YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ALIMI

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 16.05.2013

MADDE.1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI... 3 MADDE.2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 MADDE.3 - SÖZLEŞMENİN DİLİ... 3 MADDE.4 - TANIMLAR VE KISALTMALAR... 3 MADDE.5 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ( İŞİN TANIMI )... 5 MADDE.6 - SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ... 6 MADDE.7 - SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER. 6 MADDE.8 - VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER... 6 MADDE.9 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ... 6 MADDE.10 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ UZATILMASI... 6 MADDE.11 - İŞİN SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI:... 6 MADDE.12 - TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER... 7 MADDE.13 - FATURANIN DÜZENLENMESİ, ÖDEME ŞARTLARI VE YERİ... 8 MADDE.14 - AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI... 8 MADDE.15 - FİYAT FARKI... 8 MADDE.16 - ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI... 8 MADDE.17 - TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ, CEZAİ HÜKÜMLER;... 8 MADDE.18 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI... 9 MADDE.19 - SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI... 10 MADDE.20 - SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI... 10 MADDE.21 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 10 MADDE.22 - EĞİTİM... 13 MADDE.23 - YENİ MODEL VE DOKÜMANTASYONU... 13 MADDE.24 - AMBALAJLAMA;... 13 MADDE.25 - REKLAM YASAĞI... 14 MADDE.26 - SİGORTA. 14 MADDE.27 - POLİÇELERİN TÜRKSAT A VERİLMESİ... 14 MADDE.28 - FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI... 14 MADDE.29 - YÜKLENİCİNİN, TÜRKSAT, ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE DİĞER YÜKLENİCİLERLE ORTAK ÇALIŞMA ESASLARI:... 15 MADDE.30 - İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ... 15 MADDE.31 - TÜRKSAT IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 15 MADDE.32 - BİLDİRİLER, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER... 16 MADDE.33 - YÜKLENİCİNİN VEKİLİ... 16 MADDE.34 - DENETİM VE KABUL İŞLEMLERİ... 16 MADDE.35 - KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK... 17 MADDE.36 - YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME İLE TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİĞİ İŞE İLİŞKİN SORUMLULUĞU... 17 MADDE.37 - SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER... 18 Sayfa 1 / 22

MADDE.38 - ONAY VERİLMESİNİN SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAMASI... 18 MADDE.39 - GARANTİ VE BAKIM, ONARIM... 18 MADDE.40 - SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ... 18 MADDE.41 - YÜKLENİCİNİN İFLASI,ÖLÜMÜ,AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİ... 21 MADDE.42 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ... 21 MADDE.43 - HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER... 21 MADDE.44 - DİĞER / GENEL HUSUSLAR... 21 MADDE.45 - YÜRÜRLÜK... 21 MADDE.46 - İMZA... 22 Sayfa 2 / 22

Madde.1 - Sözleşmenin Tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( bundan sonra " Türksat " olarak anılacaktır ) ile diğer tarafta.. ( bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde.2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. Türksat ın adresi : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya yolu 40. km. Gölbaşı/ANKARA olup, Tel No : (0312) 615 30 00 Faks No : (0312) 615 30 99 Posta Kodu : 06839 E-Posta Adresi (Varsa): bsd_satinalma@turksat.com.tr dır. 2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :, Tel No :. Faks No :. Posta Kodu :. E-Posta Adresi (Varsa):. dır. 2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. 2.5. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla Türksat ın Yüklenici ye yapacağı bildirimler elden teslim, posta, posta kuryesi, faks veya elektronik posta yollarıyla olabilecek olup Yüklenici nin Türksat a yapacağı bildirimler elden teslim, posta, posta kuryesi veya faks yollarıyla olacaktır. Madde.3 - Sözleşmenin Dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde.4 - Tanımlar ve Kısaltmalar 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; "Taraf/Taraflar"; işbu Sözleşme metnindeki anlama göre Türksat veya Yükleniciyi, " Türksat "; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. "Yüklenici"; Üzerine satın alma yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Sayfa 3 / 22

