İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/59904 AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM 03200 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR c) Telefon numarası:2722281056-10191 ç) Faks numarası:2722281260 d) Elektronik posta adresi:ihale.yapi@aku.edu.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi:... 2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 3.1. İşin adı : AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım 3.2. İşin yapılma yeri: AKÜ ANS Kampusü Eğitim 1,3,5 Binaları, Sosyal Tesis, Enformatik Binası, Besyo 1000 kişilik spor salonu, AÇK Kampüsü Mutfak ve Mobilya Dekorasyon Binası 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
Sıra İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı No 1 071-112 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk 3 2 071-116 50x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu 8 3 072-601 Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN 274-1-2-3) Tk 10 4 073-201 Ayna (kristal cam) 40x50 cm+d106 3 5 073-201/D Demontaj, Ayna (kristal cam) 40x50 cm+d106 7 6 073-202 Ayna (kristal cam) 40x60 cm 7 7 074-101 Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm 11 8 075-103/D Demontaj, Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm 2 9 076-500 Alaturka hela tesisatı (flüzometreli) Tk 4 10 079-100 Kendinden rezerv.alafranga hela ve tes. Tk (1.kalite) 35x55 cm 2 11 079-100/D Demontaj, Kendinden rezerv.alafranga Tk hela ve tes. (1.kalite) 35x55 cm 2 12 079-200 Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite) 7 13 080-1003/D Demontaj, Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, ekstra sınıf), 30x25x40 cm Tk 2 14 080-103 Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı, ekstra sınıf), 30x25x40 cm Tk 2 15 081-301 Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, ekstra 2 16 081-301/D Demontaj, Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini, 40x50 cm, ekstra 3 17 084-102 Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf) 21 18 089-101 Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2" 4 19 089-1103 Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil 10 20 089-1201 Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uzun musluklar ile kullanılmak üzere 4 21 089-701 Lavabo ve eviye sifonu 4 22 089-703 Pisuar sifonu kromajlı 2 23 089-704 Plastik lavabo ve eviye sifonu kromajlı 6 24 089-921 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) 4 25 089-922 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli (krome) 6 26 089-931 Fotoselli pisuar musluğu, sıva üstü (krome) 2
27 091-600 Sıvı sabun makina 14 28 091-700 Engelliler için tutunma barı 8 29 091-900 Engelliler için klozet tutunma barı: 8 30 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) 6 31 094-500 Engelliler için kağıtlık 8 32 095-301 Elbise askısı (prinçten kromajlı çift) 2 33 097-503 Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 15x15 cm 4 34 117-303 Elektrikli su ısıtıcısı (60 l, 1720 kcal/h, 1800 watt) 3 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik taban 35 12.2190/1 elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0 60 mt ve boru birleşim yerleri lastik 8 contalı) 36 12.2190/2 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0 50 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu 6 harç) 37 12.2190/3 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0 25 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu 2 harç) Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge 38 12.2201 kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip m 23 5 39 12.2202 Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip m 96 5 40 14.002 El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, m³ kürekle atılabilen taşlı toprak ve 6,848 benzeri zeminler) 41 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl m³ serilmesi ve sıkıştırılması 35,7 Makine ile tuvenan kum çakıl temin 42 15.140/4 edilerek, makine ile serme, sulama, m³ 351,304 sıkıştırma yapılması 43 15.140/8 Çakıl ile drenaj yapılması m³ 17,85 44 165-707 Panel radyatör, (Tip 22) 400 m 11,4 45 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 m 38 46 165-708/D Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m 45,7 47 165-708/M Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m 29,2 48 170-201 Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) 84 49 170-201/D Demontaj, Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) 54 50 18,192 HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ m2 50
51 18,193 HER TÜRLÜ DIŞ SIVA SÖKÜLMESİ m2 50 52 18.138/A 5 Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5 547,851 mm+12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile 53 18.140/B2 tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar 114,88 levhası ile) Yangına dayankılı alçı duvar levhaları 54 18.140/C1 ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar 71,55 levhası ile) 55 18.183 Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl m³ 151,903 56 18.185 Patlayıcı m. kullanmadan demirli demirsiz beton inş. yıkıl. m³ 141,807 57 18.195 Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi 200,118 58 18.198/11 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama 0,9 sökülmesi 59 18.198/12 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 311,59 60 18.198/17 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi 424,122 61 18.247/A Eternit çatı kaplamasının sökülüp toplanması 950,48 62 18.351/A/MK Dış duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması m 12 63 18.354/A/MK Döşemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması. m 7,2 64 201-104 Dikişli siyah boru 1/2" Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj m 148 malzeme 65 201-104/D Demontaj, Dikişli siyah boru 1/2" m 128 66 201-105 Dikişli siyah boru 3/4" Boru montaj malzeme m 309 67 201-105/D Demontaj, Dikişli siyah boru 3/4" m 71 68 201-106 Dikişli siyah boru 1" Boru montaj malzeme m 81 69 201-106/D Demontaj, Dikişli siyah boru 1" m 53 70 201-107 Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") Boru m montaj malzeme 26 71 201-108 Dikişli siyah boru 1 1/2" Boru montaj malzeme m 75 72 201-109 Dikişli siyah boru 2" Boru montaj m 76
malzeme 73 201-111 Dikişli siyah boru (vidalı, 3") Boru montaj malzeme m 45 74 201-112 Dikişli siyah boru (vidalı, 4") Boru montaj malzeme m 80 75 201-203/D Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1/2") m 28 76 201-204/D Demontaj, Dikişli galvanizli boru (3/4") m 16 77 201-205/D Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1") m 10 Sabit contalı sert PVC 100 (çap.100 78 204-1003 mm, et kalınlığı 3 mm) Boru montaj m 20 malzeme 79 204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Boru montaj malzeme m 95 80 204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Boru montaj malzeme m 170 81 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Boru montaj malzeme m 176 82 204-3105 Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Boru montaj malzeme m 38 83 204-3106 Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Boru montaj malzeme m 45 84 204-3107 Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm m Boru montaj malzeme 53 85 204-401 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) Boru m 58 montaj malzeme Demontaj, Sert PVC pis su borusu 86 204-401/D (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et m 8 kalınlığı 3 mm) Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, 87 204-402 çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) Boru m 71 montaj malzeme Demontaj, Sert PVC pis su borusu 88 204-402/D (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et m 9 kalınlığı 3 mm) 89 204-403 Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) m 118 Boru montaj malzeme 90 204-403/D Demontaj, Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et m 19 kalınlığı 3 mm) Anma Dış Çapı 16(oksijen bariyerli) 91 204-922 polietilen borular Boru montaj malzeme m 41 92 204-924 Anma Dış Çapı 20(oksijen bariyerli) m 32
polietilen borular Boru montaj malzeme 93 204-926 Anma Dış Çapı 25(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m 15 94 204-928 Anma Dış Çapı 32(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m 21 95 204-930 Anma Dış Çapı 40(oksijen bariyerli) polietilen borular Boru montaj malzeme m 32 96 204-930/D Demontaj, Anma Dış Çapı 40(oksijen bariyerli) polietilen borular m 15 Anma Dış Çapı 50(oksijen bariyerli) 97 204-932 polietilen borular Boru montaj malzeme m 10 98 204-932/D Demontaj, Anma Dış Çapı 50(oksijen bariyerli) polietilen borular m 18 Anma Dış Çapı 63(oksijen bariyerli) 99 204-934 polietilen borular Boru montaj malzeme m 18 Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış 100 206-506 çapı: 16 