Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/ T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özelliği ve miktarı belirtilen mallar/hizmetler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim Son Başvuru Tarih ve Saati : :00 Teklif Başvuru Yeri : MAÜ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Teslimat Yeri : MAÜ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Teklif Türü : Birim Fiyat İletişim : Telf ve Fax dahili 1263 irfankolay@artuklu.edu.tr İSTEKLİLER HİZMET BİNALARINDA ÖLÇÜ ALIP FİRE PAYINI HESAP EDEREK FİYAT VERECEKLER. İHTİYAÇ LİSTESİ S.N. MAL/İŞİN ADI,CİNSİ VE ÖZELLİĞİ MİKTARI KDV HARİÇ BİRİM FİYAT KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Kabala Hizmet Binası 176 mt 2 2 Merkezi Kütüphane Binası 300 mt 2 3 Savur Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası 150 mt 2 4 İslami İlimler Fakültesi C, K ve L Blokları 744 mt 2 5 Isı Merkezi Kampüs 30 mt 2 TOPLAM NOT : 1. Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 2. Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek fiyatlar ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. 3. İlgili Mevzuat uyarınca İsteklinin yasaklı olup olmadığının öğrenilebilmesi için (Vergi/T.C No-Ünvanı-Türü(A.Ş,LTD gibi)-adres- Telefon Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür. 4. Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. 5. Malzemelerle ilgili her türlü ulaşım, montaj ve nakliye yükleniciye aittir. 6. İstekliler perdenin bir numunesini idareye gösterek idare onayından sonra işi yapmaya başlayacaktır. EKLER : 1- Teknik Şartname 2- Sözleşme Taslağı e-imzalıdır Selim ÖNCÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mevcut Elektronik İmzalar SELİM ÖNCÜ (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı) 26/07/ :35 Evrakı Doğrulamak İçin :

2

3

4 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK OLAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BAĞLI BİRİMLERİ HİZMET BİNALARININ ZEBRA PERDE ALIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Bundan böyle idare diye anılacaktır) ile diğer tarafta (Bundan böyle yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara Ait Bilgiler 2.1. İdarenin Adı ve Adresi Tel No : Faks No : : M.A.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, E-Posta Adresi : idari@artuklu.edu.tr Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi MARDİN 2.2. Yüklenicinin Adı Soyadı ve Tebligat Adresi Tel No : Faks No : E-Posta Adresi : : 2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bağlı ikincil mevzuatı ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 4- İşin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı Ve İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri 4.1. İşin Adı : Zebra Perde alım ve montaj işinin işleri İşin Niteliği, Türü, Miktarı: Taktırılacak Zebra Perde Yerleri ve Metrajı. a) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Kabala Hizmet Binası : mt 2 b) Merkezi Kütüphane Binası : mt 2 c) Savur Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası :. mt 2 d) İslami İlimler Fakültesi C,K ve L Blokları :. mt 2 d) Isı Merkezi Kampüs :. mt 2 Yüklenici yukarıda yazılı birimlerin pencere ölçümlerini aldıktan sonra varsa fire payını metraja dahil etmeden fiyatını buna göre verecektir. Takılan metraj ile fatura metrajı birbirini tutacaktır İşin Yapılma Yeri: Mardin Artuklu Üniversitesi merkezi kampüs alanı merkez kütüphane binası, İslami ilimler fakültesi C,K, ve L blokları ve Kabala Belediyesi eski binası Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Savur Meslek Yüksekokulu-Savur. Madde 5- Sözleşme Türü, Bedeli ve Süresi 5.1. Sözleşme Bedeli..mt 2 x..tl=..tl (. TL) 5.2. Sözleşme Türü : Birim Fiyat Bedelli Sözleşme

5 5.3. Sözleşme Süresi : 25 Gün Madde 6- Sözleşmenin Ekleri İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Madde 7- Zebra perde alım İşinin Başlama Ve Bitirme Tarihi İşe Başlama Tarihi İşi Bitirme Tarihi :./.2017 :./.2017 Madde 8- Ödeme Yeri Ve Şartları 8.1. Ödemenin Yapılacağı Yer: MARDİN ARTUKLU ÜN. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 8.2. Ödeme Şartları: İdare tarafından görevlendirilecek kontrol görevlileri eşliğinde perde takılması işi yapılacak olup, daha sonra oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu marifetiyle işin fenne ve usule uygun olarak yapıldığının tespit edilmesi neticesinde 15 gün içerisinde ödeme yapılacaktır Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı: Bu iş için fiyat farkı ve avans ödenmeyecektir DAMGA VERGİSİ, SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ İLK ÖDEMENİN TAHAKKUKU ÜZERİNDEN KESİLECEKTİR. Madde 9- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi ise sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde 10- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Madde 11- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Yüklenici İdareye ait belirtilen binalarda zebra perde takılması aşağıda yazılı işleri yapacaktır. Perde takma işlemi aşağıdaki sıraya göre takılacaktır. a) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Kabala Hizmet Binası b) Merkezi Kütüphane Binası c) Savur Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası d) İslami İlimler Fakültesi C,K ve L Blokları Madde 12- Kesin Teminat Miktarı Ve İadesine İlişkin Şartlar Kesin Teminat Alınmayacaktır. Madde 13- Garanti Ve Bakım, Onarım Söz konusu binaların perde işi teslim tarihinden itibaren 2 yıla kadar yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Bu süre içerisinde imalattan doğacak her türlü kırılma, solmaya karşı yüklenicinin perdelerin onarımının yapılması gerekirse yeni baştan takması gerekecektir. Madde 14- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar İdare tarafından sözleşmenin 16 ıncı maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden on binde (0,02) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih edecektir. Madde 15- Mücbir Sebepler Ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları

6 16.1- Mücbir sebepler dışında yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu nun 10.Maddesinde belirtilen sebeplerdir. Madde 16- Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde idarece yapılacaktır. Madde 17- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları Mal alım İşleri İhalelerine ait Tip Sözleşmenin değişiklik ile ilgili maddesinde, belirtilen şartlar dışında sözleşmede değişiklik yapılamaz. Madde 18- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Genel hükümleri uygulanır. Madde 19- Diğer Hususlar 1-Binaların perde montajı sırasında doğacak her türlü bakım onarım boya yapım işleri yükleniciye aittir. 2- Montaj sırasında binalarda oluşacak olan hasarların giderilmesi işçilik ve her türlü oluşabilecek olumsuz iş artışları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3- Perdeler takılırken gerekli olan nakliye, merdiven, asansör ve diğer alet edevatları temini yükleniciye aittir. 4- Perdelerin rengi her bina için, binanın idaresinin onayı alınarak belirlenecektir. 5- Yüklenicinin idareye sunduğu numune kalitesinin altında olan perdeler kabul edilmeyecektir. Madde 20- Anlaşmazlıkların Çözümü Anlaşmazlıkların çözümü konusunda MARDİN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 21- Yürürlük İş bu sözleşme 21 Maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra../../2017 tarihinde bir nüsha olarak taraflarca imza altına alınmıştır. İDARE YÜKLENİCİ