DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

Transkript

1 DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI

2 DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1(bir) adet yapım işinin ihale numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1. İhale kayıt numarası : İşin Adı : Dicle EDAŞ Mardin (Kızıltepe hariç) İli ve İlçelerinde Trafo Üstü Pano,Modem ve Sayaç Montaj İşi Tahmini Bedeli : ,00 TL İşlerin Süresi : Diyarbakır il sınırları içinde 4450 adet Trafo üstü pano, 1000 Modem, 750 adet sayaç montaj işi yapılacaktır. Dicle edaş tarafından temin edilecek malzeme ve yapılacak iş ile ilgili açıklamalar ihale dökümanlarında bulunmaktadır. İhalemize katılıp katılmayacağınızı aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya Şirket veznemize yatıracağınız 100,00-TL dosya bedeli karşılığında belirteceğiniz adrese kargo ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendirdiğiniz kişiye teslim edilecektir. Madde 2- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati, bildirim ve tebligat esasları 2.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: a) Tekliflerin sunulacağı yer: 1.KAT EVRAK KAYIT SERVİSİ Tlf: (10 hat) dahili: 201 adresi: İbrahim.ulker@dicleedas.com.tr b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 23/05/2014 c) Son teklif verme saati (ihale saati): 17 : Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya elektronik postaylada gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Dicle EDAŞ ın yukarıda belirtilen adresine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınıp alınmayacağına Dicle EDAŞ karar verir İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Madde 3- İhale dokümanının kapsamı 3.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a) İdari Şartname, b) Teknik Şartnameler, 1) E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatlar, 2) Diğer Teknik ve Özel Şartnameler (varsa), c) Sözleşme Tasarısı, ç) Standart formlar (Şartname eki liste), d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokumanı kapsamında verilmemiştir), 3.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Dicle EDAŞ ın çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Dicle EDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

3 3.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk İstekliye aittir. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI DİYARBAKIR MERKEZ ŞUBESİ TR NOT: DEKONTA FİRMA ADI MUTLAKA YAZDIRILMALIDIR. Madde 4- İşin yapılacağı yerin görülmesi 4.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır Dicle EDAŞ, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 5- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

4 Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli, d) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş Deneyim Belgesi (Standart formlar DİCLE EDAŞ) İstenmeyecektir Madde 7. Belgelerin sunuluş şekli: 7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Şirketin yetkili personel tarafından aslı Şirketçe görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 8- Teklif ve sözleşme türü İhale konusu işler için, keşif icmallerinde belirtilen ve işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek yeni her bir iş kalemi içinde geçerli olacak olan uygulama yılındaki (2013 yılı) TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabında (Tüm Yıl Geçerli) yer alan birim

5 fiyatlar üzerinden indirim oranı olarak verilecektir. Keşif İcmallerinde yer alan kalemlerdeki miktarlar üzerinden Teminatlar hesaplanacaktır. Madde 9- Teklifin dili 9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 10- Kısmi ve alternatif teklif verilmesi Kısmi teklif verilmesi Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir Kısmı teklife ilişkin açıklamalar Madde 11- Tekliflerin sunulma şekli Teklif mektubu ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticar et unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Dicle EDAŞ a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ a ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Şirket ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır. Madde 12- Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektupları, uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Madde 13- Tekliflerin geçerlilik süresi

6 13.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz İhtiyaç duyulması halinde Dicle EDAŞ, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, Dicle EDAŞ ın bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. Madde 14- Teklif fiyata dahil olan masraflar Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri İsteklice teklif edilen fiyata dahildir İdari Şartnamenin (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Dicle EDAŞ tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Madde 15- Teminat Teklifle birlikte, teklif edilen toplam bedelin(teklif verdikleri grupların tekliflerinin toplam tutarının) % 3 ü (Yüzde üç) oranından az olmamak üzere geçici teminat verilecektir. İstekli firmalar toplam bedelin %3 üne karşılık gelen teminatı, Şirketin Mali işler Müdürlüğü ne makbuz karşılığı emanet edilmiş Türk Lirası veya son teklif verme (ihale) tarihi itibariyle en az 90 (Doksan) takvim günü süreli banka teminat mektubu olarak verebilir. Geçici teminat, sözleşmesinin imzalanması ve kesin teminatın alınmasını takiben iade edilir. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (altı) oranında, süresiz kesin teminat alınır. İhale üzerinde kalan Yükleniciye sözleşme davet yazısı yazılıp, sözleşmeye gelmediğinde geçici teminatı irad kaydedilir. Şirketimize vereceğiniz teminat mektuplarında aşağıdaki ibarenin tam ve eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi taahhüt ederiz Madde 16-Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, her bir iş için ayrı sözleşme düzenlenecektir. Madde 17- Şirket gerek gördüğü durumlarda İsteklilerin eksik belgelerini tamamlatma veya istememe hakkına sahip olduğu gibi 2.bir teklif alma, açık eksiltme veya pazarlık yapma hakkına sahiptir. Bu itibarla İhale tarihinde Şirketi Temsile yetkili kişinin bulunması zorunludur. Şirket yetkilisi bulunmayan firmalardan 2.bir teklif alınmayacak, açık eksilme veya pazarlık yapılmayacaktır. Madde 18- Sözleşmeye Davet 18.1-Alınan Teklifler Şirket tarafından değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla, kargo, faks, elektronik posta yoluyla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. İstekliye belirtilen yollardan biri ile gönderilen davet ulaşmış sayılacak, davetin ulaşmadığını ileri sürmeyecek ve bu hususta hiçbir hak iddia etmeyecektir.

7 18.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Dicle EDAŞ tarafından da tebliğ edilebilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairelerine borcunun olmadığına ilişkin belgeleri, ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Madde 19- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 6 ıncı maddesindeki belgeleri ve kesin teminatı idari şartnamenin inci maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. 20- Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi en düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Şirket, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

8 İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ Dicle EDAŞ tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Şirkete verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar.[pilot ortağın adı] dır. Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, Şirket tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Dicle EDAŞ yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra no 1) 2) 3)...) n) Ortağının adı ve soyadı/ticaret unvanı Ortaklık oranı Tebligat adresi PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK İmza İmza İmza İmza İmza

9 Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası Belge Düzenleme Tarihi BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU Yıl / Yıllar Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Öz Kaynaklar Toplam Aktif Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (Varsa) Kısa Vadeli Banka Borçları Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri (Varsa) Cari Oran (Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara Oranı) Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynakların Toplam Aktife Oranı) Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı Bilanço Oranları Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Belgeyi düzenleyen YMM/SMMM Adı-Soyadı ve Unvanı İmza Kaşe/Mühür AÇIKLAMALAR 1- Belge, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir. 2- İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunulabilir. Bu takdirde, son üç yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır 3- İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu bilanço bilgilerine göre yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise ise iki önceki yıla ait bilanço bilgileri ile üç önceki ve dört önceki yıla ait bilanço bilgilerini sunabilirler. Bu takdirde, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır 4-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir. 5-Öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 6-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. 7- Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır. 8- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.

10 NOT: [Muhatap Dicle EDAŞ] GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU / / No:... Şirketinizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] nın ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı]. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu../../. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın adı] [bankanın şubesinin adı] Şubesi [banka] yetkililerinin İsim, unvan ve imzası 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. 1-b) İdari şartnamenin Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir. 2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı.. [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, Şirketin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir

11 1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir. NOT: [Muhatap Dicle EDAŞ] KESİN TEMİNAT MEKTUBU / / No:... İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı] nın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı].. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu / / 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. [bankanın adı] [banka şubesinin adı] Şubesi [banka] yetkililerinin İsim, unvan ve imzası 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası cinsinden düzenlenecektir. 1-b) İdari şartnamenin Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir. 2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı.. [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, Şirketinin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 2 Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih dikkate alınarak

12 Şirket tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz. BANKA REFERANS MEKTUBU 1 Adayın/İsteklinin [adı ve soyadı /ticaret unvanı] : Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduat Açıklama: Nakdi Kredisi Krediler Kullanılmamış Gayrinakdi Kredisi Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. / / [banka adı] Yetkililerin isim, unvan ve imzaları 1- Para birimi belirtilecektir. 2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir. 1 Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gereklidir

13 İhale kayıt numarası: TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ (paket işlerde her iş için ayrı ayrı verilecektir) DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE././201 günü ihalesi yapılacak olan. işi için ihale dökümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dökümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz. Ad-Soyad/Unvan (kaşe) İmza 1

14 1 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmayan yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İhale kayıt numarası: MAKİNA TEÇHİZAT TAAHHÜTNAMESİ (paket işlerde her iş için ayrı ayrı verilecektir) DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE././201 günü ihalesi yapılacak olan.. işi için ihale dökümanında yer alan Keşif İcmallerinde ve Projelerinde yer alan işlerin yapımı için gerekecek her türlü araç, makine ve teçhizatı; ihale dökümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz. Ad-Soyad/Unvan (kaşe) İmza 2

15 2 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmayan yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

16 DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ MODEM, SAYAÇ SAHA MONTAJ İŞLERİ SÖZLEŞMESİ

17 1) TARAFLAR SÖZLEŞME Bir taraftan Ş.Urfa Yolu 3.Km Diyarbakır adresinde yerleşik DİCLE EDAŞ (bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şart ve esaslar dahilinde işbu Sözleşme imzalanmıştır. 2) TARAFLAR A İLİŞKİN BİLGİLER a) İŞVEREN nin Adı, soyadı/ticaret unvanı : Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. T.C. Kimlik No :- Vergi Kimlik No : Gökalp V.D YÜKLENİCİ nin tebligata esas adresi : Ş.Urfa Yolu 3.Km Diyarbakır Telefon numarası : Bildirime esas elektronik posta adresi : (varsa) b) YÜKLENİCİ nin Adı, soyadı/ticaret unvanı : T.C. Kimlik No : Vergi Kimlik No : YÜKLENİCİ nin tebligata esas adresi : Telefon numarası : Bildirime esas elektronik posta adresi : (varsa) 3) SÖZLEŞME NİN VE YAZIŞMALARIN DİLİ Sözleşme ve ekleri ile yazışmaların dili Türkçe dir.

