EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI"

Transkript

1 EK-3 EĞĐTĐM KANALI ĐÇĐN TELEKOM SDH DEVRELERĐ ÜZERĐNDEN TV PROGRAM ĐLETĐM SĐSTEMĐ SÖZLEŞME TASLAĞI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/ Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (bundan sonra Đdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara Đlişkin Bilgiler 2.1. Đdarenin adresi:. olup, Tel No :.. Faks No :.. Elektronik Posta Adresi (Varsa):. dir. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi......olup, Tel No :... Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa): dır Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka; 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; Mal ; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, Đş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, Đşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, 1

2 Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) Đdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul Đşlemleri ; Đdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının Đdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve Đdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; Đdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, Alt Yüklenici ; Đdarenin onayıyla, sözleşme konusu işlerin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca Đdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve Đdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, Đşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin Đdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerlerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, Đşin Süresi ; Đşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Ödemeye Esas Para Birimi ; Đdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Kurum ; Kamu Đhale Kurumunu, Taraf/Taraflar ; Đşbu Sözleşme metnindeki anlama göre Đdare veya Yükleniciyi, Pilot Ortak ; Đş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, Teklif ; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında Đdareye sunduğu teklifi, 2

3 Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Fabrika Kabulü ; Malzemenin/Đşin üretildiği fabrikada komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Geçici Kabul ; Malzemenin idareye teslimini müteakip komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, Ekspertiz ; Malzemenin idareye teslimini müteakip yapılacak fiziksel muayene sonucu verilen belgeyi, Kesin Kabul ; Garanti süresi müteakip işlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder. Madde 5- Sözleşmenin Konusu 5.1: TRT Eğitim kanalı için Eskişehir Anadolu Üniversitesi stüdyolarından SDH devreleri üzerinden haber, program ve yayın iletimini teminen ilgili sistemin projelendirilmesi, teçhizatın temini, kurulumu, montajı, entegrasyonu, çalıştırılması, ve sistem testleri ile eğitiminin verilmesinin ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (rakam) ve (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Taahhüdün ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, gümrük, ardiye, navlun, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu, her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar, menşe şahadetnamesi tasdik masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları, uygunluk belgeleri için yapılacak masraflar ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir. Đhaleyi kazanan firma satın alınacak teçhizata ait CE belgesinin yanı sıra şayet teçhizat ithal edilecekse ithalatı sırasında gerekli olabilecek Sanayi Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu Dış Ticaret Müsteşarlığı, TSE ve benzeri uygunluk belgelerini sevkiyattan önce ve her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir Đhale konusu mal, yatırım teşvik belgesi kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki kapsamına aldırılması halinde KDV den muaf olacağından ödemeye esas faturalar KDV siz tanzim edilecektir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle Đlgili Diğer Giderler Sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait akit pulu, karar pulu ve sözleşme pulu ile her türlü vergi, resim ve harçlarla bu sözleşme ile ilgili diğer tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 3

4 9.1. Đhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Đdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır Đhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 1) Đdari şartname 2) Teknik şartname 3) Yazılı açıklamalar 4) Sözleşme tasarısı 5) Đhtiyaç Listesi 9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde10- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür. Madde 11- Malın/Đşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı Đşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri: b) Satın alınmasına karar verilen mallar, TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Ankara/Türkiye ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü Eskişehir/Türkiye adreslerine teslim edilecektir Đşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. Sistemin; projelendirmesi, malın teslimi, kurulumu, montajı, entegrasyonu, ve sistem testleri dahil en fazla 60 (altmış) takvim günüdür Teslim Şekli: Teslimat, teslim süresi içinde olmak kaydıyla (60 (altmış)) takvim günü) en fazla iki partide olacaktır Teslimat Programı: Satın alınmasına karar verilen malzemenin teslimatı, işe başlama talimatının yükleniciye tebliğinden itibaren en fazla (60 (altmış)) takvim günüdür. Satın alınmasına karar verilen malzemeler, TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Ankara/Türkiye ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü ESKĐŞEHĐR/TÜRKĐYE adreslerine (teslim süresi içinde) en fazla iki partide teslim edilecektir. DDP depo (montaj yerleri) teslimi alımda Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak, Yüklenicinin talebi ve Đdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler Đdare tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın Đstanbul/Ankara Gümrük Müdürlükleri veya Đstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmiş olması gerekmektedir. Gümrük işlemlerinin Đdare tarafından yapılması halinde, Yüklenici gümrük işlemleri ile ilgili olarak yapılabilecek muhtemel masraflar (ordino, ÖTV, gümrük vergisi, ardiye, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon masrafı (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar olan kısım için %0,5, üzeri içinse %0,3) ile gümrük işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına karşılık olarak Đdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını Kurumumuza ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek yükleniciye faks ile bildirilmesinden bir işgünü sonra Đdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.Đ.P numarasını Đdareye bildirmesi gerekmektedir. Đdare gümrük işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste halinde Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını iade edecek, avansın yeterli gelmemesi halinde ise ilave bedel talep edecektir. 4

5 Gümrük işlemlerinin Đdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Ankara/Türkiye ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü ESKĐŞEHĐR/TÜRKĐYE adreslerine teslim edecektir. Yüklenici, teçhizatın teslim yerlerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur. Kurulum, montaj, entegrasyon ve sistem testleri ve geçici kabul testleri sırasında yüklenici firmadan kaynaklanan ortaya çıkabilecek her türlü sorun Yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecek olup, bu tür problemler iş teslim takviminde uzamalara sebep olursa idari şartnamenin ve sözleşmenin ceza ile ilgili hükümleri uygulanacaktır Teslim Programında Değişiklik Yüklenici, Đdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Đdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. Đdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (On) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 12- Teminata Đlişkin Hükümler Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Yükleniciden ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere % 6 oranında kesin teminat alınır. Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı, (rakam ile)...(yazı ile)... olup, yüklenici...(rakam ile)...(yazı ile)...teminat olarak vermiştir. Kesin teminat mektubunun süresi...tarihine kadardır. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek Kesin Teminat : Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Đşin süresi içerisinde, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Đdareye herhangi bir borcunun olmadığı Đdarece tespit edildikten sonra, kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların tamamı; garanti süresinin sonunda olumlu kesin muayene raporu Đdare tarafından onaylandıktan sonra Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin bu iş nedeniyle Đdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, Đdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Mahsup işleminin 12.5 inci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işlerin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Đdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları 5

6 hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Akreditif Teminatı a) Akreditif Teminatı Alınması: Yüklenici, malların sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin % 10 (yüzde on)'u oranında, akreditif teminatını TRT'ye verecektir. b) Akreditif Teminatın Geri Verilmesi: Đşin bitirilmesinden sonra, yüklenicinin idareye, işlerin tamamının bitirilmiş olduğunu bildirmesini müteakip düzenlenecek Müspet Geçici Kabul Muayene Raporunun TRT tarafından onaylanmasını müteakip serbest bırakılır. Madde 13- Ödeme yeri ve şartları Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme, TRT Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir Ödeme Koşulları ve Zamanı: a) Teslimatın doğrudan depo (montaj yerlerine) teslimi olması durumunda; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. Đşyerlerinin teslimine ilişkin tebligat, işe başlama talimatı tebliği sayılacaktır. Teçhizatın çalışır vaziyette kurulum, montaj, entegrasyon ve sistem testlerinin tamamlanmasından sonra yüklenici, işin tamamının bitirilmiş olduğunu idareye yazılı olarak bildirecektir. Đhale konusu işlerle ilgili Đdarenin belirleyeceği en az bir TRT personeli tarafından, montaj işlemlerinin şartnamede belirtilen istekler doğrultusunda yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Yapılan işlerin uygun bulunması halinde düzenlenecek müspet durum tespit tutanaklarının görevli TRT personeli ile Yüklenici temsilcisi arasında imzalanmasının ardından, sistemlerin geçici kabulü, Đdarenin görevlendireceği geçici kabul komisyonu tarafından yapılır. Düzenlenecek müspet geçici kabul raporunun idarece onaylanması sonucunda, toplam malın/işin bedeli, geçici kabul raporu onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, ödeme evrakının tam ve hatasız olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikalinden sonra varsa tahakkuk ettirilmiş cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 gün içerisinde ödenecektir. b) Teslimatın DDP (Delivery Duty Paid) Vasıtasıyla Depoya (Montaj Yerlerine) Yapılması Durumunda; Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtırılmak suretiyle ödeme yapılacaktır Akreditif: Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden sonra (Đşyerlerinin teslimine ilişkin tebligat, işe başlama talimatı tebliği sayılacaktır) yüklenici lehine, malzeme ve teçhizat bedelinin %100 (yüzde yüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, kısmi teslimata uygun, teklifteki para birimi cinsinden ve teyitli bir akreditif açılacaktır. Đdarenin talimatına istinaden toplam mal bedeli karşılığı olarak açılmış olan Akreditifin, 1) %5 i, sevkıyatı müteakip uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında, 2) %5 i, malın depoya (montaj yerlerine) tesliminde yapılacak müspet ekspertiz raporu sonrası 3) %90 ı teçhizatın olumlu geçici kabulünün Đdarece onaylanmasına müteakip, Serbest bırakılacaktır. Teçhizatın çalışır vaziyette kurulum, montaj, entegrasyon ve sistem testlerinin tamamlanmasından sonra yüklenici, işlerin tamamının bitirilmiş olduğunu idareye yazılı olarak bildirecektir. Đhale 6

7 konusu işle ilgili Đdarenin belirleyeceği en az bir TRT personeli tarafından, montaj işlemlerinin şartnamede belirtilen istekler doğrultusunda yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Yapılan işlerin uygun bulunması halinde düzenlenecek müspet durum tespit tutanaklarının görevli TRT personeli ile Yüklenici temsilcisi arasında imzalanmasının ardından, sistemlerin geçici kabulü, Đdarenin görevlendireceği geçici kabul komisyonu tarafından yapılır. Düzenlenecek müspet geçici kabul raporunun Đdarece onaylanması sonucunda, malın/işin bedelinin % 90 ı tutarındaki bedel kadar akreditif serbest bırakılacaktır. Yurt içinden temin edilerek depoya (montaj yerlerine) doğrudan teslim edilecek mallarla ilgili ödemeler, 46.2.a bendinde belirtilen şekilde yapılacaktır. Sevk evrakı aşağıda belirtilmiş olup, TRT Genel Müdürlüğü adına düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konşimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Đşlem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha olumlu fabrika muayene raporu (biri orijinal), e) 2 nüsha menşei şahadetnamesi (biri orijinal), f) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, g) 2 nüsha ATR dolaşım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), h) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), Sevk evrakı, her parti malzemenin sevkiyatın yapılacağı vasıtaya yüklendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici tarafından muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrıca, sevk evraklarının birer suretleri sevkiyatı takiben en geç malzemenin ilgili Gümrük Müdürlüğüne gelişine kadar TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Oran ANKARA TÜRKĐYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakının yukarıda belirtilen şekilde gönderilmemesi ve bundan dolayı Đdareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve işin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Malzemenin konşimentolarda, koli listelerinde, orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı olan miktarları, cinsleri, ağırlıkları ve fiyatları birbirine uygun olacak ve bu siparişe ait Đdarece verilen sipariş numarası evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evrakı içeriğinde veya sevk evrakı ile gönderilen malın arasında çelişki, noksanlık veya yanlışlıkların sebep olduğu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir. Akreditif Teminatı 1) Akreditif Teminatı Alınması: Yüklenici, malların sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin % 10 (yüzde on) u oranında, akreditif teminatını Đdareye verecektir. 2) Akreditif Teminatının Đadesi: Bu teminat, malın/işin Türkiye de yapılacak Müspet (Olumlu) Geçici Kabul Raporunun onaylanmasını müteakip serbest bırakılır. c) Eğitim ve Montaj bedellerinin ödenmesi: Eğitim ve montaj bedelleri; proforma faturada ayrı bir kalem olarak verilecektir. Eğitimlerin ve montajların Yüklenici tarafından tamamlanmasını müteakip, Đdare tarafından eğitimlerin ve montajlarının istenilen şartlara uygun yapıldığının tespiti ve müspet Geçici Kabul Raporun onayı neticesinde, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru karşılığı TL olarak, yükleniciye fatura karşılığı söz konusu bedel brüt olarak ödenecektir. Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. 7

8 Madde 15- Fiyat Farkı Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt Yüklenicilere Đlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 17- Gecikme Cezası Đdare tarafından sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde, idarece 30 (otuz) takvim günü süreli gecikme ihtarı verilecek olup, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz Montajların kontrolüne ilişkin müspet durum tespit tutanaklarının görevli TRT personeli ile Yüklenici temsilcisi arasında imzalanmasından sonra, işlerin muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Đşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır Satın alınacak teçhizat içerisindeki herhangi bir cihaz ve malzeme garanti süresi içerisinde arızalandığı zaman, söz konusu cihaz ve malzemenin onarımı sağlanıncaya kadar yayın sürekliliğinin sağlanması amacıyla aynı veya benzer teknik özelliklere sahip cihaz ve malzemeler, arızanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde yüklenici firma tarafından idareye sağlanacaktır. Bu sürelerin aşılması halinde, 21.gün dahil olmak üzere günlük olarak, arızalı cihaz bedelinin %0,2 (binde iki) si oranında gecikme cezası uygulanır. Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Mücbir Sebepler: Đdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin Đdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerektiğinde Đdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu Đdareye bildirmek zorundadır Bu hallerin belgelenmesi ve Đdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir. 8

9 Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir Đdareden Kaynaklanan Sebepler: Đdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yerlerin tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum Đdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 19- Sözleşmenin Devir Şartları Devire Đlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. Đdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. Đhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı Đdareye vermek zorundadır. Bu durumda Đdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz Đzinsiz Devir Hali Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 4735 sayılı Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: (a) Malın montaj veya teslim yerleri. (b) Malın süresinden önce teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 9

10 Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri 21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajları için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Đdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Đdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır Yüklenicinin Montajlara Đlişkin Yükümlülükleri Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı Đdarece değerlendirilir ve tespit edilir Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları Đdareye tazminle mükelleftir Đş Programı Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, Đdarece yapılacak alımın montaj, yerlerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini Đdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde 3 nüsha faaliyet raporu hazırlayarak Đdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; (a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları, (b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, (c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, (d) Đşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler; (e) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, (f) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile Đdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır Güvenlik Önlemleri Yüklenici; (a) Đşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, (b) Đşyerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, (c) Đşyerlerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, (d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele Đlişkin Sorumlulukları Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. 10

11 Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Đdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır Malların Taşınması Doğrudan Depo (montaj yerleri) Teslimi veya DDP vasıtasıyla Depo (montaj yerleri) Teslimi şeklindeki alımların her ikisinde de bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma giderleri sözleşme bedeline dahildir. Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak yüklenicinin talebi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler Đdare tarafından yapılabilecektir. Bu durumda gümrük işlemleri ile ilgili tüm masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra, söz konusu teçhizatı, TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ambar ve Stok Kontrol Müdürlüğü Ankara/Türkiye ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü ESKĐŞEHĐR/TÜRKĐYE adreslerine teslim edecek olup, taşıma giderleri de yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, teçhizatın teslim yerlerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur. Teslimatın DDP Vasıtasıyla Depoya (Montaj yerlerine) Teslimi Durumunda; Sevkiyatta aşağıda yazılı evrak TRT Genel Müdürlüğü adına düzenlenecek ve sevkiyatı takiben en geç 10 (on) gün içinde "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TRT SĐTESĐ, ORAN, ANKARA, TÜRKĐYE" adresine aşağıdaki şekilde gönderilecektir. 1) Muhabir banka kanalıyla gönderilecek sevk evrakı; a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konşimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Đşlem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha olumlu fabrika muayene raporu (biri orijinal-fabrika muayeneleri varsa), e) 2 nüsha menşei şahadetnamesi (biri orijinal), f) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, g) 2 nüsha ATR dolaşım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), h) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), 2) Doğrudan doğruya Đdareye en seri vasıta ile gönderilecek sevk evrakı; a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konşimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Đşlem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha olumlu fabrika muayene raporu (biri orijinal-fabrika kabul muayeneleri varsa), e) 2 nüsha menşei şahadetnamesi (biri orijinal), f) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, g) 2 nüsha ATR dolaşım belgesi (AT Ülkeleri için) (biri orijinal), h) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), Sevk evrakının yukarıda belirtilen şekilde gönderilmemesi ve bundan dolayı Đdareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve işin gecikmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. Malzemenin konşimentolarda, koli listelerinde, orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı olan miktarları, cinsleri, ağırlıkları ve fiyatları birbirine uygun olacak ve bu siparişe ait Đdarece verilen sipariş numarası evrak üzerinde gösterilecektir. 11

12 Söz konusu sevk evrakı içeriğinde veya sevk evrakı ile gönderilen malın arasında çelişki, noksanlık veya yanlışlıkların sebep olduğu her türlü masraf ve sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır Erişim Yolları Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların Đdareye tazmin ettirilmesi halinde, Đdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının Đdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde Đdarenin dava hakkı saklıdır Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, Đdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa Đdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde 22- Eğitim Bu iş için eğitim verilecektir Eğitimin süresi 1 (bir) tam gün Ankara da, 1 (bir) tam gün Eskişehir de olup, eğitimin ücreti sözleşme bedeline dahildir. Eğitim ücreti, cihaz bedellerinden ayrı olarak ayrı bir kalemde ücretlendirilecektir. Eğitim bedeli, eğitimin tamamlanıp, TRT ce eğitimlerin belirtilen esaslara göre yapıldığının onaylanmasın ve geçici kabulün tamamlanmasını müteakiben sonra fatura karşılığı brüt olarak ödenecektir. 12

13 22.3. Đhale konusu malzeme ve teçhizatın idareye teslim edilip montaj, kurulum ve sistem testleri ve geçici kabul işlemlerinin tamamlanıp müspet geçici kabul raporunun idare tarafından onaylanmasından sonra, TRT tarafından belirlenecek tarihte gruplar halinde Ankara da ve Eskişehir de 1 (bir) tam gün süreli eğitimler verilecektir. Yüklenici eğitim programları ve tarihlerini eğitim düzenlenme tarihinden en az 5 (beş) gün önce yazılı olarak idareye bildirecektir Eğitim sonrasında eğitime katılan her bir idare personeli; a) Sistemde yer alan tüm cihaz ve malzemelerin fonksiyonları, kullanımı ve işletimi b) Cihazlarla ilgili temel arıza bulma yöntemleri ve ortaya çıkan arızaların kaynağının tespiti, c) Sistemde yer alan web browser arayüzü veya uzaktan erişim özelliği bulunan cihazların harici bir bilgisayarla kontrolü, d) Cihazların rutin bakımlarının yapılması konularına hakim olacaktır Eğitime katılacak her personel için yüklenici tarafından eğitim dokümanları set olarak (en az 10 set) sağlanacaktır Eğitim için gerekli her türlü araç, gereç ve tercüman yüklenici tarafından karşılanacaktır Eğitime katılacak TRT personelinin masrafları idarece karşılanacaktır Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde mevcut teknik şartnameye uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, Đdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin Đdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her 3 (üç) ayda bir güncelleştirilmiş aşağıdaki dokümanlarını Đdareye verecektir. 1. Parçalarının çalışma prensipleri, 2. Sistemin değişen parçalarına ait bakım talimatları, 3. Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, 4. Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri, 5. Değişiklikleri gösteren veya içeren el kitapları, Yüklenici, bu dokümanları iki (2) adet orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyası ile birlikte Đdareye teslim edecektir. Madde 24- Ambalajlama Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın teknik şartnamede belirtilen şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır. Madde 25- Reklâm Yasağı Yüklenici, Đdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Đdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 26- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer 13

14 hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. Đdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Đdare adına temin edecektir Sözleşme konusu malın Đdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Madde 27- Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, (a) Đşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve Đdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir. Madde 28- Yüklenicinin, Đdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları: Yüklenici, (a) Đdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline, (b) Đdarenin personeline, (c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya Đdarenin Sözleşme konusu işlerle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerlerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline, işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır. Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Đdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır Đdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından Đdareye verilecektir. Madde 30- Sözleşme konusu işlerin artırılması ve eksiltilmesi 14

15 30.1. Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işlerin miktarında sözleşme bedelinin % 30 una kadar artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işlerin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işleri, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işlerin sözleşme bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70 i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir. Madde 31- Sigorta Đdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, Đdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işlerin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile Đdarece gerekli görülenlere karşı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makine, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır Ancak Đdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile, kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Poliçelerin Đdareye Verilmesi Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programı ile birlikte Đdareye vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, işler yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. Madde 32- Đdarenin Yükümlülükleri Montaj Gerektiren Đşlerde Đşyerlerinin Yükleniciye Teslimi Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerlerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben Đşe Başlama talimatı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. Đşyerlerinin teslimi sırasında taraflarca işyerlerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. Đdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Đşyerlerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde iş süresi, işlerin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar Đdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler Đdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir Montajlı Đşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi Malın cinsi ve niteliği gereği, Đdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu 15

16 belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür Đdarenin Personeli Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin Đdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise Đdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Madde 33- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Đdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işlerin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Madde 34- Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Đdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben Đdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını Đdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, Đdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır. Madde 35 Denetim, Muayene ve Kabul Đşlemleri Muayeneler 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa dayanarak çıkarılan, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Đşlerine Dair Yönetmelik usullerine göre yapılacaktır. Sözleşmede belirtildiği şekilde tüm malın (malzeme ve teçhizatın) teslim sırasında ekspertizi, kurulum, montaj, entegrasyon ve sistem testlerinin tamamlanmasını müteakiben çalışır vaziyette tesliminden sonra, geçici kabulü ve garanti süresi bitiminde ise kesin kabul yapılacaktır. Fabrika Kabul Muayeneleri Satın alınacak sistem içerisindeki tüm cihazlar, cihazlarının sevkiyatından önce fabrika kabul muayenelerine başlanacaktır. Yüklenici kabul muayeneleri için muayene başlangıcından en az 15 (on beş) gün önce TRT'ye bir muayene prosedürü verecektir. TRT bu prosedürü olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişikliklerle onaylayarak yükleniciye 7 (yedi) gün içinde iade edecektir. Muayeneler bu prosedüre uygun olarak yapılacaktır. Ancak, muayene heyeti burada belirtilmemiş ölçü ve muayenelere de lüzum görür ve makul gerekçe gösterirse yüklenici bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, fabrika kabul muayenelerine hazır olan teçhizatın muayene başlangıç tarihini 20 (yirmi) gün önce TRT'ye bildirecektir. TRT, yüklenicinin bildirmiş olduğu muayene başlangıç tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içinde muayene heyetini fabrikada bulunduracaktır. Fabrika kabul muayeneleri için gerekli süre teklifte açıkça belirtilecektir. Teçhizatın teslim süresinde bu muayeneler için geçecek süre göz önüne alınacağından bu iş için ve yüklenicinin kusurları yüzünden muayeneler uzarsa ayrıca süre uzatımı verilmeyecektir. Muayene heyetine görev süresince yüklenici tarafından her türlü kolaylık gösterilecek ve yapacakları muayeneler için gerekli ölçü aletleri teklifinde belirtmemişse ücretsiz tahsis edilecek ve imalat yerlerine (normal şartlara uygun olarak) girip çıkmalarına izin verilecektir. Sözleşme konusu teçhizatın hazır hale getirilmesinden sonra sözleşme ve eklerinde kayıtlı hüküm ve şartlara uygunluklarının kontrolü, yani fabrika kabul muayeneleri, masrafları TRT'ye ait olmak üzere TRT'ce tayin edilecek teknik elemanlardan müteşekkil bir muayene heyeti tarafından imalat 16

17 mahallinde yapılacaktır. Muayene ve kontrollerde, müteahhit firmadan da en az 1 (bir) yetkili kimse bulunacak ve hazırlanacak "FABRĐKA KABUL RAPORU" taraflarca imzalanacaktır. Hazırlanacak bu raporu, yüklenici yetkilisi imzalamaktan imtina ederse gerekçesi bu rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladığı rapor esas kabul edilecektir. Fabrika kabul raporunun 1 (bir) nüshası yükleniciye verilecektir. Muayene heyeti herhangi bir eksiklik veya kusur bulduğu takdirde durumu yükleniciye yazılı olarak bildirir. Yüklenici bu kusurları en kısa zamanda muayene heyetinin istediği şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Muayene heyeti tarafından kabule şayan bulunmayan hiçbir malzeme Türkiye'ye sevk edilemez. Muayene heyeti tarafından kabule şayan bulunmayan hususlar ile ilgili eksiklik, noksanlık veya kusurlu işler, fabrika kabulü sırasında giderilemediği takdirde muayene heyeti eksiklik, noksanlık veya kusurlu işleri belirten bir tutanak düzenleyerek, bir nüshasını yükleniciye verecek ve Türkiye'ye dönecektir. Tutanakta belirtilen fabrika kabulüne engel eksiklik, noksanlık veya kusurlu işlerin yüklenici tarafından giderilmesinden sonra, kabul muayenelerini yapmakla görevlendirilen heyet (TRT istediği takdirde yeni bir muayene heyeti gönderebilir) seyahat giderleri ve yasal harcırahları firma tarafından karşılanmak kaydıyla, tekrar imalat mahallinde bulundurulacak ve fabrika kabul ölçülerine devam edeceklerdir. Ekspertiz Muayeneleri Bu sözleşmeye konu malzemenin ekspertiz işleri, teslim mahali olan TRT Ankara ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü/ ESKĐŞEHĐR adreslerinde yapılacaktır. Sevkiyata ait unsurların tamamı ekspertiz yapılacak yerlere geldikten sonra ekspertiz muayeneleri aşağıdaki kişilerden teşekkül eden ekspertiz heyeti tarafından yapılacaktır. a) TRT temsilcileri, b) Yüklenicinin yetkili temsilcisi (TRT'ce belirlenen gün ve saatte yetkili temsilci hazır bulunmadığı takdirde ekspertiz işlemleri diğer temsilciler huzurunda yapılır), c) Nakliye sigortasını yüklenen sigorta şirketi eksperi (sigorta şirketi eksper bulundurmak istediği takdirde). Ekspertiz heyeti TRT'ye gelmiş bulunan koli listeleri ve sair evraka göre ekspertiz muayenelerini yapacak ve bu hususu bir tutanakla tespit edecektir. Yapılan ekspertiz sonunda; a) Yüklenici kendisine ait ambalajlama ve sair kusurlardan dolayı, hasarlı veya noksan çıkan malzeme veya teçhizatın yerine yenisini nakliye, sigorta, gümrük, fon, katma değer vergisi ve diğer her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere bedelsiz olarak en kısa zamanda ve en seri vasıta ile sevk edip TRT'ye teslim etmek zorundadır. b) Sigorta şirketini ilgilendiren hasar, noksanlık ve sair hususların tespiti halinde gerekli döviz TRT tarafından temin edilmek şartıyla, söz konusu hasarlı, kusurlu ve noksan malzemenin yerine yenisi aynı fiyat ve şartlarla en kısa zamanda TRT'ye sevk edilecektir. Geçici Kabul Muayeneleri Sözleşme konusu teçhizatın geçici kabul muayeneleri; teçhizatın sevk edilip, kurulum, montaj, entegrasyon, ve sistem testlerinin tamamlanmasını ve çalışır vaziyette teslimini müteakip TRT tarafından teşkil edilecek komisyonca yapılacaktır. Geçici kabul komisyonu bütün teçhizatın nicelik, nitelik, malzeme, imalat, konstrüksiyon ve montaj bakımlarından sözleşmeye uygun, tam ve mükemmel bir halde işlemekte olduğunu tespit için gerekli göreceği bütün muayene ve tecrübeleri yapar. Tüm kurulum, montaj ve entegrasyonun tamamlanmasını takiben geçici kabul öncesi tüm testler için SDH devre kapasitesi TRT tarafından sağlanacaktır. Đhaleyi kazanan yüklenici firma, TRT 17

18 tarafından belirlenecek saat dilimleri arasında devre üzerinden sistem performans testlerini yapacaktır. Testler sırasında kullanılacak ölçü cihazları Yüklenici tarafından temin edilecektir. Geçici kabul muayeneleri sonunda malzeme ve teçhizat kabule şayan görülür ve bulunabilecek noksanlar sistemlerin çalışmalarına engel teşkil etmez ve eksik malzeme, teçhizat ve kusurlu işlerin tutarı sözleşme bedelinin %5 (yüzdebeş)'ini geçmezse geçici kabul yapılabilir. Yüklenici, eksik olan hususları kabul raporunda belirtilen süre içinde temin etmekle yükümlüdür. Geçici kabul muayeneleri sırasında malzeme ve teçhizat kabule şayan görülmezse, geçici kabul yapılmaz. Yüklenicinin hata ve noksanlarını giderdikten sonra geçici kabule hazır olduğunu TRT'ye yazılı olarak tekrar bildirmesini müteakip geçici kabul muayenelerine tekrar başlanır. Bu defa geçici kabul yapıldığı takdirde, raporun idarece onaylandığı tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Buna rağmen yine geçici kabul yapılmazsa, geçici kabul için bu maddede yukarıda yazılı esaslar çerçevesinde hareket edilir. Taahhüt konusu işler için geçici kabulden önce TRT elemanları tarafından her ne şekilde olursa olsun herhangi bir belge verilmiş olması, TRT'nin geçici kabul sırasında tespit edilen sözleşmeye aykırı hususlar ve noksanlar hakkında taleplerde bulunmasına ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Kesin Kabul Muayeneleri Garanti süresi sonunda yüklenicinin talebi üzerine TRT'ce kurulacak bir komisyon vasıtasıyla kesin kabul muayenelerine başlanır. Kabul muayenesinde geçici kabulde yapılan muayene ve tecrübelerden gerek görülenleri tekrar edilerek malzeme ve teçhizatın teknik vasıflarının değişip değişmediği tespit edilir. Kabul komisyonu garanti süresindeki çalışma durumunu ve arızaları göz önüne alarak lüzumlu gördüğü bütün muayene ve ölçüleri yapar. Bu muayeneler sonunda komisyon tarafından hazırlanan müspet raporun TRT tarafından onaylanmasıyla kabul işlemi tamamlanır. Kesin kabul muayenelerinde sözleşme ve eklerindeki şartlara uymadığı tespit edilen teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen unsurları, TRT'ce tayin edilen süre içinde her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür. Bu şekilde değiştirilen unsurların her türlü gümrük, fon, katma değer vergisi, nakliye, sigorta gibi masrafları yükleniciye aittir. Ancak; yüklenici idarenin talep ettiği süre içinde arızayı gidermezse, idare bu arızayı kendisi gidermekte veya üçüncü kişilere gidertmekte serbesttir. Bu iş için idarenin yaptığı masraflar yükleniciye aittir. Ancak tespit edilen kusur ve noksanlıklar teçhizatın mükemmel bir şekilde çalışmasına engel teşkil etmezse TRT, kendisinin tayin edeceği bir nefaset farkını yükleniciden kesmek suretiyle kabul yapıp yapmamakta serbesttir Mal veya yapılan işler yüklenici tarafından Đdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işlerin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 18

19 36.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve Đdareye sunulur Đdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır Đdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (Otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. Madde 38- Yüklenicinin Sözleşme Đle Teslimini Taahhüt Ettiği Đşe Đlişkin Sorumluluğu Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 3 (üç) gün içinde Đdareye yazı ile bildirmek zorundadır. Madde 39- Sözleşme ve Eklerine Uymayan Đşler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Đdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işlere onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işleri bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 41- Garanti, Bakım ve Onarım Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların geçici kabul onay tarihinden sonra asgari 24 (yirmidört) ay garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Đdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi müspet geçici kabul raporunun idarece onaylandığı tarihten başlamak üzere asgari 24 (yirmidört) ay ve buna ek olarak kesin kabul muayeneleri ve bu muayeneler sonucunda hazırlanan kesin kabul raporunun idare tarafından onaylanmasına kadar geçen süredir. Ancak 19

20 teklif edilecek teçhizat içerisindeki cihazlara ait üretici firma tarafından sunulan standart garanti süresi 24 (yirmidört) aydan fazla olması halinde garanti süresi için bu süre esas alınacaktır. Garanti süresince yüklenici kötü malzeme kullanılması, kötü işçilik, imalat hatası nedeniyle ihale konusu malda oluşacak her türlü hasarı yayına yansımayacak biçimde en kısa sürede tamir edecek ve prorata garanti şartları çerçevesinde bedelsiz olarak yenisini idareye gönderecektir Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır Garanti süresi içerisinde arızalanmasından dolayı garanti şartları uygulanmak üzere yükleniciye iade edilen mallar hakkında; a) Arızalanan malların gidiş-dönüşü için yapılan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. b) Arızalanan mallar yüklenici tarafından tamir ettirilerek en geç 75 (yetmişbeş) gün içinde idareye gönderilecek, tamir edilemiyor ise yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir Garanti süresi içerisinde tamir amacıyla yükleniciye gönderilen teçhizat için garanti süresi, arızanın yükleniciye yazılı olarak bildirilip, teçhizatın yükleniciye gidiş ve idareye geliş tarihleri arasında işlemeyecektir. Arızalanan ve tamir edilmek üzere yükleniciye iade edilen teçhizatının, Türkiye de uygulanan Gümrük Mevzuatına göre; ilgili Gümrük Müdürlüğünce verilen süre içerisinde yurda getirilmesi gerekmektedir. Bu mümkün olmadığı takdirde oluşabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini Garanti Süresi boyunca yedek parça temininde malzemeye ilişkin ödeme yüklenici tarafından yapılacaktır. Garanti süresi sonrası yedek parça temininde malzemeye ilişkin ödeme idarece yapılacaktır. Yüklenici firma, satın alınacak sistem teçhizatı içerisinde yer alan cihazlara garanti süresi sonrasında, ücreti karşılığında en az 7 yıl süre ile yedek parça, tamir, bakım, kalibrasyon ve teknik destek hizmeti sağlayacaktır Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır Yüklenici, garanti süresi içerisinde Tüketicinin bilinçli kusuru olmaksızın arızalanan veya kullanım esnasında gizli ayıbı olduğu tespit edilen malzeme ve teçhizatın yenisini idareye hiçbir ücret ve maddi külfet yüklemeden temin etmekle yükümlüdür Garanti süresi sonunda idarece oluşturulan komisyon tarafından yapılacak kabul muayenelerinde eksiklik tespit edildiği takdirde yüklenici söz konusu eksiklikleri de garanti kapsamında gidermekle yükümlüdür Garanti şartları, teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz, malzeme, donanım ve yazılımları ayrıca yüklenici firma tarafından üretilmeyen ancak teklif edilen tüm cihazları ve arabirimleri de kapsayacaktır Yüklenici firma garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak 24 saat bakım onarım desteği sağlayacak olup, ilgili kişi veya bölümün telefon, faks ve detaylarını sözleşme aşamasında idareye verecektir. Madde 42- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 20

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup,

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...olup, 1 BTD.07(DIŞ)2009/102 MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐNĐN SATIN ALINMASINA ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/2325 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/102 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/63973 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

BTDB5-11-IH-7261 SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

BTDB5-11-IH-7261 SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) SES YALITIMLI KASA ĐÇERĐSĐNDE 1 ADET 400 kva, 1 ADET 230 kva MOBĐL JENERATÖR ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2011/137248 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri)

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/181707 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/100 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/14670 SİPARİŞ NO : SPDB1-13-İH-29110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. RADYO PROGRAM SES KODEK İLETİM SİSTEMİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181977 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) RESĐM KASETĐ ĐHALESĐNE ĐLĐŞKĐN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası) : 2013/58983 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-13-IH-31712 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare

Detaylı

UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/61143 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Biririm Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME EK:6 MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007-72303 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK OLAN MAL ALIM İHALELERİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

SÖZLEŞME TASLAĞI. Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

SÖZLEŞME TASLAĞI. Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. ĐHALE KAYIT NO : 2011/52323 SĐPARĐŞ NO : SPDB1-11-IH-4806 SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra Đdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) EK-1-2 TRT EMİRLER KD. RADYO VERİCİ İSTASYONU HARMONİK FİLİTRELİ (De tuned) REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSİ (PANOSU) İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010 / 511656 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2009/63966 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) EK- 4 1 ADET DVB MULTIPLEXER CİHAZI VE GEREKLİ AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 189722 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2009-110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI. SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI. SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT AVAZ KANALI GRAFİK ANİMASYONVE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/3369 SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir taraftatürkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT İNGİLİZCE KANALI KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/46940 BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir taraftatürkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ ve MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/131289 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi Kapsamında Kullanılmak Üzere 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitesi (NAS) ve 1 adet Depolama Birimi Kabineti 5 Yıl 7/24 Sistem Desteği İKN (İhale Kayıt

Detaylı

EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI EK- 3 İSTANBUL BOĞAZİÇİ STÜDYOSU FİBER OPTİK KODEK İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/501899 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-66 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/50 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra İdare veya Kurum

Detaylı

EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI

EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI EK-4 HABER VE EĞİTİM KANALLARI İÇİN UYDU UP-LİNK SİSTEMLERİ VE DOWN-LİNK TEÇHİZATI SÖZLEŞME TASLAĞI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/85803 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-65 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası:

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

AKTÜEL KAMERA,FOTOĞRAF MAKĐNESĐ,LENS,TRĐPOD VE AKSESUARLARI TEÇHĐZATI ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

AKTÜEL KAMERA,FOTOĞRAF MAKĐNESĐ,LENS,TRĐPOD VE AKSESUARLARI TEÇHĐZATI ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) AKTÜEL KAMERA,FOTOĞRAF MAKĐNESĐ,LENS,TRĐPOD VE AKSESUARLARI TEÇHĐZATI ALIMI BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2012/196337 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/24957 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) VİDEO 3G/HD-SDI FİBER OPTİK KODEKLERİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/516596 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO:2015/21541 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2015/04

ĐHALE KAYIT NO:2015/21541 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2015/04 ĐHALE KAYIT NO:2015/21541 SĐPARĐŞ NO: VĐD 2015/04 DĐNAMĐK RDS SĐSTEMLERĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109 ORAN/ANKARA olup, Faks No

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109 ORAN/ANKARA olup, Faks No DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA ÜNİTESİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/68281 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEME ALIMI SÖZLEŞME TASARISI İHALE KAYIT NO: 2016/523699 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak

Detaylı

KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) 1 Sipariş No : BTDB7-14-IH-43753 KIBRIS BAYRAK RADYO TELEVİZYON (BRT) KURUMU PRODÜKSİYON STÜDYOSU VIDEO, AUDIO VE IŞIK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/85301

Detaylı

EK: 5. Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/104531 SİPARİŞ No: SD.01(İÇ)2009/81

EK: 5. Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/104531 SİPARİŞ No: SD.01(İÇ)2009/81 EK: 5 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat/Götürü Bedel Mal Alımı

Detaylı

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91998 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/87361 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) 1 ADET KONTEYNIR İÇİNDE 630 kva ve 1 ADET 500 kva ELEKTROJEN GRUPLARI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/125785 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2009/40624 SİPARİŞ NO : SD.01.(DIŞ) 2009-33 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL

Detaylı

KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI

KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI KASETSİZ AKTÜEL KAMERA, KAYDEDİCİ/OKUYUCU ve AKSESUARLARI, LENS ve AKSESUARLARI, TRİPOD ve AKSESUARLARI İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/2307 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/111

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi :...olup, Faks No :...

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi :...olup, Faks No :... BİRİM FİYAT MAL ALIM SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/02 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra İdare veya Kurum

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 Yılı Belediyemiz hizmet araçlarından 35 AD 6479 plakalı 2011 model Ford Cargo 1826 marka kamyon üzerine monte hidrolik sıkıştırmalı ve üstten vinçli yer üstü çöp konteyneri toplama üst yapı sistemi

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/19606 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

MPEG-2 SD DVB-S(QPSK)/DVB-S2 (QPSK-8PSK) IRD CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI

MPEG-2 SD DVB-S(QPSK)/DVB-S2 (QPSK-8PSK) IRD CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI MPEG-2 SD DVB-S(QPSK)/DVB-S2 (QPSK-8PSK) IRD CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/28118 Sipariş No: BTD.06(DIŞ)/2010-26 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) NON LİNEAR KURGU SETLERİ BİRİM FİYAT MAL ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/532117 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2010/104 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta.

Detaylı

ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g)

ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g) ANKARA RADYOSU NAKLEN YAYIN ARACI İÇİN ARAÇ, RESİM, SES ve UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3g) İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/191233 Sipariş Numarası :BTDB7-12-IH-24770 Madde 1-

Detaylı

SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/112281 SESLENDİRME SİSTEMİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra

Detaylı

FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G

FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G 1 İHALE KAYIT NO: 2017/109038 SİPARİŞ NO: VİDB1-17-IH-68567 FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/83756 İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO:VĐDB1-14-IH-45486

ĐHALE KAYIT NO: 2014/ SĐPARĐŞ NO:VĐDB1-14-IH-45486 ĐHALE KAYIT NO: 2014/118125 SĐPARĐŞ NO:VĐDB1-14-IH-45486 EMR CĐHAZI ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERĐNDEN SD VE HD VĐDEO VE SES ĐLETĐM CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERĐNDEN SD VE HD VĐDEO VE SES ĐLETĐM CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERĐNDEN SD VE HD VĐDEO VE SES ĐLETĐM CĐHAZLARI SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2011/207556 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

İHALE KAYIT NO:2017/ SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178

İHALE KAYIT NO:2017/ SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178 1 İHALE KAYIT NO:2017/211416 SİPARİŞ NO:vidb1-17-IH-72178 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/335304 Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir

Detaylı

TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT WORLD KANALI YEDEK REJİ VE ROUTER SİSTEMİ VİDEO VE SES TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) 400 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/41280 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :...olup, Elektronik Posta Adresi (Varsa) :... dır.

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :...olup, Elektronik Posta Adresi (Varsa) :... dır. 100 + 600 kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/108764 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): Birim Fiyat Mal

Detaylı

SÖZLEŞME (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

SÖZLEŞME (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/185519 SÖZLEŞME (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare veya Kurum olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. ANKARA RADYOSU VE ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN RADYO UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATI TEMİNİ, MONTAJ, ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/34683 YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup,

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA olup, YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GRAFİK ANİMASYON SİSTEMİ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01

İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01 1 İHALE KAYIT NO: 2014/44216 SİPARİŞ NO: VİD-2014/01 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İHALE KAYIT NO: 2013/ SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934

İHALE KAYIT NO: 2013/ SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934 1 İHALE KAYIT NO: 2013/192650 SİPARİŞ NO: VIDB1-13-IH-29934 FM RADYO VERİCİ SİSTEMLERİ ve %5 YEDEK MALZEMELERİ İHALESİ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ ORAN/ANKARA K BLOK A VE B STÜDYOLARI SES, VİDEO TEÇHİZATI İLE MONTAJ MALZEMESİNİN TEMİNİ VE MONTAJI İLE EĞİTİMİNİ İÇEREN ALIM İHALESİ BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): Madde 1-Sözleşmenin

Detaylı

ĐHALE KAYIT NO:2012/ SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-12-IH-27497

ĐHALE KAYIT NO:2012/ SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-12-IH-27497 1 ĐHALE KAYIT NO:2012/197163 SĐPARĐŞ NO: VĐDB1-12-IH-27497 FM RADYO VERĐCĐ SĐSTEMLERĐ ĐHALESĐ SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi 3-G Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU POPÜLER BİLİM KİTAP/ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU POPÜLER BİLİM KİTAP/ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU POPÜLER BİLİM KİTAP/ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (bundan

Detaylı

TRT World Kanalı Kodek Alımı SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi...

TRT World Kanalı Kodek Alımı SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) Faks No :... Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi... TRT World Kanalı Kodek Alımı SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/10518 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare veya

Detaylı

UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g)

UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/171612 UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASLAĞI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra

Detaylı

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi. Elektronik Posta Adresi (Varsa):... dır. 200 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SİSTEMİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/45324 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Detaylı

TRT ĐZMĐR MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ ĐPEK MÜZĐK STÜDYOSU YAYIN VE KAYIT AMAÇLI SAYISAL SES KONSOLU ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

TRT ĐZMĐR MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ ĐPEK MÜZĐK STÜDYOSU YAYIN VE KAYIT AMAÇLI SAYISAL SES KONSOLU ALIMI. BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) TRT ĐZMĐR MÜDÜRLÜĞÜ YILMAZ ĐPEK MÜZĐK STÜDYOSU YAYIN VE KAYIT AMAÇLI SAYISAL SES KONSOLU ALIMI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2012/106318 BĐRĐM FĐYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

HD İLETİM TEÇHİZATI ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

HD İLETİM TEÇHİZATI ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASARISI (3/g) HD İLETİM TEÇHİZATI ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/403616 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı