İnşaat. Sigortası Genel Şartları

Transkript

1 İnşaat Sigortası Genel Şartları

2

3 Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizi ve ekindeki kitapçığı dikkatle okuyup, saklayınız. Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili tüm sorularınız için Müşteri İletişim Merkezi'ni ( ) arayabilirsiniz. Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olan, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içerisinde doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini teminat altına alan İnşaat All Risks Sigorta Poliçemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, risksiz bir yaşam dileriz. Saygılarımızla, Allianz Sigorta A.Ş. İnşaat Sigortası Genel Şartları -1-

4 İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM 1 : HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER BÖLÜM 2 : POLİÇENİZ İLE İLGİLİ GENEL UYARILAR BÖLÜM 3 : EK TEMİNATLAR VE GARANTİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN KLOZLAR GENEL ŞARTLAR BÖLÜM 4 : İNŞAAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI -2-

5 Bölüm 1 Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler Bu poliçe ile sigorta güvencesine aldığınız değerlerde, teminat kapsamına giren herhangi bir hasar meydana geldiğinde; w Hasarın büyümesini önlemek için gerekli tedbirleri alınız. w Hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm veya üçüncü şahıslarca sebebiyet verilen hasarlar söz konusu ise emniyet birimlerine veya diğer yetkili makamlara başvurarak tespit yaptırınız. Bu şartlar yerine getirildiğinde, Allianz Sigorta size yardım elini en kısa zamanda uzatarak, hasar tespitine başlayacak ve aşağıda belirtilen ve hasarın niteliğine göre istenecek diğer ek belgelerin temin edilmesi halinde zararınızı tazmin edecektir. 1- Yangın Sigortası ve ek teminatları kapsamındaki hasarlarda; w İtfaiye Raporu w Teknik servis raporu w Onarıma ait fatura w Cihazın alış faturası w Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi w Takipsizlik kararı (bazı yangın hasarları için savcılıktan) 2- Hırsızlık Sigortası kapsamındaki hasarlarda; w Müracaat Tutanağı w Görgü Tespit Tutanağı (düzenlenmiş ise) w Bulunamadı Yazısı (Emniyet Birimlerinden) w Cihazın alış faturası w Cihazın teknik özelliklerini gösterir kullanma klavuzu, broşür vb. Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler 3- Yukarıda belirtilen hasarlarda ilave olarak istenecek belgeler ve diğer hasarlar söz konusu ise; w Sözleşme örneği w Hak ediş belgeleri w Projeler ve planlar w Onarıma ait fatura w Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi. -3-

6 Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar Bölüm 2 Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar w w w w w w Lütfen satın aldığınız İnşaat All Risks Sigorta Poliçenizi ve buna bağlı olarak yaptırmış olduğunuz ek belgelerinizi bu poliçe kitapçığı ile birlikte saklayınız. Eğer yazılı bir sigorta teklifi verilmiş ise olası hataları önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerini karşılaştırınız. Poliçenizde belirtilmemiş teminatlar, poliçe teminatı kapsamı dışında olup, bu kitapçıkta yer alan kloz hükümlerine tabi değildir. Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önce gerçekleşen riziko ve hasarları kapsamaz. Gerek teminat klozları, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin alınmış olması kaydıyla geçerli olup, ilgili olduğu bölümün genel şartlarına tabidir. Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade etmektedir. Lütfen poliçenizi kontrol ediniz. w Bu kitapçıkta, satın almış olduğunuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar açıklanmıştır. Daha detaylı bilgiye gereksiniminiz olması durumunda acentenizi veya şirketimizi arayabilirsiniz. -4-

7 Bölüm 3 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade etmektedir. Lütfen poliçenizi kontrol ediniz. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumlulukların aşağıdaki kapsam dahilinde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Sigortacılar, doğrudan doğruya inşaat, montaj işlemleri ve tecrübe devresi ile bağlantılı olarak, poliçede sigortalanmış olan ve şantiye mahallinde veya yakın civarında poliçe süresi içinde meydana gelen hasarlar dolayısı ile sigorta ettirene, poliçede yazılı 3.şahıs mali mesuliyet sigorta bedeli ve limitleri içinde ve bunları aşmayacak şekilde: a. Üçüncü şahısların bir kaza sonucu, ölümcül olsun veya olmasın bedeni hasara uğramaları veya hastalanmaları sonucundaki tedavi masrafları ile, b. Üçüncü şahıslara ait mallara gelecek maddi hasarları tazmin edeceklerini taahhüt etmişlerdir. Toplam tazminat ödemeleri, poliçede belirlenmiş azami tazminat limitlerini aşmamak şartıyla yukarıdaki teminata ilaveten sigortacılar, sigorta ettirenin aşağıda belirtilen nedenlerle yüklendiği sorumlulukları tazminat kapsamına almaktadırlar. a. Her hangi bir davacı tarafından sigorta ettirenden dava yoluyla talep edilen tazminat, mahkeme harç ve masrafları. b. Sigortacıların yazılı oluruyla sigorta ettiren tarafından yapılan masraflar. 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI İLE İLGİLİ ÖZEL İSTİSNALAR Sigortacılar, aşağıda yazılan konularda sigorta ettirene tazminat ödemezler. 1. Hasara yol açan her olay başına sigorta ettirenin taşıyacağı kararlaştırılmış olan ve poliçede yazılı muafiyet tutarları. 2. Poliçede sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait olup sigorta konusu altında sigortalanmış veya sigortalanabilecek olan kıymetlerin tamirat veya yeni parça giderleri ve masraflar, 3. Vibrasyon veya payanda desteğinin zayıflaması veya kaldırılması nedeniyle bir mal, gayrimenkul veya binaya verilebilecek zarar veya hasar veya bu tip hasar nedeniyle üçüncü bir şahsın bedeni zarara uğraması veya malının hasar görmesi (zeyilname veya kloz ile aksi kararlaştırılmamış ise.) 4. Aşağıda sayılan nedenlerden doğan sorumluluklar teminata dahil değildir. a. İşverenin, yapımcının veya projeye katılan ve kısmen veya tamamen sigorta konusu proje kapsamında sigortalanmış olan ilgili taşeron firmaların işçi ve memurlarının ve bunların aile fertlerinin uğrayacağı bedeni hasarlar. b. İşverene, yapımcıya veya projeye katılan ve kısmen veya tamamen sigorta konusu proje kapsamında sigortalanmış olan ilgili taşeron firmalara veya bunların işçi veya memurlarına ait olan veya kendilerine emanet edilmiş ve/veya kontrolünde bulunan mallara gelecek maddi hasarlar, c. İnşaat ve montajla alakalı olup trafiğe tescilli tüm kara-hava taşıtları ve yüzen araçların neden olduğu kazalar. (ancak iş makinelerinin inşaat faaliyetleri esnasında şantiye sahası içerisinde 3.şahıslara verebileceği zararlar teminat kapsamındadır.) d. Sigorta ettirenin serbest iradesi ile üstlenmiş olup yaptığı tazminat ve benzeri ödemeler e. Radyoaktif maddeler, zehirli, patlayıcı veya her türlü radyo aktif kirliliğe sebep olan radyoaktif atıkların sebep olduğu her türlü zarar teminat kapsamı dışındadır. f. İnşaat/montaj işlemleri neticesinde (ani ve beklenmedik olarak oluşan ve/veya herhangi bir madde ile teminat kapsamına dahil edilmiş olan hasarlar hariç) oluşabilecek zehirlenme, kirlenme, is, toz ve/veya kurum ile kirlenme, tortulanma, kimyevi çökelme, saflığın bozulması sonucu değer kaybı, pislenme ve bunların sonucunda oluşabilecek her tülü salgın hastalıklar ve çevre kirlenmesi teminat dışındadır. Ayrıca sağlığa zararlı olması sebebiyle malzemelerin kullanımının Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -5-

8 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar kısıtlanması veya engellenmesi de teminat kapsamına dahil değildir. g. Her türlü kar kaybı ve netice hasarları teminat haricidir. h. Bakım dönemi içerisinde meydana gelen kazalar sonucunda 3.Şahıslara verilebilecek zararlar teminata dahil değildir. i. Aksine sözleşme yoksa çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar teminata dahil değildir. ÖZEL ŞARTLAR a. Sigortacılar, kendileri istedikleri takdirde sigorta ettiren adına davranmaya, davaları yürütmeye, kabule veya redde, aynı şekilde sigorta ettiren adına, fakat kendi yararlarına halef oldukları hakları ileri sürmeye, tazminat ödemeye veya tahsile, her türlü işlemlerinin yürütülmesine tam yetkilidirler. Sigorta ettiren bu nedenle sigortacıların yazılı oluru olmaksızın onların adına sulh ve ibrada bulunamaz, tazminatı kabul veya red edemezler. Sigortacıların bu konumları gereği olarak ettiren/ Sigortalı, hasar ve açılmış davalar ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sigortacılara vermekle ve yardım etmekle yükümlüdür. b. Sigortacılar bir kaza olduğunda sigorta ettirene, daha önce yapılmış kısmi ödemeler düşüldükten sonra, poliçede yazılı azami teminat limitini veya hasarın gerektirdiği daha düşük bir tazminatı ödemekle, aynı kaza dolayısı ile bu bölüm kapsamındaki sorumluluklardan tamamen kurtulmuş olurlar. MR 001/GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ TERÖRİZM Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarları da aşağıdaki kapsam dahilinde temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın; grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerinde doğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları, aşağıda belirtilen özel şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde kapsayacak şekilde genişletilmesini kararlaştırılmıştır. İşbu klozda yer alan grev, lokavt, halk hareketleri rizikolarının tanımı, kapsamı ve gerçekleştirme koşulları aşağıda belirtilmiştir. 1. Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda özel şartlar ve istisnalar başlığı altında yer alan eylemlerin kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu bozacak, kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar, 2. Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibati tedbirler sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, 3. Grev - lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve hasarlar ile 4. Poliçe üzerinde terörizm teminatının verildiği açıkça belirtilmiş ise terörist eylemler ve eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar, Bu klozda terör ; baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasi, hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk ceza kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar. ÖZEL ŞARTLAR VE İSTİSNALAR 1. Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamına girmez: -6-

9 a. Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri, sabotaj veya terörizm sonucu kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici işin durması, işin tatil edilmesi, gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, b. Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin haczedilmesi, geçici veya sürekli olarak el konulması, işe veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar, c. İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar, d. Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile poliçenin maddi hasar limitini ve/veya ilgili teminata ilişkin tazminat limitini aşan ödemeler. 2. Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar keza teminat dışında kalırlar: a. Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen hasmane hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler, b. Askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri, c. Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri. Bu kopyalama kapsamında bir hasar durumunda, gerekli görüldüğü takdirde, hasarın sebebinin yukarıda belirtilen istisnalardan olmadığının ispat külfeti sigortalıya aittir. 3. Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür. 4. Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolar için saptanmış olan her bir olay başına hesaplanacak tazminat limiti'' kesintisiz olarak 168 saatlik bir süre içinde meydana gelen hasarların birikimli tutarı kadardır. 5. Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içinde sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı, proje süresince toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. Poliçe üzerinde belirtilmemiş ise, tazminat limiti bu poliçe ile temin edilen kıymetlerin poliçede belirtilmiş olan bedelleri ile sınırlıdır. Not: Terörizm hasarları poliçe üzerinde belirtilen limit dahilinde teminata dahildir. MR 002/ÇAPRAZ SORUMLULUK Bu özel şart ile, poliçede sigortalının unvanı paragrafında isimleri yazılı olan şahıs, firma ve/veya kuruluşların her birisinin ayrı şahsiyet veya kuruluş olduğu kabul edilmiş ve poliçede verilen üçüncü şahıs mali mesuliyeti ek teminatının aşağıdaki istisnalar ve diğer şartların uygulanmasıyla bu şahıs ve/veya kuruluşların her biri adına ayrı düzenlenmiş sayılacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Buna göre poliçelerde isimleri yazılı sigortalı şahıs veya kuruluşlar birbirlerine göre üçüncü şahıs olarak kabul edilecektir. Bu özel şart ile verilen teminat sonucunda sigortacının her bir olay ve olaylar zinciri için azami sorumluluğu hiçbir surette poliçede belirtilen olay başına ve toplam 3. Şahıs mali mesuliyet teminat limitlerini geçmeyecek ve tazminat 3.şahıs mali mesuliyet sigortaları genel şartları dahilinde hesap edilecektir. Poliçede belirtilen diğer özel şartlar ve genel şartlarda bu kloz sebebi ile hiçbir değişiklik yapılmamış olup, diğer şartlar ve klozlar aynen geçerlidir. İstisnalar 1. Poliçede, Sigorta konusu projenin bedeli içerisine dahil edilmek suretiyle All Risk kapsamında teminat altına alınabilecek iş kalemleri ile, ek sözleşme maddeleri ve ek teminatlar kapsamında belirli alt limitler ile teminat kapsamına dahil edilmesi mümkün olan ziya ve hasarlar çapraz sorumluluk teminatı kapsamında değerlendirilemeyecektir. 2. Yukarıda bahsi geçen firma ve/veya kuruluşlardaki işçi ve memurların işveren mali mesuliyeti sigortası ve/veya sosyal sigortalar kapsamına giren hastalık, ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri her türlü kaza ve yaralanma hasarları çapraz sorumluluk teminatı dışındadır. Her bir olayda veya olaylar zincirinde, poliçede Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -7-

10 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar sigortalı olarak belirtilen şahıs, firma ve/veya kuruluşlara çapraz sorumluluk teminatı sebebi ile ödenecek toplam tazminat tutarı, poliçede belirtilmiş olan 3.Şahıs Mali Mesuliyet limitleri çerçevesinde değerlendirilerek hesaplanacaktır. MR 003/BAKIM DEVRESİ İŞLEMLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Bakım devresi teminatı sadece poliçede belirtilen bakım süresi tarihleri arasında yüklenici ile işveren arasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartıyla ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafından sigortalı projeye verilebilecek kayıp ve zararları da temin edecek şekilde genişletildiği kayıt ve kabul edilmiştir. Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre zarfında geçerli olacaktır. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle olacak zararlardan sorumlu olmayacaktır a. Sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı ile yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, b. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dahili su, duman, her türlü taşıt çarpması, kar ağırlığı, c. Her türlü tabiat olayları, doğal afetler, d. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziya ve hasarlar, e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar, f. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs. Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre ile geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun geçici kabulün yapılması ve/veya sigortalı kıymetin işletmeye açılması ile fiilen kendiliğinden başlar. MR 004/GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. 1. Teminatın Kapsamı İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan inşaatta; a. Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile, b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiştir. 2. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hal Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. 3. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir. a. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması, b. Her türlü doğal afetler, c. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü -8-

