YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA

Transkript

1 BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ İŞİN ADI : BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) tesis edilmesi YÜKLENİCİ :... SÖZLEŞME TARİHİ :.../.../

2 Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (bundan sonra OSB olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. OSB nin a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ b) Adresi: c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: 2.2. Yüklenicinin a) Adı, soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. bentlerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - İŞİN ADI, YAPILMA YERİ, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI 3.1. İşin adı: Başkent Organize Sanayi Bölgesi Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) tesis edilmesi işidir İşin yapılma yeri: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Sözleşme konusu iş Başkent Organize Sanayi Bölgesi Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) Teknik Şartnamesinde tanımlanmıştır

3 Madde 4 - SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ 4.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için sözleşme eki birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla)... bedel üzerinden akdedilmiştir Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, sözleşme eki birim fiyat teklif cetveli ile sapma listesinde [keşifte yer almayıp ihaleye katılan firma tarafından kullanımının zorunlu olarak görüldüğü veya önerildiği ilave malzemeler veya keşif ve projelerde çelişkili (yanlış hesaplama, sayım v.s.) maddelerin kaleme alındığı bölümdür.] yer alan ve varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 5 - SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER 5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, OSB tarafından Yükleniciye ödenecektir. Madde 6 SÖZLEŞMENİN EKLERİ 6.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, 6.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler İhale dokümanını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir: 1. İdari şartname, 2. Başkent OSB Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) sözleşmesi 3. Başkent OSB Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) Teknik Şartnamesi 4. Birim Fiyat Teklif Cetveli 5. Sapma Listesi 6. Atıfta Bulunulan Şartname ve Yönetmelikler a) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi b) Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları c) Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi d) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği e) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği f) Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi, h) Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği i) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, j) Elektrik Tesisleri Emniyet Yönetmeliği, k) Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, l) TSE Yangın Yönetmeliği, m) Binaların yangından korunması hakkında Yönetmelik, n) T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ, EPDK, BOTAŞ, Türk Telekom A.Ş., Telekomünikasyon Kurumu v.s. ilgili Kurumların yürürlükteki mevzuatları o) Özel sistemlere ilişkin ulusal ve Uluslararası standartlar (TSE, IEC, CENELEC,)

4 6.3. Varsa, zeyilnameler Sözleşme ile ekleri arasında bir çelişki olması halinde öncelik Teknik Şartnameler ve birim fiyatlar olacaktır. Madde 7 - İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ 7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi Otomatik Sayaç Yönetm Sistemi (OSYS) Yapım İdari Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır Yer tesliminin onaylanıp yükleniciye tebliğ edildiği tarih işe başlama tarihidir İşin süresi 100 (yüz) takvim günüdür Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Madde 8 - YER TESLİMİ 8.1. Yer teslimi, Yüklenicinin sözleşmenin imzalanmasını izleyen 10 takvim günü içinde yapacağı yazılı talep üzerine, OSBce talep tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde yapılır. Yer teslim tarihinde OSB temsilcileri ve yüklenicinin noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekilinin, şahıs şirketlerinde ise teknik eleman olması kaydıyla yüklenicinin katılımıyla Yer Teslim Tutanağı düzenlenir. Yer teslim tutanağı OSBce 15 takvim günü içinde onaylanarak yükleniciye tebliğ edilir. Yer teslim tutanağının onaylandığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur Yüklenicinin 10 gün içerisinde yer teslimi talebinde bulunmaması halinde, 10 günü takip eden 20 gün içerisinde, OSBce re sen belirlenecek bir tarihte, yüklenici yer teslimine davet edilecektir. Yüklenici saptanan günde yer teslimi yapılacak mahalde bulunmaz veya noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekilini bulundurmazsa ikinci defa OSB ce re sen saptanacak ve Yükleniciye bildirilecek günde Yüklenici veya noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekili hazır bulundurmak zorundadır. Aksi halde OSB sözleşmeyi fesih etmeye ve kesin teminatını gelir kaydetmeye yetkilidir. Madde 9-KESİN TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 9.1. Kesin teminat Yüklenici,... (rakam ve yazıyla)... kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubu kati ve süresiz ilk yazılı talepte ödemelidir Kesin teminatın geri verilmesi Kesin teminat kesin kabul tutanağının onaylanmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, yapılacak kesin hesap neticesinde bu işten dolayı OSB ye herhangi bir borcunun olmadığının tespiti ile Yükleniciye iade edilir

5 Yüklenicinin bu iş nedeniyle OSB ye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin hesap tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. Madde 10- AVANS VERİLMESİ Bu iş için avans verilmeyecektir Madde 11 - ÖDEMELER İhzarat Ödemesi İhzarat ödemesi yapılmayacaktır Hakediş Ödemeleri Yüklenici tarafından temin edilen malzemeler montaja geçildikten sonra malzeme bedeli montaj bedeli ile birlikte ödenecektir Hakediş ödemeleri, OSB muhaberatına verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kontrol edilip onaylanacak ya da gerekçeleri ile iade edilecektir. Onaylanan hakedişin ödemesi, kesilen fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır OSB nin talebi olmaksızın Yüklenici iş programında yer alan işleri programdan önce yaparsa, OSB bu fazla işin bedelini süresinden önce ödeyip ödememekte serbesttir Yüklenici, her türlü hak ediş ve alacaklarını başkalarına OSB nin yazılı müsadesi olmadan temlik edemez Hak ediş raporları ile yapılan bütün ödemeler geçici nitelikte olup, hak ediş raporu ile fazla ödeme yapıldığının anlaşılması hallerinde, Yüklenici, fazla ödemeyi ayrıca uyarı ve hüküm almaya gerek kalmadan, bildirim tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde OSB ye iade etmek zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren TC Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle OSB nin her türlü alacağı hesap edilerek tahsil edilir Yüklenici bu sözleşmeden doğan alacakları üzerine konan hacizleri 30 gün içerisinde kaldırmak zorundadır. Aksi halde OSB, sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir Yüklenici tarafından montaj edilmek üzere iş yerine getirilen malzemelere ait sevk irsaliyesi veya faturalar ile test raporlarının aslı OSB ce görülerek, aslı görülmüştür ibaresi taşıyan sureti OSB ce alınacaktır. Raporları alınmamış malzemeler hak edişe ve ödemeye dahil edilmeyecektir. Madde 12 - FİYAT FARKI ve UYGULAMASI Fiyat farkı verilmeyecektir

6 Madde 13 - İŞ PROGRAMI BAŞKENT OSB OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasını müteakip yüklenici tarafından yapılacak olan miktarlar ile tutarlarında belirtildiği iş programı 10 (on takvim günü) gün içerisinde OSB onayına sunulur OSB uygun görmesi halinde sunulan programı onaylar; Gerek görmesi halinde bizzat revize ederek onaylar OSB tarafından onaylanan program kesindir. Madde 14 - MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, EĞİTİM, BAKIM ONARIM, YEDEK PARÇA GİBİ DESTEK HİZMETLERİNE AİT ŞARTLAR Malzemelerin şartnamelerinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım talimatları, şartnamesinde belirtilen süre ve şekilde garanti belgesi, fabrika imalat ve kabul testleri gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından OSB ye teslim edilecektir. Madde 15 - İŞİN VE İŞ YERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, all risk sigorta yaptırmak zorundadır. Madde 16 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI Yer teslim tutanağının geç onanması, işin devamı sırasında projede yapılacak değişiklikler nedeniyle yer teslimindeki gecikmeler, yüklenici tarafından hazırlanarak OSBye verilen projelerin zamanında onaylanmaması, Yüklenicinin kusuru olmaksızın; Yükleniciye yaptırılmış bir işin OSBnin isteği ile yıktırılması veya demontaj yaptırılması, işin OSB tarafından durdurulması veya ertelenmesi ve sözleşmedeki OSBye ait vecibelerin zamanında yerine getirilmemesi gibi nedenlerden dolayı Yükleniciye süre uzatımı verilir Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı OSB den kaynaklanan nedenler İşin sözleşmesinde ve Şartnamelerinde yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin geç onaylanması, iş programının geç onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan

7 kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Yüklenici kendinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı meydana gelen gecikmeleri, nedenleri ile birlikte anında OSB ye bildirmek ve OSB den alacağı belge ile birlikte süre uzatım talebi için yazılı olarak OSB ye bildirir. Uygun görülmesi durumunda süre uzatımı verilir. Madde 17 KONTROL TEŞKİLATI VE SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ŞARTLAR İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacak işin kontrolü, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak OSB kontrol teşkilatı tarafından yürütülür. Kontrol teşkilatının sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin Kontrol teşkilatının denetimi altında yapılmış olması, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 18 - YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUĞU Yüklenici üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hatalı veya hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan bakımından, işin tamamından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Madde 19 - KABUL EDİLMEYEN İŞLER Yüklenici tarafından alınacak malzemeye uygulanacak testlerde OSB Kontrol Teşkilatının bulunması esastır. Testlere OSB Kontrol Teşkilatı katılsın veya katılmasın malzemenin bu ihale kapsamındaki şartnamelere, TSE ve ISO ilgili standartlarına uygun olduğu test raporları üzerine yazılarak imalatçı firmaların onaylaması, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. OSB Kontrol Teşkilatının Sözleşme ve eklerine uygun olmadığı gerekçesiyle reddettiği makine, teçhizat, malzeme, imalat v.b. işler ile ilgili olarak Yüklenici, OSB Kontrol Teşkilatının bu yöndeki tebligatına en çok üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz OSB tarafından tetkik edilerek ret veya kabul edilir. OSB nin son kararı tartışılamaz uygulanır Yenisi sağlanıncaya veya yerine monte edilinceye kadar OSB, reddedilen makine, teçhizat ve malzemeyi alıkoyabilir ve bunlar için ödediği bedeli Yükleniciden geri isteyebilir. Bu nedenden dolayı oluşabilecek gecikmeler için süre uzatımı verilmez Reddedilen makine veya teçhizatın yenisi yerine monte edilinceye kadar bunları alıp götürmemesi ve eğer çalışıyorsa, çalışmasına devam ettirmesi Yükleniciden istenirse, Yüklenici bunları çalıştırmak zorundadır. Yenisini getirinceye kadar bunların çalışmalarından dolayı her ne suretle olursa olsun Yüklenici hiçbir istemde bulunamaz

8 19.4. Makine, teçhizat ve malzeme, şartnamesine göre, yapım veya fabrika hataları veya sık sık arıza göstermesi nedeniyle reddedilirse, Yüklenici bunları, hiçbir ek ödeme yapılmaksızın şartnamesine uygun olanıyla değiştirmek zorundadır. Madde 20 DEMONTAJ MALZEME Demonte edilen malzemeler için demontaj bedeli ödenmeyecektir Yükleniciye verilecek/verilen ve OSB tarafından teslim alınacak/alınan demontaj malzeme OSB Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici arasında düzenlenecek bir tutanak ile belirlenecektir Tutanakta belirtilen malzeme OSB yetkili makamlarının onayından sonra mahal dışına çıkarılacaktır. Madde 21 - TEKNİK PERSONEL BULUNDURULMASI Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde belirtilen sürelerde bulundurmak zorundadır. 1 Adet Şantiye Şefi( Elektrik-Elektronik veya Elektrik Mühendisi) Devamlı Bulunacaktır (Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli Şantiyede çalışmış ve/veya benzeri projeleri yönetmiş ve/veya kontrollüğünü yapmış olmak) Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde OSB ye bildirmek mecburiyetindedir. OSB bu personeli kabul edip etmeme hakkına sahiptir Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin OSB tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda OSB öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. Ve/Veya Maddesinde belirlenen ceza uygulanır Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu OSB ce kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, OSB nin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler İşin devamı sırasında geçici olarak iş yerinde bulunması gereken teknik personel ile ilgili olarak ; bu kişilerin iş başında bulunma zamanı ve süreleri OSB kontrol teşkilatı ile yüklenici arasında düzenlenen bir protokol ile tespit edilir. Yüklenici bu teknik elemanların isimlerini belgeleri ile birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 10 gün önce OSB ye bildirmek mecburiyetindedir. OSB bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 5 gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. OSB tarafından bu tebliğ yapılmadığı takdirde bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymak mecburiyetindedir

9 Madde 22 - TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyeceğinin anlaşılması, iş programının müstakil kullanımına elverişli kısmının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar veya işi süresinde bitirmemesi v.b. hallerinde, gecikme cezası uygulanır. OSB nin en az on gün süreli ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek kesin teminatı gelir kaydedilir. Madde 23 - GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmeyeceğinin tespit edilmesi durumunda yüklenici yazılı olarak ihtar edilir Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 i (Onbinde beşi) oranında gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin maddesinde belirtilen bulundurması gereken personeli iş mahallinde bulundurmaması durumunda her bir personel için 1000TL/ gün ceza uygulanır. Bu ceza uygulanmakla birlikte OSB nin yazılı ihtarına rağmen verilen süre içerisinde yüklenici, istenilen nitelikte personeli temin edip bulundurmaması halinde 30 (otuz) gün süreli olarak ikinci defa ihtar gönderilir. İkinci ihtara rağmen verilen süre içerisinde söz konusu personel temin edilmemiş ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde kesin teminatından tahsil edilir. Teminatın cezaları karşılamaması halinde yasal yollardan yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Madde 24 - SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının veya iş eksilişinin zorunlu olması halinde, İhale bedelinin% 30 u oranında artış veya eksiliş yapılabilecektir. Artış olması durumunda ek süre uzatımı verilecektir OSB tarafından verilmesi düşünülen ek iş tutarının Sözleşme bedelinin %30 unu geçmesi halinde söz konusu işin bu sözleşme koşulları altında yapılıp yapılmaması yüklenicinin isteğine bağlıdır

10 Madde 25 - SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERE AİT BİRİM FİYAT TESPİTİ İşin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, yürürlükte bulunan TEDAŞ, Bayındırlık Bakanlığı vb kurumlara ait güncel birim fiyatlar üzerinden pazarlık yapılır. Söz konusu iş kalemleri için yürürlükte bulunan kurumlara ait birim fiyatlarda yok ise rayiç bedeller üzerinden OSB ve yüklenici mutabakata varır. Madde 26 - İŞ YERİNİN İHBARI 26.1 İşyerinin İhbarı : Yüklenici, sözleşmenin imzası tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde taahhüdü altındaki işin yeri ile konusunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Yüklenici, bu bildirimle ilgili olarak OSBye de bilgi ve belge verecektir SGK : Yüklenici taahhüt konusu işle ilgili OSB hudutları içindeki çalışmalarında 18 yaşından küçük ve/veya sigorta girişi yapılmamış işçi çalıştıramaz. Personeline ilişkin her türlü vergi, SGK primleri, fonlar, yardımlar v.b. ile ücretler, tazminatlar ve sair masraflarla ilgili; bildirimler, bildirgeler, tahakkuklar ve ödemeler gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir İşçi sağlığı ve iş güvenliği : YÜKLENİCİ montaj sırasında OSB ve müşteri tesislerinde vb. tesislerde çalışırken yapacağı işin özelliğinden dolayı doğabilecek tehlikelere karşı her türlü güvenlik tedbirini alacak, ekip ve ekipmanlarını yakından takip ve kontrol edecek, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uygun çalışma ortamını temin edecek ve gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Ayrıca tüm çalışanlarına gerekli koruyucu güvenlik malzemelerini zimmetli olarak verecektir. Aksi takdirde meydana gelebilecek hertürlü iş kazasının mali, cezai ve hukuki sorumluluğu YÜKLENİCİ ye ait olacaktır Üçüncü Şahıslar : YÜKLENİCİ yapacağı işlerin özelliğinden dolayı gerek taahhüdün ifası sırasında ve gerekse işletme sırasında işletme hataları dışındaki imalat ve montajdan kaynaklanan nedenlerden (açık ve gizli ayıplardan ) dolayı üçüncü şahıslarla doğabilecek her türlü ihtilafın getireceği mali, hukuki ve cezai müeyyidelerden 5 yıl süre ile sorumludur. Madde 27 - GEÇİCİ ve KESİN KABUL ile TESPİTLER Geçici ve kesin kabul işlemleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine ve aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır Geçici kabul tutanağında işletmeye alınmasında sakınca görülen eksik işlerin tamamlanması veya düzeltilmesi için geçici kabul komisyonu tarafından bir süre öngörülebilir. Geçici kabul komisyonunca ön görülen bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda gecikilen her gün için Madde 24 de belirtilen cezanın ¼ i (dörtte biri) oranında ceza kesilir. Kesin kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır Kesin kabul geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay sonra yapılır

11 Madde 28 - GEÇİCİ VE KESİN KABUL ARASINDA YAPILACAK BAKIM VE MASRAFLAR İşletmeye açılan tesiste, işletme ve kullanma dışı kusur ve arızalarla, meydana gelecek arızaların OSB tarafından verilen süre içerisinde düzeltilmesi ve onarımı Yüklenici sorumluluğundadır. Ancak; Yükleniciye haber verilmesi işletmenin devamlılığını engelleyecek ise, OSB Yükleniciye haber vermeden de bu arızayı kendisi düzeltebilir, onarabilir veya yaptırabilir ve bedelini Yükleniciden tahsil eder. Madde 29- KESİN METRAJ, KESİN HESAP VE KESİN HAKEDİŞ Kesin hak ediş raporu sonunda, Yüklenici OSB ye borçlu çıkarsa, OSB nin yazılı olarak yapacağı bildiriden itibaren 30 takvim günü içinde, ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın bu borcunu OSB ye ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde kesin teminatından tahsil edilir. Kesin hesap Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Madde 30 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından, yorumundan veya feshinden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 33- YÜRÜRLÜLÜK Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 34 SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Bu sözleşme./. /. tarihinde bir nüsha olarak taraflarca imza altına alınmıştır. OSB, sözleşmenin aslına uygun OSB ce onaylı suretini düzenleyip Yükleniciye verecektir. OSB YÜKLENİCİ