Lastik Malzemesi ve Diğer malzemeler(ġambrel,kolon ve Jant) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/128685 MAL ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara iliģkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı: KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi: Konak Belediyesi 2.Hizmet Binası No:11 Kat:6 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 9 Eylül Meydanı Basmane/ĠZMĠR 35230 - KONAK / ĠZMĠR c) Telefon numarası: 2324894522 ç) Faks numarası: 2324894883 d) Elektronik posta adresi(varsa): konak@konak.bel.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):... 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - SözleĢmenin dili 3.1. SözleĢme Türkçe olarak hazırlanmıģtır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - SözleĢmenin konusu iģin/alımın tanımı 5.1. SözleĢmenin konusu; Ġdarenin ihtiyacı olan ve aģağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik Ģartnamede düzenlenen Lastik Malzemesi ve Diğer Malzemeler(ġambrel,Kolon ve Jant), ihale dokümanı ile bu sözleģmede belirlenen Ģartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve Ġdareye teslimi iģidir. 5.1.1. SözleĢme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı: 5.1.1.1.
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 12 R 22,5(Dış Lastik-Çeker)TUBELES ADET 36,000 2 315X80 R 22,5(Dış Lastik-Yol Tipi Ön Teker)TUBELES ADET 20,000 3 185x65x15(Dış Lastik-Yol Tipi- Standart)TUBELES ADET 8,000 4 195 R 14(Dış Lastik-Yol Tipi- Standart)TUBELES ADET 30,000 5 225x70x15(Dış Lastik-Yol Tipi- Standart)TUBELES ADET 8,000 6 295/80 R 22.5(Dış Lastik-Yol Tipi- Ön)TUBELES ADET 4,000 7 295/80 R 22.5(Dış Lastik-Yol Tipi- Çeker)TUBELES ADET 8,000 8 385/65 R 22.5(Dış Lastik-Yol Tipi- Dorse)TUBELES ADET 12,000 9 295/60 R 22.5(Dış Lastik-Yol Tipi-Low- Bed)TUBELES ADET 8,000 10 1000/20(Dış Lastik-Hafriyat Çeker)Kolonu ile ADET Birlikte 16,000 11 1000/20(Dış Lastik-Yol Tipi-Hafriyat Ön)Kolonu ile Birlikte ADET 6,000 12 6X50/16(Dış Lastik-Yol Tipi-Traktör Ön Teker) ADET 6,000 13 6.50/10(Dış Lastik-Şantiye Tipi) ADET 2,000 14 20,5-25(Dış Lastik-Şantiye Tipi)TUBELES ADET 4,000 15 28x9.15.(8.15.15)(Dış Lastik-Şantiye Tipi) ADET 2,000 16 12x16,5(Dış Lastik-Standart- Bobcat)TUBELES ADET 16,000 17 1000/20 ŞAMBREL(İ ç Lastik-Çelik Sibop) ADET 30,000 18 900X22,5 JANT ADET 10,000 19 6X50/16 ŞAMBREL(İ ç Lastik-Lastik Sibop) ADET 10,000 20 16,9 R 30(Dış Lastik-Şantiye Tipi) ADET 2,000 21 26,5 R 25(Dış Lastik-Şantiye Tipi)TUBELES ADET 4,000 22 405x70 R 20 (Dış Lastik-16.70.20-Şantiye Tipi)TUBELES ADET 2,000 23 1400 R 24(Dış Lastik-Yol Tipi- Hafriyat)TUBELES ADET 6,000 5.1.1.2. Bu SözleĢme ile temin edilecek mal / mallar, sözleģme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - SözleĢmenin türü ve bedeli Bu sözleģme birim fiyat sözleģme olup, Ġdarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir iģ kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiģtir.
Alınan malların ve yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleģme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - SözleĢme bedeline dahil giderler 7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Vergi,Resim ve Harçlar sözleşme bedeline dahildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin UlaĢım,Montaj,Eğiti vb.giderler sözleşme bedeline dahildir. Madde 8 - SözleĢmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar 5) Malzeme Listesi {Ġhale Dökümanı SatıĢ Tespit Tutanağı 8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - SözleĢmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 30takvim günüdür. Madde 10 - Malın/ĠĢin teslim alma Ģekil ve Ģartları ile teslim programı 10.1. Malın teslim edilme/iģin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. Konak Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiye Ambarına 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. SözleĢmenin imzalanmasına müteakip Ġdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden itibaren düzenlenecek Yer Tesilm Tutanağıın imzalanmasıyla iģe baģlanacaktır. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. Teslimat iģe baģlama tarihinden itibaren tek partide olacaktır. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata iliģkin hükümler 11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1. Yüklenici...[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiģtir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Bu sözleģme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 11.2. Ek kesin teminat: 11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iģ artıģı olması halinde artıģ tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakediģlerden kesinti yapılmak suretiyle de karģılanabilir. 11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiģtirilebilir. 11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.3.1. Taahhüdün, sözleģme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu iģten dolayı Ġdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleģmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. 11.3.2. Yüklenicinin sözleģme konusu iģ nedeniyle Ġdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karģılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup iģlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Ġdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dıģındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve Ģartları 12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır 12.2.2. Ġdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.2.3. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 12.3. Akreditif 12.3.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 13 - Avans verilmesi Ģartları ve miktarı 13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleģtirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.1.1. SözleĢmede yer alan fiyat farkına iliģkin esas ve usullerde sözleģme imzalandıktan sonra değiģiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere iliģkin bilgiler ve sorumluluklar 15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıģtırılmayacak ve iģlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri 16.1.1. Yüklenici, iģlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleģme konusu malı/iģi, sözleģme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleģtirmeyi ve oluģabilecek kusurları sözleģme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģ ve bu iģe iliģkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Ġdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleģmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Ġdarenin ve/veya üçüncü Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 16.1.2. Yüklenici, iģin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kiģilere, çevreye veya Ġdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu Ģekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Ġdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin Ġdare alacağını karģılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karģılanır. Ġdare alacağının bu Ģekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 16.1.3. Yüklenici, sözleģme konusu malların Ġdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın Ġdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiģtirmek zorundadır. 16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluģlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine iliģkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 16.2.Yüklenicinin montaja iliģkin yükümlülükleri 16.2.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 16.3. ĠĢ programı 16.3.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 16.4. Güvenlik önlemleri 16.4.1. Yüklenici; a) ĠĢle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) ĠĢyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) ĠĢyerinin ve bu iģ nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kiģilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle Ġdarenin ve/veya üçüncü Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 16.5. Yüklenicinin çalıģtırdığı personele iliģkin sorumlulukları 16.5.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 16.6. Malların taģınması 16.6.1. Yüklenici, iģ için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taģınmasından, teslim edilmesinden, boģaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taģınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 16.6.2. Yüklenici malın taģınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taģıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taģıma iģleminin baģlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluģlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karģılanır. 16.7. Garanti ve bakım, onarım 16.7.1. madde boģ bırakılmıģtır. Madde 17 - Eğitim 17.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 18 - Alım konusu mala iliģkin dokümantasyon 18.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 18.1.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 19 - Yeni model 19.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 20 - Ambalajlama 20.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 21 - Reklam yasağı 21.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları 22.1. Yüklenici, SözleĢme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmıģ fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda Ġdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Ġdare hukuksal bir yaptırımla karģı karģıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. Ġdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleģme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya iliģkin kendisine ve üçüncü kiģilere ait hak ve yükümlülükleri, Ġdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Ġdare adına temin edecektir. 22.4. SözleĢme konusu malın Ġdare tarafından geliģtirilmiģ yeni bir patent, tasarım, buluģ, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai
haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 22.5. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 23 - SözleĢmede değiģiklik yapılması 23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24 - SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iģler, iģ eksiliģi ve iģin tasfiyesi 24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iģ artıģının zorunlu olması halinde, iģin; a) SözleĢmeye konu alım içinde kalması, b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iģten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Ģartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleģme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleģme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iģ aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 24.2. ĠĢin bu Ģartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaģılması durumunda ise artıģ yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleģme bedeli tamamlanıncaya kadar iģi ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iģ eksiliģi yapılabilir. Ġhale konusu iģin sözleģme bedelinin % 80'inden daha düģük bedelle tamamlanacağının anlaģılması halinde ise Yükleniciye, yapmıģ olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karģılık olarak, sözleģme bedelinin % 80'i ile sözleģme fiyatlarıyla yaptığı iģin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 25 Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları 25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aģağıda sayılmıģtır. 25.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıģ olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Ġdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 25.2. Ġdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
25.2.1. Ġdarenin sözleģmenin ifasına iliģkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiģ olması halinde, iģi engelleyici sebeplere ve yapılacak iģin niteliğine göre, iģin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beģ iģ günü içinde Ġdareye bildirir. 25.3. ĠĢ artıģı yapılması durumunda iģin süresi, bu artıģla orantılı olarak iģin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 26 - Sigorta 26.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 27 - Ġdarenin yükümlülükleri 27.1. Montaj gerektiren iģlerde iģyerinin yükleniciye teslimi 27.1.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 27.2. Montajlı iģlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 27.2.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 27.3. Ġzinler ve ruhsatlar 27.3.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. 27.4. Ġdarenin personeli 27.4.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. Madde 29 - Yüklenicinin vekili 29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. Madde 30 Denetim, muayene ve kabul iģlemleri 30.1. 30.1.1 Temin edilecek mal kalemlerinin kalite ve nitelik olarak uygunluğunun kontrolü açısından idare gerekli görürse yetkili kuruluģ laboratuarında malzemeyi tetkik ettirecek ve bundan doğan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Temin edilecek malzemenin TS Standartlarına uygun olmaması halinde kontrol teģkilatınca teslim alınmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelere iliģkin Mal alımları Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine dair Yönetmelik hükümlerince belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iģlem yapılacaktır. 30.1.2. Malların tamamı idareye teslim edildikten sonra muayene ve kabul iģlemlerini yapmak üzere ihale yetkilisince biri baģkan diğeri iģin uzmanı olmak üzere en az üç asil
ve yedek üyeden oluģan muayene ve kabul komisyonu oluģturulur. 30.1.3. Ġdare tarafından yükleniciye muayene ve kabul iģlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek, belirtilen yerde, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Muayenede yüklenici veya vekili bildirilen tarih ve saatte hazır bulunur. 30.1.4. Ġdare yüklenici tarafından teslim edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen özelliklerinin doğru olup olmadığını araģtırmaya ve dilediği yerde test etme yetkisine sahip olacaktır. 30.1.5. Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve kararını çoğunlukla alır. Muayene ve kabul komisyonları kararlarını verirken, varsa ara denetim raporlarını da dikkate alır. Karara karģı olanlar, karģı olma gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz.. 30.2. Bu sözleģme ve eklerinde, muayene ve kabul iģlemlerine iliģkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) SözleĢme baģlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan iģin sözleģme ve ekinde yer alan teknik Ģartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüģlerine de sözleģme ve teknik Ģartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/iģlerin gerekli özellikleri taģımaması ya da teknik Ģartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve Ġdareye sunulur. 31.3. Ġdare, kabule iliģkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine iliģkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme iģlemlerini baģlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul iģlemlerinden muaftır. 31.4. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 32 - SözleĢmenin devir Ģartları 32.1. SözleĢme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile baģkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki Ģartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değiģikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleģtirilen ihalelerde bir sözleģmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından baģka bir sözleģme devredilemez veya devir alınamaz. Ġzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleģmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleģmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.
32.2. Ġhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleģmesi imzalanmadan önce, sözleģmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleģme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı Ġdareye vermek zorundadır. Bu durumda Ġdare, devredenden almıģ olduğu kesin teminatı, devir sözleģmesinin imzalanmasını takip eden ilk iģ günü içinde kendisine iade eder. Madde 33 - SözleĢme ve eklerine uymayan iģler 33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleģme ve Ģartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Ġdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiģtirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleģmenin gecikme cezasına iliģkin hükümleri uygulanır. 33.2. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleģmenin feshi 34.1. Ġdare tarafından, bu sözleģmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleģmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 34.2. Yüklenicinin, sözleģmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleģme bedelinin % 0,05 oranında gecikme cezası uygulanır. 34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karģılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 34.4. Ġhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek, alım konusu iģ genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.5. SözleĢmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranıģlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.6. Ġdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için Ġdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler iģin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleģme ve eklerine uygun olmayan malların sözleģme Ģartlarına uygun mallar ile değiģtirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleģme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. Madde 35 - SözleĢmenin feshi ve iģin tasfiyesi 35.1. Ġdarenin sözleģmeyi feshetmesi 35.1.1. Ġdare, aģağıda belirtilen hallerde sözleģmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya iģi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleģmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Ġdarenin bu sözleģmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) SözleĢmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranıģlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.2. Yüklenicinin sözleģmeyi feshetmesi 35.2.1. Yüklenici, sözleģme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dıģında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak Ġdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.3. SözleĢmeden önceki yasak fiil veya davranıģlar nedeniyle fesih 35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranıģlarda bulunduğunun sözleģme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleģme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmıģ olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) Ġvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün baģka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranıģının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, Ġdare sözleģmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre iģlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak ediģlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleģmenin feshi 35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleģmenin feshedilmesi halinde, sözleģme konusu iģlere iliģkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi 36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin Ġdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleģme feshedilmiģ sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Ġdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beģ gün içinde Yükleniciye bildirilir. 36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleģmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eģya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleģmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iģ miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı Ģekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleģmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre iģlem yapılır. Ayrıca, sözleģmenin feshi nedeniyle Ġdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. Ġdare fesih iģleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda
belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan iģlerin baģka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Madde 37 - Fesih halinde yapılacak iģlemler 37.1. SözleĢmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim iģlemlerini durdurur. Ġdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleģmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu iģi Ġdarenin iģyerinde yerine getirmesi durumunda iģyerini terk eder. Ġdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iģ için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, Ġdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, iģyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında Ġdarenin vermiģ olduğu talimatları derhal yerine getirir. Ġdarenin, sözleģmenin feshi nedeniyle iģi baģka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 37.2. Ġdare, Yüklenicinin iģyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere iģyerini terk eder. Yüklenicinin, Ġdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, Ġdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karģılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. Ġdare bu iģlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 37.3. Fesih tarihi itibariyle Ġdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile SözleĢme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 37.4. Ġdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 37.5. SözleĢmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre iģlem yapılır. 37.6. SözleĢmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Madde 38 - SözleĢmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 38.1. SözleĢmenin feshi halinde, Yüklenici, iģin teslimi veya montajı için gerekli olan ve Ġdarenin iģyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını Ġdarenin izni ile alabilir. Ġdare bu talepleri üç iģ günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. Madde 39 Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre iģlem tesis edilir. 39.2. Ortak giriģimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre iģlem tesis edilir. Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 40.1. Ġdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiģ olması veya malda/iste gizli ayıpların olması
halinde, malın teknik Ģartnameye uygun baģkan bir mal ile değiģtirilmesi veya iģin teknik Ģartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/iĢin Ġdare tarafından kabul edilmesi veya iģin üretim aģamasında ya da teslim öncesi imalat aģamasında denetlenmiģ olması veya iģin kabul edilmiģ olması yüklenicinin sözleģme hükümlerine uygun mal teslimi veya iģ yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluģlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satıģ bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiģtirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin Ġdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu 41.1. ĠĢ tamamlandıktan ve kabul iģlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiģ olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranıģlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teģkil eden fiil veya davranıģlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuģturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kiģiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 42 - AnlaĢmazlıkların çözümü 42.1. Bu sözleģme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaģmazlığın çözümünde ĠZMĠR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller 43.1. Bu sözleģme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. VI-DĠĞER HUSUSLAR Madde 44 Diğer hususlar 44.1. Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 45 - Yürürlük 45.1. Bu sözleģme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 46 - SözleĢmenin imzalanması 46.1. Bu sözleģme... maddeden ibaret olup, Ġdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaģıldıktan sonra.. /.. /... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıģtır. Ayrıca Ġdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleģmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip yükleniciye verecektir. ĠDARE YÜKLENĠCĠ 13