geçmesi veya taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi, veya işi süresinde bitirilmemesi durumlarında, AKİB in en az 10 gün süreyle ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhidin borcuna mahsup edilmez. 4

5 MADDE 10-İŞ PROGRAMI, İŞİN SÜRESİ, TEKNİK PERSONEL: 10.1.Yüklenici sözleşmenin imzalandığının AKİB tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde sözleşmede belirtilen işleri dikkate alarak; iş kalemlerini ve iş gruplarını, imalatı ve iş miktarlarını gösterir ayrıntılı iş programını hazırlayarak onaylanmak üzere AKİB e teslim edecektir. En geç 10 gün içerisinde de işe başlanılacaktır İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda AKİB ce belirlenen denetim teşkilatı ile yüklenici, birlikte iş programı yapacak ve AKİB e onaylatacaktır İşin teslim süresi, sözleşmenin imzasını müteakip en fazla 100 takvim günü olacaktır Koordineli çalışma gerektiren işler için; yüklenici ilave süre talep edebilir, ancak ilave ödeme talebinde bulunamayacaktır Yüklenicinin, AKİB ce verilen süre hariç iş zamanında bitirilmediği taktirde geçen her takvim günü için, yüklenicinin hakedişinden, ihale bedelinin binde biri (%01) tutarında gecikme cezası kesilecektir. Gecikme cezası, müteahhide hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hak edişlerden kesilir. Bu cezalar hak edişlerden karşılanmadığı takdirde müteahhitten ayrıca tahsil edilir. Sözleşmenin feshi neticesi teminatın irat kaydedilmesi halinde aynı işlem uygulanır. MADDE 11-DENETİM TEŞKİLATI VE SORUMLULUĞU 11.1.Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye AKİB in görevlendirdiği denetim teşkilatında bulunan teknik elemanların isimleri bildirilecektir. Bu elemanların izinli veya raporlu olması durumunda AKİB ce yerine görevlendirilecek personeller aynı derecede yetkili/sorumlu olacaktır İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince AKİB ce görevlendirilecek denetim teşkilatı tarafından yapılacaktır. Denetim teşkilatının sözleşme ve eklerine uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki işin denetim teşkilatının denetiminde yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünü ile projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. MADDE 12-SÖZLEŞMENİN EKLERİ: 12.1.İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, sözleşme hükümleri esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. - Sözleşme - Teklif Verme Şartnamesi, - İdari Şartname, 5

6 - Teknik Şartnameler, Mahal listesi, Mimari Görselleştirmeler - Uygulama projeleri ve ekleri. - İhale Konusunu kapsayan tüm kanun ve yönetmelikler, 12.3.Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. MADDE 13-FİYAT FARKI: 13.1.Fiyat farkı verilmeyecektir. MADDE 14- İŞİN DEVRİ, ALT YÜKLENİCİ : 14.1.Yüklenici hiçbir suretle işi kısmen veya tamamen AKİB in izni olmadan başkasına devredemez İşin özelliği nedeni ile yüklenicinin alt yükleniciyle çalışmak istemesi halinde, mutlaka AKİB in izni alınacaktır. Alt yüklenicinin yapmış olduğu işler nedeniyle doğabilecek sorunlardan direk olarak yüklenici sorumlu olacaktır. MADDE 15- ZARARDAN SORUMLULUK: 15.1Yüklenici, Personellerin çalışma esnasında meydana getirdiği zarar ve hasarı tazminle sorumludur Hizmetin ifasında gerek ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi bir nedenle meydana gelebilecek tüm kazalardan yüklenici sorumludur Yüklenici görevin yerine getirilmesi esnasında çalıştırdığı personellerin 3. Şahıslara ve AKİB e verdiği zararı tazminle sorumludur. MADDE 16- YÜKLENİCİNİN PERSONELLERE KARŞI YÜKÜMLÜLÜK VE MÜKELLEFİYETLERİ İLE YASAL VE AKDİ SORUMLULUKLARI: 16.1.Yüklenici iş ve sosyal güvenlik yasası ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün işverene yüklediği tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin istihdam edeceği personelin iş ve Sosyal Sigortalar Kurumu yasaları gereğince her türlü mali ve cezai yükümlülükleri kendisine ait olacaktır Yüklenici, yapacağı çalışmalarda gerekli olan, Teknik Emniyet ile işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacaktır. Bu konuda yasal hükümler ve genelgeler geçerlidir Yüklenici, şartname konusu iş nedeni ile çalıştırdığı işçilerden dolayı, yasaların kendisine yüklemiş olduğu yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. İşçilerin hizmet akdinin feshinden dolayı ödenecek ihbar, kıdem tazminatı, para cezası, yıllık ücretli izin, fazla mesai ücreti gibi ödemeleri, kısaca işçilerin tüm hak ve alacakları yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarına çalışma koşullarına göre, iş güvenliği eğitimi vermekle, yapılan işin gerektirdiği koruyucu malzemeyi imza karşılığı teslim etmekle ve kullanımını denetlemekle 6

7 yükümlüdür. Yüklenici, elemanlarının uğrayabileceği iş kazasından, bu işte çalışması esnasında hastalığa tutulduğu tıbben ve hukuken kanıtlanan meslek hastalığından ve ayrıca yüklenicinin uyması gereken yasalara uymamasından doğacak hukuki ve cezai sorumluluk ile her türlü yükümlülüklerden bizzat sorumludur. İş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile kazaya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan elemanın ve ya vefatı halinde, hak sahiplerinin iş kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Borçlar Kanununa göre maddi ve manevi tazminat taleplerinden, SGK nın rücu tazminatı taleplerinden, iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu na İş Yasasının işverenlere yüklediği yükümlülüklere uymamaktan doğacak her türlü hukuki, cezai ve parasal yükümlülük getiren sorumluluk yükleniciye aittir. Bu yükümlülüklerden dolayı, AKİB her türlü maddi manevi tazminat, idari para cezası, gecikme zammı, gecikme cezası ve bunların varsa yargı giderleri, avukatlık ücretleri, faizleri ile birlikte ödemek zorunda kaldığı takdirde yaptığı ödemeleri %50 si kadar fazlası ile birlikte yükleniciden tahsil eder. Sözleşme süresince, firma elemanının iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığı halinde, hukuki ve cezai davalar kesinleşip, ödemeler tamamlanıncaya kadar yüklenicinin kati teminatı sözleşme sona erse bile iade edilmeyecektir Yüklenici, 506 sayılı Kanun hükümlerine göre çalıştırmaya başladığı işçilerin, işe giriş bildirgelerini, kendi işyeri üzerinden yasal süresi içinde verecektir. Sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır. İşin özelliği nedeni ile yüklenicinin alt yükleniciyle çalışmak istemesi halinde, mutlaka AKİB in izni alınacaktır. Alt yüklenicinin yapmış olduğu işler nedeniyle doğabilecek sorunlardan ve yukarıda belirtilen hususlardan direk olarak yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici her ay stopaj vergisi tahakkuk ve tahsil makbuzları ile SGK ya verilmesi gereken aylık prim bildirgeleri ile prim makbuzları ve isim listelerinin birer kopyalarını AKİB e verecektir. Yüklenici her ay işçilerin bordrolarından bir suretini AKİB e verecektir Yüklenicinin veya elemanlarının, AKİB in maliki bulunduğu, makine ve teçhizat ile üçüncü kişilere ve de AKİB personeline, vereceği her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. AKİB, yüklenicinin sebep olduğu zararı ödese dahi, %10 aylık faizi ile birlikte yüklenicinin istihkakından, yetmediği takdirde teminatından, buda yetmez ise, yükleniciden ayrıca bir mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tahsil eder. MADDE 17- SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI: Aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilebilir Doğal afetler Kanuni grev Genel salgın hastalık Kısmi veya genel seferberlik ilanı AKİB tarafından uygun görülebilecek nedenler Yukarıda belirtilen hallerin kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için durumun; 7

8 Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, Meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin AKİB e yazılı olarak bildirimde bulunması, Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, AKİB tarafından kabul edilmesi, zorunludur. MADDE 18- YENİ İMALATIN KAPSAMA İLAVESİ KAPSAMDAN İMALAT ÇIKARTILMASI: 18.1.Kapsama ilavesi gereken iş kalemleri çıktığı takdirde; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun 24. maddesi esasları ile ihale dokümanları hükümleri çerçevesinde, ilave işlerin bedelleri (Yüklenici tarafından verilmiş olan teklif göz önüne alınarak) AKİB ve yüklenicinin karşılıklı mutabakatı ile (ihaleye çıkılan yılın bayındırlık birim fiyatları ve piyasa fiyatları çerçevesinde) yaptırılabilecektir Kapsamdan çıkartılması gereken iş kalemleri olduğu taktirde, yüklenici tarafından verilmiş olan keşif özeti göz önünde bulundurularak hakediş tutarından düşülür. MADDE 19-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 19.1.Yüklenici firma, sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği nin belge, tutanak, yazılı bildirim ve diğer evrakın doğruluğunu kabul eder, işbu sözleşmede belirtilen hizmetle ilgili iş ve işlemler nedeniyle ortaya çıkacak ihtilafların hallinde Mersin Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme hükümleri, tarafların anlaşarak tespit etmiş olduğu 19 (ondokuz) maddeden ibaret olup, imza tarihinde yürürlüğe girer../../.. YÜKLENİCİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 8