SÖZLEŞME NO HK12-A8-001

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME SÖZLEŞME NUMARASI SÖZLEŞMENİN KAPSAMI : : Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ait Uçuş Simülatörleri,Avionic Familiarization Trainer (AFT) lar ile Tesis Destek Unsurları (TDU) nın Bakım, Onarım ve İdame Hizmet Alımı - I -

2 İÇİNDEKİLER 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ 4. İŞ TANIMI 5. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ 6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER 7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ 8. İŞİN SÜRESİ, İŞİN YAPILMA YERİ, İŞYERİ TESLİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ 9. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ 11. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI 12. FİYAT FARKI 13. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI 14. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK CEZALAR 15. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI 16. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI 17. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 19. EĞİTİM 20. YENİ MODEL 21. AMBALAJLAMA 22. REKLAM YASAĞI 23. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 24. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (İdari Şartnamede malzemenin montajlı olduğu hususuna yer verilmiş ise) 25. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER 26. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ 27. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 28. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK 29. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER 30. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM 31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ 32. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU 33. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 34. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 35. DİĞER HUSUSLAR 36. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ 37. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI - II -

3 İhale Kayıt Numarası : 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu sözleşme, bir tarafta HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (FİRMA ADI) (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İDARE nin Adresi : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KAYNAK YÖNETİM VE KONTRAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE Adres : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KAYNAK YÖNETİM VE KONTRAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE Telefon Numarası/. : (90-312) , , , Belgegeçer Numarası/ : (90-312) E- Posta Adres/ : catasoy@hvkk.tsk.tr ; sidar.kaymaz@hvkk.tsk.tr 2.2. Yüklenici nin Adı (Ünvanı) : T.C. Kimlik Numarası(Varsa) :... Vergi Kimlik Numarası :... Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi :... Telefon Numarası :... Bildirime Esas Belgegeçer Numarası (Varsa):... Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi (Varsa): dır Ayrıca Yüklenici nin Türkiye deki temsilciliği:... TEMSİLCİ nin Tebligat Adresi: Telefon Numarası :... Belgegeçer Numarası : Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi (Varsa):......dır. Bu temsilciye yapılmış tüm tebligatlar Yüklenici ye yapılmış sayılacaktır. Yüklenici Türkiye deki temsilcisi değiştiğinde bu durumu en geç 3 (üç) gün içinde İdare ye bildirecektir. Sözleşmede, Ek Sözleşme ile herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni belirtilen temsilciye yapılan tüm tebligat ve yazışmalar da yükleniciye yapılmış sayılacaktır Her iki taraf madde 2.1., 2.2. ve 2.3 de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bütün yazışmalar ve tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, kurye, belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ 3.1. Bu sözleşme, Türkçe dilinde hazırlanmıştır Günlük yazışma ve iletişimler Türkçe dilinde olacaktır. 4. İŞ TANIMI Sözleşme konusu iş; Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ait Uçuş Simülatörleri, Avionic Familiarization Trainer (AFT) lar ile Tesis Destek Unsurları (TDU) nın Bakım, Onarım ve İdame Hizmet Alımı dır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Teknik şartname EK-2 de konfigürasyonları verilen sistemlerden F-4E Uçuş Simülatörü (1 inci Ana Jet Üs K.lığı) bu proje kapsamında bulunmamaktadır. 5. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ Bu sözleşme; toplam bedel üzerinden birim sabit fiyatlı sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan...tl. sı (KDV den Müstesna) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır

4 6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER 6.1. Sözleşmenin imzasından yükümlülüklerin tamamlanmasına kadar geçecek sürede ve ödemeler esnasında tahakkuk edebilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekliye aittir. Ayrıca 31 Temmuz 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5228 sayılı kanunun 14 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (f) fıkrası gereği KDV ödenmeyecektir Teminat Mektupları ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir Muayeneye ilişkin her türlü masraflar (yol, iaşe ve ibate masrafları hariç) yüklenici ye aittir Sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ 7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir İdari Şartname HKTŞ-K-741/1 Numaralı Teknik Şartname Sözleşme Tasarısı tarih ve... Numaralı Teklif Mektubu ile bunların EK lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır Yukarıdaki belgelerin varsa zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 8. İŞİN SÜRESİ, İŞİN YAPILMA YERİ, İŞYERİ TESLİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ 8.1. İşin süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 36 (otuzaltı) ay İşin yapılma yeri 1 nci Ana Jet Üs K.lığı/ESKİŞEHİR, 2 nci Ana Jet Üs K.lığı ÇiğliİZMİR, 3 ncü Ana Jet Üs K.lığı/KONYA, 4 ncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-ANKARA, 6 ncı Ana Jet Üs K.lığı/Bandırma-BALIKESİR, 7 nci Ana Jet Üs K.lığı/MALATYA, 8 inci Ana Jet Üs K.lığı/DİYARBAKIR ve 11'inci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/ANKARA dır İşyerinin/malzemelerin teslimine ilişkin esaslar: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip idame, işletmesi yapılacak sistemler yükleniciye teslim edilecektir İşyeri teslim ve işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlanılacaktır. 9. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 9.1. Kesin teminat Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. Bu ek kesin teminatın verilmesinde, kesin teminatın alınmasına ilişkin usul ve esaslar geçerlidir Yüklenici tarafından İDARE ye verilen kesin ve ek kesin teminat, aşağıda verilen değerlerden herhangi birisi ile değiştirilebilir Tedavüldeki Türk Parası Bankalar (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından verilen Türkçe teminat mektupları Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Her ne surette olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Kesin Teminat Mektubu ile ilgili her türlü masraf yükleniciye aittir

5 9.6.Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Teminatların iade edilmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ maddesinde belirtilen belgelere istinaden Hv.Loj.K.lığı Saymanlık Müdürlüğünce yüklenicinin İdare ye bildireceği banka hesabına aylık olarak ödenir Yapılan hizmetin Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kabulünü müteakip, aşağıdaki belgeler (taahhüt dosyası hariç) 1 asıl 2 suret olmak üzere toplam 3 nüsha halinde tam ve eksiksiz olarak bir yazı ekinde Hv.Loj.K.lığı Sis.Ynt.Bşk.lığı Yer Sis.Ynt.D.Bşk.lığına gönderilecektir. Yer Sis.Ynt.D.Bşk.lığınca tüm evrakların kontrolünü müteakip Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığına yazı ile gönderilecektir Tahakkuka esas olacak belgeler şunlardır: (1) Taahhüt Dosyası, (2) Fatura, (3 asıl, 3 kopya fatura, (Yerli istekliler 1 asıl, 3 kopya fatura vereceklerdir) (üzerinde IBAN bulunacaktır)) (3) Hizmet işleri Hak ediş Raporu, (4) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır Uçuş Simülatörleri ve AFT lerin aylık faaliyet oranlarının hesaplanması, Teknik Şartname EK-11 de belirtildiği şekilde yapılacak, Teknik Şartname EK-3 Uçuş Simülatörleri ve AFT lerin Aylık Faaliyet Bildirim Formu nda bu oran belirtilecek ve Hv.Loj.K.lığı Yer Sis.Ynt.D.Bşk.lığı na gönderilecektir. Faaliyet oranına göre uygulanacak ceza aylık hak edişlerden düşülecektir Sözleşme kapsamındaki Sistem/Alt sistemlerden Hv.K.K.lığı tarafından kullanım dışı bırakılanlar mevcut konfigürasyon listesinden ve yüklenici sorumluluğundan çıkarılır. Bu Sistem/Alt sistemlere bağlı olarak personel eksiltme gereksinimi yüklenici ve İdare tarafından karara bağlanacak, bu kapsamda personel eksilmeye bağlı olarak aylık hak edişten düşüş yapılacaktır. Kullanım dışı bırakılmasına karar verilen simülatör/aft veya alt sistemleri Hv.Loj.K.lığı tarafından en az 4 (dört) ay önce yükleniciye bildirilecektir İdame/işletme imkansızlığından dolayı KAL edilmesi yüklenici tarafından 4 (Dört) ay önce önerilen sistemlerin KAL işlemleri Hv.Loj.K.lığı tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili yönerge esaslarına göre yapılacaktır. KAL edilen sistem için personel eksiltme ihtiyacı yüklenici ile Hv.Loj.K.lığı tarafından karara bağlanacak, eksilen personele göre hak edişten düşüş yapılacaktır. Sözleşmenin 10.6 ve 10.7.maddelerinde belirtilen hususlar sözleşmenin 15.3 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir Bedeli mukabili ödeneceği belirtilen (Teknik Şartname dahil) malzeme ve malzemeye ilişkin hizmet ödemeleri (Malzeme onarımı, malzeme/cihaz kalibrasyon hizmeti, UPS onarım/bakım hizmeti v.b.) sadece ilgili ayın hak ediş evraklarında (T.Ş. EK-4A formu kullanılacak, Açıklamalar kısmında hizmetin detayı belirtilecektir) belirtilecektir. Bunlar; İdari Şartnemenin ncı maddesinde belirtilen kalibre/onarım ihtiyaçları, Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen zaman aşımlı malzemeler, Teknik şartnamenin maddesinde açıklanan iyileştirme sonrası ortaya çıkan yedek malzeme ve teçhizatların tamamlanması ve idamesinin sağlanması ihtiyaçları, Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen iyileştirmeler, Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen ihtiyaçlar, - 3 -

6 Teknik şartnamenin maddesi kapsamında ortaya çıkan İDM eksiklerinin tamamlanması, Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen test ve ölçü aletlerinin kalibrasyon ihtiyaçları, Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen DMM lerin paketlenmesi, sevkiyatı ve sigorta bedelleri (Belgelendirilmek kaydıyla malzeme/bakım/onarım bedellerine dahil edilmek suretiyle yüklenici tarafından düzenlenecek yeni faturalara ilave edilecektir), Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen TDU ların lojistik destek hizmetleri, Teknik şartnamenin belirtilen TDU ların arızalarının giderilmesi, yeterli duruma getirilmesi ve iyileştirilmesi işlemleri, Teknik şartnamenin maddesinde belirtilen grup elektrojenlerinin koruyucu bakım masrafları, İdari Şartnemenin 61.8 inci maddesinde belirtilen ihtiyaçlardır Her ay hazırlanacak hak edişlerin tanziminde ödemeye esas olacak belgeler ve yapılacak işler aşağıda açıklanmıştır: Bu alım kapsamında tedarik edilecek Uçuş Simülatörleri ve AFT lerin Bakım/İdame/ İşletme Hizmetleri giderleri, idari şartname LAHİKA-13 deki personel sayıları üzerinden hesaplanan ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip gerekli belgelerin tanzim edilmesini müteakip aylık hak edişler halinde ödenecektir. Sözleşme kapsamında çalışan kişi sayısı işten çıkarma, istifa veya vefat etme gibi nedenlerle azaldığında, aylık hak edişlerden azalan kişi sayısına ait ücret düşülecektir Piyasada onarımı yaptırılan veya onarımları yaptırılamadığından (onarımı maliyet etkin olmayanlar dahil) piyasadan temin edilen malzemelerin (Teknik Şartname EK-13 ve EK-14) onarım/temin yurt içi/yurt dışı fatura bedelleri, idari şartnamenin inci maddesi ve inci maddesinde belirtilen malzemeler ve hizmetlere ilişkin fatura bedelleri ile bakım/onarımda kullanılan yedek malzemelerin (Teknik Şartname EK- 4D) teminine ilişkin yurt içi/yurt dışı fatura bedelleri, gümrük ve nakliye masrafları gibi giderler (belgeleri ibraz edilerek) dahil edilmek suretiyle yüklenici tarafından düzenlenecek fatura, hesaplanan malzeme giderlerine göre hazırlanacak olan belgelere istinaden alındığı ayı takip eden ay içinde ödenecektir. Yüklenici tarafından ihtiyaç halinde yapılacak ekip görevlendirmeleri (Seyahat, harcırah ve konaklama giderlerinden oluşan) için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Yüklenici tarafından düzenlenecek malzeme faturalarına, belgelendirilemeyen giderler (kargo, gümrük, sigorta v.b) eklenmeyecektir Her ayın en geç ikinci haftası içinde Teknik Şartnamede belirtilen, yüklenici ve ilgili birlikler tarafından her ay Uçuş Simülatörleri, AFT ler ile TDU larının; Aylık Faaliyet Bildirim Formları (T.Ş. EK-3 ve EK-3A), Bakım ve Onarım hizmetinde kullanılacak olan yedek malzeme listesi (T.Ş. EK-4D) ile piyasada onarımı yaptırılacak veya piyasadan temini yapılacak malzeme listesine (T.Ş. EK-13 ve EK-14) göre birlikler tarafından dönem içinde kullanılan yedek malzeme/piyasada onarımı yaptırılan malzeme listesi (T.Ş. EK- 4A), yüklenici personeli aylık devam durumu (T.Ş. EK-4B), yüklenici tarafından tedarik edilecek malzeme talep formu (T.Ş. EK-4C), yüklenici ekip şefi tarafından onaylanan Sözleşme Gereklerine Uygunluk Belgesi (T.Ş. EK-9), bakım/onarım ve idame hizmetleri için Hizmet Kabul Tutanakları düzenlenecektir Düzenlenen form ve belgelere ilave olarak yüklenici tarafından hazırlanacak; Bakım/Onarım ve İdame hizmeti işçilik faturası, malzeme temin/malzeme onarımına ait piyasadan alınan faturalar ve bu faturaların toplamına göre hesaplanan malzeme faturası, işçilik bedelinin hesaplama şekli ile işçilik, malzeme ve diğer giderlerin oluşturduğu toplam ödemeyi gösteren fatura detayı (idari şartname LAHİKA-11), dönem içinde piyasadan temin edilen malzeme/onarımı yaptırılan malzeme listesi (idari şartname LAHİKA- 12) ve diğer ödeme evrakları Hava Lojistik Komutanlığı Yer Sistem Yönetim Daire Başkanlığına gönderilecektir Kontrol teşkilatınca söz konusu form ve belgeler kontrol edilecek ve uygunluğunun belirlenmesine müteakip tahakkuk işlemlerinin yapılması ve hizmet bedellerinin ödenmesi amacıyla bir yazı ekinde Hava Lojistik Komutanlığı Kay.Ynt. ve Kont.D.Bşk.lığına gönderilecektir. Bu yazı da varsa uygulanması gereken cezai müeyyideler madde numarası da belirtilmek suretiyle bildirilecektir Hizmet 36 ayı kapsamakta olup, 3833 sayılı Kanun gereğince alınan BKK na istinaden ilgili yılı bütçesinde yeterli kaynak planlanarak ödemeler gelecek yıla sirayet ettirilecektir Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahusubu, Ödenmesi ve İlişiksiz Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır

7 11. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI Bu iş için avans verilmeyecektir. 12. FİYAT FARKI SÖZLEŞME NO Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. 13. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI 13.1 Bu taahhüdün yerine getirilmesinde alt yüklenici çalıştırılacaktır Alt yüklenicinin/yüklenicilerin (varsa) Adı, Soyadı (veya Ticaret Unvanı) :... Adresi:... Tel No/ :... Faks No/ :... Elektronik Posta Adresi (Varsa)/ :... Üstlendiği İşler : İdarenin Yetkisi: Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların giderilmesini istemek hakkına sahiptir Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye yaptırdığı malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi, işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin her türlü fiil ve ihamlleri ile temerrüde düşmelerinden idareye karşı sorumlu olacaktır Alt Yüklenici Olamayacaklar: Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar. 14. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK CEZALAR Yüklenici akdedilecek sözleşme ve onun eki idari şartname, prospektüs, varsa şema v.s. hükümleri hilafına taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmezse (Mücbir Sebep Halleri Hariç) veya aykırı hareket ederse en az 10 (on) günlük ihtar süresi sonunda İdare sözleşmeyi fesh edebileceği gibi, ayrıca yüklenici hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ceza ve fesih konusundaki diğer işlemler MSY MSB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.b) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi esaslarına göre yürütülür Sözleşme kapsamında, idari şartnamenin nci maddesinde belirtilen iyileştirme ve modifikasyonların Hv.Loj.K.lığı tarafından onaylanan süresi içerisinde tamamlanmaması durumunda gecikilen her gün için 200 (iki yüz) Türk Lirası ceza uygulanacaktır. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Uçuş Simülatörü ve AFT lerin faaliyet oranlarının hesaplanması Teknik Şartname EK-11 de belirtilen şekilde yapılacaktır. YÜKLENİCİ, aylık olarak faaliyet oranını en az %95 (yüzde doksanbeş) olarak gerçekleştiremez ise aşağıda belirtilen ceza miktarları kendisine yapılacak ödemeden kesilecektir. Ancak verilecek bu ceza miktarları, ilgili simülatör ve AFT de çalışan yüklenici personelin aylık hak ediş miktarını geçmeyecektir Her bir Uçuş simülatörü ve AFT için aylık %95 in (yüzde doksanbeş) altındaki faaliyet oranında her %1 (yüzde bir) düşüş için 2.000,00 (iki bin) Türk Lirası ceza uygulanacaktır. FO = Aylık Gerçekleştirilen Faaliyet Oranı Z = Aylık Ceza Bedeli Z = (95-FO) x 2.000,00 TL Her bir Uçuş simülatörü ve AFT için aylık faaliyet oranı %75 (yüzde yetmiş beş) in altına düştüğünde, YÜKLENİCİ teknik yönden Lojistik Destek hizmeti sağlanmasında yetersiz olarak kabul edilecek, Hv.K.K.lığı - 5 -

8 sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Hv.K.K.lığı bu hakkını kullanmadığı takdirde maddesinde formülle hesaplanan ceza tutarını aylık hak edişlerden kesecektir Yüklenici Teknik Şartnamenin maddesinde istenen şartı zamanında tamamlamadığı taktirde, gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen süre içerisinde yıllık bakım programını vermediği takdirde, gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen ihtiyaç duyulan iş standardı hazırlanması/güncellenmesi 3 ay (üç ay) süre içerisinde tamamlanmadığı takdirde, gecikilen her gün için 100 (yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen sürede arıza ve aksaklıkları giderememesi durumunda gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Teknik Şartnamenin maddesine istinaden mutabık kalınan tarihlerde verilmesi istenen eğitimin YÜKLENİCİ tarafından zamanında verilmemesi durumunda, gecikilen her gün için yüklenici ye 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen ve sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde hazırlanması istenen konfigürasyon yönetim planını hazırlamadığı takdirde, gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen ve sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde hazırlanması istenen bilgileri hazırlamadığı takdirde, gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır T.Ş maddesinde belirtilen hususa ilişkin T.Ş. EK-13 de belirtilen temin/onarım süreleri içerisinde karşılanamayan malzeme/onarımlara yönelik mevcut malzemenin kullanıldığı andan itibaren her gün için 100 (yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici tarafından hizmetin alınacağı birliklerde arızalı sistem/ünitelerin faaliyetleri mevcut yedeklerle sağlandığında, çıkan arızalı malzeme sarf ise temininde veya tamirlik ise onarılarak/onartılarak yerine takılmasında Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen sürelere göre gecikilmesi durumunda arıza kayıt formuna işlendiği andan itibaren her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Teknik Şartnamenin maddesinde belirtilen hususların zamanında yerine getirilmemesi halinde sistem/cihazların TDU lara ilave edilmesine karar verildiği günden itibaren gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası; yurtdışı kaynaklı malzeme/cihaz onarımında da gecikilen her gün için 300 (üç yüz) Türk Lirası ceza kesilecektir. İdare, bu kapsamdaki ceza uygulamasını 3 (üç) ay devam ettirebilecek, bu süre sonunda da şartın yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır Yüklenici, bu sözleşme kapsamında kendisine temin edilen Devlet Mülkiyetli Malzeme (DMM) yi başka bir amaçla kullanmayacaktır. Kullanılmasının tespiti halinde yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır Bir (1) aylık süre zarfında kapatılamayan KHK ları için gecikilen her gün için 100 TL hakedişten kesilir, bu kapsamda da üç ay içerisinde giderilmeyen KHK lar için sözleşmenin feshi veya sözleşme sonuna kadar ceza uygulaması İdare takdirinde olacaktır

9 Bu maddede belirtilen cezalar, bu şartnamede belirtilen ilgili sürelerin bitimini müteakip yükleniciye tebliğie, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, idare tarafından varsa istihkakından (ilgili ayın hakedişinden), yoksa kesin teminattan veya varsa ek kesin teminattan kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İdare ile Yüklenicinin mutabık kalması koşuluyla ceza tutarı, yüklenicinin İdare nezdinde bulunan herhangi bir alacağından da kesilebilir. 15. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI Mücbir Sebep Halleri Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından aşağıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 40 (kırk) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur Mücbir sebep halleri : Yüklenicinin taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesine, süre uzatımına veya tasfiyeye neden olabilecek mücbir sebep halleri aşağıda belirtilmiştir: Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, İmalâtın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma olması ve taşımada ulaşımın engellenmesi, Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi, Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum, bahsedilen aşamalarda yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri sürülemez.) Türk resmî makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmî makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalâtın imkânsız hale gelmesi veya gecikmesi, Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri ham madde temin edilen ülkeler için de geçerli olacaktır, İdarenin sebebiyet verdiği ve/veya uygun gördüğü haller, 15.2.Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinin tevsik şekilleri, ihbarı, süre uzatımı verilmesi ve diğer işlemlere gerek duyulması halinde MSY MSB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.b) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi esaslarına göre hareket edilecektir Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşin Artışı ve Eksilişi ve İşin Tasfiyesi İmzalanacak mal/hizmet sözleşme bedelinin % 20 si oranına kadar az veya fazla alım yapılabilir. Fazla alım yapılması durumunda; İmzalanacak sözleşme konusu alım içinde kalınması, İdare yi külfete sokmaksızın teknik veya ekonomik olarak asıl işten ayrılmasının mümkün olmaması şartlarıyla, süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde Ek Sözleşme yapılmadan İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak onay ile fazla alım yapılabilir Fazla alım yapılması halinde fazla alım bedelinin % 6 sı oranında Ek Kesin Teminat alınır. Ayrıca, ihalenin yerli istekli lehine sonuçlanması halinde, fazla alım bedelinin yürürlükteki oranı kadar damga vergisi, yüklenici tarafından ilgili saymanlık/vergi dairesine yatırılarak alındı makbuzu İdareye teslim edilir. Fazla alım konusu malzeme veya hizmetin özelliğine göre ödeme ve teslim süresi İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak olan onay belgesinde belirtilerek yeniden düzenlenebilir Ödeneğin yeterli olmadığı veya ihtiyacın ortadan kalktığı durumlarda idarece imzalanacak mal/hizmet sözleşme bedelinin % 20 si oranına kadar Ek sözleşme yapılmadan idare adına ihale yetkilisinden alınacak onay ile az alım yapılabilir. Ancak bu durumda, kalan malzeme/hizmetin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur İdare nin fazla alım kararı almasına rağmen, söz konusu şartlar dahilinde fazla alımın yapılamayacağının anlaşılması durumunda, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda Yüklenici tarafından imzalanacak sözleşmede yer alan taahhüdün tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 16. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içerisinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz, bu husus idare tarafından tespit edilecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin - 7 -

10 ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan, 9.2. ncu maddede belirtilen değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı İDARE ye vermek zorundadır. Bu durumda İDARE, devredenden almış olduğu kesin teminatı, varsa ek kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde; ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile (devreden ve devir alanın isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere), bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içerisinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilip ve devir alınmadığına ilişkin ileriye ve geriye dönük beyan ve taahhütlerinin bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve ve maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca İdare tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İDARE tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 31.1., ve maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. Ayrıca devreden ve devir alan hakkında İdare tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 17.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Sözleşme imzalandıktan sonra; a. İşin yapılma veya teslim yeri, b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları, c. Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması veya İdarenin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda, Sözleşme bedeli ( c bendi hariç) değişmemek ve İdare ile Yüklenici nin karşılıklı anlaşması kaydıyla, İdarenin tabii olduğu mevzuat hükümlerine göre ek sözleşme düzenlenebilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici, hizmetin ifasına ilişkin gereken özeni ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu hizmeti, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu taahhüt ve bu taahhüde ilişkin programa uygun olarak, hizmetin süresinde teslimini sağlamak zorundadır. İDARE nin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, malzemenin/hizmetin yapımı/teslimi sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözleşme konusu malzemenin İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malzemenin İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malzemenin zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malzemeyi yenisi ile değiştirmek zorundadır Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malzemenin piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun malzeme teslim etmek zorundadır Gizlilik: Yüklenici, malzeme/hizmet ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, İDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır

11 19. EĞİTİM SÖZLEŞME NO Yüklenici, ilgili birliğin yazılı talebi olması durumunda Uçuş Simülatörü ve AFT lerin fazla kullanımı için aynı uçuş eğitim yılında Uçuş Simülatörü/AFT başına Teknik Şartname EK-1 de yer alan günlük eğitime tahsis süresinin 30 (otuz) katı oranındaki süreyi bu sözleşme kapsamında ilave olarak ücretsiz tahsis edecektir. İlave simülatör eğitim ihtiyacı için tahsis edilen süreleri birlikler arasında kaydırmak Hv.K.K.lığı sorumluluğunda olacaktır Sözleşme kapsamında Hv.K.K.lığı envanterine yeni girecek (iyileştirme/modifikasyon çerçevesinde) ve yüklenici sorumluluğuna verilecek her türlü sistem için yüklenici tarafından alınacak TYS 3 üncü HİBM.K.lığında en az 2 (iki) personel ve EDE K.lığı tarafından en az 1 (bir) personel planlayarak yüklenici ile aynı seviyede eğitimlere katılması sağlanacaktır Yüklenici, sözleşme kapsamında çalışan personelinin kişisel gelişimine yönelik sözleşme süresince alacağı mesleki eğitimlerini (kalite, hassas lehimcilik v.b. için) planlayarak, yıllık planı her yıl ocak ayında Hv.Loj.K.lığı onayına sunacaktır. Plansız eğitim ihtiyaçları (Örneğin EDEK denetlemelerinde tespit edilen) ise 3 (üç) hafta içerisinde Hv.Loj.K.lığı onayına sunulacaktır. Yüklenici bu eğitimler süresince idame işletme faaliyetlerini aksatmayacak şekilde tedbirleri alınacaktır. İdame işletme faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanan her bir eğitim süresi her bir personel için 10 (on) iş gününü geçmeyecek, ayrıca bir yıl içerisinde bir personel en fazla 3 (üç) eğitime planlanabilecektir. Bu kapsamdaki personel eğitimleri yoklamalarda belirtilecek ve hak edişlerde düşüş olmayacaktır. 20. YENİ MODEL Bu madde uygulanmayacaktır. 21.AMBALAJLAMA Yüklenici, bakım ve onarım amacıyla birlik dışına göndereceği malzemelerin ambalajlanmasında birliğin tesellüm/yollama imkanlarından istifade edebilecektir. Malzemelerin yurt içi ve yurt dışına sevkıyatlarında kaybolmaya, hasara, deformasyona, korozyona ve Elektrostatik Deşarja (ESD) karşı gerekli tedbirler alınmış olarak ambalajlanmasından yüklenici sorumlu olacaktır. Paketleme, ambalajlama, işaretleme ve sevkıyat işlemleri ISO 9001:2000 standardı referans alınarak yapılacaktır Ambalaj hatalarından ileri gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyan yükleniciye ait olacak; keza yangın, kaza vb. olaylara karşı sigorta işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Nakliyat esnasında ve teslimata kadar meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanın giderilmesi yükleniciye ait olacaktır Her sevkıyat için bir muhteviyat listesi hazırlanacak, üzeri su geçirmeyecek şekilde kaplanarak ambalaj içine konacaktır. 22. REKLAM YASAĞI YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği malzeme ile ilgili olarak İDARE nin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. 23. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Yüklenici, sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı malzeme ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. yüklenici bu konuda İDARE den herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. idarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İDARE ye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır Yüklenici, malzeme üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını idare adına temin edecektir Sözleşme konusu malzemenin idare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde yüklenici, bu fikri ve sınaî haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınaî mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 24. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Bu madde uygulanmayacaktır. 25. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin sözleşmenin yürütülmesi ve malzemenin teslim edilmesine ilişkin bir izin, - 9 -

12 onay, belge, olur vermesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malzemenin teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. 26. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ Yabancı yüklenici için Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde Yüklenicinin ülkesindeki noter veya Yüklenicinin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak yetkilendirilmiş olan noter dengi kurum/kuruluş tasdikinden sonra Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin T.C. Konsolosluğunca tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. Yerli yüklenici için; Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken, İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde, noter tasdikli yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 27. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ Sözleşme kapsamındaki Uçuş Simülatörleri, AFT ler ve TDU'larının en az % 95 faaliyet oranına sahip olabilmesi için yapacağı bakım/onarım ve İdame hizmetlerinin kontrol ve muayeneleri, İş Standartları, teknik doküman ve Teknik Şartname dokümanının EK-16 da verilen kabul test prosedürlerine (Acceptance Test Procedure) göre yapılacaktır Kontrol teşkilatı ve muayene ve kabul komisyonu kurmaya yetkili makam Hv.Loj.K.lığı Sis.Ynt.Bşk.lığı (Yer Sis.Ynt.D. Bşk.lığı) dır. Kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonları görev ve sorumlukları MSY TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönergesine göre yerine getirilecektir Yüklenici idame-işletme hizmetine ilişkin muayeneye hazır olduğuna dair dilekçesini kontrol teşkilatına verecektir. Kontrol teşkilatı işin kabule hazır olup olmadığını inceleyecek ve hazır olduğunu görmesini müteakip hizmet işleri kabul teklif belgesini hazırlayacaktır Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin düzenlenmesini müteakip 10 gün içerisinde bu belgeye istinaden Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Hizmet İşleri Kabul Tutanağı tanzim edilecek ve sözleşme, idarî şartname, sözleşmenin ayrılmaz kısımlarını oluşturan teklif mektubu, prospektüs v.s. hükümlerine göre Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, İdari Şartname ve Teknik Hususlar Dokümanı esasları çerçevesinde sonuçlandırılacaktır Muayene esnasında ihtiyaç duyulması halinde; her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yükleniciye ait olacaktır Muayene esnasında tasarım ve üretim hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacak, hasarı yüklenici tazmin edecektir. 28. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK İdare, teslim edilen malzemede/hizmette hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malzemede/hizmette gizli ayıpların olması halinde, malzemenin teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya malzemenin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malzemenin/Hizmetin İdare tarafından kabul edilmesi veya malzemenin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya malzemenin kabul edilmiş olması Yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun malzeme teslimi veya hizmeti sunma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malzemenin veya malzemelerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, Yüklenici malzeme veya malzemeleri geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu malzeme veya malzemelerin kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malzemelerin piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. 29. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER Yüklenici teslimi, sevkıyatı, montajı ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme, sözleşmenin eklerine ve sözleşme kapsamında hazırlanan dokümanlara uymayan veya eksik/kusurlu/hatalı oldukları kabul süresine kadar tespit edilen malzeme ve dokümantasyonu, İdare nin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Eksik/kusurlu/hatalı malzeme ve dokümantasyondan dolayı, teslimde (Malzeme/Dokümantasyon/Belge teslimi veya kabul) bir gecikme olursa, bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanır

13 29.2. Yüklenici tarafından teknik şartnamede/dokümanda yapılan düzenlemeden farklı olarak montaj veya imalatın daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve daha iyi özelliklere sahip bir imalat önerilebilir. Bu öneri, İdare tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde Yüklenici ilave bedel isteyemez. 30. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM Bahse konu iş, idame işletme hizmeti alımı kapsamında olup garanti süresi tanımı bulunmamaktadır. 31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ İDARE nin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenici taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme ve eklerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse idarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Yükleniciye verilen bu süre 14 ncü maddede belirtilen ilgili cezalara tabidir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin ; a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, ç. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek, d.bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağı hükümlerine aykırı hareket etmek, e. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, f. Sözleşmenin 16.1 inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması,, Hallerinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih: Yüklenicinin, ihale sürecinde; a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b.isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, c. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, ç. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, d. İhale dokümanında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak, Hallerinin bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a.ivediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c.yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, bu madde de belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan idare tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin

14 teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, varsa istihkakından (akreditiften) yoksa teminattan kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için 15 inci maddeye istinaden uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar yükleniciye iade edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir YÜKLENİCİ nin Sözleşmeyi Feshetmesi Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar T.C. Hazinesine gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir Fesih Tarihinin Belirlenmesi Bu sözleşmenin 31.4 üncü maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, nci maddesine göre belirlenen sürenin bitimi, maddesi ile maddesine göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 (yedi) gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yükleniciye bildirilir Bu sözleşmenin 31.1., ve 31.4 üncü maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenici hakkında İdare tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İDARE nin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra taahhüde ilişkin ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Geri kalan taahhüde ilişkin başka bir yükleniciye ihale edilmesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz Türk parası cinsinden imzalanan sözleşmelere ait alınan Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminat; sözleşmenin feshedilmesi halinde, alındıkları tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden temin edilir Fesih Halinde Yapılacak İşlemler Sözleşmenin feshi durumunda İdarenin işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, YÜKLENİCİ nin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz Fesih tarihi itibariyle İdare, yüklenici tarafından teslim edilen malzeme miktarlarını, hata ve eksikliklerinin giderilme masrafları ile sözleşme gereğince yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder İdare, hata ve eksiklikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı; a. Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b. Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c. Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez Yabancı yüklenici için; Fesih, malzemenin reddedilmesi nedeniyle olmuşsa malzeme bedeli yüklenici tarafından kendisine ödendiği tarihten idareye geri ödediği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Sözleşme feshedilene kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemeler, teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemelerden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyorsa idare tarafından T.C Sayılı Kanunun 31 inci Maddesinde öngörülen prosedür çerçevesinde kabul edilmiş sayılacak, bu durumda kalan kısım tasfiye edilecektir. Tasfiye halinde kesin teminatı T.C. Hazinesine irad kaydedilir. Ayrıca tasfiye edilen kısımla ilgili yapılan ödemeler ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte idarenin bildireceği hesaba geri ödenir. Yurt dışına çıkarılacak malzemenin Son Kullanıcı Belgesi, yüklenici tarafından idareye geri verilecektir. Yüklenicinin bu belgeyi geri vermemesi durumunda, malzemenin sevkine izin verilmeyecektir

15 Kabul edilerek teslim alınmış olan malzeme bedeli, bu sözleşmenin ödeme maddesi esaslarına göre yükleniciye ödenir YÜKLENİCİ nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, ve 31.5 inci maddelerine göre işlem yapılır. Yüklenici, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, ve 31.5 maddelerine göre işlem yapılır Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdare ye pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında ve 31.5 inci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde diğer ortakların teklifi ile İdare nin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler Yüklenici bu madde kapsamında hiçbir tazminat isteminde ve hak iddiasında bulunamaz. 32. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan yürürlükteki Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında yürürlükteki Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, mahkeme kararları ile yasaklananlar ve ceza hükmü olunanlar Cumhuriyet Savcılıklarına, sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. 33. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacak ve sözleşmede yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu suretle giderilemeyen bütün uyuşmazlıkların hallinde T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatı uygulanacaktır. 34. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 20 Nisan 2009 tarih ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK i hükümleri, burada hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 35.DİĞER HUSUSLAR Bu hizmetin yürütülmesi esnasında yüklenicinin sistemlerin bulunduğu birliklerde ve yüklenici merkezinde çalıştıracakları daimi olarak bulunduracakları personel miktar ve nitelikleri idari şartname LAHİKA-13 de belirtilmiştir. Bedeli mukabilinde ödeneceği belirtilen malzeme ve hizmet ödemeleri için sözleşme süresince (3 (üç) yıllık) ,00 TL (Birmilyonellibin TL) ön görülmüştür. Ön görülen bedel tavan bedel olup, ödemeler idari şartnamenin 47.5, 47.6, 47.7, 47,8 ve 47.9 ncu maddelerinde belirtilen esaslarına göre yapılacaktır Yüklenici, sözleşmenin istenen performansta gerçekleştirilebilmesi için gerekli izin, lisans, teknik veri gibi hususları, Hv.K.K.lığına mali bir yük getirmeyecek şekilde temin etmekten sorumlu olacaktır. Yabancı hükümetler mülkiyetinde olan yazılım kaynak kodlarının temini Hv.K.K.lığının sorumluluğundadır. Ancak yüklenici sistem faaliyetlerinin sözleşme gereklerine uygun olmasını sağlamak için kaynak kodu eksikliğini gerekçe göstermeyecektir

16 35.3. Uçuş Simülatörleri, AFT ler ile bunlara ait TDU larının teslim alınması esnasında İdame Ve Destek Malzemeleri (İDM- Uçuş Simülatörleri ve Tesis Destek Unsurlarına ait yedek parça, tamirlik ünite, ölçü aleti, test cihazı, takım avadanlık, teknik doküman vb. gibi DMM dir) lerin sayımı yapılarak envanteri çıkarılacaktır Uçuş Simülatörleri, AFT ler ve bunlara ait TDU lar ile İDM lerin devir, teslim ve sevk işlemleri yürürlükteki yönergelere (HKY 45-1(A) İkmal Yönergesi, HKY 45-7 Devlet Malı Yönetimi Yönergesi v.b.) göre yapılacaktır İşbu Sözleşme kapsamında Malzeme ve Teçhizat Teslim ve İade Formu (Teknik Şartname EK-6) ile YÜKLENİCİ'ye sağlanacak olan DMM ler sadece bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda Teknik Şartnamenin maddesinde belirtildiği şekilde kullanılabilir DMM nin yüklenicide bulunması veya kullanımı sırasında yüklenici personelinin kusur ve ihmalinden kaynaklanan bir hasara uğraması veya kaybolması durumunda, sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu sorumluluğun sonucu olarak bu malzemenin ikamesi (aynısına öncelik verilmesi kaydı ile) veya onarılması ile ilgili maliyet yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici hasarlanan malzemeyi kendi imkanları ile onaramaz veya satın almak suretiyle yerine koyamaz ise, maliyet yükleniciye ait olmak üzere Hv.K.K.lığı malzemeyi Döner Sermaye kapsamında onartacaktır. Ancak yüklenici bu malzemenin Hv.K.K.lığı tarafından onarılması/onartılması veya yenilenmesi için geçecek sürede sözleşme programına veya maliyetine etkisi nedenlerini ileri sürerek herhangi bir ücret talep etmeyecektir Hv.K.K.lığında mevcut bulunan her türlü kabiliyet ve imkanın (bakım-onarım, kalibrasyon, malzeme) kullanılması esas olup, ihtiyaçlar iç bünyeden karşılanmaya çalışılacak bu kapsamda yüklenici ve/veya yüklenici vasıtasıyla dış kaynaklara (yurt içi ve/veya dışı) para ödenmeyecektir. Ancak, mevcudu veya yeterli miktarı bulunmayan ihtiyaçlar ücreti mukabili yüklenici kanalıyla tedarik edilecektir Uçuş Simülatörleri ve AFT lerde kullanılan uçak sistemlerine ait müşterek malzemelerin değişim ve/veya onarım yükümlülüğü Hv.K.K.lığına ait olup, bu ünite ve/veya malzemelerin arızalarından ve/veya yokluğundan dolayı meydana gelebilecek Simülatör arızaları ya da fonksiyonlarındaki azalmalar için faaliyet oranı hesaplamaları yapılmayacaktır Gayri Faal müşterek malzemelerin değişim ve/veya onarımı kapsamında, arızalı müşterek malzeme birlik ikmal depolarında var ise faali ile değiştirilecek veya tamirlik malzemelerin birlik seviyesi onarımı mevcut ise birlik Aviyonik veya Elektronik Atölyeleri tarafından, ara veya depo seviyesi onarımı mevcut ise Hava İkmal Bakım Merkezi K.lıkları tarafından onarımları yapılacaktır Haftalık simülatör eğitim programı, her hafta Cuma günü saat 16:00 (onaltı iki nokta sıfır sıfır) ya kadar yükleniciye verilecektir Sistemlerde meydana gelen tüm arızalar (arıza giderme süresine bakılmaksızın), Birlik Koordinatörü tarafından arıza kayıt formuna işlenecektir. Eğitimin yapılmasını etkileyen ve Yüklenici tarafından 2 (iki) saat içerisinde giderilemeyen tüm arızalar Birlik Koordinatörü tarafından Hv.Loj.K.lığına telefonla, takiben belgegeçer veya mesaj ile Teknik Şartname EK-5 de verilen Bakım-Arıza Bildirme Formu na uygun olarak bildirilecektir. Sistem faal duruma geçtiğinde, Teknik Şartname EK-7 de verilen Bakım ve Onarım Servis Formu doldurularak aynı işlem tekrarlanacaktır. 2 (iki) saat içerisinde giderilen arızalar faaliyet hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 2 (iki) saten fazla süren arızalarda, faaliyet hesabında arızanın başlangıç zamanı dikkate alınır Uçuş Simülatörleri ve AFT lere ait grup elektrojenlerin yakıtları, oksijen ve nitrojen ihtiyaçları Birlik Komutanlıkları tarafından temin edilecektir Uçuş Simülatörleri ve AFT lerin bulunduğu binaların (cihaz ve sistem odaları dahil) periyodik bakım ve onarımları ilgili birlik komutanlığı tarafından karşılanacaktır Teknik Şartname maddesinde belirtilen malzemelerin yenisine veya faaline tekrar ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu malzemelerden kaynaklı arızalar için Teknik Şartname EK-13 de belirtilen temin süreleri içerisinde faaliyet oranı hesabında dikkate alınmayacaktır Yüklenici, Uçuş Simülatörleri, AFT ler ve TDU'ların Bakım/Onarım ve İdame hizmetlerini en az % 95 faaliyet oranında gerçekleştirilecektir Sözleşme kapsamında onarımı gereken malzemelerin yüklenici tarafından öncelikle yurt içi kaynaklı firmalarda, mümkün olmadığı durumlarda malzeme/sistemi yurt dışı firmalarda onarttırılacaktır Teknik Şartnamede de belirtilen sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaç doğacak iyileştirmelerin yapılıp yapılmayacağına, Teknik Kurul (TK) tarafından karar verilecektir. TK onayı olmayan hiçbir iyileştirme yapılmayacaktır. İyileştirmelerin yapılmamasından sistemlerin idame-işletmesinde ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı yükleniciye ceza muafiyeti tanınması hususu TK ve Kontrol Teşkilatının uygun görüşüne bağlıdır. İyileştirme/modifikasyonların işçiliği sözleşme kapsamında çalışan personel tarafından, malzeme ihtiyaçları ise ücreti mukabili idare tarafından ödenecektir EDE K.lıkları yüklenicinin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini denetlerken tespit ettiği aksaklıklarla ilgili Kalite Hata Kaydı (KHK) düzenler. Yükleniciden KHK tutulan aksaklıklara, verilen miat süreleri içinde düzeltici işlem uygulaması istenir. Bu kapsamda miadında düzeltici işlem uygulaması yapılmayan KHK ları

17 için yüklenici gerekçeli bir raporu KHK nı tutan EDE K.lığına iletir. İlgili EDE K.lığı ve idare tarafından değerlendirilen rapor sonrası verilen karar doğrultusunda düzeltici işlemin uygulanması için Yükleniciye 1 (bir) ay ek süre verilir Dokümantasyon İle İlgili Hususlar : Uçuş Simülatörleri ve AFT lerin bakım ve onarımında mevcut İş Standartları (günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık), teknik kitap ve talimat/çeklistler kullanılacaktır Uçuş Simülatörleri ve AFT lerin YÜKLENİCİ ye devir tesliminde Teknik Şartname nin EK-16 sında verilen Kabul Test Dokümanları kullanılacaktır Güvenlik ile ilgili hususlar; Yüklenici görevlendireceği personele Adli Sicil Belgesi alacak ve birliklere giriş izni verilmesi için bu belgeleri İdare ye bildirecektir Yüklenici, Hv.K.K.lığı tarafından kendisine verilen yazılım, doküman, gizli bilgi ve evraklara yetkisiz kişilerin nüfuz etmesini denetleyecek ve önleyecek, dokümanların gizlilik özelliğini koruyacaktır. Bu durum Hv.K.K.lığı tarafından kontrol edilecektir Uçuş Simülatörleri ve AFT lerde çalışacak yüklenici personeline birlik komutanlığınca daimi giriş kartı verilecektir. Görevden ayrıldığı bildirilen personelin kartı birlik Komutanlığı tarafından geri alınacaktır. Yüklenici, Hv.K.K.lığı tarafından verilen tüm tanıtma kartlarının veya hüviyet belgelerinin kendi personeli tarafından kullanılmasından ve personelin kimlik kartlarının iade edilmesinden sorumlu olacaktır Sözleşme kapsamında çalışacak alt yüklenicilerin güvenlik sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır Hv.K.K.lığına ait gizlilik dereceli her türlü dokümantasyonun ve malzemenin Hv.K.K.lığı tarafından belirlenmiş usullere uygun şekilde muhafazasından yüklenici sorumlu olacaktır Sözleşme kapsamındaki malzemenin ve teçhizatın taşıma, yükleme ve sevkıyat anında kayıp ve hasara uğramasına karşı yüklenici sorumlu olacak, bunun için sigorta yaptırabilecektir Yanıcı, yakıcı, parlayıcı veya patlayıcı her türlü malzeme yüklenici tarafından birlik standartlarına uygun bir şekilde depolanacak, taşınacak, muhafaza edilecek, yüklenecek ve sevk edilecektir Sevkıyatları ve taşınmaları istihbarata karşı koyma kuralları dahilinde yapılacak olan gizliliğe sahip teçhizatın kayıtlarının tutulması yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici, Simülatör ve AFT lerin bulunduğu tesislerin çevre emniyetini sağlamaktan sorumlu değildir. Birlik Komutanlığı, simülatörlerin giriş ve çıkışını denetleyecek ve tesisin çevre emniyetini sağlamaktan sorumlu olacaktır. Simülatörlerin bina içi genel güvenliği yükleniciye ait olacaktır. Binanın ana giriş anahtarı yüklenici ekip şefine zimmetle teslim edilecek, ikinci anahtar nöbetçi amirliğinde, üçüncü anahtar koordine astsubayında bulundurulacaktır. Mesai dışında herhangi bir yangın, hırsızlık, çatı akması, su basması gibi her türlü doğal afet vb. olay vuku bulduğunda Simülatör bir nöbetçi heyeti tarafından zabıtla açılacak, en kısa zamanda yüklenici ekip şefi ve koordine astsubayı çağrılacaktır. Ayrıca, mesai sonrası devriye nöbetçileri tarafından Simülatör binalarının güvenlik kontrolleri yapılacaktır Yüklenici personeli, Hv.K.K.lığının mevcut güvenlik yöntemlerine, yönergelerine ve tesis güvenlik planlarına uyacaktır Simülatör ve AFT lerde mesai sonrası çalışma olması halinde ilgili birlik yüklenici personeline gerekli kolaylığı sağlayacaktır İdari Hususlar; Yüklenici personeli, birliğin tabldot imkanlarından ücreti mukabili istifade edebilecektir Yüklenici firma personeli, askeri bir mahalde görev yaptıklarının bilincinde olacak; birliğin kılıkkıyafet standartlarına ve genel hareket tarzlarına uygun hareket edecektir. Bu husus yüklenici ekip yöneticisinin sorumluluğunda olacaktır Simülatör ve AFT binalarında bulunan mevcut döşeme-demirbaş ve benzeri büro malzemelerinden yüklenici personelinin istifadesi sağlanacaktır. Bu malzemelerin bakım veya tamir ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yüklenici bu malzemelerin normal yıpranmasından sorumlu tutulmayacaktır. Bu malzemelerin yetersiz kaldığı durumlarda yüklenici, mülkiyetinde olmak şartıyla kendi imkanları ile malzeme temin ederek, kullanabilecektir Yüklenici, ihtiyaç duyulduğu ve Hv.Loj.K.lığı tarafından uygun görüldüğü takdirde izin almak suretiyle birlik iş makinelerinden, indirme-bindirme ve yükleme araçlarından istifade edebilecektir Yüklenici ekibinin kullanması için personel sayısına ve yapılan işe uygun depo, dinlenme yeri, çalışma odası/odaları Birlik Komutanlığı tarafından tahsis edilecektir. Ayrıca yüklenicinin ihtiyaç duyacağı PTT telefon hattı miktarını, bedeli yüklenici tarafından ödenmek kaydıyla birlik tarafından tahsis edilecek, birlik içi hat tahsisi de ilgili birlik tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, kendi bilgisayarlarına internet bağlantısı kurabilecektir

18 Sözleşme kapsamındaki teçhizatın işletilmesi esnasında Bakım/Arıza Onarım faaliyetlerindeki aksaklıklardan doğabilecek her türlü malzeme ve teçhizat hasarlanmalarından, idare ve yüklenici personeli üzerinde oluşması mümkün zaiyat/yaralanmadan, her türlü hukuki ve mali kapsamı ile birlikte yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici personelinin mesaiye gidiş ve gelişleri ile ilgili ulaşım, kendi sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici tarafından kendi personeline tahsis edilen ulaşım araçları, Hv.K.K.lığına ait askeri üs ve tesislerde, yönergelerde belirlenmiş kurallara tabi olacaktır Yüklenici personeli Hv.K.K.lığı mesai araçlarından faydalanabilecektir (Ancak ilgili birlik gerek duyulan hallerde bu konuda kısıtlama getirebilecektir.) Mesai sonrası (hafta sonu dahil) çalışması için birliğe gidiş geliş için kullanılan yükleniciye ait araçlardan Birlik Koordine Astsubayları da istifade edebilecektir Yüklenici personele ait araçlara birliğe giriş müsaadesi, Birlik Komutanlığının kurallarına uygun olarak verilecektir Yüklenici personelinin kanuni hakkı olan izinlerinin kullandırılması sağlanacaktır. Yüklenici personelinin çalışma şartları konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri esas alınacaktır Kalite Güvence Denetimleri, Teknik Şartnamenin uncu maddesi gereğince Hv.Loj.K.lığı Tek.Ynt.Bşk.lığı tarafından İdari Şartname ve eklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilecektir İhtiyaç duyulması halinde Hv.Loj.K.lığı Yer Sis.Ynt.D.Bşk.lığınca hazırlanacak Uygulama Direktifi (Uygulama direktifi sözleşmeye aykırı olmayacak, ayrıca ilave hüküm taşımayacak olup, uygulamaya ilişkin hususları içerecektir) sözleşme kapsamındaki ilgili birliklere ve yükleniciye yazılı olarak gönderilecektir. Hizmetin yürütülmesi; sözleşme ve ekleri ile ihtiyaç duyulması halinde yayınlanacak olan Uygulama Direktifine uygun olarak yapılacaktır Teknik Şartnamenin EK-19 unda belirtilen test ve ölçü aletlerinden Hv.K.K.lığının imkan ve kabiliyeti dahilinde kalibre ve tamiri yapılan her bir test ve ölçü aletinin belirlenmiş kalibrasyon süreleri içindeki kalibresi ile gerektiğinde onarımları Hv.K.K.lığı tarafından karşılanacaktır. Hv.K.K.lığının imkan ve kabiliyeti dahilinde kalibre veya onarımları olmayan test ve ölçü aletlerinin kalibre/onarımları Yüklenici tarafından ücreti mukabilinde yaptırılacaktır Yüklenici tarafından eğitimin yoğunluğuna göre birlikler arasında personel kaydırması teklif edilebilecek, teklif yazı ile Hv.Loj.K.lığına bildirilecek, uygun bulunması halinde personel kaydırması yürürlüğe girecektir. Bu durum ilave ücret artışı getirmeyecektir Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından yapılacak ekip görevlendirmelerinde Hava Lojistik Komutanlığı Yer Sistem Yönetim Daire Başkanlığının koordinesi alınacaktır. Ekip görevlendirme taleplerinde yüklenici tarafından ekip isteğinin amacı, görevlendirilecek personel adedi ve isimleri ile görevlendirme süresi belirtilecektir Sözleşme gereği yerinde bakım/onarım hizmetinin yerinde sağlanması esas olduğundan sistem faaliyetinin sağlanamaması durumunda, onaylanmayan ekip istekleri gerekçe gösterilmeyecektir Yüklenici tarafından piyasada malzeme onarımları yaptırılırken veya onarımı yaptırılamayan malzemeler tedarik edilirken (Teknik Şartname EK-13 ve EK-14) ve bakım/onarımda kullanılan yedek malzemeler (Teknik Şartname EK-4D) ile idari şartnamenin 47.8 inci maddesinde belirtilen malzeme ve bu kapsamdaki hizmetler tedarik edilirken, malzemelerin tedarik ya da malzeme onarımlarının fatura değeri 500 ABD Dolarının altında ise tedarik/onarım için Hv.Loj.K.lığından herhangi bir onay alınmayacaktır. Fatura değeri 500 ABD Dolarının üstünde olacak malzeme teminleri/malzeme onarımları için malzemeler temin edilmeden veya onarımı yapılmadan önce Hv.Loj.K.lığının onayı alınacaktır. Bu onayın alınması için yüklenici tarafından, Teknik Şartname EK-4C de belirtilen Malzeme Talep Formu doldurulacak ve bu form ile birlikte bedel tahminine esas olmak üzere en az iki adet proforma fatura Hv.Loj.K.lığına gönderilecektir. Onartılacak malzemenin sadece tek onarım merkezi (üretici firma) olması halinde bu durum belgelendirilerek, tek proforma fatura idareye sunulabilecektir Kontrol teşkilatının yetkileri Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde; Hakediş raporları aylık olarak düzenlenecektir Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir

19 Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir Yüklenicinin hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun İdareye verilen...tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir (Bu alımda KDV ödenmeyecektir.) Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır OFF-SET Bu madde uygulanmayacaktır. 36.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ Bu sözleşme önce Yüklenici yetkilisi sonra İdare nin İhale yetkilisi tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer. 37.SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Bu sözleşme 37(otuzyedi) madde ve 1 (Bir) ekten ibaret olup, İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra,... tarihinde 1 (bir) adet Türkçe/İngilizce nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca, İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip Yükleniciye verecektir. EKİ EK-1... tarih ve... Numaralı Teklif Mektubu İDARE : YÜKLENİCİ : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ADINA NAMINA