T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Sözleşmenin Konusu İdarenin ihtiyacı olan sözleşme eki teknik şartnamelerde temin şartları ile miktar, tip, özellik ve sair detayları belirtilen Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) numunesi taşımaya müsait 10 adet 4x2 çift sıralı 1+5 Kişilik Kapalı Kasa araç, akaryakıt numunesi taşımaya müsait 264 adet 4x2 çift sıralı 1+5 Kişilik Kapalı Kasa araç, 23 adet 4x4 Arazi Vitesli Çift Kabin kamyonet ile 1 adet otomobil ruhsatlı minibüs ve 5 adet binek otomobilin 36 ay süreyle şoförsüz olarak kiralanmasının Yüklenici tarafından sağlanması işidir. Madde 3- Sözleşmenin Türü ve Bedeli İşin süresi : 36 Ay Sözleşme Bedeli : Bu sözleşme; birim fiyat teklifli sözleşme olup, idarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve miktarı belirtilen her bir kaleme Yüklenici tarafından teklif edilen bir fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarların neticesinde oluşan toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yüklenici sözleşme konusu işlerin ifasını ve sözleşme altındaki yükümlülüklerinin icrasını etkin, profesyonel ve ehil bir şekilde ve uluslararası alanda benimsenen ve genel olarak kabul edilen en son teknikler ve uygulamalar uyarınca gerçekleştirecektir. Madde 4- Taraflara İlişkin Bilgiler 4.1.İdarenin adresi :Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Yüzüncüyıl /Ankara olup, Telefon No : 0 312 201 40 00 Faks No : 0 312 201 40 99 Elektronik Posta Adresi : ikmi@epdk.org.tr. 4.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi :. Telefon No :.. Faks No :.. Elektronik Posta Adresi (varsa) :.--- dır. 4.3. Taraflar yukarda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ geçerli olur ve ilgili tarafa yapılmış sayılır. 4.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla teleks, faks, elektronik posta ya da elden teslim, posta veya posta kuryesiyle bildirimde bulunabilir. Madde 5- Malzeme ve İşçilik Sözleşme konusu işler için gerekli olan bütün teçhizat, malzeme ve işçilik, işbu sözleşme ve ekleri ile son şekliyle yüklenicinin teklifine uygun olacaktır. İdarenin söz konusu teçhizatı, malzemeyi ve işçiliği kontrol etme yönündeki niyetini yükleniciye önceden herhangi bir haber vermeksizin kullanılacak teçhizatı, malzemeyi ve işçiliği yerinde ya da başka bir yerde inceleme ve kontrol etme hakkı bulunmaktadır. 1

Madde 6- Mevzuata Uygun Hareket Etme Borcu Yüklenici, sözleşme konusu işlerin icra edilmesi esnasında ilgili bütün yasalara, kurallara, emirlere, yönetmeliklere ve yönergelere riayet edecektir. Yüklenici, söz konusu yasaların, kuralların, emirlerin, yönetmeliklerin ve yönergelerin yüklenici tarafından ihlal edilmesinin bir sonucu olarak yüklenici ya da idare üzerine tahakkuk ettirilecek bütün para cezaları ve mükellefiyetlerden sorumlu olacaktır. Madde 7- Onaylar ve Yetkilendirmeler Yüklenici, sözleşme konusu işlerin icra edilmesi için gerekli olan teçhizatın, yazılımın, yüklenicinin teçhizatının ve diğer malzemeler ile donanımların ithalatı, ihracatı ve yeniden ihracatı (gerekli olması durumunda) için ihtiyaç duyulan devlet ile ilgili ve diğer gerekli bütün onayların alınmasından sorumlu olacaktır. Bu bağlamda ödenecek bütün gümrük ve tüketim vergilerinden ve resimlerinden de ayrıca sorumlu olacak ve bunları ödeyecektir. Yüklenici, sözleşme konusu işlere ait malzeme, teçhizat ve hizmetin kurulumu ve işlerin herhangi bir kısmının icra edilmesi için gerekli her türlü yetkilendirmenin, gümrüklemenin, onayların, ruhsatların ve izinlerin elde edilmesinden sorumlu olacak ve bunlar ile ilişkili bütün masrafları üstlenecektir. Yüklenici söz konusu yetkilendirmenin, gümrüklemenin, onayların, ruhsatların ve izinlerin yüklenici tarafından alınamaması nedeni ile işlerin gecikmemesini garanti altına alacaktır. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin her türlü vergi, resim, gümrük, harç, nakliye, noter masrafı ve diğer giderler yükleniciye aittir. Yüklenici, sözleşme tarihinden sonra gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde (taahhüdün tamamen ifasına kadar) ithal edilen ürünlerle ilgili olarak menşei ülkedeki vergilere zam yapılması veya genel olarak tüm malzeme ve teçhizatla ilgili yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, herhangi bir hammadde fiyatının artması, nakliye veya işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla bedel ödenmesi veya süre uzatılması talebinde bulunamaz. Araçlar sürücüsüz olarak kiralanacak, Kurumumuz sadece aylık kira bedeli, akaryakıt, köprü ve otoyol giderlerini karşılayacaktır. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 9.1. İhale Dokümanı öncelik sıralamasına göre aşağıda belirtilmiştir. 1) İdari Şartname 2) Teknik Şartname 3) Sözleşme Taslağı 4) Varsa yazılı açıklamalar 5) Zeyilnameler 6) Teyitler 9.2. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanında yer alan hükümler uygulanacaktır. İhale dokümanı ve sözleşme hükümleri arasında aykırılık olması halinde, sözleşme hükümleri esas alınır. Madde 10- İşe Başlama, Teslim Şartları ile Teslim Yeri İşe Başlama: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır. Kabul muayenesi tamamlanan araçların, İdarece firmaya bildirilen yerlere firma tarafından tamamının teslim 2

edildiğinin bildirim tarihinden itibaren 36 aylık kiralama süresi başlar. Kurumumuz sadece aylık kira bedeli, akaryakıt, köprü ve otoyol giderlerini karşılayacaktır. Teslim Şartları: a) Teslim Süresi Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama tarihi itibariyle en geç 2 hafta içersinde 1 adet numune araç teknik şartnameye göre hazır edilecek, İdarenin onay vermesinden sonra diğer araçlar tamamlanacaktır. Teslimat süresi içerisinde araçların tamamı Kurumca belirtilen yerlere teslim edilecektir. Erken teslimat yapılabilir. Bu teslim süresi olan 12 hafta sonunda, araçların noksan teslim edilmesi ve/veya kabul muayenesinde araçların reddedilmesi gibi sebeplerden dolayı geç teslim edilen her bir araca yazılı ihtarla birlikte gecikilen her gün için araç başına ödenecek günlük kira bedelinin 3 katı ceza kesilir. Gecikme cezası aracın teslim alındığı Ünite tarafından yüklenicinin ilk istihkakından kesilir. b) Teslim Yeri: Kabul muayenesi tamamlanan araçlar İdarece, firmaya bildirilen yerlere firmaca teslim edilecektir. Teslimatla ilgili tüm masraflar firmaya aittir. Araçların Kurumca kabulune müteakip Firmaya bildirilen yerlere teslimi Yüklenici tarafından yapılacak, Türkiye genelindeki şehiriçi ve şehirdışı kullanımı ve ayrıca; yer değiştirme hakkı Kurumumuzda olacaktır. Araçlar anahtar teslim olarak Kurumumuza kiralanacağından tescil amaçlı her türlü masraf ve vergi yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 11- Muayene ve Kabul Araçların teslimata hazır olduğu firma tarafından Kurumumuza yazılı olarak bildirmesine müteakip, Kurumumuzca kurulacak Muayene Kabul Komisyonu tarafından firmanın belirteceği yerde araçların kabul muayeneleri yapılacaktır. Firma bu heyetin çalışmalarına en az 1 kişi ile iştirak edecektir. Teslim tarihinden en geç 7 gün önce araçların Kabule hazır olduğu Kuruma bildirilecektir. Heyetten kaynaklanan gecikmeler teslimat süresine ilave edilecektir. Muayene heyetinin yol, konaklama gibi masrafları Kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Ancak; firma tarafından muayenenin herhangi bir nedenden dolayı başka bir yerde yapılması istenirse muayene heyetinin her türlü masrafı firma tarafından karşılanacaktır. Sözleşme ve ekleri kapsamındaki malzeme teçhizat veya hizmetler ile ilgili olarak; idarece uyuşmazlık konusu olan veya olabilecek herhangi bir kabul ya da teslim/tesellüm işlemi yapıldığında söz konusu işten dolayı idarenin yaptığı ya da yapacağı herhangi bir ödeme veya gecikme cezasının tahakkukunu gerektiren bir hal oluştuğu takdirde, idare bu iş ve hizmetler esnasında yaptığı veya yapacağı ödemenin faizi ile birlikte istirdadı veya gecikmeden doğabilecek her türlü gecikme cezası, zarar, tazminata ilişkin veya benzeri her türlü talep ve dava haklarını saklı tutmuş sayılacaktır. İdarece yapılacak ekspertiz muayenesinde imalattan doğan noksan ve kusurlu veya hasarlı malzeme çıktığında bu malzeme firmaca bedelsiz olarak değiştirilecektir. 3

Madde 12 İlave İşler İdare, istediği takdirde sözleşme bedelinin % 20 oranına kadar iş arttırma hakkına sahip olacaktır. İlave veya eksik sipariş için sözleşmedeki fiyat ve şartlar geçerli olacaktır. İlave sipariş verilmesi halinde bu sözleşmenin 13.1 maddesine göre gerekli kesin teminat alınır. Madde 13- Teminata İlişkin Hükümler 13.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan yükleniciden sözleşme bedelinin %6 sı oranında kesin teminat alınır. Kesin teminatın mektup olarak verilmesi halinde kesin teminat mektubu süresiz olacaktır. Bu işin kesin teminat miktarı; dir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak kesin teminat vermiştir. Yapılacak sözleşme değişikliği veya ilave sipariş nedeniyle sözleşme bedelinde %10 dan fazla bir artış oluşur ise artış miktarı için ve artış miktarıyla orantılı olarak ilave kesin teminat alınır. Yüklenici iş ortaklığı ise kesin teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumların ortaya çıkması halinde ortaklığı oluşturan ortaklar, taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından tüm kesin teminatlar gelir kaydedilir. 13.2 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 13.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye iade edilecektir. 13.2.2. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Madde 14-Ödeme Şekli ve Yeri Araçların kiralama bedeli aylık dönemler itibariyle ödenecektir. Ödeme araçların tamamının teslimatının yapılmasına müteakip en son teslim edildiği tarihi takip eden ayın hizmet alınmıştır yazıları ile faturanın idareye ulaşmasına müteakip 10 gün içerisinde yapılacaktır. (Örnek : Teslim tarihi : 14 Mayıs - ilk ödeme: 14-24 Haziran) Sözleşme süresince yapılacak ödemeler 36 ay boyunca TL. bazında sabit olacaktır. Yüklenici, herhangi bir nedenden dolayı (enflasyon artışı, döviz kuru artışı, vergi, sigorta maliyeti artışı, güncel araç fiyatları artışı, gibi) ilave ücret talebinde bulunamaz. Madde 15- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 16- Fiyat Farkı Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. Madde 17- Gecikme Cezası Sözleşme konusu işin teknik şartnamede belirtilen süre içerisinde araçların noksan teslim edilmesi ve/veya kabul muayenesinde araçların reddedilmesi, geç teslim edilmesi ile işin devam süresinde yüklenicinin hatasından kaynaklanan her hangi bir sebeple araçların kurumdan alınması, geri çekilmesi durumunda her bir araca yazılı ihtarla birlikte gecikilen her gün için araç başına ödenecek günlük kira bedelinin 2 katı ceza kesilir. Kiralama süresi içinde; Araçlarda ve/veya üzerine ilave edilen her türlü donanımda meydana gelen arızalar 5. madde de belirtildiği şekilde ve sürede yüklenici tarafından giderilir. Ancak; 4

belirtilen süre içerisinde arıza giderilmediği veya yerine aracın verilmemesi halinde gecikilen her gün için araç başına düşen günlük kira bedeli ödenmeyecek ve gecikilen her gün için günlük kira bedelinin 3 katı gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezaları Kurumumuzca takip eden aydaki yükleniciye ödenecek kira bedelinden mahsup edilecektir. Gecikme cezası sözleşme bedelini aşamaz. Gecikme cezası, yükleniciye ayrıca protesto çekmeye ya da hüküm almaya gerek kalmaksızın yüklenici alacaklarından kesilir. Bu cezanın alacaklardan karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 18- Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilecek Haller 18.1.Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, e)türk veya İhracatçı ülke resmi makamlarının Yüklenicinin veya İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri, 18.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, e) Meydana geldiği tarihi izleyen otuz (30) gün içinde, ihtiyaç duyulan süreyi de belirterek Yüklenicinin İdareden yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması, Gerekmektedir. 18.3. Yüklenicinin Sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini idareden kaynaklanan nedenlerle yerine getirememesi nedeniyle gecikme meydana gelmesi halinde engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir. Süre uzatımını gerektiren nedenler, yükleniciye süre uzatımından başka herhangi bir hak kazandırmaz. 18.4. Hizmet alımının süresinin bitimi sonrasında idarenin süre uzatımını talep etmesi halinde sözleşme şartlarına bağlı kalmak kaydıyla hizmet alımı süresi 6 ay a kadar uzatılır. Madde 19 - Sözleşme Değişikliği İdarece gerekli görülmesi halinde tarafların yazılı mutabakatı ile sözleşmede değişiklik yapılabilir. Ancak, sözleşme konusu işe göre; daha nitelikli ve geliştirilmiş ürünler ile ürün kod değişikliği gibi hususlar sözleşme değişikliği olarak değerlendirilmez. Madde 20- Sözleşmenin Devri Sözleşme, idarenin onayı dışında kısmen veya tamamen devir edilemez. Ancak bu hüküm, sözleşme altındaki yükümlülüklerine gereken ihtimamı ve dikkati göstermesi şartıyla ve her türlü sorumluluk ve her türlü masraf, gider veya ücreti yükleniciye ait olmak kaydıyla sözleşme konusu işlerin yüklenici tarafından imalatı olmayan kısmının taşeron vasıtasıyla yürütülmesine ve kendi imalatı olmayan malzeme ve teçhizatın kendi adına başka firmalara sipariş ve imal ettirilmesine mani değildir. Yüklenici, çalıştırdığı 5

herhangi bir taşeronun, bu taşeronun vekillerinin, çalışanlarının ya da işçilerinin gerçekleştirdiği fiillerden, temerrütlerden kusur ve ihmallerden; sanki söz konusu fiiller, temerrütler ya da kusur ve ihmaller yüklenicinin kendisinin, yüklenicinin vekillerinin, çalışanlarının ya da işçilerinin fiilleri, temerrütleri ya da kusur ve ihmalleriymiş gibi tamamen sorumlu olacak ve idareyi bu tür sorumluluklardan ibra edecektir. Madde 21 - Sözleşmenin Tasfiyesi İdarece gerekli görülmesi halinde tarafların yazılı mutabakatı ile sözleşme tasfiye edilebilir. Mücbir sebeplerin aralıksız olarak 3 aydan fazla sürmesi halinde idare yüklenicinin teminatını geri vererek sözleşmeyi tasfiye etmeye yetkilidir. Yüklenici bundan dolayı zarar ve ziyan isteğinde bulunamaz. Madde 22 - Eğitim 24.1. Bu iş için eğitim verilmeyecektir. Madde 23 - Sigorta Sigorta ile ilgili hususlar teknik şartnamede düzenlenmiştir. Madde 24 - Garanti Garanti ile ilgili hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir. Madde 25 - Bakım-Onarım Teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Madde 26 - Yedek Malzeme Teknik şartnamede belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Madde 27 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yüklenici, sözleşme konusu işe ait malzeme, teçhizat, yazılım ve hizmete ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ödeyecek ve bu tür hakların ihlalinden doğan tazminat, istek, para cezaları ve davaların sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Bu yüzden meydana gelecek zarardan idare sorumlu olmayacaktır. İdarece herhangi bir şekilde bu madde kapsamına giren bir ödemede bulunulması halinde ödenen tüm bedeller faiz ve masraflarıyla birlikte yüklenici tarafından idareye ödenecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça sözleşme kapsamında yapılacak işlerle ilgili ortaya çıkacak her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları idareye ait olacaktır. Madde 28 - Sözleşmenin Feshi Yüklenicinin; a) Sözleşme konusu taahhüdünü kısmen ya da tamamen sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, b) İdarenin yazılı iznini almadan sözleşmeyi kısmen veya tamamen devretmesi, c) Sözleşme konusu işle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması, d) Aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, e) Gizliliği ihlal etmesi, f) Sözleşme veya eklerindeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi Hallerinden herhangi birinin oluşması halinde durum yazılı olarak yükleniciye bildirilerek sözleşmeye uygun olarak taahhütlerini yerine getirmesi, durumu düzeltmesi veya mahkeme ve idare kararına uyması için gecikme cezası uygulanmaya devam edilmek kaydıyla 30 (otuz) günlük süre verilir. Yüklenici bu süre içerisinde de taahhütlerini yerine getiremez ise başka 6

bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. İdare gecikme cezası uygulamak suretiyle sözleşmeyi feshetmeden bildirim hükümlerine uyulmasını beklemekte ya da dilediği her an yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Sözleşmenin belirtilen nedenlerle feshedilmesi halinde teminatın tamamı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. Yükleniciden olan idare alacakları ve varsa gecikme cezası ile idarenin menfi/müspet zararlarından oluşan tüm alacakları öncelikle varsa yüklenicinin alacaklarından, olmaması halinde yükleniciden rızaen, mümkün olmadığı takdirde hukuki yollardan tahsil edilir. Madde 29 - Muhalif Eylemler ve Her Türlü Yayın Yasağı Ne yüklenici, ne yüklenicinin vekilleri, temsilcileri ve/veya tedarikçileri, ne de yüklenicinin sözleşme konusu işlerin tamamını ya da bir kısmını yerine getirmek üzere tahsis edilmiş personeli idarenin yazılı izni olmaksızın doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendilerine işbu sözleşme altındaki faaliyetler ile menfaat çatışmasına yol açacak şekilde herhangi bir ticari ya da mesleki eylem ile uğraşmayacaktır. Yüklenici, öncesinde idareden yazılı açık izin almadan ve açıklanacak metin ile ilgili olarak idare ile önceden yazılı mutabakata varmadan basına, medyaya, kamuoyuna ya da diğer kitlelere sözleşme kapsamı altında icra edilen işler ile ilgili olarak hiçbir reklam, tanıtım ya da halkla ilişkiler faaliyeti / kampanyası gerçekleştirmeyecek ya da beyanlarda bulunmayacaktır. Yüklenici, idarenin yazılı izni olmaksızın idareye sunduğu hizmetlere ilişkin duyurular yayınlamayacak, diğer şirketler için başka hizmetler icra ederken bu hizmetlere atıfta bulunmayacak ve idareden elde ettiği bilgileri ifşa etmeyecektir. İdarenin izni dahilinde gerçekleştirilecek bütün reklam/tanıtım ya da halkla ilişkiler faaliyetlerinde (sözlü, yazılı, radyo, televizyon ya da elektronik medya) yüklenici işin idare adına ve namına hayata geçirildiğini açık ve görsel bir şekilde beyan edecektir. Madde 30 - Sözleşmenin Bütünlüğü Sözleşme ve Madde 9.1 içerisinde tanımlanan şekilde sözleşme içerisinde işaret edilen bütün belgeler, sözleşme konusu işlerin tamamına ilişkin olarak taraflar arasında akdedilen bütün sözleşmeyi içermektedir ve ister sözlü ister yazılı olsun tarafların daha önceden gerçekleştirdiği bütün mutabakatları ve bütün açıklamaları iptal etmekte ve/veya yerini almaktadır. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlar tahtında herhangi bir surette yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez ise veya bu hale gelirse, bu sözleşme tarafların amaçlarına uygun olduğu sürece sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir. Madde 31- Tadilatlar ve Feragatler 31.1 Tadilatlar İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek tadilatlar ya da eklentiler yazılı olarak tarafların her birisinin usulen yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecek ya da geçerli sayılmayacaktır. 31.2 Feragatler İşbu sözleşmede yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu sözleşme kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır. 7

Madde 32- Diğer Hususlar İdari ve Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir. Madde 33- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara İli mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme ve ekleri kapsamında idarece düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil sözleşmesi niteliğindedir. Madde 34- Yürürlük Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşme 34 (Otuzdört) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.tarihinde1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur. 8