mm) Boru montaj malzeme m 25 101 206-507 Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 20 mm) Boru montaj malzeme m 15 102 206-509 Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 25 mm) Boru montaj malzeme m 8 103 210-3004 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TSE kalite belgeli) 100 mm 2 104 210-623 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 15 mm) 2 105 210-624 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) 3 106 210-625 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) 6 107 210-626 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) 1 108 23.242/2 30x30x1 mm ebadında alüminyum köşe m profili yapılması ve yerine tespiti 108,6 30x50x1 mm ebadında alüminyum 109 23.242/5 damlalık profili (fileli) yapılması ve m 434 yerine tespiti 110 23.242/8 30x30x1 mm ebadında doğrama bitiş profili yapılması ve yerine tespiti m 87,1 111 23.243/ 5 30x30 cm ebadında 0,50 mm 21,788
112 23.243/23A 113 23.243/26 114 230-603 115 230-605 116 230-607 117 230-613 118 230-616 119 230-625 120 230-631 121 231-101 122 231-102 123 231-201 124 239-201 125 24.061 kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan 28,766 (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize 294,85 sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 27 mm, cam m 181 yünü et kalınlığı: 25 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 34 mm, cam m 60 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 42 mm, cam m 71 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 57 mm, cam m 86 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 63 mm, cam m 10 yünü et kalınlığı: 30 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 83 mm, cam m 45 yünü et kalınlığı: 40 mm) Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 102 mm, cam m 80 yünü et kalınlığı: 40 mm) Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) m 509 Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) m 125 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) m 65 Pis su pompası, monofaze (6-8 m³/h, 6-8 mss, 0.75 kw) 4 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine m 17,2 tespiti
126 24.063 127 251-102 128 251-104 129 251-106 130 26.005/025AA 131 26.008/029A 132 26.031/MK 133 26.041/MK 134 26.206/C1 135 26.252/C1 136 26.622/C 137 26.701/C1 138 26.702/C1 139 26.752/C1 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti m 20 Radyal Aspiratör (15 mmss) 2000 m³/h'lık 1 Radyal Aspiratör (20 mmss) 4000 m³/h'lık 3 Radyal Aspiratör (20 mmss) 6000 m³/h'lık 1 240*240*14 mm ebatlarında asitlere ve kimyasallara dayanıklı mat yüzeyli kaymaz ve aşınmaya dayanklı, kir ve 343,143 bakteri tutmayan porselen karo imalatı yapılması PORS.GRANİT SERAMİK KAROLARININ DERZ FUGALARININ TEMİZLENMESI 596 TEKRAR SİLKON ESASLI DERZ FUGASI ÇEKİLMESİ Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) 74,875 ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda 277,45 döşeme kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda) 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması 19,735 (3x30xSerbestboy) 2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması 5,561 (2x30xSerbestboy) Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, m 18,68 rıht 2 cm kalınlığında) yapılması 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 14,56 (3x30xSerbestboy) 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 2,482 (3x30xSerbestboy) 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması 11,121 (3x30xSerbestboy)
140 260-501 Klima santrali hücresi konstrüksiyonlu galvanizli sac-5000 1.2 mm'ye kadar 2,5 141 260-502 Klima santrali hücresi konstrüksiyonlu galvanizli sac-5001-10.000 1.2 mm 10,2 En genis kenarı 600 mm.ye kadar 142 261-151 olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava 132,5 kanalı yapılması 143 264-401 2, 5 cm kalınlığında levha, 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü 12,7 144 269-103 Alüminyumdan panjur 1,2 145 27.501/A Tek kat kaba sıva ile iç ve dış sıva yapılması 282,152 146 27.501/MK 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile 485,302 bodrum iç duvarlarında) 147 27.511/1 Kireç harçlı düz sıva yapılması (sönmüş kireç, torbalı) (İç sıvalarda) 414,927 148 27.528/2 Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama 51,26 yapılması 149 27.528/3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı 4.070,643 kaplama yapılması 150 27.530/2 Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri 309,565 yüzeylere) 151 27.581/MK 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 867,17 152 270-000 TEL KAFES: (Ölçü:, İhzarat: %60) 1,2 153 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi 4 154 704-104 Sıva üstü sac tablo-0.30-0.40 (0,40 dahil) 1 155 705-104 Gömme tip sac tablo-0.30-0.40 (0,40 dahil) 4 156 705-105 Gömme tip sac tablo-0.40-0,50 (0,50 dahil) 2 157 707-304 12 Otomatik sigortalık Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar 2 Demontaj, 12 Otomatik sigortalık 158 707-304/D Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı 2 tablolar 159 715-308 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x63 A'e kadar 2 160 715-309 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x100 A'e kadar 1
161 715-324 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x125 A'e kadar, Icu:25 ka 1 162 715-325 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası- 3x160 A'e kadar, Icu:35 ka 2 163 718-501 Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 ma) 2 164 718-507 Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 ma) 10 165 718-508 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 ma) 4 166 718-509 Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (30 ma) 3 167 718-526 Kaçak akım koruma şalterleri-4x160 A'e kadar (300 ma) 1 168 724-601 Anahtarlı otomatik sigorta (6 ka)-16 A'e kadar 93 169 724-607 Anahtarlı otomatik sigorta (6 ka)-3x40 A'e kadar 19 170 724-608 Anahtarlı otomatik sigorta (6 ka)-3x63 A'e kadar 2 171 725-904 İşaret lambası 250 V'a kadar 18 172 726-303 Topraklama hattı-10 m (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel m 5 173 726-304 Topraklama hattı-16 m (borusuz) m 20 174 726-307 Topraklama hattı-50 m (borusuz) çıplak örgülü veya dolu bakır tel m 30 175 727-410 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 3x4 m m 40 176 727-411 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 3x2,5 m m 30 177 727-414 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x10 m m 5 178 727-415 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x6 m m 113 179 727-416 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x4 m m 399 180 727-417 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x2,5 m m 45 181 727-418 Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo- 4x1,5 m m 600 182 727-522 1 kv yeraltı kablosu (NYY)-3x35+16 m m 35 183 727-523 1 kv yeraltı kablosu (NYY)-3x25+16 m m 20 184 734-201 Güvenlik hatlı normal sorti 11 185 734-201/D Demontaj, Güvenlik hatlı normal sorti 3 186 734-202 Güvenlik hatlı komütatör sorti 89
187 734-202/D Demontaj, Güvenlik hatlı komütatör sorti 110 188 734-202/M Montaj, Güvenlik hatlı komütatör sorti 106 189 734-204 Güvenlik hatlı paralel sorti 301 190 735-102 Güvenlik hatlı priz sortisi 199 191 735-102/D Demontaj, Güvenlik hatlı priz sortisi 97 192 735-102/M Montaj, Güvenlik hatlı priz sortisi 33 193 736-302 Etanş kurşunsuz antigron (NYM)- komütatör sorti 6 194 739-101 Boş boru döşenmesi 14-18 mm boru ile m 2.975 195 742-112 Tip J3 gömme noktasal ışık armatürünormal ampullü 36 196 742-277/D Demontaj, Flüoresan armatür T2 (plexiglas-gömme)-4x40 W 115 197 742-457 LED PRJ - 200 W'a kadar (200 W dahil ) (220 V. AC.), Led Projektörler 2 198 742-542/D Demontaj, ATY12-2x36 W (Çift parabolik, reflektörlü) dekoratif amaçlı 230 asma tavan armatür 199 780-101 Gömme normal anahtar: (Ölçü: Adet) (TS 4915 EN 60669-1) 8 200 780-119 Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x2,5 m m 45 201 780-120 Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x4 m m 379 202 780-121 Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x6 m m 113 20 W-1200 Lümen E.27 duylu (Balastı 203 780-205 gövde içinde) Kompakt flüoresan 36 ampul 204 782-101 1,5 mm kalınlığında galvaniz sac kablo kg tavası 1.513 205 782-501 21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC m kablo kanalı 710 206 791-414 1 kv yeraltı kabloları ve besleme hattı (N2XH, 0,6/1 kv) 3x1,5 m m 360 207 791-619 Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,60/1 kv kablo 3x1,5re m 350 208 815-101/D Demontaj, Telefon tesisatı sortisi 39 209 815-101/M Montaj, Telefon tesisatı sortisi 8 210 819-201 Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu- 20 çifte kadar 2 211 832-106 Optik etkili duman dedektörü ve montajı 42 212 832-106/D Demontaj, Optik etkili duman dedektörü ve montajı 8 213 832-106/M Montaj, Optik etkili duman dedektörü ve montajı 8 214 833-201 Yangın ihbar santralı ve montajı- 1
detektörle çalışan tip-5 devreye kadar 215 833-540 Patlayıcı gaz detektörü 6 216 833-586 Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 A. 1 217 833-592 Dahili Tip Flaşörlü Elektronik Yangın İhbar Sireni (Ölçü:; İhzarat: % 60 ) 17 218 833-595 Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu 2 219 833-684 1 Saat süreli çift yüzlü, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü 25 220 833-699/3 65 W 4 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, acil durum aydınlatma kiti 6 221 845-103 Televizyon sortisi 9 222 880-1103 Duvara monte edilebilir kabinetler 12U 600mmx500mm 19" kabinet 1 223 880-1280 Termostatlı fan modülü (2Fanlı) 1 224 880-1284 19" rack tipi 6'lı grup priz anahtarlı 1 225 880-2002 2x2x0,8+0,8 m halojensiz yangın alarm kablosu m 1.175 226 880-393/10 12x0.50 mm2, LIYCY Sinyal kablosu m 64 227 880-561 Bakır data kablosu, Utp Cat5e m 2.020 228 880-563 Bakır data kablosu, Utp Cat6 m 3.810 229 880-565/D Demontaj, Utp Cat5e sıva altı tekli priz 39 230 880-565/M Montaj, Utp Cat5e sıva altı tekli priz 9 231 880-576 Utp Cat6 sıva altı ikili priz 63 232 880-584 Utp Cat6 patch panel, 24 portlu 1 233 982-102 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama m 124 234 A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) 29 235 A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) 5 236 A07 Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması 43 237 A09 Lastik başlı tamponun yerine takılması 54 238 A10 Menteşenin yerine takılması 147 239 A12 Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı) 8 240 A13 Stopun yerine takılması (Nikelajlı) 5 241 B01 İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) 10 242 B02 Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas) 4 243 MSB 133/A Demir çatı makası, porofil veya saç ton kolon,kiriş aşık gibi imalatın sökülmesi 6,612 244 MSB.131/A1 Asma Tavan Sökülmesi 752,683 245 MSB.414/A1 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 268,45
246 MSB.606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile Temizlenmesi 415,935 247 MSB.608/A Kaba Sıva Yapılması 867,08 248 MSB.705 Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör Yapılması) 42 249 MSB.812/A Bizuteli Flotal Ayna (5 mm kalınlığında) 9,04 250 MSB.913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması 26,25 251 MSB.916/A1 Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması 12,9 252 MSB.923/A Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması m 7,05 253 Ö.İN 161 Engelliler için paslanmaz çelik tutma barı yapılması mt 31,95 254 Ö.İN 187 Görme engelliler için özel TPU hisedilebilir klavuz uyarıcı yüzey mt 62,23 (40*40)cm 255 Ö.İN 206 Engelliler için paslanmaz çelik korkuluk yapılması mt 72,5 256 Ö.İN 210 Ahşap sürme pencere yapılması 4,4 257 Ö.İN 41 Çatı kaplaması püskürtme poliüretan sistem olan sistem ile çatı kaplama 45 yapılması 258 Ö.İN 45 4+12+4 Temperli reflekt cam takılması 4 259 Ö.İN 83 Mevcut metal konstrüksiyon üzerine 16 mm OSB kaplama yapılması 1.130,928 260 Ö.İN.02 12 mm kalınlığında compact laminant ile wc bölme duvarı ve kapısı yapılması 25,245 261 Ö.İN.04 Albirfin kaplı pirinç kapı kolu ve aynası Tk (tk.) 64 262 Ö.İN.100 Drenaj levhası ile yalıtımın korunması 68,31 263 Ö.İN.104 Eksiz paslanmaz saçtan renkli oluk yapılması (mt): mt 43,6 264 Ö.İN.126 Bukle döşeme halı kaplaması 1.552,96 265 Ö.İN.133 Merdiven Kaydırmaz Bant,Siyah, 50 mm. (mt) mt 275,12 266 Ö.İN.134 Grenli silikonlu dış cephe boyası+astar dahil (m2) 1.706,391 267 Ö.İN.143 Sandwiç sistem 8 cm. poliüretan dolgulu galvaniz saç çatı örtüsü (m2) 1.120,473 268 Ö.İN.163 Laminant kaplama kapı ve kasa imalatı () 106,9 269 Ö.İN.170 Paslanmaz yer ızgarası tavalı tip [30-14] m 8,5 270 Ö.İN.177 Bombeli alüminyum 25*11 cm. ölçülerinde (2 kişilik) oda tabelası montajı (Adet) 18
271 Ö.İN.178 Bombeli alüminyum 25*8.5 cm. ölçülerinde (1 kişilik) oda tabelası 3 montajı (Adet) Bombeli alüminyum 22*12 cm. 272 Ö.İN.179 ölçülerinde Bay/Bayan Engelli tabelası 6 montajı (Adet) Bombeli alüminyum 25*9 cm. 273 Ö.İN.180 ölçülerinde Laboratuvar / Derslik / 24 Depo tabelası montajı (Adet) 274 Ö.İN.207 ENGELLİLER İÇİN ALM. PENCERE KOLU VE ADAPTÖRÜ [25CM] 2 275 Ö.İN.208 Engelliler uyarıcı sarı parlak folyo yapılması mt 85,4 276 Ö.İN.209 Kompakt lamınat [18mm] tan servis sehbası yapılması 2 277 Ö.İN.211 Sarkık taş yünü asma tavan plakalarının yapılması [60-60-15 mm] 502,284 278 Ö.İN.36 Akrikor kaplı eviyeli mermerit tezgah yapılması mt 8,28 279 Ö.İN188 Görme engeliler için latin harfli pramit kabatmalı ayaklı harita (700*1000mm) 1 280 ÖZ.İNŞ.AY.7 Her desende renkli baskı beton yapılması. 421,837 281 ÖZEL-ELK-13 KOMBİ SET 9 282 ÖZEL-ELK-14 SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ 1 283 ÖZEL-ELK-15 HARİCİ APLİK 3 284 ÖZEL-ELK-211 2 * 28 W BANT TİPİ ARMATÜR 216 285 RJ 11 PORTLU SIVA ALTI ÖZEL-ELK-219 TELEFON PRİZİ 54 286 ÖZEL-ELK-241 LED SPOT ARMATÜR 9 W 39 287 SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR ÖZEL-ELK-242 9 W 9 288 SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR ÖZEL-ELK-244 35 W 84 289 ÖZEL-ELK-252 ENGELLİ WC ALARM SET Tk 8 290 GÖMME TİP DEKORATİF LED ÖZEL-ELK-253 PANEL ARMATÜR 114 291 ÖZEL-ELK-40 50*80 PLASTİK PANO 1 292 ÖZEL-ELK-7 SİGORTA KUTUSU 24 LÜ 9 293 P-034/A ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ 195,3 Makine ile her derinlik ve her genişlikte 294 Y.15.001/2B yumuşak ve sert toprak kazılması m³ 83,82 (Derin kazı) Makine ile her derinlik ve her genişlikte 295 Y.15.006/2B yumuşak ve sert küskülük kazılması m³ 469,693 (Derin kazı) 296 Y.16.050/03 Beton santralinde üretilen veya satın m³ 53,839
297 Y.16.050/04 298 Y.18.001/C01 299 Y.18.001/C04 300 Y.18.001/C05 301 Y.18.001/K01 302 Y.18.461/007 303 Y.18.461/009 304 Y.18.461/042 305 Y.19.055/003 306 Y.19.055/023 307 Y.19.057/002 308 Y.19.060/056 alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3) 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 250 gr/ ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması 10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı m³ 219,465 17,262 41,285 19,678 511,577 13,701 584,25 387,9 702,769 2.077,552 357,28 71,55
yapılması (sandviç sistem) 309 Y.21.001/01 Ahşaptan seri kalıp yapılması 20,036 310 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 565,1 311 Y.21.050/C03 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) m³ 2.762,35 312 Y.21.051/C01 Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) 1.960,7 313 Y.21.051/C03 Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00- m³ 10.934,07 21,50m arası) 314 Y.21.280/01 AC1 Sınıf 21 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması 600,82 315 Y.21.280/03 AC4 Sınıf 32 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması 35,306 316 Y.22.071/02 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması 8,6 (takılır-sökülür) 317 Y.23.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması Ton 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 1,058 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 318 Y.23.011 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 Ton 1,258 dahil) 319 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, Ton 6,197 bükülmesi ve yerine konulması 320 Y.23.071 Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, Ton 21,744 mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k 321 Y.23.167 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine kg 14.540,577 konulması (su depoları ve benzeri) 322 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine kg 2.213,471 konulması 323 Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) kg 2.358,658 Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen v 324 Y.23.244/L Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı kg 357,76
alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 325 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 2.641,869 326 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 10,181 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak 327 Y.25.003/05 iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç 646,313 cephe) Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak 328 Y.25.003/10 iki kat sentetik boya yapılması (iç 3.607,414 cephe) 329 Y.25.003/14 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 702,769 yapılması (iç cephe) 330 Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 1.427,67 yapılması (iç cephe) 331 Y.25.003/20 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat 51,26 boya yapılması (iç cephe) 332 Y.25.003/22 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat 3.171,027 boya yapılması (iç cephe) (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 333 Y.26.005/402 özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme 33,264 kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 334 Y.26.006/305 özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 329,82 duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 335 Y.26.006/405 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 371,013 duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 336 özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı Y.26.007/304A porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 11,8 döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 337 Y.26.007/304B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma 32,83
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 338 (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı Y.26.007/404B porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 8,91 duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve 339 yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız Y.26.008/405A porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 114,658 döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) PVC ve alüminyum doğramaya profil 340 Y.28.645/C02 ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi 78,702 takılması PVC ve alüminyum doğramaya profil 341 Y.28.645/C24 ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı 3,64 çift camlı pencere ünitesi takılması PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara 342 Y.28.645/C41 boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 0,72 Madde 4 - Sözleşmenin dili 4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir. Madde 5 - Tanımlar 5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 Sözleşmenin ekleri 8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler 8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler. 8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 105 (Yüzbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 9.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12-01.04 tarihleri arasındaki 121 (Yüzyirmibir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Madde 10-Teminata ilişkin hükümler 10.1. Kesin teminat 10.1.1. Yüklenici,... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. 10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 10.2. Ek kesin teminat 10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi 10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır. Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 11.1. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesince ödenir. 11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2014 Yılı % 100 ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. 11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır. 11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Madde 12 - İş programı 12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir. 12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. 12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yükleniciler 15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. 15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar 16.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır. 17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. 19.2. Madde boş bırakılmıştır. Madde 20 - Teminat süresi 20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu 22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 Şantiye Şefi İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. 200,00TL/Gün 2- Elektrik VE Makine Mühendisi için 100,00 TL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması 24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır. 25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 - (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL /...), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL /...). Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması 30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. 30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 33 - Diğer hususlar 33.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Yürürlük 34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 35 Sözleşmenin imzalanması 35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra././. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici
24