18 4) BİLDİRİMLER a) Her iki taraf madde 2. a ve 2. b de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde karşı tarafa noter kanalıyla bildirilmediği veya muhatap adreste bulunmadığı takdirde muhatabın 2.a. ve 2.b. maddesinde belirtilen adresine yapılan tebligat geçerli olacaktır ve ilgili tarafa tebligat yapılmış sayılacaktır. b) İşbu sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine yapacakları günlük olağan bildirimler faks ve e-posta (Sözleşmenin 2.a. ve 2.b. maddesinde belirtilen faks numaraları ve e- posta geçerli olacaktır ve karşı taraftan faks ve eposta teyidi alınacaktır.), günlük olağan bildirimler dışındaki diğer bildirimler ise(fesih bildirimi, sözleşmeye aykırılık nedeniyle yapılacak bildirimler vs.) noter kanalıyla yapılacaktır. 5) TANIMLAR İşbu SÖZLEŞME de aşağıdaki terim ve deyimler karşılarındaki manaları ifade edecektir. a) SÖZLEŞME : İşbu Sözleşme ve ekleri b) İŞVEREN : DİCLE ELEKTRİK c) İDARE : İŞVEREN in tâbi olduğu ve YÜKLENİCİ nin uymak zorunda olduğu mevzuatın düzenleyicisi, denetleyicisi, uygulayıcısı vb olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve/veya temsilcilikleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine Müsteşarlığı, Devlet Su İşleri, Yerel Yönetimler, Mülki İdareler vb ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların tamamı veya ilgili olanıdır. d) YÜKLENİCİ : İş in yerine getirilmesi için sunulacak her türlü hizmeti vermek ve gerekli edimleri yerine getirecek firma e) GÜN : Takvim gününü f) İŞ : YÜKLENİCİ nin bu SÖZLEŞME ile üstlendiği özel tarif ve kapsamı TEKNİK ŞARTNAMEDE belirtilen, hizmetler ve işler.

19 g) TARAF : Duruma göre İŞVEREN veya YÜKLENİCİ yi, taraflar ise her ikisini, h) PERSONEL : YÜKLENİCİ tarafından, ücretli eleman olarak çalıştırılan ve İş in tamamı ve/veya bir bölümünün ifası ile görevlendirilen kişileri, i) TEKNİK DOKÜMAN : Sözleşme uyarınca YÜKLENİCİ ye verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, j) İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Yüklenicinin işe başlamak için yükümlülüklerini yerine getirdiği ve tarafların karşılıklı tutanak altına aldıkları tarih k) TAMAMLANMA SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren Sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir İş Kısmının bitirilmesi için varsa İŞVEREN tarafından uzatılan süre de dâhil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını, l) İŞİN YAPILACAĞI YER : DİCLE işletme sınırları kapsamı İli ve ilçe sınırları. m) KABUL TUTANAĞI : İşlerin tamamlanıp İŞVEREN tarafından incelemesi sonucu YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek belgeyi, n) İŞ KISMI : Detaylı iş programında son bitirme tarihlerine yer verilen iş kısımlarını, o) PROJE EKİBİ : İş in Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilmesi için İŞVEREN tarafından görevlendirilen oluşturulan proje ekibini, 6) İŞİN KONUSU VE KAPSAMI a) iş bu sözleşme ile belirlenen sınırlar dahilinde, Teknik şartnamedeki şartlara uygun olarak, Modem, sayaç, pano ve aydınlatma sayaçlarına haberleşme hattı montajı yapılacaktır. b) YÜKLENİCİ, İŞVEREN in isteği ile OSOS sistemi dışında kalan İŞVEREN in abonelerinde elektrik sayacı sökme ve/veya takma işini sözleşmede belirlenen bedellere ile yapmakla yükümlüdür.

20 c) İşin gerçekleştirilmesi için YÜKLENİCİ gerekli sayıda personel, araç, araç yakıt ve kendi personelinin kullanacağı her türlü alet ve teçhizatı sağlayacaktır. d) Haberleşme üniteleri ve sayaçların montajları sonrasında İŞVEREN tarafından sağlanan OSOS operatörlerinden kurulan haberleşme ünitesi ve sayaçların çalıştığının onayının alınmasından YÜKLENİCİ yükümlüdür. e) İŞVEREN tarafından işin kapsamı %50(elli) ye kadar artırılabilir veya eksiltebilir. 7) SÖZLEŞME NİN BEDELİ a) Sözleşmenin bedeli. dir ve aşağıdaki birim fiyatlar geçerlidir. b) Ayrıca Sözleşme bedeline, işbu Sözleşme belirtilen şartlar doğrultusunda İŞ in yapımı için gerekli tüm malzeme ve/veya ekipman ile bunlara ait uygulama ve işçilik dahil kurulum masrafları da dâhildir. c) İşbu Sözleşme kapsamındaki İş in niteliğine uygun olmak üzere kurulum, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, gibi her türlü destek hizmetleri YÜKLENİCİ ye ait olup, Sözleşme Bedeli ne dâhildir. Sözleşme kapsamındaki işin yapılması sırasında kullanılacak sarf malzemeleri, sayaç, haberleşme üniteleri ve panolar sözleşme bedeline dahil değildir. d) Sözleşme nin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer tüm giderler ve masraflar münhasıran YÜKLENİCİ ye aittir 8) TEMİNATLAR a) Kesin Teminat : Yüklenici, Şirket e işbu Sözleşme ile yükümlendiği tüm edimleri teminen; sözleşme bedelinin % 6 (altı)sı kadar kesin teminat verecektir. Kesin teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde; Şirket tarafından yazılı olarak onay verilen bir bankadan Yüklenici tarafından alınan kesin teminat mektubunun süresi sözleşem tarihinden itibaren 12 ay olacaktır. Süre uzatımı, cezalı çalışma gibi Sözleşme süresinin aşılması hallerinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. Şirket in ek siparişlerde sipariş bedelinin % 6 (altı) ine kadar ek teminat isteme hakkı saklıdır. b) Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, Sözleşme süresi uzatıldığında veya ek siparişler verildiğinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış

21 tutarının % 6 (altı) sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınabilecektir. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir. i) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, İŞVEREN tarafından teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. c) Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: i) Taahhüdün, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirildiği, Yüklenici nin bu işten dolayı Şirket e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde garanti süresi dolduktan sonra, garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise işin bitmesi ve Yüklenici nin Şirket e herhangi bir borcunun bulunmadığının tespiti halinde tamamı Yüklenici ye iade edilir. ii) Kesin teminat sürelerinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Şirket in yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. d) Teminattan yapılacak kesintiler ve zarar tazmini Yüklenici iş bu sözleşmenin ve şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığı durumlarda İŞVEREN uğradığı her türlü zararı alınan teminatlardan karşılar. İŞVEREN in uğradığı zararların tazmini teminat miktarı ile sınırlı olamaz. YÜKLENİCİ iş bu sözleşme ile ilgili yapılan işten doğacak İŞVEREN in uğradığı zararları tazminle yükümlüdür. e) Montajı yapılacak olan panolarda, sayaçlarda ve modemlerde, YÜKLENİCİ tarafından abonenin kaçak kullanımına imkan sağlayacak uygulamalar yapılması, montajı yapılan sayaç ve modemlerde yüklenici tarafından sayacın eksik veya hiç ölçüm yapmayacak şekilde montaj yapması durumunda sözleşme fes edilecek, teminat irat kaydedilecek ve yapılan işlemlerden dolayı İŞVEREN in uğradığı zarar yüklenici tarafından tazmin edilecektir. 9) AVANS Bu iş için avans verilmeyecektir. 10) SÖZLEŞME NİN EKLERİ a) Sözleşme, işbu sözleşmede yer verilen ekler ve tarafların ek olmasında yazılı olarak mutabakata vardığı diğer belgelerle bir bütündür. Ancak, Sözleşme hükümleri ile sözleşmenin ekleri arasındaki belgelerde yer alan hükümler arasında çelişki olması halinde 8.2. maddede belirtilen sıralamada yer alan belgelerdeki hükümler öncelikli olarak uygulanacaktır

22 b) İşbu sözleşmeyi ve ekini oluşturan belgeler şunlardır: (1) Teknik Şartname 11) SÖZLEŞME NİN SÜRESİ a) İŞ in başlama tarihi yer teslimi ile başlar ve tarihine kadar devam eder,işin uzaması durumunda taraflar anlaşmaya varmaları durumunda devam edecektir. b) İşlerin ilerleme durumu İş Programına işlenerek taraflarca imzalanacaktır. YÜKLENİCİ, İŞVERENİN nin istediği formatta ve istenilen bilgilere haiz haftalık iş programları, grafikleri ve raporları hazırlayacak ve İŞVEREN e sunacaktır. c) Montaj yapılacak müşterilerin listesi yüklenici ile yazılı olarak paylaşılacaktır. (1) Dağıtım trafosuna montajı yapılacak yerler ilçe ve köy isimleri olarak yüklenici ile paylaşılacaktır. (2) Yüklenici kendi listesinde olmayan özel trafoya montaj yapmakla yükümlüdür (Abonesiz). Ancak bu tip durumlarda Şirkete bilgi verilecektir. (3) Yüklenici firma, Montaj yapacağı lokasyonlar ile ilgili iş planını kendisi hazırlayacaktır. Ancak bu plan ile ilgili ilgili il müdürlüğüne bilgi verecek ve onay alacaktır. Gerektiğinde şirket personeli tarafından yapılacak plan değişikliklerini uygulamakla yükümlüdür. d) YÜKLENİCİ personel çalışma saatleri mesai saatleri içinde kalmak şartı ile oluşturulacaktır. Mesai saatleri dışında çalışma planı yapılması durumunda 3 gün önceden Şirkete yazılı olarak bilgi verilecektir. e) Bu sözleşmenin uygulanmasında süreler takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sözleşme süresinin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilir. Doğal koşullar ve çalışmaya elverişli olmayan koşullar mücbir sebep sayılacaktır. Bu sebep ile iş bedelinden herhangi bir kesinti uygulanamaz. Ancak var ise fazla mesai saatleri ne sayılır.

23 12) İŞ İN DENETİMİ İşin, Sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği YÜKLENİCİ nin yetkili temsilcileri ve İŞVEREN yetkili temsilcileri ile birlikte denetlenir. YÜKLENİCİ nin belirleyeceği yetkili temsilci, yapılan işlere ilişkin kayıtları tutar ve işlerin ilerleme durumu hakkında İŞVEREN e rapor verir. 13) İŞ İN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE TUTANAKLAR Gerekli kayıt ve tutanaklar YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 14) İŞ PROGRAMI Yüklenici iş programlarını haftalık olarak hazırlayarak İŞVEREN nin onayına sunacaktır. 15) REVİZE PROGRAM YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafında yenilenen veya montajları yapmakla yükümlüdür. 16) İŞ İN SÜRESİNDEN ÖNCE BİTİRİLMESİ düzeltilen montaj listelerine uygun İş in Sözleşme ve eklerinde tespit edilmiş süreden önce tamamlanması halinde, YÜKLENİCİ nin isteği üzerine İŞVEREN in, sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin Sözleşme de belirtilen usullere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

24 17) İŞ İN YAPILMA YERİ İşin yapılma yeri: İŞVEREN in sahip olduğu dağıtım lisansı uyarınca faaliyet göstermekte olduğu sınırlar kapsamı. dir. 18) HAKEDİŞLER VE ÖDEME ŞARTLARI a) YÜKLENİCİ, İŞVEREN in uygun gördüğü formatta hak ediş raporunu düzenleyip, imzalayacak ve söz konusu hak edişin ekine ilgili tüm belgeleri eklemek suretiyle İŞVEREN e sunacaktır. b) Hak ediş raporu YÜKLENİ Cİ tarafından düzenlenip İŞVEREN e iletildikten sonra en geç 3 (gün) gün içinde İŞVEREN tarafından imzalanıp onaylanacaktır. Onaylı hak edişe istinaden faturanın İŞVEREN e tebliğini müteakip 20 (yirmi) gün içerisinde YÜKLENİCİ ye ödeme yapılacaktır. Hak ediş raporu İŞVEREN tarafından onaylanmaz ise, gerekçeleri ile düzeltmesi için YÜKLENİCİ ye iade edilir. YÜKLENİCİ tarafından düzeltilip revize olarak sunulacak hak edişin onaylanıp ödenmesinde de aynı prosedür uygulanacaktır. YÜKLENİCİ bu süreçten dolayı ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir hak, iddia ve talepte bulunamaz. c) Yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hak ediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, İŞVEREN tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hak ediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan YÜKLENİCİ nin yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hak ediş raporuna eklenir. d) YÜKLENİCİ, hak edişten tahakkuk etmiş veya edecek olan hak ve alacaklarını İŞVEREN in yazılı izni olmadan üçüncü kişilere kesinlikle temlik ve ciro edemez. YÜKLENİCİ tarafından temlik yapılmasına onay verilmesi halinde temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve YÜKLENİCİ tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması gereklidir. Ayrıca YÜKLENİCİ hak edişlerin üzerlerine haciz/ihtiyati haciz konulmasına sebebiyet veremez. Tüm bu hususlara aksi davranış, Sözleşme hükümlerinin ihlali mahiyetinde olup, İŞVEREN tarafından haklı nedenle Sözleşmenin feshi sonucunu doğurabileceği gibi YÜKLENİCİ nin müteakip hak edişlerinden, kesin

25 hak edişinden her zaman geri alınabilir. Bunlar da kâfi gelmediği takdirde genel hükümlere göre hareket edilir. e) Zorunlu hallerde haklı sebeplerle YÜKLENİCİ işçilerine, personeline veya üçüncü şahıslara YÜKLENİCİ adına İŞVEREN tarafından yapılacak ödemeler aynen YÜKLENİCİ ye yapılmış kabul edilecek ve bu ödemeler YÜKLENİCİ ye belgelerle bilahare ibraz edilecektir. İŞVEREN bu ödemeleri aksi belirtilmedikçe ilk hak edişten kesme yetkisine sahiptir. f) Ödemeler, işbu Sözleşmenin imzalanmasını müteakip aşağıda verilen YÜKLENİCİ hesabına yapılacaktır. i) Hesap Sahibi : ii) Banka : iii) Iban No : g) YÜKLENİCİ, yukarıda belirtilen Banka hesabına yapılan ödemelerin kendisine yapılan ödeme hükmünde olduğunu ve bu hesaplara yapılan ödeme doğrultusunda kendisine karşı işbu Sözleşmeden doğan ödeme borçlarının ifa edilmiş olacağını kabul ve beyan eder. Önceden yazılı olarak bildirilmek suretiyle yukarıda belirtilen banka hesabını değiştirilebilir. Bu takdirde yeni banka hesabına yapılan ödemeler ile ilgili işbu madde hükümleri geçerli olacaktır. h) Hak edişler, aylık olarak hazırlanacak ve hak edişe konu bedeller, sözleşme hükümlerine göre Türk Lirası cinsi üzerinden ödenecektir. 19) FİYAT FARKI

26 YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamındaki tanımlanan edimlerini, işbu Sözleşmede belirtilen Sözleşme Bedeli üzerinden yapmayı kabul etmiş olup, gerek İŞ in Sözleşme ile belirlenen süresi içerisinde gerek uzatılan süre içinde, işbu Sözleşme ve ekleri hükümlerince İş in/taahhüdün tam, kusursuz ve eksiksiz olarak ifasına kadar, enflasyon, devalüasyon, nakliye veya işçi ücretlerinin artması yahut işçi hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi, vergi, resim, harç ve SGK primlerine zam yapılması, akar yakıt fiyat değişimleri, döviz kuru değişimleri, asgari ücret değişimleri ve mevzuatla getirilecek yeni mali külfetler ve İDARE nin ek talepleri nedeniyle yapılması zorunlu olan işler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir gerekçeyle veya her ne nam altında olursa olsun) bir takım sebepler ileri sürerek işbu Sözleşme ile tespit edilmiş Sözleşme Bedeli nin değiştirilmesi veya ilave fiyat verilmesi sonucunu doğuracak ve/veya İŞVEREN e -süre uzatımı hariç- ek mali külfet getirecek taleplerde bulunamaz. 20) SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLARI a) Mücbir Sebep: İşbu Sözleşme konusu İŞ, YÜKLENİCİ tarafından, bu sözleşme ve eklerinde belirtilen süre içinde tamamlanarak teslim ve kabule hazır hale getirilecektir. Ancak, aşağıda belirtilen mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde İŞ in süresi, sebeplerin İŞ e tesiri kadar uzatılır. Bölgesel konum ve şartlar gereği gelişmelere göre İŞVEREN, YÜKLENİCİ ortak karar alarak işi ve şartları yeniden düzenleyebilir. Bu düzenleme İŞVEREN ve YÜKLENİCİ çıkarlarını gözetecek şekilde yapılır. i) Doğal afetler. ii) Kanuni grev. iii) Genel salgın hastalık. iv) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. v) İŞVEREN in uymakla yükümlü olduğu mevzuat değişiklikleri. vi) İŞVEREN tarafından kabul edilen benzeri diğer haller. vii) Terör ve Ohal durumları. b) İŞVEREN tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilerek süre uzatımı verilebilmesi için yukarıda belirtilen hallerin YÜKLENİCİ den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, YÜKLENİCİ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde YÜKLENİCİ nin İŞVEREN e yazılı olarak bildirimde bulunması ve mücbir sebebin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu hususların varlığı halinde YÜKLENİCİ ye mücbir sebep sayılan olayın devam ettiği süre ile sınırlı olarak İŞVEREN tarafından süre uzatımı verilecektir.

27 c) İŞVEREN den Kaynaklanan Sebepler: İŞVEREN in, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak işbu sözleşmede ve ekinde yer alan yükümlülüklerini YÜKLENİCİ nin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar gibi her türlü belge) ve bu sebeple işin işbu sözleşmede belirtilen süre içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve YÜKLENİCİ nin bu engeli kaldırmaya imkânının olmaması kaydıyla, bu durum İŞVEREN tarafından incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir. Bu süreç içinde anlaşma bedeli o ay için tahsil edilir devam eden süreçte iş askıya alınarak sorunun çözülmesi beklenir bu süre içinde YÜKLENİCİ personel araç ve bunun gibi gider oluşturan materyalleri işten geri çeker. d) Süre uzatımı ile ilgili zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. 21) YÜKLENİCİ NİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) YÜKLENİCİ, Sözleşme ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve işbu sözleşme konusu hizmetleri ifa ederken genel kabul görmüş teknik ve uygulamalara, her türlü mevzuata ve mevzuat değişikliklerine, ulusal ve uluslararası standartlara, İŞVEREN in isteklerine uygun olarak azami itinayı gösterecek, vermiş olduğu hizmetlerde maksimum fayda sağlayacak şekilde optimum çözümler önerecek, yüksek performans ile çalışacak, basiretli bir tacirden beklenecek davranışlarda bulunacak, sağlıklı yönetim ve ileri teknoloji ile birlikte güvenilir ve etkin malzeme, teçhizat, makine ve yöntemler kullanacaktır. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilişkin her konuda güvenilir YÜKLENİCİ olarak hizmet verecek, üçüncü şahıslarla yürütülecek ilişkilerde İŞVEREN in meşru menfaatlerini destekleyecek ve koruyacaktır. b) YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ve ekleri uyarınca vermiş olduğu hizmetlerin İŞVEREN in ihtiyaçlarına cevap vermemesi, verilen hizmetlerin öngördüğü şekilde uygulama yapılması neticesinde hatalı ve eksik durumların ortaya çıkması vb. nedenlerde konu ile ilgili çözümü üretmek için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmakla yükümlüdür. c) YÜKLENİCİ nin tek muhatabı İŞVEREN olacaktır.

28 22) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) İŞVEREN montaj yapılacak noktalardaki enerjinin kesilmesinden sorumludur ancak enerji kesilmesi sonrasında yapılacak çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemlerini alarak çalışmak YÜKLENİCİ nin sorumluluğunda dır. Enerjinin kesilmesi gereken noktaları iş planlarına göre YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN in bildireceği ilgili birime bir gün önceden bildirmek ile yükümlüdür. b) Enerji kesilemiyor ise gerekli düzenlemenin yapılması için tutanak düzenlenmeli ve düzenleme yapıldıktan sonra aboneye gidilecek şekilde yapılandırılmalı. 23) MEVZUATA UYGUNLUK YÜKLENİCİ, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere, İşlerin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve İşlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün ulusal mevzuata, malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kuruluşlarının tüzük ve yönetmeliklerine uyacak ve YÜKLENİCİ, İŞVEREN i bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalar ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. 24) DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAKLARIN SAĞLANMASI YÜKLENİCİ, İŞVEREN nin isteklerine uygun olarak; a) İŞVEREN tarafından istihdam edilen diğer bütün YÜKLENİCİ ve onların işçilerine, b) İŞVEREN in işçilerine ve c) Sözleşmeye dâhil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İŞVEREN in Sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak ya da bu işlere yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir sözleşmenin, işyerinde veya yakınında yürütülmesinde görevlendirilen usulünce yetkilendirilmiş diğer kişilere ve onların personeline İşlerini yapmaları için gereken bütün makul imkânları sağlayacaktır. 25) YÜKLENİCİ NİN ÇIKAR SAĞLAYAMAMASI

29 Sözleşme kapsamında tanımlanmış olan İş in yerine getirilmesi ile ilgili olarak YÜKLENİCİ, mal alımı, uygulama işleri veya hizmet temini konusunda İŞVEREN e önerilerde bulunmakla sorumlu olması durumunda YÜKLENİCİ, İŞVEREN in uymak zorunda olduğu satın alma usullerine ve mevzuata uyacak ve her zaman bu sorumluluklarını, İŞVEREN in çıkarlarını koruyacak şekilde yerine getirecektir. 26) PERSONEL SEÇİMİ a) YÜKLENİCİ personel seçerken gerekli teknik eğitimi olan ve bu teknik eğitimini gösterir belgesi olan personelleri seçer. Gerekli eğitimleri verir ve takip eder. b) YÜKLENİCİ iş için çalıştıracağı personelin listesini ve kısa özgeçmişlerini İŞVERENE onaylatmak ile yükümlüdür. Onaylanan personel dışında personel çalıştıramaz. 27) MADDE 25 GİZLİLİK a) YÜKLENİCİ, İş le ilgili olan veya işle ilgili elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı, İŞVEREN in ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgileri ve de işbu Sözleşme ye ait bilgileri özel ve gizli tutacak ve İŞVEREN in önceden yazılı izni olmaksızın bu bilgileri kendi çalışanları ve sözleşme ile ilgili olarak görevlendirdiği profesyonel kişiler hariç hiç kimseye ifşa etmeyecek veya yayınlamayacak, doğrudan ya da dolaylı olarak İŞVEREN ile arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmayacaktır. YÜKLENİCİ İşlerin yapılması için, iş başında ve iş süresi boyunca YÜKLENİCİ ye teslim edilen verilerin tamamını işin sonunda İŞVEREN e iade edecektir. Aynı şartlar İŞVEREN içinde geçerlidir. b) Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa İŞVEREN in bu konudaki kararı nihai olacaktır. c) YÜKLENİCİ kendi personelinin de bu madde hükümlerinden haberdar olmasını ve bu madde hüküm ve koşullarına uymakla yükümlü tutulmasını (personelin hizmet akitlerinde olsun ya da olmasın, ancak personelin hizmet akitlerine dâhil edildiği takdirde, fesih sonrası gizlilik yükümlülüklerine ilişkin hükümler de dâhil edilerek) sağlayacaktır.

30 d) Bu maddede yer verilen gizlilik yükümlülükleri, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren süresiz olarak geçerli kalmaya devam edecek Sözleşme nin feshinden sonra dahi yürürlükte kalacaktır. 28) KORUMA TEDBİRLERİ VE SİGORTA a) YÜKLENİCİ işin devamı süresince işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı her türlü zarar ve kaybın, kazanın, hasarın, meydana gelmesini önlemek amacıyla tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle doğabilecek zarar, ziyan ve hasarın tazmininden YÜKLENİCİ sorumludur. Bu konularda gerek İŞVEREN tarafından istenen gerekse YÜKLENİCİ nin kendi isteği ile aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin tüm giderler, katlanacağı masrafların tümü YÜKLENİCİ ye aittir. YÜKLENİCİ, İŞVEREN in ve/veya mevzuatın öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uymakla ve bu hükümlere personelinin de uymasını sağlamakla yükümlüdür. b) YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini önlemek için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. c) Ayrıca YÜKLENİCİ her halukarda işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan İŞ in yerine getirilmesi sürecinde Sözleşme kapsamındaki İş in yerine getirilebilmesi için ve yerine getirirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kullanmak zorunda oldukları, mülkiyetlerinde bulunan, kiralama, leasing v.b. kullanım hakkı sahibi oldukları taşıt araçları, servis araçları, iş makineleri v.b taşıtlara ilişkin Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet ve/veya Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortalarını yaptırmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ bu maddede düzenlenen sigorta yaptırma yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle kamu otoritesi ve 3. şahıslar nezdinde ortaya çıkabilecek her türlü bedeni ve maddi zararların tazmininden sorumlu olup, söz konusu zararlar nedeniyle İŞVEREN e yöneltilecek tazmin taleplerinden de sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

31 29) RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLENİCİ, İŞVEREN nin talep edeceği; proje, rapor, hesap ve benzeri her türlü bilgi ve belgeyi, İŞVEREN nin talep ettiği şekil, sayı ve süre içerisinde hazırlayarak İŞVEREN ye teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca YÜKLENİCİ bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İŞVEREN nin talep edeceği her türlü proje, rapor, hesap, bilgi ve belgeyi İŞVEREN ye vermekle yükümlüdür. 30) PERSONEL TANIMI YÜKLENİCİ işbu sözleşme konusu İş in tam ve gereği gibi ifası için çalıştıracağı ve işin sözleşmede belirtilen süresi içerisinde tamamlanmasını sağlıyacak yeterli sayıda personeli İş kapsamındaki tüm edimleri yapmaya ehil, Elektrik Meslek Lisesi, Meslek edindirme okul ve kursları tarafından düzenlenmiş eğitim belgeli personeller ile işi yapmak ile yükümlüdür. 31) PERSONEL İN GÖREVDEN ALINMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ a) İŞVEREN in yazılı onayı alınmadıkça, YÜKLENİCİ nin personelinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. YÜKLENİCİ nin personelinin değiştirilmesinin mecburi olduğu durumlarda, YÜKLENİCİ bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir. Bu süre 10 (on) gün içinde tamamlanacaktır. b) İŞVEREN; YÜKLENİCİ nin personelinin ciddi bir şekilde görevini suiistimal ettiğini ya da üstlenmiş olduğu görevini gereği gibi yerine getirmesini engelleyecek ve İŞVEREN in güvenini sarsacak bir suç iddiasıyla hakkında bir ceza kovuşturmasının sürdüğünü tespit ettiği veya Personelin performansından memnun olmamak için yeterli sebebe sahip olduğu takdirde, YÜKLENİCİ, İŞVEREN in gerekçeli bildirimi üzerine söz konusu Personelin yerine İŞVEREN in kabulüne şayan ve aynı ya da daha üstün niteliklere sahip bir elemanı görevlendirmekle yükümlüdür. Yeni personel tahsisi 10 (on) gün içinde tamamlanacaktır. c) Yukarıdaki ve fıkraları uyarınca değiştirilen personelin yerine atanacak Personel İŞVEREN nin onayına tabi olacaktır. İŞVEREN tarafından aksi yönde bir mutabakata varılmadıkça, Personelin değiştirilmesi ve/veya görevden alınmasına

32 ilişkin bütün ilave seyahat masrafları ile diğer masraflar, YÜKLENİCİ tarafından üstlenecektir. YÜKLENİCİ, personel değişikliği nedeniyle İŞVEREN den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 32) TESLİM, MUAYENE, KABUL İŞLEMLERİ VE KESİN HESAP a) Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İŞVEREN e başvurur. Yapılan işler, İŞVEREN ce verilecek talimat üzerine İŞVEREN nin yetkili temsilcisi tarafından incelenir. Söz konusu inceleme sonucunda İş in Sözleşme ve eklerine uygun, eksiksiz olduğu İŞVEREN tarafından tespit edilirse, kabul aşamasına geçilir ve Kabul Tutanağı düzenlenir, tutanak YÜKLENİCİ veya vekili tarafından imzalanır. b) YÜKLENİCİ nin işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen dilekçesi üzerine yapılacak inceleme sonucunda, İŞVEREN İş in sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmadığını tespit ederse, kabul ertelenir ve YÜKLENİCİ tespit ettiği eksiklikleri içeren bir liste oluşturarak, bu eksikliklerin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için YÜKLENİCİ ye nedenlerini açıkça belirttiği 10 (on) gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyecektir. Bu tamamlama süresi, yukarıda madde 9 da belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen gecikme cezası hükümleri uygulanır. 33) KESİN HESAP RAPORU a) Kesin Hesap Raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir: İŞVEREN in görüşüne göre Sözleşme gereği kesin olarak muaccel hale gelen ve ödenmesi gereken tutar, İŞVEREN tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve İŞVEREN in Sözleşme ile hak kazandığı bütün alacaklar indirildikten sonra, duruma göre İŞVEREN in YÜKLENİCİ ye ya da YÜKLENİCİ nin İŞVEREN e borçlu kaldığı bakiye (varsa).

33 34) SÖZLEŞME DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Sözleşme imzalandıktan sonra, ancak işbu sözleşme, taraflarının karşılıklı mutabakat sağlaması ve yazılı olması kaydıyla değişiklik yapılabilir. 35) SÖZLEŞME NİN DEVRİ a) YÜKLENİCİ işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. Şahıslara ve/veya doğrudan veya dolaylı iştiraklerine devredemez. b) Sözleşmenin devri, ancak zorunlu hallerde İŞVEREN in yazılı izni alınmak ve Devreden, Devralan ve İŞVEREN arasında imzalanması zorunlu olan Devir Protokolünün İŞVEREN tarafından uygun bulunması kaydıyla mümkündür. İŞVEREN nin devre yazılı izin vermesi durumunda Devralan YÜKLENİCİ nin (Devreden in) Sözleşme ve eklerindeki tüm yükümlülüklerini üstlenmiş olacaktır. Devir protokolünde yer verilecek farklı düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Devredenin, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumlulukları devam edecektir. Tüm bu hususlara devir protokolünde yer verilecektir. 36) SÖZLEŞME NİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER a) Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, işbu sözleşmenin diğer maddelerindeki ve eklerinde yer alan özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla; YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ nin verilen süre içinde işe başlamadığını, taahhüdünden vazgeçtiğini, İŞ in işbu Sözleşme ve eklerine uygun (eksik, hiç ya da süresinde vb.) yapılmadığını, işbu Sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen görev sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmediğini tespit eder ise nedenlerini açıkça belirttiği ihtarında, bu hususların tayin edeceği en fazla 10 (on) günlük süre içerisinde düzeltilmesini ister. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez. b) YÜKLENİCİ aleyhine iflaslı takip yoluna başvurulduğunun tespit edilmesi, YÜKLENİCİ nin acze düşmesi, YÜKLENİCİ aleyhine İŞVEREN e haciz ihbarnamesi gönderilmesi ve haciz ihbarnamesine konu borcun yasal süresi içerisinde YÜKLENİCİ tarafından ödenmemesi veya herhangi bir sebeple Mahkemece YÜKLENİCİ nin

34 işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan men'ine karar verilmesi hallerinde sözleşme İŞVEREN tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı feshedilebilecektir. c) Sözleşmenin feshi söz konusu olmaksızın taraflar arasında herhangi bir konuda çıkacak uyuşmazlıklarda; İŞVEREN tarafından aksi talep edilmedikçe uyuşmazlık sonuçlanana kadar İŞ e devam edilecektir. d) YÜKLENİCİ nin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İŞVEREN e yazılı olarak bildirmesi halinde, İŞVEREN ile çözüm arayışları sona erene kadar işe devam eder bu süre sonunda çözüm bulunamaz ise sözleşme sona erer. Bu durumda hiçbir tazmin talebi iki taraf içinde olamaz. 37) SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ a) İŞVEREN, Sözleşmenin uygulanması sırasında, İŞ miktarında esaslı nitelikte azaltma, çoğaltma ve tadilat gibi değişiklikleri yapabilir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, sayaç ve haberleşme ünitesi tip ve adetlerinin İŞVEREN tarafından arttırılmasının talep edilmesi hali dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere iş bu Sözleşmede belirtildiği şekilde yapılacak proje değişiklikleri ve/veya düzeltmeleri nedeniyle oluşabilecek miktar artışları ve malzeme tip değişiklikleri sebebiyle İŞ miktarında çoğaltma yapıldığı taktirde Taraflar ek bedel ile ilgili mutabakata varacaklardır. b) İŞVEREN in, YÜKLENİCİ iş miktarında azaltma yapması nedeni ile YÜKLENİCİ ye herhangi bir telafi bedeli ödenmeyecektir. İş azaltması iş verene ay başı itibari ile başlar. İş azaltma bildirimi ayın son gününden 7 (yedi) gün olmadan YÜKLENİCİ ye bildirilmelidir. 38) KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

35 a) YÜKLENİCİ, İŞVEREN in entegre yönetim sistemindeki tüm prosedürlerini, söz konusu prosedürlere ilişkin tüm revizyonlarını, İş in gereği olan kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikleri uygulayarak, çalışanlarının, 3. şahısların, ziyaretçilerin, toplumun ve doğal çevrenin zarar görmesini önlemek ve güvenli iş ortamını temin etmekle yükümlüdür. b) İŞVEREN, YÜKLENİCİ nin çalışanları, YÜKLENİCİ leri ve onların çalışanları iş kazasını, çevre kazasını veya çevreye/insan sağlığına zarar verebilecek durumları kazanın meydana gelmesinden veya durumun ortaya çıkmasından itibaren en fazla 24 saat içerisinde İŞVEREN ye bildirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ nin çalışanının, uğradığı kaza sonucu söz konusu bildirme yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda, bu yükümlülük çalışanın amirleri ve/veya diğer çalışanlar tarafından yerine getirilmelidir. c) YÜKLENİCİ Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sistem kayıtlarını, İŞ e ilişkin tüm faaliyetlerini İŞVEREN nin öngördüğü, kalite, çevre ve iş güvenliği yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirildiğinin tevsiki bakımından düzenli bir şekilde tutmak ve İŞVEREN nin talebi halinde sunmak veya incelemesine müsaade etmekle yükümlüdür. d) YÜKLENİCİ İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Yasaları ve Çevre Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu şartnamenin bağlı olduğu sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiştir. e) YÜKLENİCİ çalışanlarının, YÜKLENİCİ leri ve onların çalışanlarının da işbu madde hükümlerine uygun hareket etmesini garanti eder. 39) BAĞIMSIZ ŞİRKET YÜKLENİCİ, Sözleşme yi ifa eden bağımsız bir şirket olarak davranacaktır. İşbu Sözleşme, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında hiçbir şekilde bir vekalet, ortaklık, ortak girişim, bayilik ve sair müşterek ilişki yaratmaz. YÜKLENİCİ personellerine ilişkin tüm sigorta, ücret, tazminat vb. yükümlülükler münhasıran YÜKLENİCİ ye ait olup, bu yükümlülüklere ilişkin herhangi bir ödeme hiçbir şekilde İŞVEREN den talep edilemez. 40) HÜKÜMLERİN AYRILIĞI

