ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Transkript

1 Sayı : /02/2013 Konu : Bilgisayar- Yazıcı-Toner-Switch Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar- Yazıcı-Switch Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç 28/02/2013 Perşembe günü Saat 12:00 ye kadar odamız evrak kayıt memurluğuna teslim edilmesi rica olunur. Saygılarımla, Ali VAROL Genel Sekreter Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. 1

2 TEKLİF MEKTUBU SATIN ALINACAK MALZELEME SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI 1 Asus K56CM-XX064H i5 3317U Gb-750-2GbVga-W8 1 ADET BİRİM FİYATI (TL) (KDV HARİÇ) TUTARI (TL) (KDV HARİÇ) 2 HP CE651A Laser P1102 A4 Mono Yazıcı USB HP Procurve HP G 48 Port Switch 4 HP CE285A Toner 5 Access Point Zyxel NWA1100-N 1 ADET 1 ADET 3 ADET 2 ADET TOPLAM KDV Hariçtir. İşin Teslim Süresi :... Tekliflerin Geçerlilik Süresi :... Tarih :.../.../2013 Adres : İlgili Kişi :... Telefon :... Faks :... E-Posta Teklif mektubuna ekli 11 maddeden oluşan şartnameyi ve işbu teklif mektubunu aynen kabul ve taahhüt ediyorum. FİRMA/KAŞE/İMZA 2 Ad Soyad (İmzalayan Kişi)

3 BİLGİSAYAR- YAZICI-TONER-SWITCH ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamede ; 1. Eskişehir Ticaret Odası, İDARE, 2. Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ, 3. İDARE tarafından işin kendisinde kaldığı tebliğ edilen İSTEKLİ ise YÜKLENİCİ, 4. Bilgi sistemleri teknolojilerini oluşturacak donanım, yazılım, sistem, iletişim, işletim ve çevre birimleri ile bunlar için sağlanacak hizmetler ÜRÜN ve HİZMETLER, olarak anılacaktır. Madde 1. Kapsam Bu şartnamenin amacı, Eskişehir Ticaret Odası na alınacak güç kaynaklarının özelliklerini belirlemektir. Madde 2. Teklif Mektubunun Verilmesi Teklif Mektubunda ; 2.1. Şartnamenin okunup kabul edilmesi, 2.2. İrtibat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi, 2.3. Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, 2.4. İşin Teslim Süresinin mutlaka belirtilmesi, (Teslim süresi belirtilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.) 2.5. Tekliflerin geçerlilik süresinin belirtilmesi, gerekmektedir Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Madde 3. İhalenin Sonuçlanması Bildirimler, İSTEKLİ tarafından ihale sonuçlandıktan sonra adresinden yapılır. Verilecek teklifler ve teklif sonrasında yapılacak sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir. 3

4 Madde 4. Şartnamede Değişiklik Yapılması Şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir. Madde 5. Satınalmanın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 5.1. İSTEKLİNİN gerekli gördüğü veya şartnamede satınalmanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde veya herhangi bir başka nedenle satınalma saatinden önce satınalma işi iptal edilebilir. 5.2 Satınalma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satınalmayı iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez Satınalmanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Satın almanın iptali yüklenicilere sms ortamında ve adresinden bildirilir. Madde 6. Teslim Süresi ve Yeri 6.1. Şartnamede tanımı yapılan işin teslim edilme süresi, yüklenici ile sözleşme imzalanmasından sonraki teklif mektubunda belirtilen süre yada idarece belirtilen süre içinde teslim eder. Teslim yeri veya yerleri idarece firmaya bildirilir Teslimatın İSTEKLİ tarafından belirtilen yere ulaştırılması YÜKLENİCİYE aittir Gecikmenin, İDARECE sebebiyet verdiği hallerden veya mücbir* sebeplerden kaynaklanması durumunda gecikilen süre kadar teslim süresi uzatılır. (* Mücbir sebepler ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzeri vasıtası ile yerine getirilememekteyse ortada mücbir sebebin varlığı kabul edilecektir.) 4

5 Madde 7. Teknik Özellikler 7.1 ASUS K56CM-XX064H İ5 3317U GB-750-2GBVGA-W İşlemci : Intel Core i5-3317u 3 MB L3 1.7 GHz Yonga Seti : Intel HM76 Express Chipset Ekran Tipi : 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight Gb DDR MHz, 2 x SO-DIMM bellek yuvası, Azami 8Gb bellek desteği Sabit Disk : 750 GB 5400 RPM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 635M & 2GB DDR3 VRAM Ses Kartı : Tümleşik ses kartı, Dahili Stereo hoparlörler Optik Sürücü : Super-Multi DVD Ağ Kartı : Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Kablosuz İletişim : b/g, Bluetooth kablosuz ağ iletişimi Batarya : 4 hücreli Lityum-İyon (Li-Ion) pil Giriş/Çıkış : 1 x VGA, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45, 1 x HDMI İşletim Sistemi : Windows Klavye / Fare : Q Türkçe Klavye, Touchpad, Entegre sayısal tuş takımı Boyutlar : 38.0 x 26.6 x 2.10 ~2.10 cm / 2,3Kg Dahili Web Kamerası : Var Targus 15.6 inch çanta olmalıdır A4 TECH X5-60MD serisi mini optik USB mouse K 7.2. HP CE651A LaserJet P1102 A4 Mono Yazıcı USB Bağlantı:USB Maksimum Çözünürlük(siyah beyaz): 600 dpi x 600 dpi Hız: 18 sayfa/dakika Ram:2 MB Kullanılabilir kartuş: HP CE285A Baskı Boyutu : A4 5

6 7.3. HP Procurve HP G 48 Port Switch Rack Montajına Uygun Adet 10/100/1000 Mbit Port Adet RJ-45 Seri Konsol Portu Adet 10/100/1000 Mbit Port veya Mini-GBIC (SFP) Yuvası 7.4. HP CE285A Toner Orjinal olmalıdır Access Point Zyxel NWA1100-N Kablosuz Aktarım Hızı : 110 Mbps Anten : Var Ethernet / Arabirim : 1x RJ45 (10/100/1000) Frekans Bandı : 2,4 GHz Kablosuz Şifreleme : WEP Kablosuz Şifreleme : WPA Kablosuz Şifreleme : WPA2-PSK Kullanım Yeri : İç Ortam Türü: Profesyonel AP Wifi Uyumu : b/g/n Çalışma Modları : Bridge Çalışma Modları : Client Repeater Client Repeater: Repeater Madde 8. Kurulum ve Teslimat 8.1. Teslimat süresi tekliflerde belirtilmelidir Teklifte belirtilen teslim süresinden itibaren en geç 3 gün içinde ürünlerin teslim edilmiş olması gerekmektedir.teslimatı gecikecek olan ürünlerin teslim edilebilecek olan tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir Ürün ve hizmetlerin kurulum/teslim yeri Eskişehir Ticaret Odası yerleşkesidir. 6

7 Madde 9. Ödeme İDARE, ürünlerin tamamının yüklenici tarafından teslim edilmesi ve kurulumunu müteakip teslim ve kurulum tutanaklarının ibrazı neticesinde en geç 7 gün içerisinde ödemeyi yüklenicinin belirleyeceği banka hesabına yatıracaktır. Madde 10. Ceza ve Kesintiler YÜKLENİCİ, Teklifte belirtilen sürede teslim edilmeyen ve kurulumu teslim süresinden sonra 10 günü geçen her ürün için KDV Hariç Bedelden günlük %2 oranında cezai kesinti yapılır. Madde 11. İhtilafların Çözümü Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar Eskişehir Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir. Kurumumuz ihale yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu teklif mektubu 11 maddeden oluşmaktadır. 7