TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığınca TOHM merkezlerine ve Federasyon Faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınacak malzeme alımı sözleşmesi (sözleşme) bir tarafta Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı :TÜRKİYE KANO FEDERSAYONU BAŞKANLIĞI b) Adresi :Ulus İşhanı Kat:2 Ulus-ANKARA c) Telefon numarası: +90 312 310 40 34 ç) Faks numarası :+90 312 310 40 53 d) Elektronik posta adresi (varsa): kanoturk@hotmail.com 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı: b) T.C. kimlik no: c) Vergi kimlik no:.. ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:. d) Telefon numarası: e) Bildirime esas faks numarası:.. f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): 2.3. Taraflar işbu sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda belirtilen adreslerini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler.bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği,söz konusu değişikliğin meydana gelmesinden 5 (beş) gün evvel yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir.aksi takdirde,bu adrese yapılacak tebligatlar yasal olarak geçerli kabul edilecektir.tarafların birbirlerine diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşme yi feshetmek maksadıyla yapacakları ihbar ve ihtarların yazılı olarak ve noter marifetiyle tarafların tebligat adreslerine yapılması şarttır.
Madde 3- Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, ihale dokümanını (İhale Teknik ve İdari Şartname ve ekleri v.s.) oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- Sözleşme konusu işin/alımın tanımı 5.1. Sözleşmenin konusu; TOHM merkezlerine ve Federasyon Faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınacak malzeme alımıdır.işin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Sözleşme ekinde yer alan ve ihale dökumanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam) ve (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1.İş bu sözleşme ye konu yüklenici taahhüdünün(ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin her türlü maliyet,vergi,harç,ve sair (ulaşım,vergi,sigorta,resim ve harç giderleri) Sözleşme bedeline dahildir.ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma Değer vergisi,sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Madde 8- Vergi,Resim ve Harçlar ile Sözleşme yle ilgili diğer Giderler Sözleşme nin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi,resim ve harçlar ile diğer giderler Yükleniciye aittir. Madde 9-Sözleşmenin ekleri 9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İhale İlanı 2) İdari Şartname 3) Teknik Şartname 4) Birim Fiyat Teklif Cetveli 5) Sözleşme tasarısı
Madde 10- Sözleşmenin süresi 10.1. Sözleşmenin süresi 30.06.2014 tarihine kadar geçerli olup malın teslimi ile sona erer. Madde 11- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve işe Başlama Tarihi 11.1. İşin yapılma yeri ve Teslim yeri : Anadoluhisarı-Beykoz/İSTANBUL da teslim edilecektir. 10.2. İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi Madde 12- Teminata ilişkin hükümler 12.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 12.1.1 Yüklenici...[teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır] teminat olarak vermiştir. 12.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi :SÜRESİZDİR 12.2. Kesin teminat geri verilmesi: 12.2.1. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra TEMİNAT MEKTUBU YUKLENİCİYE İADE EDİLİR Madde 13- Ödeme yeri ve şartları 13.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı nca yapılacaktır.yüklenici tarafından alım konusu malın,sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 13.2.Yüklenici yapılan İş e ilişkin hak ediş ve alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. İdarece izin verildiği takdirde söz konusu temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı 14.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilebilir. Verilecek avans miktarı toplam ihale bedelinin %40 nı geçemez. Verilecek avans karşılığında yüklenici federasyona aynı miktarda kesin teminat mektubu süresiz olarak vermek zorundadır. Madde 15-Fiyat Farkı 15.1.Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Madde 16- Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri 16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde
gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların idareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın idareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. Madde 17-Cezalar ve Kesintiler 17.1.Teknik ve İdari Şartnamedeki Mal ve Hizmet kalemlerinden,eksik veya yapılmayan ve/veya hiç veya gereği gibi yapılmayan işler için İdare nin fesih dahil tüm yasal hakları saklı kalmak üzere,federasyon ca belirlenecek eksik yapılan veya yapılmayan kalemler puantaja alınmayacak ve bedeli ödenmeyecektir.federasyon böyle durumda uğrayacağı zararları tazmin edecektir. Madde 18 Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 18.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler b) Kanuni grev c) Genel salgın hastalık ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
18.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: 18.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Madde 19- Gecikme ve Diğer Cezai Hususlarla İlgili Müeyyideler: 19.1.Firma teknik ve idari şartnamede belirtilen işleri geciktirmesi veya kısmen yapmaması durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,02 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanır. İşi tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Madde 20-İşin Erken Teslimi İşin teslim son teslim tarihi 30.06.2014 olup firma malların tamamını veya bir kısmını bu tarihden önce teslim edebilir.bu durumda teslim edilen malın ücreti yükleniciye ödenir. Madde 21-Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu İdare nin Sözleşmeyi tek yanı fesih ve işi başka kişi veya kuruluşlara gördürme dahil,sair yasal hakları saklı kalmak üzere,yüklenici,taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi,verilmesi veya kullanılması ve/veya tasarım hatası ve/veya uygulama yanlışlığı,denetim eksikliği ve/veya taahhüdün Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tanzim ettirilir. Madde 22- Hüküm Bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde,ilgili yasa,yönetmenlik ve talimatlara göre hareket edilir. Madde 23-Diğer hususlar İdarece bu sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde,işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir ya da birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemeler yer verilebilir.
Madde 24- Anlaşmazlıkların çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulamasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 25- Yürürlük 24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 26- Sözleşmenin imzalanması 25.1. Bu sözleşme... maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra../../... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip yükleniciye verecektir. İDARE YÜKLENİCİ