Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/78855 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara iliģkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:ESKĠ Genel Müdürlüğü b) Adresi:ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI 26160 ODUNPAZARI ESKĠġEHĠR c) Telefon numarası:2223243020 ç) Faks numarası:2223243859 d) Elektronik posta adresi(varsa):planlama@eskisehir-eski.gov.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):... 2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - ĠĢin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 3.1. İşin adı : Ilıca Göleti Dolu Savak ĠnĢaatı, Ġçmesuyu Depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat ĠĢleri 3.2. İşin yapılma yeri: ESKĠġEHĠR 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
Sıra No ĠĢ Kalemi No 1 15.001/1A 2 15.001/2B 3 15.006/1A 4 15.006/2B 5 15.010/4B 6 15.014/4A Açıklama Birimi Miktarı Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve m³ gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle 1062,31 atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) (Serbest Kazı) Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, m³ siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum 1939,10 ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) (Geniş Derin Kazı) Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, m³ 517,50 şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar v.b. zeminler) (Serbest Kazı) Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, m³ 482,60 ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar v.b. zeminler) (Geniş Derin Kazı) Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı m³ 16806,30 taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) (Geniş Derin Kazı) Makine ile (patlayıcı madde kullanılmadan) sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, m³ 25,10 trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri) (Serbest Kazı)
7 15.014/5B Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, m³ 142,00 andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar v.b. zeminler) (Geniş Derin Kazı) 8 15.140/2 Temel Tabanına El İle Tuvenan Kum Çakıl Serilmesi ve Sıkıştırılması m³ 152,90 Ocak taşından kırılıp elenerek elde 9 edilen 70-150 mm temel malzemesinin 15.140/İB-6h m³ makine ile balçık zeminlerdeki hendek 11444,90 tabanına gömülmesi Satın alınan ve beton pompasıyla 10 16.055/A basılan, basınç dayanım sınıfı C 8/10 (BS 8) olan hazır beton dökülmesi m³ 537,60 (beton nakli dahil) Satın Alınan ve Beton Pompasıyla 11 16.059/1A Basılan, Basınç Dayanım Sınıfı C 30/37 m³ (BS 30) Olan Hazır Beton Dökülmesi 3568,10 (Beton Nakli Dahil) Satın Alınan ve Beton Pompasıyla 12 Basılan, Basınç Dayanım Sınıfı C 30/37 16.059/1A-1 m³ (BS 30) Olan Hazır Beton Dökülmesi 2205,00 (30 km Beton Nakli Dahil) Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 13 18.071/1/MK cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım m² 187,40 tuğla duvar yapılması 14 Yatay delikli fabrika tuğlası 18.071/2/MK (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento m³ 100,80 harçlı duvar yapılması 15 18.183/1 Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması m³ 254,80 16 Beton duvarlarda, A (20/5) tipi 1 kalite 18.500/İB-6 PVC Conta mt 830,00 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı 17 19.046/3 polimer bitümlü örtülerle, iki kat su yalıtımı yapılması (%5 eğime kadar m² 545,00 geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmış teras çatı v.b. (-5 C soğukta bükülmeli)) 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ekstrüde polistren 18 19.055/C1 (XPS) köpük ısı yalıtım levhaları ile dış m² duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) 201,00
19 19.095/İB-2 20 21.011 21 21.017/1 22 21.054 23 21.057 24 21.059 25 21.065 26 21.066 27 23.010 28 23.014 29 23.015 30 23.071 31 23.081 32 23.152 (yoğunluğu min.25kg/m³ ve 100 kpa basınç dayanımlı) İki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile m² su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 1170,00 3 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı (Sıva, Taş ve Benzeri Kaplama Malzemesi ile Kaplanacak Beton ve m² 7882,50 Betonarme Yüzeylerde) Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya m² 3775,10 yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde) En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi m³ 6312,20 (4.00 m. dahil) En yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi m³ 3275,50 (6.00 m. dahil) En yüksek noktası (yüksekliği) 6.01-8 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi m³ 172,60 (8.00 m. dahil) 0-12,50 m arası yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m. m² 4851,00 dahil) 0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar m³ için iş iskelesi kurulması (12,50 m dahil) 739,10 Çelik hasırın (Nervürlü) yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 ton 26,00 kg/m² dahil) Ø 8- Ø 12 mm (nervürlü) Beton çelik ton çubuğunun bükülmesi, yerine konulması 175,20 Ø 14- Ø 28 mm (nervürlü) lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine ton 200,40 konulması Profil demirlerinin birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi ton 10,40 döşemeler, mütemadi kirişler ve benzeri imalât) Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması ton 12,00 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kg 3555,50
33 23.176 Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe kg parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve 12082,50 benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler) 34 23.202 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b. dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden kg 1900,00 merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) Plastik doğrama imalatı yapılması ve 35 23.241/A yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kg 2416,00 kaplama ve benzeri imalat) 36 23.244/L1 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması kg 99,00 ve yerine konulması 37 24.012 12 no'lu çinko levhadan 155 mm çapında mt yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti 156,20 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert 38 24.061 PVC yağmur borusu temini ve yerine mt 93,00 tespiti 39 25.015/1 Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması m² 844,20 40 25.034/1 Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama m² 1394,60 yapılması 41 25.048/1A Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik m² 1457,90 boya yapılması 30x30 cm ebadında düz yüzeyli her renk 42 ve desende seramik yer karosu ile fugalı 26.005/025A m² döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve 28,00 seramik yapıştırıcısı ile) 20x30 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile 43 26.006/053A fugalı duvar ve cephe kaplaması m² 232,50 yapılması(fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo 44 26.502/MK karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç m² mekanlarda döşeme kaplaması yapılması 884,30 (cilalı) 45 26.662/MK Beyaz çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı mt 25,30
kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta) 46 26.701/C1 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması m² 35,40 (3x30xSerbestboy) 47 26.751/C1 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar m² ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) 69,00 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva 48 27.501/MK yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile m² 1628,30 bodrum iç duvarlarında) 49 27.532/1 Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) m² 1231,80 50 27.535/MK Kireç çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması m² 354,20 51 27.581/MK 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 1788,90 52 27.585/MK 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması m² 482,60 53 27.587/MK Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu m² şap yapılması 1050,00 Madeni konstrüksiyona profil veya 54 28.062 madeni çıta ile 3,00 mm kalınlıkta m² 13,00 renksiz düz cam takılması 55 28.097 Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere m² 836,90 ünitesi takılması 56 Boyalı Sac Sandviç Sistem Çatı MSB 521/A2 Kaplaması Yapılması m² 815,50 57 04.773/A01 Gömme iç kapı kilidi (Geniş tip) (TS EN Adet 12209) 9,00 58 04.773/A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip) (TS EN 12209) Adet 9,00 59 04.773/A08 Kapı kolu ve aynaları (Kromajlı) (TS EN Adet 12209) 9,00 60 04.773/A10 Menteşe Adet 27,00 61 04.773/B01 İspanyolet takımı (Kol demir ve teferruatı) Adet 6,00 62 04.773/B02 Vasistas takımı (Basit makas) Adet 42,00 63 07.00607 Kazı Artığı Nakli (20 km) ton 23528,90 64 07.00607/1 Taş Dolgu Nakli (20 km) ton 22889,70 65 07.00608 Çimento Nakli (25 km) ton 50,00 66 07.00620 Beton ve Betonarme için Kum Nakli (116 km) m³ 249,00 67 07.00627 Betonarme Demir Nakli (400 km) ton 401,90
Madde 4 - SözleĢmenin dili 4.1. SözleĢmenin dili Türkçe'dir. Madde 5 - Tanımlar 5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6 - SözleĢmenin türü ve bedeli 6.1. Bu SözleĢme, birim fiyat sözleģme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara iliģkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, Ġdarece hazırlanmıģ birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iģ kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiģtir. 6.2. Yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleģme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - SözleĢme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 - SözleĢmenin ekleri 8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler 8.2.1. Ġhale dokümanını oluģturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aģağıdaki gibidir 1-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi 2-Ġdari ġartname, 3-SözleĢme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik ġartname, 7-Genel Teknik ġartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler. 8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - ĠĢe baģlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BeĢ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla Yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur.
9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (Dörtyüzyirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 9.4. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 9.5. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12-01.04 tarihleri arasındaki 122 (Yüzyirmiiki) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. 9.6. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. Madde 10-Teminata iliģkin hükümler 10.1. Kesin teminat 10.1.1. Yüklenici,... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. 10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 10.2. Ek kesin teminat 10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi 10.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Yükleniciye iade edilir. 10.4.2. Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Yükleniciye iade edilir 10.4.3. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 10.4.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı
uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 10.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 11 - Ödeme yeri ve Ģartları 11.1. Yüklenicinin hakedişi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığınca ödenir. 11.2. HakediĢ raporları, bu SözleĢmenin eki olan Yapım iģleri Genel ġartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beģ iģ günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakediģler raporları Ġdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beģ gün içinde ödenir. Bu iģ için sözleģme bedeli üzerinden; 20.. Yılında... 20.. Yılında... 20.. Yılında... ödenek tespit olunmuģtur. 11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadır. 11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Madde 12 - ĠĢ programı 12.1. Yüklenici, iģ programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beģ gün içinde, sözleģme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iģ tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa iģin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak Ġdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iģ kalemleri, aylık imalat ve iģ miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen iģlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iģ programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere Ġdareye teslim edilir. 12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. 12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 13 - Avans verilmesi Ģartları ve miktarı 13.1. Bu iģ için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması Ģartları 14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 14.2. SözleĢmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir." 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre Ġhalesi yapılacak Olan Yapım ĠĢlerine ĠliĢkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı verilecektir. 14.3. SözleĢmede yer alan fiyat farkına iliģkin esas ve usullerde sözleģme imzalandıktan sonra değiģiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere iliģkin bilgiler ve sorumlulukları 15.1. Bu iģte alt yüklenici çalıģtırılmayacak ve iģlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16 - Montaj, iģletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait Ģartlar 16.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 17 - ĠĢin ve iģ yerinin korunması ve sigortalanması 17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır. 17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin deprem, toprak kayması gibi doğal afetler ile sabotaj gibi risklere genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları 18.1. Mücbir sebepler 18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 18.2. İdareden kaynaklanan nedenler 18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 18.3. Ġlave iģler 18.3.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleģme bedelinin %20 sine (Bakanlar Kurulu bu oranı %40'a kadar artırmaya yetkilidir) kadar oran dahilinde bir iģ artıģının zorunlu olduğu hallerde ilave iģin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.
18.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul iģlemlerine iliģkin Ģartlar 19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Madde 20 - Teminat süresi 20.1. Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna iliģkin Ģartlar 21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu 22.1. Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. 22.2. Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, alt yükleniciler işin kendi yaptıkları kısmından, Yüklenici ise işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren onbeş yıl süreyle müteselsilen devam eder. 22.3. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 1 ġantiye ġefi ĠnĢ. Müh. En az 5 yıl deneyimli
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- ĠnĢaat Mühendisi için günlük gecikme cezasının 1/4'ü TL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 23.3. Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır. 23.4. Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır. 23.5. Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İdare öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. 23.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İdarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 23.7. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle Yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce İdareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 23.8. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi ÇeĢidi Adedi Kapasitesi Madde 24 - SözleĢmede değiģiklik yapılması 24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Madde 25 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 25.1. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleģmenin feshi 26.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 26.2. Yüklenicinin sözleģmeye uygun olarak iģi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleģme bedelinin 0,0003 (onbindeüç) oranında gecikme cezası uygulanır. 26.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 26.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 26.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 26.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Madde 27 - SözleĢmenin feshine iliģkin Ģartlar 27.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 28 - SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iģler, iģ eksiliģi ve iģin tasfiyesi 28.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iģ artıģının zorunlu olması halinde, iģin; a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması, b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iģten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması Ģartlarıyla, sözleģme bedelinin % 20 sine (Bakanlar Kurulu bu oranı % 40'a kadar artırmaya yetkilidir) kadar oran dahilinde, süre hariç sözleģme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave iģ aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 28.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar yerine getirmesi zorunludur. 28.3. İşin, sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, Yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, Yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve Yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme
fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir. Madde 29 - SözleĢmede bulunmayan iģlere ait birim fiyat tespiti 29.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesine göre hesaplanır. 29.2.ĠĢ kalemi miktarının değiģmesi 29.2.1.SözleĢme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iģ kaleminin miktarında, iģin devamı sırasında % 20'yi aģan artıģın meydana gelmesi ve toplam artıģın aynı zamanda sözleģme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artıģın sözleģme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iģ kalemine ait birim fiyat aģağıda gösterildiği Ģekilde revize edilir ve bu iģ kaleminin yüzde yirmi artıģı aģan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 (A x F) / S ] S = SözleĢme bedeli ( TL), F = ĠĢ kaleminin sözleģme birim fiyatı (TL /...), A = ĠĢ kaleminde meydana gelen artıģ miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL /...). Madde 30 - Yüklenicinin sözleģme konusu iģ ile ilgili çalıģtıracağı personele iliģkin sorumlulukları 30.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 31 - ĠĢin devamı sırasında kesin hesapların yapılması 31.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen iģin devamı süresince gerekli elemanı iģbaģında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için Ġdareye vermeye mecburdur. 31.2. TamamlanmıĢ, ancak kesin hesabı yapılıp Ġdareye verilmemiģ iģ kalemlerine ait miktarların % 90'ı hakediģe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp Ġdareye verilmedikçe bu iģ kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez. Madde 32 - AnlaĢmazlıkların çözümü 32.1. Bu sözleģme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaģmazlığın çözümünde EskiĢehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller 33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 34 - Diğer hususlar 34.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 35 - Yürürlük 35.1. Bu sözleģme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 36 - SözleĢmenin imzalanması 36.1. Bu sözleşme 36 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../ /2011 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici