ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : Konu : Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu Alımı 10/05/2012 Sayın Üyemiz, Odamız Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç 14/05/2012 Pazartesi günü Saat 12:00 a kadar odamız evrak kayıt memurluğuna teslim edilmesi rica olunur. Saygılarımla, Ali VAROL Genel Sekreter Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. A.V./l.e.

2 10/05/ TEKLİF MEKTUBU Ekli ihale şartnamesine uygun fiyat teklifim aşağıdadır. SATIN ALINACAK MALZELEMELER S.NO MALZEMENİN ADI MİKTARI Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) 2 Adet TOPLAM TUTARI (KDV HARİÇ) Teklif mektubuna ekli 5 maddeden oluşan şartnameyi ve işbu teklif mektubunu aynen kabul ve taahhüt ediyorum. FİRMA/KAŞE/İMZA Ad Soyad (İmzalayan Kişi) NOT: Fiyat Tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri firma kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması ve idari şartnamenin de her sayfasının imzalanarak zarfa eklenmesi gerekmektedir. Fiyatlar Türk Lirası üzerinden verilmelidir.

3 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI SENNHEİSER EW112P G3 YAKA MİKROFONU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2012

4 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. TEKNİK MALZEME ÖZELLİKLERİ 2.1. Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu Özellikleri 3. TESLİMAT 4. ÖDEME 5. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

5 1. KAPSAM Bu şartnamenin amacı, Eskişehir Ticaret Odası na alınacak Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu 'nun özelliklerini belirlemektir. 2.TEKNİK MALZEME ÖZELLİKLERİ 2.1. Sennheiser EW112p-G3 Yaka Mikrofonu Özellikleri Sağlam metal dış yapı (verici ve alıcı) 42 MHz bant genişliği: parazitsiz sinyal alımı yapabilmek için 1680 tane ayarlanabilen UHF frekansı Maksimum 12 adet uyumlu frekansa sahip, geliştirilmiş frekans banka sistemi Sinyal alım kalitesini yükselten Adaptive-diversity alımı Vericinin kapalı olduğu durumlarda, RF interferansını (parazit) en aza indirmek için Pilot tone squelch Mevcut frekansları tarayan Otomatik Frekans Tarayıcısı Genişletilmiş AF frekans aralığı Arttırılmış ses hassasiyet aralığı Infrared (kızılötesi) arabirimi kullanılarak kablosuz olarak senkronize edilebilen vericiler Daha çok kontrol opsiyonuna sahip kullanıcı-dostu menü işlemleri Aydınlatılmış ekran görüntüsü (verici ve alıcı) Ayarların kazara değişmesini önleyen Oto-Kilit fonksiyonu Duru ses elde etmek için kullanılan HDX compander Hem verici hem de alıcı pil durumunu 4 kademeli olarak gösterir. Programlanabilir Ses Kapama fonksiyonu BA 2015 akü bloğunun, direkt alıcının veya vericinin içinde yeniden şarj edilebilmesini sağlayan elektrik temas noktaları Zengin aksesuarları sayesinde sistem, her ihtiyaca cevap verebilir. Beraberinde Gelenler 1 adet EK 100 G3 diversity alıcı 1 adet SK 100 G3 bel-tipi verici 1 adet ME 2 yaka mikrofonu 1 adet CL 1 jak kablosu 1 adet CL 100 XLR kablosu 1 adet CA 2 kamera adaptörü 4 adet AA boyutunda pil Çalıştırma talimatları

6 3. KURULUM VE TESLİMAT a. Teslimat süresi tekliflerde belirtilmelidir. b. Teklifte belirtilen teslim süresinden itibaren en geç 5 iş günü içinde ürünlerin teslim edilmiş olması gerekmektedir. c. Teklifte belirtilen sürede teslim edilmeyen ve kurulumu teslim süresinden sonra 5 iş günü geçen her ürün için KDV Hariç Bedelden günlük %2 oranında cezai kesinti yapılır. 4.ÖDEME Oda, ürünlerin tamamının yüklenici tarafından teslim edilmesi ve kurulumunu müteakip teslim ve kurulum tutanaklarının ibrazı neticesinde en geç 7 gün içerisinde ödemeyi yüklenicinin belirleyeceği banka hesabına yatıracaktır. 5.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar Eskişehir Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir. Kurumumuz ihale yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu teklif mektubu ile tüm bu şartları kabul ettiğimizi beyan ederiz. İşbu şartname 5 maddeden oluşmaktadır.