"Yüklenici Vekili"; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve Türksat tarafından kabul edilmiş olan kişiyi, "Alt Yüklenici"; Türksat ın onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, "Üçüncü Kişi"; Türksat ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, "Pilot Ortak"; Ortak Girişim olarak teklif verilen satın almalarda ortak girişim beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve ortak girişimi temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, "Mal"; Satın alınan veya alınan hizmet kapsamında sağlaması gereken her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Hizmet ; Satın alınan her türlü bakım- onarım, teknik destek, programlama, yazılım geliştirme, danışmanlık, taşıma, teslim, kurulum,montaj, testler, işini, "İş"; Sözleşme konusu yukarıda belirtilen mal, hizmet alımı işlerinin tümünü, "Sair Yükümlülükler"; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, "İşyeri"; malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, "Denetim ve Kabul Komisyonu"; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.); Türksat tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, "Kabul İşlemleri"; Türksat ile yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının Türksat tarafından teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, "Yüklenicinin Ekipmanı"; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, "Gün, Ay, Yıl"; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye'de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, "Sözleşme Bedeli"; ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde Türksat tarafından alınacak mal ve hizmetlere ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, Sayfa 4 / 22

"Teknik Doküman"; Sözleşme uyarınca Türksat tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, yapabilme bilgisi(know-how), üretim/imalat, hizmet bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve Türksat tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, "İşe Başlama Tarihi"; Yüklenicinin Türksat tan işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, "İşin Süresi"; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, " Kabul Formu"; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, "Yazılı Bildirim (yazı)"; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faksla veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, "Ödemeye Esas Para Birimi"; Türksat tarafından bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, "Teklif"; Yüklenicinin Türksat a sunduğu teklifi, "Teslim"; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak Türksatye teslimini, "Kabul" ; işlerin tamamlanıp komisyon veya görevli personelin incelemesi sonucu verilen kararı, onayı ve/veya belgeyi, ifade eder. Hakediş ; Aylık veya tespit edilmiş periyodlarda Yüklenici tarafından verilen hizmetin fatura ve ödeme öncesi kontrolü, kabulü ve onay belgesi. Satın Alma Dokümanı ; Satın alma konusu işle ilgili Şartnameler ve ekleri, Sözleşme ve gizlilik sözleşmesi ile gerekli diğer belgeler. Madde.5 - Sözleşmenin Konusu ( İşin Tanımı ) 5.1. Sözleşme konusu iş; Türksat ın ihtiyacı olan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Alımına ait Teknik Şartnamede miktar, tip, özellik ve detayları bulunan, İdari Şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir. 5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Sayfa 5 / 22

Madde.6 - Sözleşmenin Türü ve Bedeli 6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, her bir iş/ürün kaleminin miktarı ile bu iş/ürün kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam KDV hariç.,00 TL / USD ( Türk Lirası / Amerikan Doları) bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak iş bu sözleşme ve ekleri kapsamında fiyat farkı gerektiren veya sözleşme uzatılması durumunda sözleşme bedelinde değişiklik olabilecektir. Madde.7 - Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç v.b. giderler, ulaşım ve her türlü sigorta gider sözleşme bedeline dahildir. 7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp Türksat tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde.8 - Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 8.1. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin vergiler (Damga Vergisi v.b) ile uygulama sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinin tamamı teklif fiyata dâhildir. Tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde.9 - Sözleşmenin Ekleri 9.1. Satın alma dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Türksatı ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile satın alma dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde satın alma dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 9.2. Satın alma dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. a.) Sözleşme b.) İdari şartname ve ekleri c.) Teknik şartname ve ekleri d.) Kesin Teminat Mektubu e.) Varsa Yazılı Açıklama f.) Varsa Sipariş Listesi 9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde.10 - Sözleşmenin Süresi ve Sözleşme Süresi Uzatılması 10.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Madde.11 - İşin Süresi ve Teslim Şartları: 11.1. İşe Başlama Tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır. Sayfa 6 / 22

11.2. İşin Yapılma ve Teslim Yeri / Yerleri : İdari Şartnamenin 2.1.c. Maddesinde belirtilen yere teslim edilecek olup, Türksat tarafından istenirse Ankara İl sınırları içerisinde başka bir yer olabilecektir. 11.3. İşin Teslim Süresi ve Şekli : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en fazla 60 (altmış) takvim günü içerisinde iş/mal eksiksiz ve çalışır teslim edilecektir. İşin teslimine ilişkin Teknik Şartnamede yer alan varsa hükümlerde esas alınacaktır. 11.4. Yüklenicinin Teslim Programı: Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen tüm ürünleri sözleşmenin belirtilen süre içerisinde tek bir seferde teslim edecektir. 11.5. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları: a.) Yüklenici teslim edeceği ürünlerin seri numaraları, model bilgileri ve parça ayrıntıları içeren tutanak ile irsaliyesini Bilişim Sistemleri Direktörlüğü ilgili personeline imza karşılığı teslim edecektir. b.) Tüm ürünler kullanılmamış olacak ve orijinal açılmamış ambalajı ile birlikte teslim edilecektir. c.) Konu iş veya mal alımına ait Teknik Şartnamesinde kurulum ve montaj işlemi varsa, yüklenici ürünleri teslim tutanağı sonrasında bu işlemlere başlayacaktır. d.) Kurulum ve montaj işleminin teslim süresi Sözleşme ve eklerinde ayrıca belirtilmemiş ise yüklenici işin genel bitiş tarihinde söz konusu işi /malı çalışır ve eksiksiz Türksat a teslim edecektir. e.) Yüklenici, satın almaya ilişkin teslimat, kurulum ve montajı Türksat onay vermediği sürece Türksat ın resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında yapamaz. Madde.12 - Teminata İlişkin Hükümler 12.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı en az % 6 (yüzde altı) olup, yüklenici., 00 TL / USD ( TürkLirası / Amerikan Doları) teminat olarak vermiştir. 12.2. Ek Kesin Teminat: İlave işler ve/veya iş artışları nedeniyle fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde Türksat bu artış tutarının en az % 6 (yüzde altı) sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat talep edebilir. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir. 12.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, Sözleşme ve Satın alma dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Türksat a herhangi bir borcunun olmadığı Türksat tarafından tespit edildikten sonra, kesin kabul onayına istinaden kesin teminatın tamamı; vergi borcu ve sosyal güvenlik kurumu borcu olmadığına dair belgenin ve işin niteliğine göre ihtiyaç varsa sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan ilişiksiz belgesinin Türksat a verilmesinin ardından, Yükleniciye iade edilir. Sayfa 7 / 22

12.4. Yüklenicinin bu iş nedeniyle Türksat a ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 12.5. Her ne suretle olursa olsun, Türksat tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde.13 - Faturanın Düzenlenmesi, Ödeme Şartları ve Yeri 13.1. Faturanın Düzenlenmesi : İş bu sözleşmenin Denetim ve Kabul işlemleri kapsamında yapılacak Kabül ve/veya Hakediş onayına istinaden Yüklenici Kabül ve/veya Hakediş onayı tamamlanmış iş için Fatura kesebilecektir. 13.2. Fatura Teslimi : Yüklenici tarafından kesilecek faturalar ve detaylarının asılları en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Türksat ın ilgili birimine ulaştırılacaktır. 13.3. Ödeme Süresi : Türksat kesilen faturaların aslı eline ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde yükleniciye peşin olarak ödeme yapılacaktır. 13.4. Ödemede Kullanılacak Para Birimi : Yüklenicinin döviz olarak verdiği teklif ve sözleşme bedelinin ödemeye esas para birimi fatura tarihindeki TC. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan hesaplanarak Türk Lirası (TL) olarak ödenecektir. 13.5. Ödeme Yeri: Türksat a bağlı Muhasebe Direktörlüğünce bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir. Madde.14 - Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde.15 - Fiyat Farkı 15.1. Yüklenici, süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 15.2. Bu iş için ilave iş ve iş artışları haricinde fiyat farkı verilmeyecektir. Madde.16 - Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 16.1. İdari Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen hususlar geçerli olacaktır. Madde.17 - Taahhüdün Yapılmaması Hali, Cezai Hükümler ; 17.1. Süre uzatılması ve/veya sözleşme kapsamında olacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Sayfa 8 / 22

17.2. Yükleniciye gönderilecek gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü geçtikten sonra İhtarnamede belirtilen durumun devam etmesi halinde Türksat isterse ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih ederek varsa teminatları gelir kaydedebilir. 17.3. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz. 17.4. Türksat gecikme cezasını Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesebilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Türksat Yükleniciden ayrıca tahsil edebilecektir. 17.5. Satın alma dokümanlarında belirtilen cezai hükümlerin içeriğinde mükerrerlik olması ve ceza oranlarında farklılıklar olması durumunda karar verilmesi için izlenecek sıra Sözleşme, Teknik Şartname ve İdari Şartname şeklinde olacaktır. 17.6. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, sözleşme feshedilip teminatlar gelir kaydedilir. Madde.18 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 18.1. Mücbir Sebepler: Türksat; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin Türksat a yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmî veya genel seferberlik ilânı, Gerektiğinde Türksat tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. a.) 18.1' e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu Türksat a bildirmek zorundadır. b.) Bu hallerin belgelenmesi ve Türksat tarafından kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 1 (bir) gün içinde Türksat a bildirir. c.) Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir. Sayfa 9 / 22

18.2. Türksattan Kaynaklanan Sebepler: Türksat ın sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin Türksat a yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum Türksat tarafından incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir. 18.3. Türksat tarafından Yükleniciye yazılı olarak bildirilen ek iş/mal/hizmet alımı veya hizmetin yerine getirilmesinde Türksat ın ilave taleplerinden kaynaklı oluşabilecek gecikmeler. Madde.19 - Sözleşmenin Devir Şartları 19.1. Sözleşme devir i olamayacaktır. Madde.20 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması 20.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, Türksat ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir veya ek sözleşme düzenlenebilir. Madde.21 - Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri; a.) Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu mal/hizmet işini, sözleşme ve satın alma dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Türksat ın uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Türksat ın ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. b.) Yüklenici, işin yapımı sırasında yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Türksat personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Türksat tarafından tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin Türksat alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. Türksat alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. Sayfa 10 / 22

c.) Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, sözleşme feshedilip teminatlar gelir kaydedilir. 21.2. Güvenlik Önlemleri Yüklenici; a.) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, b.) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, c.) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, d.) Hizmet ve/veya malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder. 21.3. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri; a.) Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı Türksat tarafından değerlendirilir ve tespit edilir. b.) Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları Türksat a tazminle mükelleftir. 21.4. İş Programı a.) Yüklenici personeli, sözleşme ve eklerine uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, Türksat tarafından yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini Türksat ın talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir. b.) Yüklenici, 3 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde 3 nüsha faaliyet raporu hazırlayarak Türksat a sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler; Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile Türksat tarafından talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır. Sayfa 11 / 22

21.5. Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları; a.) Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. b.) Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. c.) Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Türksat tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 21.6. Malların Taşınması; a.) Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dahildir. b.) Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır. c.) Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. 21.7. Erişim Yolları; Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma ; a.) Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır. b.) Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır. Sayfa 12 / 22

c.) Yüklenici, vereceği hizmet ve faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların Türksat a tazmin ettirilmesi halinde, Türksat tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının Türksat tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde Türksat ın dava hakkı saklıdır. 21.9. Gizlilik ; Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, Türksat ın önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa Türksat ın bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde.22 - Eğitim 22.1. Sözleşme ve ekleri (şartnameler) nde belirtildiği durumlarda belirtildiği şartlarda olacaktır. Madde.23 - Yeni Model ve Dokümantasyonu 23.1. Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde mevcut teknik şartnameye uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, Türksat, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin Türksat ın isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her güncelleştirilmiş aşağıdaki dokümanlarını Türksat a verecektir. a.) Parçalarının çalışma prensipleri, b.) Sistemin değişen parçalarına ait bakım talimatları, c.) Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, d.) Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri. e.) Değişiklikleri gösteren veya içeren dokümanlar. Madde.24 - Ambalajlama; 24.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır. Sayfa 13 / 22

Madde.25 - Reklam Yasağı 25.1. Yüklenici, Türksat tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, vereceği hizmet /mal ile ilgili olarak Türksat ın adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde.26 - Sigorta 26.1. Satın alma dökümanlarında sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, Türksat a teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir. 26.2. Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler mali mesuliyet vb. tehlikeler ile Türksat tarafından gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makine, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır. 26.3. Ancak Türksat tarafından bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur. Madde.27 - Poliçelerin Türksat a Verilmesi 27.1. Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programı ile birlikte Türksat a vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye satın alma edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Madde.28 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 28.1. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Türksat adına temin edecektir. 28.2. Sözleşme konusu malın Türksat tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder 28.3. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Sayfa 14 / 22

Yüklenici bu konuda Türksat tan herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen Türksat hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. Türksat ın talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, Türksat a tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Türksat herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder. Madde.29 - Yüklenicinin, Türksat, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları: 29.1. Yüklenici, a.) Türksat ın bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, b.) Türksat ın personeline, c.) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya Türksat ın Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline, işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. Madde.30 - İlave İşler, İş Eksilişi 30.1. Teknik Şartnamede belirtilmiş ise, belirtilen esas ve hükümler doğrultusunda iş/mal/hizmet artırımı veya eksiltmesi yapılabilecektir. Madde.31 - Türksat ın Yükümlülükleri 31.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi a.) Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. Türksat, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar Türksat tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler Türksat tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir. Sayfa 15 / 22

31.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi a.) Malın cinsi ve niteliği gereği, Türksat, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. 31.3. İzinler ve Ruhsatlar a.) Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan Türksat ın yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması Türksat ın yükümlülüğü altındadır. 31.4. Türksat Personeli a.) Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin Türksat ın personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise Türksat; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Madde.32 - Bildiriler, Onaylar, Belgeler ve Tespitler 32.1. Türksat ın Yüklenici ye yapacağı bildirimler elden teslim, posta, posta kuryesi, faks veya elektronik posta yollarıyla olabilecek olup Yüklenici nin Türksat a yapacağı bildirimler elden teslim, posta, posta kuryesi veya faks yollarıyla olacaktır. Madde.33 - Yüklenicinin Vekili 33.1. Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Türksat ın onayı ile sorumlu bir vekil temsilci atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben Türksat ın uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını Türksat a bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, Türksat tarafından istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır. Madde.34 - Denetim ve Kabul İşlemleri 34.1. Geçici Kabul: Yüklenici işi tamamladığına dair bir yazı ile kabul işleminin başlatılması için başvuruda bulunacaktır. Yazı Türksat ın evrak işleri bölümünden sayı ve tarih alınarak teslim edilecektir.. a.) Kabul işlemleri Sözleşme ve eklerinde belirtilen işin teslimine ilişkin hükümler doğrultusunda yapılacaktır. Satın alma dökümanlarında ilgili hükümler yoksa Türksat tarafından tahsis edilecek ilgili personel veya komisyon tarafından hazırlanacak kabul tutanağı veya raporuna göre kabul yapılacaktır. Sayfa 16 / 22

b.) Yüklenici tarafından yapılan yazılı kabul başvurusunun tarihi Kabul işleminin onaylanması durumunda işin teslim tarihi olarak tespit edilecektir.ancak, kabul işleminde eksiklik tespit edilmesi durumunda yüklenici işi bitirmiş sayılmayacak ve bu eksiklikleri giderdikten sonra tekrar kabul için başvuru yapacak ve son yaptığı kabul başvurusu kabul tarihi o işin teslim tarihi olarak tespit edilecektir. Bu durumda işin teslim tarihi sözleşme ve eklerinde belirtilen teslim süresi aşmış ise ilgili cezai hükümler doğrultusunda kabulü yapılacaktır. c.) Türksat, kabul işleminin tamamlanmasıyla bu sözleşmenin ödemeler hükmünde belirtilen şartlar doğrultusunda Yükleniciye ödemeyi yapacaktır. 34.2. Kesin Kabul: Yüklenici sözleşme süresi sonunda işin tamamlandığını ve ilişkisinin kalmadığına dair kesin kabul işleminin başlatılmasına ve kesin teminat mektubunun iadesi için bir yazı ile başvuruda bulunacaktır. Yazı Türksat ın evrak işleri bölümünden sayı ve tarih alınarak teslim edilecektir. a.) Kesin kabul raporunun onaylanması durumunda Yüklenici sözleşmenin 12.4 maddesinde belirtilen hükümlere göre kesin teminatını geri alacabilecektir. 34.3. Kesin kabul sonrasında fark edilen eksikliklerin tespit edilmesi ve yazılı, e-posta yoluyla yükleniciye bildirilmesi durumunda, yüklenici en geç 15 (onbeş) takvim günü içinde bedelsiz olarak bu eksiklikleri ve uyumsuzlukları gidermeyi kabul eder. Aksi durumda satın alma dokumanlarında belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır. 34.4. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği Şirket tarafından görevlendirilen birim (Bilişim Sistemleri Direktörlüğü) aracılığıyla Türksat tarafından ihtiyaç duyulduğunda denetlenebilir. Madde.35 - Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk 35.1. Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği hizmet ve/veya mallarda, teknik gereklerine uygun olmadığı tespit edilmiş ve bundan dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. Madde.36 - Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu 36.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hizmet veya Mal, Türksat a teslim edilmedikçe muayene ve/veya hakedişi olunamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak derhal depoya kaldırılacak mallar bunun dışındadır. 36.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 5 (beş) gün içinde Türksat a yazı ile bildirmek zorundadır. Sayfa 17 / 22

Madde.37 - Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 37.1. Yüklenici sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen hizmet ve/veya malları, Türksat ın talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 37.2. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde.38 - Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması 38.1. Herhangi bir işin denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde.39 - Garanti ve Bakım, Onarım 39.1. Satın alma konusu işle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile garanti süresi içerisinde ve garanti sonrasına ait hususlar Sözleşme ve/veya eklerinin (Teknik Şartname) ilgili maddelerinde belirtilmiştir. 39.2. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. Madde.40 - Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 40.1. Türksat ın Sözleşmeyi Feshetmesi, Fesih Sebepleri; a.) Yüklenicinin sözleşme konusu taahhüdünü satın alma dokümanlarındaki şartlara uygun olarak yerine getirmemesi, b.) Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde yüklenici, TÜRKSAT A.Ş. nin yazılı iznini almadan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devretmesi veya sözleşmeden doğan alacağını temlik etmesi, c.) Yüklenicinin, sözleşme konusu işle ilgili olarak yetkili merciler tarafından verilecek karar ve emirlere uymaması, d.) Yüklenicinin aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi. Sayfa 18 / 22

e.) Yüklenicinin taahhüdünü Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, satın alma dokümanlarında belirtilen oranda ceza uygulanmak üzere, Türksat ın en az 15 (onbeş) iş günü süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. f.) Yüklenici firmanın taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı sözleşmenin fesih olması durumunda, Türksat operasyonun devamlılığı konusunda satın almadan kaynaklı uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı Yüklenici firmadan tanzim edecektir. g.) Yüklenicinin gizlilik hükümlerini kısmen dahi olsa ihlal etmesi, sözleşme konusu işlerle ilgili olarak kusuru veya ihmaliyle TÜRKSAT A.Ş. ye ya da üçüncü kişilere, suç teşkil edebilecek fiiller de dahil olmak üzere, telafisi güç veya ağır bir zarar vermesi veya TÜRKSAT A.Ş. nin ticari itibarını ve genel imajını zedeleyebilecek fiil ve davranışlarda bulunması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşme TÜRKSAT A.Ş. tarafından herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın haklı nedenle derhal feshedilebilecektir. h.) Sözleşmenin TÜRKSAT A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen haklı nedenlerden herhangi biri uyarınca feshedilmesi halinde, TÜRKSAT A.Ş. nin söz konusu sözleşme, yasa hükümleri ve ilgili hukuk kurallarınca feshe ilişkin olarak öngörülen her türlü hakkı saklıdır. 40.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi; a.) Mücbir sebeplerden dolayı Türksat veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa Türksat ın sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 40.3. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi; a.) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Türksat a bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 40.4. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih; Yüklenicinin, sözleşme öncesi şartnameye uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az %80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; Sayfa 19 / 22

a.) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden satın alma yapılması için yeterli sürenin bulunmaması, b.) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c.) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, Şirket sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir 40.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler a.) Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. Türksat tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, Türksat a yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında Türksat ın vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, Türksat ın işi başka bir Yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. b.) Türksat, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, Türksat a ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, Türksat söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. c.) Fesih tarihi itibariyle Türksat, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. d.) Türksat, hata ve eksikler varsa, Türksat tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. e.) Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. f.) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek, Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. 40.6. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenici Tahliyesi a.) Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici Türksat ın iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için Türksat, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir. Sayfa 20 / 22

b.) Türksat; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları isterse satın alabilir. Türksat, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, Türksat tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. Madde.41 - Yüklenicinin İflası,Ölümü,Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali 41.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 41.2. Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere Şirketin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 41.3. Yüklenicinin iflas etmesi halinde, Sözleşme fesih edilip teminat gelir kaydedilir. 41.4. Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili Şirketin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek teminat gelir kaydedilir. Madde.42 - Anlaşmazlıkların Çözümü 42.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri olacaktır. Madde.43 - Hüküm Bulunmayan Haller 43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kanun hükümlerine, Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde.44 - Diğer / Genel Hususlar 44.1. Yüklenici iş bu sözleşmeyi ve sözleşme kapsamında yapılan işe ilişkin tahakkuk etmiş ya da edecek hakediş ve alacaklarını, Türksat ın yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Madde.45 - Yürürlük 45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra / /2013 tarihinde yürürlüğe girer. Sayfa 21 / 22