Teklif Birim Fiyat Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi

Transkript

1 Ek- 6 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET ve ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE,SOKAK AYDINLATMA, KOMPOZASYON,TRAFO,AG,OG,YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM ONARIMI ve KURULUMU İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİDİR. Teklif Birim Fiyat Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFAD İDARESİ(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Taraflara İlişkin Bilgiler Madde İdarenin adresi: Kale Mahallesi Ceylanpınar Caddesi Viranşehir Hükümet Konağı. olup, Tel no : (0414) Faks no : (0414) Elektronik posta adresi (varsa): 2.2. Yüklenicinin tebligata esas adresi...olup, Tel no:... Faks no:... Elektronik posta adresi (varsa):...dir Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Sözleşmenin Dili Madde 3- Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

2 İş Tanımı Madde 5- Sözleşme konusu iş; Viranşehir kaymakamlığı afet ve acil durum idaresi Viranşehir konaklama tesisi şebeke, sokak aydınlatma, kompanzasyon, trafo, AG- OG-YG ve enerji nakil hatlarının bakım onarımı ve kurulumu için teknik personel hizmet alım ihalesi işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Sözleşmenin Türü ve Bedeli Madde 6-Bu Sözleşme Birim Fiyat Teklifi Hizmet Alımları Sözleşmesi olup, KDV Hariç, Rakamla(.. TL dir) Yazıyla(...TL dir) Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin. Ulaşım, Vergi Sigorta, Resim,Harç vb Giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Madde 8-.Yükleniciye ait olacaktır. Sözleşmenin Ekleri Madde İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4- Birim fiyat tarifleri (varsa), 5- Teknik Şartname 6- Açıklamalar (varsa), 9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Sözleşmenin Süresi Madde 10- Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren Bir (1) Yıl 360 gün olup, gerekli görüldüğü durumlarda idare hiçbir gerekçe göstermeksizin 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Ayrıca idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresini uzatabilir yüklenici sözleşme süresinin uzatılması halinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi Madde İşin yapılma yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresi Viranşehir Çadır kent Konaklama Tesisleri İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Sözleşmenin imzalanmasında sonra Çadır kent idaresinin uygun göreceği süre içerisinde hizmetler yürütülecektir. Hizmetlerin 2

3 yürütülmesinde her türlü araç, gereç vb. malzeme yüklenici tarafından sağlanacaktır. (Ancak hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan yedek parça, yağ vb. malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.) İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Muayene Kabul Komisyonun göreceği tarihte yer teslimi yapılacak olup, belirtilen tarih itibari ile işe başlanacaktır. Teminata ilişkin Hükümler Madde Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; (rakam ve yazıyla)..dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazı İle)... kesin teminat vermiştir Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6 sı oranında, hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri verilmesi: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine 1 kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Ödeme Yeri ve Şartları Madde Sözleşme bedeli Viranşehir Kaymakamlığı Afad Muhasebe Biriminde de ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Her Ay hazırlanacak hakkedişlerin Muhasebe Birimine ulaşmasında itibaren en 45 (kırkbeş) gün içinde o ayın hakkedişi ödenecektir. İlk hakkediş hariç sonraki hakkedişler ödenmeden önce personellerin hesaplarına bir önceki ayın ücretlerinin yatırıldığına dair dekontlar ibraz edilecektir Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 1 Sözleşmede bir garanti süresi öngörülüyorsa; hizmetin kabul tarihine ibaresi yerine buraya; garanti süresinin bitimine ibaresi yazılacaktır. 3

4 13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakkediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Madde 14-Bu iş için avans: Verilmeyecektir. Fiyat Farkı Madde Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2002/5037 Sayılı (Hizmet Alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslar) kararının tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2004/72221 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik 8.Maddesine göre fiyat farkı verilecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar Madde 16-.Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak olup, işlerin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır. Cezalar ve Kesintiler Madde Yüklenici iş yerinde devamlı olarak bulundurması gereken elektrik teknikeri veya teknisyeni için iş başında bulundurmadığı takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır Elektrik mühendisi yada elektrik yüksek mühendisinin bakım zamanı yada kontrol teşkilatının yazılı olarak istediği tarihlerde Çadırkent yerleşkesi sorumluluk sahasında bulunmadığı takdirde yüklenici bakım sorumluluğu kapsamında yapması gereken periyodik bakımları zamanında (Haftalık, aylık 6 aylık ve 12 aylık periyotlarda olmak üzere) yapmaması durumunda sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır maddelerinde belirtilen aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak üç defa olması durumunda ön görülen ceza uygulanarak, 4735 sayılı kanunun 20. Maddesinin b bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir. Geçtiği takdirde iş akdi feshedilecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması durumunda cezalar yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsaek kesin teminat gelir kaydedilir. Ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı kanunun 25. Maddesinde sayılı yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 4

5 17.7. Arızalı sistem idareye sunulan belirtilen süre içinde tamir edilmez veya tamiratın uzama gerekçesine ilişkin belge düzenlenmez ise onarım yapılmadığı her gün için günlük 500 türk lirası ceza kesilir Yüklenicinin aydınlatma ve elektrik sistemlerine ilişkin arızlara ihbar saatinden itibaren en fazla 1(Bir) saat içinde müdahale etmediği tespit edilirse bakım onarım günlük ücreti 500 türk lirası ceza kesilir Yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren ilk üç iş günü içerisinde çalıştırılacak olan personele iş kıyafetleri teslim edilmesi gerekmekte olup teslim edilmeyen her gün ve her bir personel için yüklenicinin ilk hak edişinden 250 TL kesinti yapılacaktır. (Örn. İki gün geç teslimde(7 Personel X250,00 TL x2 gün)=3500,00 TL Hak Edişinden kesilecektir.) Yüklenici yukarıda sayılan demirbaş malzemelerini işe başlama tarihinden itibaren ilk üç iş günü içerisinde çalıştırılacak olan personele imza karşılığında teslim edecek olup, imzalı teslim belgelerini idareye teslim edecektir. Teslim etmediği her gün için günlük 500 TL hakkedişinden kesilecektir Cezalar düzenlenecek ilk hakkedişten, hak ediş olmadığı veya yetmediği takdirde teminatından kesilir Yüklenici teknik şartnamede model ve niteliği belirtilen aracı çalıştırmak zorundadır. Her hangi bir arızadan dolayı aracın çalışmaması halinde yüklenici aynı model ve nitelikleri sahip yeni bir aracı aynı gün içinde temin edecektir. Bu hususlara uyulmaması halinde geciken her gün için 250,00 TL Ceza kesilecektir. Aracın çalışmadığı her gün için dc aynı ceza uygulanacaktır Teknik şartnamenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda sözleşme bedelinin % 1 oranında ceza uygulanacaktır İdarenin yüklenicinin takip eden aylık hakkedişini yüklenicinin banka hesabında belirlenen bloke etmeye, bloke edilen miktarın ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesini sağlamaya, ayrı gerektiğinde personellin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkili olduğuna dair yazılı beyanın sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir TEDAŞ ve DEDAŞ Elektrik dağıtım Aş. Tarafından gönderilen faturalar üzerinde reaktif (Endüktif ve Kapasitif) elektrik tüketimi bedeli yer alır alır ise ve TEDAŞ/DEDAŞ tarafından resmi olarak doğrulandığında (İdareye Gelen Viranşehir Konaklama tesisi elektrik tüketim faturalarında endüktif yada kapasitif ceza bedeli yansır ise bunu yüklenici kabul eder.) yüklenici bu bedeli son ödeme tarihine kadar TEDAŞ/DEDAŞ a ödeyerek, makbuzunu idareye teslim edecektir. Fakat yüklenici idarenin yükleniciye karşı sözleşme maddelerinde belirtilen tüm sorumluluklarını yerine getirmesi ve bilgilendirilmesi halinde faturaya ceza yansıdı ise ödemeyi taahhüd eder. Yüklenicinin yukarıda belirtilen durumlarda faturayı ödememesi halinde fatura idarece yatırılıp, yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilir Uyuşmazlık hallerinde Viranşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Madde Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: 5

6 a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurlar, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Madde 19. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir 2. İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar Madde 20.İişin Yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar aşağıda belirtilmiştir. 1-İşyeri Teslim Tutanağı 2-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı (Muayene Kabul Tutanağı) 3-Makine, Ekipman, Sarf Malzeme Demirbaş Kontrol Tutanağı 4-Hatalı, Kusurlu ve eksik işler tutanağı 5-İşçi Puantaj Cetveli Teslim,Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Madde 21. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Viranşehir Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresine başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.kontrol teşkilatı ile yüklenicinin işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacağı kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse kontrol teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği ile hizmet işleri genel şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli 2 İşin niteliği ve özelliğine göre, Kontrol Teşkilatının görev ve yetkilerine ilişkin olarak İdare tarafından bu maddede farklı bir düzenleme öngörülebilir. 6

7 şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkartılır. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması Madde 22- İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve / veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk genel şartnamenin 19. Maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 3 Madde 23-Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Madde Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Madde 25- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Madde 26- Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Madde 27- Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder : a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az On (10) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 3 İşin yürütülmesi için gerekli olan ve Yüklenici tarafından İdareye taahhüt edilen kilit personelin listesi bu maddede yer alacaktır. 7

8 b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Madde 28- Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Madde 29- Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Öngörülemeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi Madde 30- İdare ve Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında objektif olarak öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin, sözleşme bedelinin üzerinde bir artışla tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu Madde 31- İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. 8

9 Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Madde 32-Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası,uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar Madde 33-Bu Madde boş bırakılmıştır. Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar Madde 34- Bu hizmetlerin yürütülmesinde; her türlü montaj, işletmeye alma, bakım hizmetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu işte çalıştıracak personellerin idarenin uygun görmesi halinde gerekli eğitimleri sağlayacaktır. Garanti İle İlgili Şartlar Madde 35- Bu madde boş bırakılmıştır. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 36- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Diğer Hususlar Madde 37- Yüklenici firma 2015 Son Hakediş dosyası dilekçesi ekinde Viranşehir Kaymakamlığı Çadır Kent konaklama tesisinde çalıştırdığı tüm personelline ücret, tazminat vb. yükümlülüğü bulunmadığına dair taahhütname ibraz edecektir. Anlaşmazlıkların Çözümü Madde 38- bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Viranşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yürürlük Madde 39- Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup; idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip, yükleniciye verecektir. İDARE Dr. Huzeyfe CİTER Viranşehir Kaymakamı YÜKLENİCİ 9