36 Bu Sözleşme nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde Sözleşme diğer hükümleriyle birlikte geçerli ve bağlayıcı olmaya devam eder, yazılı protokol ile gerekli düzenlemeler yapılır. 41) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 42) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kadıköy, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 43) SÖZLEŞME NİN İMZALANMASI Bu sözleşme 17 sayfa ve 41 maddeden ibaret olup, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Sözleşmenin aslı İŞVEREN tarafından muhafaza edilecektir. DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKLENİCİ

37 DİCLE EDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA PROSEDÜRÜNE GÖRE İHALE EDİLEN ŞİRKETİMİZ DİCLE EDAŞ MARDİN İLİNDE O.S.O.S PANO,MODEM ve SAYAÇ MONTAJ İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- Dicle EDAŞ bu şartnamede geçen maddelere ek olarak ihale ilanında belirtilen maddeleri de isteyip istememekte serbesttir. Madde 2- İş sahibi Dicle EDAŞ a ilişkin bilgiler 2.1 İş sahibi Şirketin; a) Adı:. DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş b) Adresi:. Şanlıurfa yolu üzeri 3 km DİYARBAKIR c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta ve internet adresi: dicletesis@dicleedas.com.tr e) İlgili personelinin adı-soyadı ve unvanı : İbrahim ÜLKER 2.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 3- İhale konusu işe ilişkin bilgiler İhale konusu hizmetin; a) Adı: Dicle EDAŞ MARDİN İLİ (KIZILTELE İLÇESİ HARİÇ) O.S.O.S PANO,MODEM ve SAYAÇ MONTAJ İŞİ b) Varsa kodu (proje no su): 14D4703/23 c) Miktarı (fiziki) ve türü: Miktarı ve türü ekte yer almaktadır. (Keşif Özeti) d) Yapılacağı yer: Mardin ili ilçe ve köyleri (KIZILTEPE ilçesi hariç)

38 e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: Sözleşme eki Teknik Şartname de izah edilmiştir. Madde 4- İhaleye ilişkin bilgiler İhaleye ilişkin bilgiler: a) İhale usulü: Açık ihale b) İhalenin yapılacağı adres: DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş/ŞANLIURFA YOLU ÜZERİ 3.KM- DİYARBAKIR c) İhale tarihi: ç) İhale saati: 17:00 Madde 5- İhale dokümanının görülmesi ve temini 5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Dicle EDAŞ onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: DİCLE EDAŞ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ KAT5 NO:507 ve DİCLE EDAŞ ın yayınlaması durumunda Dicle EDAŞ internet sitesi b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: DİCLE EDAŞ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ KAT5 NO:507 c) İhale dokümanı satış bedeli:(kdv Dahil): 100 (yüz) TL dir.(halk bankası D.Bakır Şubesi TR numaralı DİCLE EDAŞ hesabına yatırılacaktır.) 5.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İhale dokümanı alan isteklinin, ihale dokümanını tam ve noksansız olarak aldığı kabul edilir. İsim ve adres beyan eden istekliye dizin pusulasının bir sureti imzalatılarak dosyasına konur. İsteklilerin ihale dokümanı alırken isim beyan etmeleri zorunlu değildir. Ancak, isim beyan etmek istemeyen isteklilerin, gerektiği durumlarda açıklama gönderilebilmesi için bir posta kutusu adresi veya elektronik posta adresi istenir. Verilen bu bilgiler, Dicle EDAŞ ın doküman satın alma belgesine kaydedilir. Dokuman alımında isim beyan etmeyen, bunun yanı sıra elektronik posta adresi veya posta kutusu adresi de vermeyen isteklilerin, yapılacak zeyilname ve açıklama bilgilerini, Dicle EDAŞ ın ilan tahtası, varsa Dicle EDAŞ ın internet adresinden veya doğrudan Dicle EDAŞ a başvurarak öğrenmiş olacağı kabul edilir İhale dokümanı; yazılı, CD, kargo, posta veya mail olarak alınabilir. İhale dokümanın talep sahibine ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Dicle EDAŞ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz İstekli ihale dokümanını almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Dicle EDAŞ ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. Madde 6- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati, bildirim ve tebligat esasları 6.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:. a) Tekliflerin sunulacağı yer: ZEMİN KAT EVRAK KAYIT SERVİSİ VEYA DİCLE EDAŞ IN BELİRLEYECEĞİ YER( BİRİM, ELEKTRONİK POSTA vb.) b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): c) Son teklif verme saati (ihale saati): 17:00

39 6.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya elektronik posta ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Dicle EDAŞ ın yukarıda belirtilen adresine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Dicle EDAŞ a verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine istinaden zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale Dicle EDAŞ ın belirleyeceği saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, Dicle EDAŞ tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise on dokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Dicle EDAŞ tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Dicle EDAŞ ın resmi elektronik posta adresi veya herhangi bir elektronik posta adresi kullanılarak yapılır Dicle EDAŞ tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot ortağa yapılır İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından Dicle EDAŞ la yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 5.3. maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla veya elektronik posta ile yapılabilir. Madde 7- İhale dokümanının kapsamı 7.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a) İdari Şartname, b) Teknik Şartnameler, 1) E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatlar, 2) Diğer Teknik ve Özel Şartnameler (varsa), c) Sözleşme Tasarısı,

40 ç) Standart formlar (Şartname eki liste), d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi (İhtiyaç durumunda dikkate alınacaktır.), 7.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Dicle EDAŞ ın çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Dicle EDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk İstekliye aittir. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Bankalardan temin edilecek belgeler Teklif edilen bedelin % 20 sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 8- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli, d) Bu Şartnamenin (7.4) inci alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

41 f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, h) Geçici teminat: h.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. h.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. h.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. h.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Şirket tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. h.5. İhale üzerinde kalan Yüklenici sözleşmeye davet edilip gelmediğinde geçici teminatı irad kaydedilir. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 8.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler Bankalardan temin edilecek belgeler Teklif edilen bedelin % 20 sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri İstenmemektedir İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler İstenmemektedir Mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler İstenmemektedir Belgelerin sunuluş şekli:

42 İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Şirketin yetkili personel tarafından aslı Şirketçe görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir Apostil tasdik şerhi taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Yabancı ülkenin Türkiye deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler: Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

43 Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır: Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen kalite yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye deki yeminli

44 tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Madde 9- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 9.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Madde 10- İhaleye katılamayacak olanlar Dicle EDAŞ tarafından uygun görülmeyen ve Dicle EDAŞ tarafından yasaklanan yüklenici firmalar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Madde 11- İhale dışı bırakılma nedenleri 11.1 Bu şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgeler sunmak zorunludur. Madde 12- Yasak fiil veya davranışlarla ilgili müeyyideler Kanunen belirlenmiş fiil ve davranışlarda bulunan yükleniciler ihaleden elenilerek ilgili yasal işlem yapılacaktır. Madde 13- Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Dicle EDAŞ, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 14- İşin yapılacağı yerin görülmesi İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır Dicle EDAŞ, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi Dicle EDAŞ, ihaleyi sözleşme imzalanmadan evvel herhangi bir safhada iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde; a) İhale saatinden önce iptal edilmişse, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Bu isteklilerin zarfları, açılmadan iade edilir.

45 b) Son teklif verme saatinden sonra, ancak zarflar açılmadan önce iptal edilmişse, ilan yapılmaksızın verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve isteklilere iade edilir. c) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Dicle EDAŞ tan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 16- İş ortaklığı Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunar İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenir İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 17- Alt yükleniciler İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere DEDAŞ ın onayı ile yapılabilir. III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 18 Fiyatlandırma Fiyatlandırma sözleşme kapsamında öngörülen adetler için aşağıdaki kırılımda olacaktır Trafo üstü pano montaj birim fiyatı Trafosu olmayan müşteriler için modem montaj fiyatı Trafosu olmayan müşteriler için sayaç değişim fiyatı Aydınlatma hatları için çekilecek enerji kablosu fiyatı maddesindeki trafo üstü pano montaj fiyatına aydınlatma develeri için çekilecek olan enerji ve haberleşme kablo işçiliği dahil olacaktır Fiyatlandırmada Pano ve modem birim fiyatları ile hesaplamalar yapılacaktır. Trafosu olmayan müşterilerde yapılan sayaç değişimleri için verilen birim fiyatlar üzerinde ilave bedeller hesaplanacaktır. Şirket tarafından yapılacak kontrollerde sayaçların değişimine gerek olmadığının tespiti durumunda sayaç değişim bedeli ödenmeyecektir. Madde 19- Teklifin dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınır.

46 Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 20- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. Madde 21- Kısmi ve alternatif teklif verilmesi Kısmi teklif verilmesi Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir Alternatif teklif verilmesi Alternatif teklif verilmesi halinde komisyon değerlendirmeye almayabilir. Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli Teklif mektubu ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenmesi veya kaşelenmeleri gerekmektedir Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Dicle EDAŞ a (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ a ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Şirket ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır. Madde 23- Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektupları, uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak teklif cetvelleriyle beraber sunulması zorunludur Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

47 Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz İhtiyaç duyulması halinde Dicle EDAŞ, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, Dicle EDAŞ ın bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. Madde 25- Teklif fiyata dahil olan masraflar Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri İsteklice teklif edilen fiyata dahildir (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Dicle EDAŞ tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Madde 26- Teminat olarak kabul edilecek değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir Teminat mektuplarının Dicle EDAŞ ın belirleyeceği esaslara uygun olması gerekir Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne surette olursa olsun, Dicle EDAŞ tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 27- Tekliflerin alınması ve açılması Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar Dicle EDAŞ a (tekliflerin sunulacağı yere) verilir.

48 27.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır İhale komisyonu teklif zarflarını inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Şirketin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. En az bir geçerli teklifin temin edilemediği durumlarda ihale komisyonu, dış zarf kontrolü ile ilgili kuralları kısmen veya tamamen uygulamayabilir Zarflar ihale komisyonunun eksiksiz toplanabileceği bir hafta içerisinde toplanarak açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubunun usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve teklif fiyatları ile işin birim fiyat üzerinden yapılan tenzilat tutarı tutanağa bağlanır. İhale dokümanında isteklilerin ihale dokümanı satın almaları şart koşulmuş ise doküman parası yatırdığına dair belgelerde isteklinin isminin ve hangi işe ait olduğunun yazılı olması gerekmektedir. Madde 27- Tekliflerin değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin (28.2.5) üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri Şirket tamamlatmayabilir Ancak, a) Teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, c) İhale dokümanında tamamlattırılmasına izin verilen belgeler, ç) (a) bendinde belirtilen teklif mektupları ile ilgili hüküm saklı kalmak kaydıyla, en az bir geçerli teklifin temin edilememiş olduğu durumlarda, ihale komisyonunun uygun gördüğü eksik belge ve ekleri, verilen süre içinde tamamlattırılabilir. Yapılan belge tamamlama isteklerini usulüne uygun gerçekleştirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (a) ve (b) bendleri kapsamında yapılan belge tamamlama isteklerini usulüne uygun gerçekleştirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

49 Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir Bu çerçevede teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, en az bir geçerli teklifin temin edilememiş olduğu durumlarda ve komisyon uygun gördüğü takdirde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Madde 29- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi İhale komisyonunun talebi üzerine Şirket, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz Şirketin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olmalıdır Teklifler için verilen tenzilat oranı her iş kalemi için aynı oranda verilecektir. Madde 30- Aşırı düşük teklifler İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya birim fiyat üzerinden yapılan tenzilat tutarına göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyebilir İhale komisyonu; a) Verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak alınır.

50 30.3. Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır. Madde 31- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptalinde Dicle EDAŞ ın serbestliği Dicle EDAŞ, ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal edebilir. Teklifler açıldıktan sonra ihale iptal edilmişse, isteklilerin teklifleri iade edilmez İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Dicle EDAŞ tan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak; a) Dicle EDAŞ, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 32- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu ihalede Dicle EDAŞ, tüm kriterleri değerlendirerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sıralamasını kendisi belirleyecektir. Madde 33- İhalenin karara bağlanması Elde edilen geçerli teklifler, değerlendirme kriterlerine göre en avantajlıdan başlayarak listelenir. Dicle EDAŞ isterse Listedeki istekliler en baştan başlanarak sıra ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmek üzere yasaklık sorgulamasına tabi tutulur. Yasaklı olduğu anlaşılanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılır. Ancak, elde edilen ekonomik açıdan en avantajlı teklif, birim fiyat tutarı üzerinde ise, bu durum sorgulanır. Sorgulama sonucunda; a) Durumun birim fiyatın hatalı hesap edilmesinden veya teklif tarihine göre güncellenmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılırsa, ihale yetkilisi kanalı ile durum düzeltilir, konu detaylı olarak komisyon kararında açıklanır ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine bırakılır. b) Birim fiyat tutarı doğru hesaplanmış ise Dicle EDAŞ, ihaleyi iptal edebileceği gibi, birim fiyat üzerinden yapılan en yüksek tenzilat tutarına en yakın birinci ve ikinci teklif sahiplerinden uygun gördüğü rakamı elde edinceye kadar indirim talep etmekte ve/veya geçerli teklif sahiplerinden kapalı zarfla ikinci bir teklif isteyerek ihaleyi sonuçlandırmakta serbesttir İhale komisyonunca, elde edilen en avantajlı teklifin birim fiyatın üzerinde bulunması gerekçesiyle ihalenin iptalinin öngörüldüğü durumlarda ihale yetkilisi, ihalenin verilmesinin, yenilenmesine göre daha fazla Dicle EDAŞ lehine olacağını tespit etmesi halinde, gerekçelerini komisyon kararı üzerinde veya ekinde belirterek, mevcut şartlarla da ihaleyi verebilir. Madde 34- İhale kararının onaylanması İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Ancak pazarlık usulü ile yapılması durumunda bu süreyi Dicle EDAŞ belirler İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

51 Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda tüm isteklilere aynı şekilde bildirim yapıp yapmamakta Dicle EDAŞ serbesttir. Madde 36- Sözleşmeye davet İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaya davet edilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminat ve istenen diğer belgeleri vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Madde 37- Kesin teminat İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır. Dicle EDAŞ bu oranı değiştirmekte serbesttir İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan tarafından karşılanır. Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu İhale üzerinde kalan istekli, yapmakla yükümlü olduğu diğer işlemleri tamamlamak ve kesin teminatı sözleşmeye davet yazısındaki süre içinde sözleşmeye davet yazısında istenen diğer belgelerle birlikte vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.isteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi durumunda geçici teminatı Şirket lehine irad kaydedilecektir ve 24 ay süreli Şirket genelinde ticari faaliyetten yasaklı ilan edilecektir İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, Dicle EDAŞ ın talep edeceği belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır Yabancı istekliler, Dicle EDAŞ ın talep edeceği belgelerin alınmaması halinde; kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunar. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını verir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirir Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, Şirket isteklinin şirketin diğer işleri için vereceği teklifleri reddedip reddetmemekte serbesttir. Madde 39- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim İhale üzerinde kalan isteklinin, yükümlü olduğu diğer işlemleri tamamlamaması veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda Dicle EDAŞ, ihale kararında belirlenmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir Söz konusu istekliye, sözleşme imzalaması gerektiği hususu, ekonomik açıdan en avantajlı birinci isteklinin sözleşme yapması icap eden son tarihi izleyen gün içinde bildirilir.

52 39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen gün içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.isteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi durumunda geçici teminatı Şirket lehine irad kaydedilecektir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, varsa Dicle EDAŞ üçüncü teklifi değerlendirmeye alabilir. Madde 40- Sözleşme yapılmasında Şirketin görev ve sorumluluğu Şirketimizin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşmeye davet yazısında yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Dicle EDAŞ a bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Madde 41- İhalenin sözleşmeye bağlanması Sözleşme Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır Sözleşmenin yapılmasına ait vergi resim, harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer tüm giderler sözleşme esnasında yüklenici tarafından karşılanır. V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 42- Ödeme yeri ve şartları İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Dicle Edaş Muhasebe Birimi tarafından yapılır Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır Vergi usul kanununa göre fatura tanzim edilir. Madde 43- Avans verilmesi, şartları ve miktarı Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. Madde 44- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları YÜKLENİCİ, gerek sözleşme süresinde, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Yüklenici nin talep etmesi durumunda DEDAŞ fiyat farkını verip vermeme konusunda serbesttir. Madde 45- İşe başlama ve iş bitirme tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır İşin bitiş tarihi tür. Madde 46- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:

53 a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, d) Gerektiğinde Şirket tarafından belirlenecek benzeri diğer haller, e) Gerektiğinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilave mücbir sebepler Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, ç) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, gerekmektedir Ayrıca Dicle EDAŞ ın, sözleşmede veya Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum Dicle EDAŞ tarafından incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir. Madde 47- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Dicle EDAŞ, gerekçelerini ilgili olur yazısında detaylı olarak belirtmek suretiyle sözleşme konusu işi, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin %50 si ü oranında artırabilir. İş artışı, eleman veya araç çalıştırma esasına dayalı yapılan hizmet alımı işlerinde; eleman sayısı artışı, araç sayısı artışı, ilave süre şeklinde, münferiden veya birlikte uygulanabilir İlave iş verilmesi hâlinde yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ifade eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapıp yapmamak Dicle EDAŞ ın takdirindedir. Ayrıca yükleniciye, gerekiyorsa işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilir Şirket, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %50 u oranında azaltabilir İş artış veya eksilişinde işlemin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik kalan tutarın, sözleşme bedeline göre olan oranıdır İhale öncesinde, yapılacak iş miktarının ve alt kalemlerinin net olarak tespit edilemediği Dicle EDAŞ Satın alma Prosedüründeki işlerde (yapım işi, hizmet ve mal alım işleri), sözleşme tutarı aşağıdaki şekillerde değerlendirilir (ilave ve eksik iş verme durumları hariç); a) Sözleşme süresi bittiği hâlde, yükleniciye sözleşmede belirtilen bedel kadar iş verilememişse, sözleşme bulunduğu noktada tamamlanmış sayılır. b) Sözleşme süresi dolmadan sözleşmede belirtilen bedel kadar iş yaptırılmışsa, sözleşme bulunduğu noktada sona erer. c) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş verildiği hâlde, yapılan tahakkuk sözleşme tutarının altında kalmış ise, sözleşme yine bulunduğu noktada sona erer. Ancak, ödenen bedel sözleşme bedelinin

54 %80 in altında kalmışsa, Dicle EDAŞ yaptırılan işi, sözleşme bedelinin %80 ine kadar tamamlattırabilir. Yüklenici bu isteği kabul etmediği takdirde, İdarenin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar. ç)dicle EDAŞ sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş yaptırılamadan, yapılan ödemeler sözleşme tutarını geçmiş ise, ilave iş verilme konusu hariç olmak üzere iş bulunduğu noktada sona erdirmekte serbesttir.

55 DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ PANO VE MODEM MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

56 1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE KISALTMALAR... 59

57 3.1. TANIMLAR KISALTMALAR MONTAJ PANO PANO MONTAJI MODEM VE SAYAÇ MONTAJI AYDINLATMA ABONELERİ MONTAJI ENERJİ KESİLMESİ OSOS OPERASYON MERKEZİNE VERİLECEK BİLGİLER MUAYENE VE TESTLER İŞ PLANI FİYATLANDIRMA EĞİTİM GARANTİ... 64

58 2. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı; Dağıtım bölgesine ait elektrik dağıtım şebekesi dahilindeki; 2.1. Tarımsal sulama aboneleri 2.2. Köy içme suları 2.3. Dağıtım trafoları 2.4. Aydınlatma aboneleri 2.5. Şebekeden kendi trafosu ile enerji alan aboneler in 2.6. Özel müşterilerin 3. KAPSAM Ölçü panoları içine Modem, Sayaçların uygun olmaması durumunda sayaç değişimi ve Trafoları buşinglerininin üzerine özel tasarlanmış osos panosu montajı için EDAŞ tarafından özel tasarlanan panoların Montajlarının yapılması için teknik şartları belirlemektir. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında, dağıtım bölgeleri dahilindeki, yukarıda belirtilen ölçü noktalarına montaj için 3.1. Personel Temini 3.2. Araç Temini 3.3. İş güvenliği malzemelerinin temini 3.4. Personele yapılacak olan iş ile ilgili gerekli eğitimlerin yüklenici tarafından verilmesi 3.5. Montaj sırasında gerekecek tüm ekipmanların yüklenici tarafından sağlanması 3.6. Montaj yapılacak noktaların koordinatlarının alınması 3.7. Kendi trafosu ile beslenen müşterilerde özel tasarlanmış panonun ölçü noktalarına montajının yapılması 3.8. Trafo olmayan müşterilerde ölçü panosunun içine Modem montajı ve sayaçların uygun olmaması halinde sayaçların değişimi

59 3.9. Ag dağıtım trafolarının çıkışlarının ölçülmesi için pano montajı Pano içindeki aydınlatma sayacının bağlantılarının yapılması, aydınlatma sayacından dağıtım panosunda aydınlatma hattının çekilmesi Modemlerin röle çıkışlarından aydınlatma devrelerinin devreye alınması için haberleşme hattının çekilmesi Montajı yapılan panoların içerisinde bulunan ölçü devreleri ve modemlerin çalışır hale getirilmesi Montajı yapılan sayaç ve abone bilgilerinin OSOS operasyon merkezine bildirilerek haberleşmenin sağlıklı sağlandığı ve sayaç okumalarının alındığı onayının alınması Sayaç değişikliği ve yapılan diğer işlemleri ile ilgili tutanakların tanzim edilmesi Sahada abonesiz olarak tespit edilen abonelerin ilgili il müdürlüğüne ve OSOS Operasyon merkezine bildirilmesi bildirilmesi ni kapsar 4. TANIMLAR ve KISALTMALAR 4.1. Tanımlar Şirket : DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİ ifade eder Yüklenici : Bu teknik şartnameye konu iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder İstekli : Bu teknik şartnameye konu işe teklif veren gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder Üçüncü Şahıs: Bu teknik şartnameye konu iş için sözleşme imzalayan tarafların dışındaki şahısları/firmaları ifade eder Pano: Dağıtım panoları üzerne montaj edilmek için şirket tarafından özel olarak tasarlanmış ve içindeki ekipmanlar şirket tarafından montajı yapılmış Ölçü ve OSOS panosunu OSOS Operasyon merkezi: Şirket merkezinde kurulu buluna osos sistem takibi ve bilgi girişinin yapıldığı merkez Modem: Şirket tarafından kendi Osos Sistemine dahil edilebilecek nitelikte olan haberleşme ara birimi Sayaç : Şirket tarafından temin edilen ölçü sisteminde kullanıma uygun elektrik haberleşmeli elektrik sayacı 4.2. Kısaltmalar OSOS : Otomatik Sayaç Okuma Sistemi OG: Orta Gerilim ( 1 kv 36 kv), AG: Alçak Gerilim( 1 kv ve altı), 5. MONTAJ 5.1. Pano Şirket dağıtım bölgesinde bulunan trafoların buşinglerinin üzerine yerleştirilmek için özel olarak tasarlanmış aşağıda görselleri bulunan cam elyaf katkılı yanmaz polyester panolardır.

60 5.1.2.Pano Montajı Şirket tarafında sayaç ve modem montajı yapılmış panolar ve akım trafoları yükleniciye teslim edilecektir Pano içindeki sayaç ve modem bağlantıları Şirket tarafından yapılarak Yükleniciye teslim edilecektir. Sayaç bağlantılarının yapılması için kablolar sayaç üzerine bağlanacak akım trafolarının ve sayaç gerilim uçlarının bağlanması ve doğru bağlandığının kontrolü ve faz sırasının doğru bağlanması yüklenici sorumluluğundadır Aydınlatma sayaçlarına trafo çıkışlarından gelecek kablolar bağlı olarak teslim edilecek, dağıtım trafo çıkışlarından kabloların bağlanması Yüklenici tarafından yapılacaktır Montaj noktasında panoların montajı yapılacak, pano içinde kullanılacak akım trafolarının seçimi, montaj yapılan trafonun gücüne göre yüklenici tarafından trafo çıkış akımlarına uygun şekilde yapılacaktır Panonun montajı trafo AG buşinglerinin üzerine yapılacaktır Pano buşing üzerine takıldıktan sonra, akım trafoları buşing üzerine kablo bağlantılarından önce yapılacaktır. Çıkış kablolarının üzerine Akım trafo montajı yapılmayacaktır. Aydınlatma çıkışları akım trafolarından sonra alınacaktır Sayaç gerilim uçları buşingler üzerine faz sırasına göre doğru olarak yapılacaktır Pano içerisindeki modemin enerji bağlantısı şirket tarafından pano imalatı sırasında yapılacaktır, ancak doğru bağlantı kontrolü sorumluluğu yüklenici tarafından montaj öncesinde yapılacaktır Panonun trafo üzerine sabitlenmesi; trafo üst kapak vidaları yardımı ile yapılacaktır. Üst kapak vidalarından uygun olanları sökülecek, pano içinden geçirilmesi için uygun delikler pano üzerinden açılacak, üzerinde mühürleme için uygun bölüm bulunan somunlu vidalar pano içinden geçirilerek trafo kapağına pano sabitlenecektir Pano kapakları üzerinde bulunan kapak açılmasının algılamak için bulunan switch lerin sağlamlığı kontrol edilecektir Panolar Trafolar üzerine montajı yapıldıktan sonra açık kalan bölümler yanmaz dolgu malzemesi ile doldurulacaktır Pano kapakları kapatıldıktan sonra mühürlenecektir Dağıtım trafolarının bina içinde olduğu noktalarda trafo çıkışlarının ölçülmesi için akım trafoları trafo çıkışlarına, sayaçlar ve modemler dağıtım panolarına montaj edilecektir.