11 niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, d sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi, f. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs. İHTAR: Bu teminat police üzerinde belirtilmiş olan süre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar. MR 005/YAPI VE MONTAJ SİGORTALARI İŞ PROGRAMI ÖZEL ŞARTI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen özel şartların poliçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır. Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesinin gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik bilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır. Sigortacının sorumluluğu kendisine iletilen yazılı bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler ile sınırlıdır. Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarını, herhangi bir hasar oluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı onay vermiş olmadıkça, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarına bağlı olarak ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır. İş akışındaki kabul edilebilecek maksimum sapma süresi poliçe üzerinde belirtilmiştir. MR 006/FAZLA MESAİ, GECE İŞÇİLİĞİ, TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE SERİ TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI. Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak: a. Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla yapılmış olmalıdır. b. Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatı kapsamına girmez. c. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır. Her bir olayda ödenecek azami tazminat limiti hasarın % 10' una kadar limit ile teminata dahil edilmiştir. Farklı bir tazminat limitinin belirlenmiş olması halinde poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır. MR 007/UÇAKLA TAŞIMA EK GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatı kapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır. Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz. Tazminat kapsamına giren ek giderler için olay başına uçakla taşıma masrafının % 20'si minimum poliçede belirtilen tenzili muafiyet uygulanacaktır. Poliçe üzerinde özel bir muafiyet belirtilmemiş ise diğer hasarlar muafiyeti geçerli olacaktır. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır. Azami tazminat limiti: her bir hasarın % 10'u ile sınırlıdır. Farklı bir tazminat limitinin verilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır. MR 008/DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -9-

12 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin ve yönetmeliklerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği, taraflarca kararlaştırılmıştır. MR 009/DEPREM TEMİNATINDA MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Bu kloz ile, depremin dolaylı ve dolaysız olarak yol açtığı maddi kayıp ve hasarlar ile sorumluluk hasarlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır. MR 010/SEL VE SEYLAP TEMİNATINDA MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Bu kloz ile, sel ve seylapın dolaylı veya dolaysız olarak yol açtığı maddi ve sorumluluk kayıp ve zararlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır. MR 011/SERİ HASARLAR Bu kloz ile poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer teminat ve istisna hükümleri, fiyat ve şartlar saklı kalmak kaydıyla taraflar seri hasarlar konusunda aşağıda yazılan koşulların uygulanacağını kabul ve kayıt etmişlerdir. Hatalı plan, proje, malzeme, kötü işçilik ve döküm hataları nedeniyle, yapı bölümlerine, makine ve aksamına benzer nitelikteki araç gerece, montaj hataları dışında kalan ortak bir sebeple verilecek kayıp hasarlar, her bir hasar için poliçede öngörülen katılım payı (muafiyet) düşüldükten sonra, aşağıdaki oranlarda ödenecektir. 1. Hasarda hasarın % 100 'ü 2. Hasarda hasarın % 3. Hasarda hasarın % 4. Hasarda hasarın % İzleyen diğer hasarlarda ödeme yapılmaz. (Riske maruz ünitelerin sayısına bağlı olarak, her bir makine ve aksamı ile yapı bölümünün kendi koşullarına uygun yüzdeleri poliçe üzerinde belirtilmiştir.) MR 012/FIRTINA VE FIRTINAYA BAĞLI MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU Taraflar, sigortacının 8 bofor (rüzgâr gücü) veya hızı saatte 62 km'yi aşan rüzgârların doğrudan veya dolaylı olarak sebep olacağı fırtına ve buna bağlı su hasarlarında (Maddi zarar ve kayıpları ile sorumluluk hasarları dâhil) sorumlu tutulmayacağı hususunda anlaşmışlardır. MR 013/ŞANTİYE DIŞI DEPOLANAN İNŞAAT MALZEMELERİ TEMİNATI Taraflar, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve önceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla poliçe teminatının, poliçede belirlenen adresler içinde kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında sigortalının kendisine ait, ve/veya kiraladığı veyahut işveren tarafından kendisine temin edilen depolarında bulunan malzemeleri kapsayacağı konusunda anlaşmışlardır. Üreticinin, toptancı ve perakendeci tüccarın, işyeri ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk ambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek teminat kapsamı dışındadır. Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgili genellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerin yerine getirilmediği ve/veya gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır. Hasar önleyici tedbirler, özellikle aşağıda sayılan önlemleri içermelidir: a. İnşaat malzemeleri, kapalı veya en az etrafı dışardan girişi engelleyecek biçimde çevrilmiş bekçili ve yangına karşı korunmalı, malzemenin niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır. b. Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, ya yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50 metre aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır. c. İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır. d. Yerleştirme kümelerinin belirli poliçe üzerinde belirtilmiş toplam değeri aşmamasına dikkat edilmelidir. Olay başına tazminat limiti ve uygulanacak muafiyetler poliçe üzerinde belirtilmiştir. Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise diğer hasarlar muafiyeti geçerli olacaktır. -10-

13 MR 100/MAKİNE VE TESİSAT İÇİN TECRÜBE DEVRESİ TEMİNATI Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez. Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez. Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş olan Sigorta vade sonunu geçemez. Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe devresi sona eren veya teslimi yapılan ve/veya işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona erer. Bu durumda olmayan makineler ve aksam üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat devam eder. Ancak bu durumda da poliçede belirtilmiş olan vade sonu sigorta teminatının her halükarda sona erdiği tarih olarak geçerlidir. Test teminatının süresinin 4 haftadan uzun olduğu durumlar ayrıca poliçe üzerinde belirtilecektir. Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve aksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdaki düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır: montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları, ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyle oluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamı dışındadır. Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısından işbu teminat geçersizdir. MR 101/TÜNEL VE GALERİ İNŞAATI ÖZEL ŞARTI Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortacının, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak bir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kararlaştırmışlardır. a. Kazı metodunun değiştirilmesi veya öngörülmemiş olan zemin yapısı sebebiyle oluşacak ekstra masraflar b. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler, c. Plan ve projede yer alan en az hafriyat limitinin aşılması halinde, kazılan yerlerin doldurulması giderleri, d. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar, e. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanlar önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar, f. Tünel delgi makinelerinin göçük altında kalması veya bunların kurtarılması için harcanan masraflar g. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar. Tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin %... sini geçmeyecektir. Bu yüzde oran poliçe üzerinde belirtilmiştir. Poliçe üzerinde bu oran özel olarak belirtilmemiş ise tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin % 100 'ünü geçmeyecektir. MR 102/YERALTI KABLOLARI, BORU VE DİĞER DONANIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve ancak kazı işinin başlamasından önce sigortalının ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerini tam olarak saptaması ve bunların zarar görmelerini önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve diğer donanımlar üzerinde oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamında sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Tazminat ödemeleri 3.şahıs mali mesuliyet teminatı çerçevesinde değerlendirilecektir. İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -11-

14 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamına giren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacak tazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyet limitleri uygulanır. İlgili plan ve projelerinde belirtilmiş olan yerlerin dışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımları üzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşması halinde ise, aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyet limitleri uygulanır. Her halde ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo boru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlı olup, her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki ödemeler teminat haricidir. Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir. Bu kloz için özel olarak Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. Muafiyetler: a. Her bir hasarın % 20 sı minimum poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise; hasarın % 20'si minimum 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan rakamsal muafiyet uygulanır. b. Poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise; poliçede 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş muafiyet uygulanır. MR 103/EKİNLERE, ORMANLARA VE HER TÜRLÜ DİKİLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GELEBİLECEK KAYIP VE ZARARLAR İSTİSNA KLOZU Taraflar; inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere, ormanlara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlü bitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıp ve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar için sigortacının sigortalı ve /veya sigorta ettirene veyahut 3. Şahıslara herhangi bir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır. aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalı ve/veya sigorta ettirene herhangi bir tazminat ödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır. a. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya alınacak ek tedbirlere ilişkin masraflar b. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar. c. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar. d. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar. e. Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasından kaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayı oluşacak kayıp ve zararlar. f. Kırık, çatlak ve sızıntılar. MR 106/İŞİN BÖLÜMLER HALİNDE YAPILMASIYLA İLGİLİ GARANTİ HÜKÜMÜ Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, toprak set, dolgu, yarma, hendek, çit, çukur, kanal veya yol işlerinde bahsi geçen imalatlarda doğrudan ve dolaylı olarak oluşabilecek maddi zararlar ve kayıpların, inşa edilen her bir bölümün azami uzunluğunun aşağıda belirlenen sınırı aşmaması şartıyla, poliçe teminatı kapsamına dahil olduğu ve tazminat konusu olabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Ancak, bu teminat hükmüne dayanılarak hasar halinde her bir olayda yapılacak tazminat ödemeleri yukarıda sayılan bölümlerden her birinin tamir giderleri tutarı ile sınırlı olup, bu limiti aşamaz. Her bir bölümün azamı uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre ile sınırlıdır) Toplamda aynı zaman dilimi içerisinde çalışılan bölüm sayısı poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami ekip sayısı 3 ekip ile sınırlıdır) MR 104/BARAJ VE SU REZERVUARLARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacının MR 107/ŞANTİYE BİNALARI VE MALZEME DEPOLARI TEMİNATI Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı hükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla, şantiye -12-

15 binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üstündeki bir kotta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50 metre mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunda mutabakata varmışlardır. İnşaat/montaj'da kullanılacak malzemeler dışında şantiye binaları ve depolarında bulunan her türlü kıymet, poliçede aksi belirtilmedikçe, işbu poliçe teminatı dışındadır. Şantiye binaları ve/veya depo binaları için azami teminat limiti poliçede belirtilmektedir. MR 108/İNŞAAT MAKİNELERİ, TESİSAT VE EKİPMANLARI GARANTİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, sel ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların muhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, söz konusu makine, tesisat ve ekipmanların işlerin bitimini izleyen dönemde veya varsa iş durması sırasında depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Söz konusu sigortalı makine ve ekipmanın poliçeye ilişik listede belirtilen sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olamaz. Bu makine veya ekipmanın her biri için beyan edilen sigorta bedeli, hasar anında o makinenin yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanacak sigorta değerinden eksik bulunacak olursa, eksik sigorta prensibine göre tazminat tutarı aynı oranda tenzil edilir. Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması sırasında makinelerde oluşacak her türlü hasar teminat haricidir. MR 109/İNŞAAT MALZEMELERİ GARANTİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, inşaat malzemelerine, sel ve seylap etkisi ile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla teminata dâhil olacağı kararlaştırılmıştır. MR 110/YAĞIŞ, SEL VE SEYLAP RİSKLERİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT GARANTİ KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, sigortalı kıymetlerde, yağış, sel ve seylap sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların, ancak, söz konusu projenin çizimi/dizaynı ve gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır. Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve proje hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve projenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaat alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak üzere, 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden yararlanılmış olmasıdır. İnşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun, ister su taşısın) su, yol ve yataklarındaki kum, ağaç gibi suyun akışını önleyecek engellerin, sigortalı tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir. MR 111/ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ TEMİNATI Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla; Sigortacı teminat kapsamına giren ani ve beklenmedik, fiziksel bir hasar neticesinde sigortalı kıymetlerin enkaz altından çıkarılması ve enkazın kaldırılması için gerekli olan masrafları poliçe üzerinde belirtilen limiti aşmamak kaydıyla tazmin edecektir. Ancak taraflar: a. Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve toprak altında kalan, sigortalı malzemelerin dışındaki diğer değerlerin çıkarılması ile ilgili enkaz kaldırma giderleri ile b. Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır. Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -13-

16 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar Notlar: Tazminat hesabında, hasar bedeline poliçede belirtilen limiti aşmamak kaydıyla, gereken enkaz kaldırma masrafları ilave edilecek ve bu toplama ilgili muafiyet uygulanacaktır. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır. Teminat kapsamına girmeyen bir hasar sonucu oluşan enkaz kaldırma giderleri tazmin edilmeyecektir. MR 112/YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ - GEREÇLERİ VE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflarca, infilak ve/veya yangının dolaylı veya doğrudan etkisiyle meydana gelecek kayıp ve zararların, sigorta ettiren tarafından ancak aşağıda belirtilen önlemlerin alınmış olması koşuluyla teminata gireceği kararlaştırılmıştır. a. İşlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterli sayıda ve nitelikte yangınla mücadele ekipmanı ve yangın söndürme ünitesi, gerekli yerlerde çalışır ve hazır halde bulundurulmalıdır. Tazyikli su hortum ve besleme üniteleri, işlerin devam etmekte olduğu en üst seviyeden bir önceki kota kadar çalışır vaziyette tesis edilmiş olmalı ve boruların ağzı geçici kapaklarla kapatılmış olmalıdır. b. Hortum ve taşınabilir yangın söndürücülerinin bulunduğu dolaplar haftada en az iki kez olmak üzere, belli aralıklarla kontrol edilmelidir. c. Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, yangın kompartımanları (odaları), kalıpların sökülmesini takip eden en kısa sürede tesis edilmelidir. Asansör boşluğu, servis kanalları ve diğer tüm boşluklar en kısa sürede ve mutlaka malzemenin gelişinden ve kalıp sökümünü takip eden işlerin yapımının başlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır. d. Atık malzeme bekletilmeden saha dışına alınmalıdır. İşlerin devam ettiği katlarda/alanlarda biriken yanıcı atıklar ise, her iş günü sonunda mutlaka temizlenmelidir. e. Taşlama, kesme ve kaynaklama, alev tabancası veya lehim/kaynak makinesi kullanımı sıcak bitüm uygulaması gibi ve sadece bu işlerle sınırlı olmayan tüm sıcak/ısıl işlemlerin mutlaka yetkili müteahhitler tarafından, izne ve bildirim esasına bağlı olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Isı çıkararak yanan ve alev/elektrik kullanımını gerektiren tüm işler yangınla mücadele konusunda eğitilmiş tam teçhizatlı en az bir işçinin gözetiminde uygulanmalıdır. (işlemi yapan işçi ile birlikte toplam 2 kişi). Sıcak işlerin uygulandığı alan, işler bitirildikten veya ara verildikten bir saat sonra iyice kontrol edilmelidir. f. İnşaat/montaj malzemesinin depolanmasının gerektirdiği durumlarda, her bir depo, tek bir ünite için poliçede belirtilen limitleri aşmayacak şekilde alt depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Her bir ünite diğerinden 50 metre mesafede kurulmalı veya aralarında yangına dayanıklı duvarlar bulundurulmalıdır. Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme, özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, sözleşme konusu inşaat/montaj işlerinden ve sıcak işlerden uzak alanlarda depolanmalıdır. g. Şantiyede bir güvenlik koordinatörü bulundurulmalıdır. Güvenilir bir yangın alarm sistemi ve mümkünse itfaiye teşkilatına direkt bağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir. Bir yangın önleme ve şantiye yangın operasyon planı yapılarak düzenli olarak güncelleştirilmelidir. Müteahhidin tüm elemanları yangınla mücadele konusunda eğitilmeli ve haftalık tatbikatlar yapılmalıdır. En yakın itfaiye teşkilatına inşaat/montaj sahası tanıtılmalı ve itfaiye girişleri her zaman ulaşım ve erişime açık tutulmalıdır. h. Şantiye sahası çitle çevrili olmalı ve giriş - çıkışlar kontrol edilmelidir. Her bir depolama ünitesi içinde bulunabilecek en yüksek değerler toplamı poliçe üzerinde belirtilmiştir. Herhangi bir limit belirtilmemiş ise her bir depo ünitesinin değeri için şantiye tesisleri teminatı için belirtilmiş olan limit geçerli olacaktır. MR 113/YURT İÇİ TAŞIMALAR TEMİNATI (DAHİLİ NAKLİYE) Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, poliçenin kapsamının, sigortalı projenin yer aldığı ülke sınırları içerisinde hava ve suyollarında yapılan taşımalar hariç kalmak ve her bir taşımada en çok (poliçe üzerinde belirtilen limitleri) aşmamak kaydıyla her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde -14-

17 genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır. Söz konusu teminat sadece karayolu ile taşıma esnasında oluşabilecek trafik kazaları neticesinde taşınan inşaat malzemelerinin zarara uğramasını kapsayacak dar teminatlı (kamyon klozu) bir nakliyat poliçesine eşdeğer olup geniş kapsamlı bir nakliyat teminatı için ayrıca nakliyat poliçesinin düzenlenmesi gereklidir. MR 114/SERİ HASARLAR KLOZU Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu kloz kapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır. Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makine ve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan proje hatası (şayet zeyilname ile teminata dahil edilmişse) ayıplı ve bozuk malzeme ve işçilik hasarları, her bir hasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla ve ancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusu olabilecektir Aynı sebepten doğan, İlk 2 hasarın % 100 'ü 3'üncü hasarın % 80 'i, 4'üncü hasarın % 60 'ı, 5'nci hasarın % 50 'si. Tazminata konu olabilecek 5 'ten fazla oluşan hasarlar tazminat kapsamına girmeyecektir. Yukarıda belirtilmiş oranlardan farklı yüzdelerin kullanılması gereken durumlarda bu oranlar poliçe üzerinde belirtileceğinden öncelikli olarak poliçe üzerinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır. MR 115/PLAN VE PROJE YAPIMCISI TEMİNATI (DİZAYN HATALARI) Bu kloz ile sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, genel şartlar A.4 maddesi Teminat Dışında kalan Kıymetler ve Haller h) bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır. h) plan, proje ve hesap hatasından dolayı oluşan kayıp ve zararların onarımı, değiştirilmesi veya düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak bu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemen etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup, doğru/kusursuz inşaa edilmiş sigortalı değerlerde aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için bu istisna hükmü uygulanmayacaktır. Not: Tazminat limitleri ve uygulanacak muafiyetler poliçe üzerinde belirtilmiştir. MR 116/KISMİ KABUL VE İŞLETMEYE ALINAN İŞLERLE İLGİLİ TEMİNAT Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla teminatın aşağıdaki şekilde genişletildiği kayıt ve not edilmiştir. Poliçede sigortalanmış inşaat kalemlerinin teminat süresi içinde erkenden tamamlanarak, sigortalı tarafından kısmı kabul ile devralınmış olan veya işletmeye alınan inşaat bölümlerine, sigorta kapsamında sadece devam etmekte olan inşaat faaliyetleri sebebiyle gelecek kayıp ve zararlar teminat altına alınmıştır. Doğal afetler ve başka sebepler sonucu oluşacak zararlar teminata dahil değildir. Tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir. MR 117/TEMİZ SU VE PİS SU BORULARININ DÖŞENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, boruların döşenmesi için açılan yataklara, hendeklere ve boruların kendisine, sel basması veya mil birikmesi ve çamurlanma nedeniyle gelecek maddi kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının her bir hasarda; kısmen veya tamamen hafriyatı bitirilmiş hendek uzunluğunun aşağıda belirtilen azami ölçüyü aşmamış olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Hendek uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre ile sınırlıdır) Ancak, aşağıdaki hallerde yukarıda belirlenmiş hendek uzunluğunun aşılmasına rağmen sigortacının sorumluluğu devam eder: a. Boruların, döşendikten hemen sonra hendeğe sel basması halinde, oynamalarını önleyecek şekilde sabitlenmiş olması, b. Boruların açık uçlarının, döşendikten hemen sonra, su, mil ve benzeri maddelerin girmesini önleyecek şekilde kapatılmış olması, c. Basınç testini takiben, test edilmiş boruların döşenmiş olduğu hendeklerin hemen kapatılmış olmaları. Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -15-

18 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır. a. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanım basıncının üzerinde basınç uygulanması neticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, b. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılan akışkanların zıya ve hasarları, c. Çevre kırlılığı sebebi ile doğacak her türlü tazminat talebi ve verilebilecek cezalar. MR 118/SU KUYULARI DELME İŞLEMLERİ ÖZEL ŞARTI Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, kuyu kazma ve delme işlemleri sırasında ancak aşağıda sayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucunda oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamına gireceği taraflarca kararlaştırılmıştır: a. Zelzele, yanardağ patlaması ve dev dalgalar (tsunami). b. Fırtına, kasırga, sel-seylap, yer kaymaları. c. İndifa ve krater oluşması. d. Yangın, infilak. e. Artezyen taşkınları. f. Çamur-mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar. g. Kuyularda çöküntü, payanda ve çemberlerin kırılmasına yol açan olağan dışı basınç ve sıkıştırmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar. Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlarda tazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmış malzeme dahil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren, her bir hasara % 20 oranında hasara katılmak zorundadır. Özel Şartlar: Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamına girmez. a. Başka bir sigorta konusu olan ve yükleyici mülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerine gelen hasarlar. b. Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibinden çıkarılması giderleri. c. Malzemenin ve operasyonun restorasyonu, alıştırma, deneme ve tekrar yoluna koyulması için yapılması gerekli giderler. Muafiyet: Hasar tutarının % 20 'sı minimum poliçede belirtilmiş olan özel muafiyet geçerli olacaktır. Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise bu kloz kapsamındaki hasarlarda: hasar tutarının % 20'sı minimum poliçede belirtilmiş olan diğer hasarlar muafiyeti geçerli olacaktır. MR 119/İŞVERENİN VEYA SİGORTA ETTİRENİN MÜLKİYETİNDE, ZİLYETLİĞİNDE, EMANETİNDE VEYA KONTROLÜNDE BULUNAN BİNA VEYA TESİSLERE İLİŞKİN KLOZ Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya kararlaştırılmış belli bir ek primin ödenmesi şartıyla, poliçenin maddi hasarları kapsayan bölümünün; sigorta ettirenin mülkiyetinde, zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj sırasında inşaat ve montaj faaliyetleri sebebiyle oluşacak hasarların teminat kapsamına alınması taraflarca kararlaştırılmıştır. Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup, sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına giren hasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksik sigorta uygulanmadan ödenebilecek azamı toplam tazminat limitini göstermektedir. Olay başına ve proje süresince toplamda ödenebilecek tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak yukarıda sayılan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi kapsamındaki inşaat işlerinin başlamasından önce sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde geçerli olacaktır. Vibrasyon ve taşıyıcı elemanların ve desteklerinin kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin olarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamen çökme durumlarında tazminat ödeyecektir. Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileri tehlikeye atmayacak arızi (ikincil) hasarlar tazminata konu teşkil etmeyecektir. Aşağıda belirtilen hallerde sigortacı sorumlu olmayacaktır. -16-

19 a. İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle öngörülebilen ziya ve hasarlar b. Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan hasar önleme ya da en aza indirme masrafları c. İnşaat veya montaj faaliyetine bağlı olmaksızın mevcut yapılarda doğal afetler/doğal olaylar, grev lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm, yangın, hırsızlık vb. gibi yangın ve ek teminatlarını içeren ayrı bir sigorta poliçesi ile teminat altına alınabilecek olan zararlar teminat haricidir. MR 120/VİBRASYON (TİTREŞİM), TAŞIYICI ELEMANLARIN ZAYIFLAMASI VEYA KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEMİNAT KLOZU Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından taraflarca karşılaştırılmış olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçede verilmiş olan 3.şahıs mali mesuliyet teminatının; titreşimler ve taşıyıcı elemanların kaldırılması sonucu temellerin zayıflaması nedeniyle oluşacak hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için: a. Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmesi, b. Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin başlamasından önce söz konusu taşınır taşınmaz mallar ve arazi parçasının sağlam durumda olduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmış olduğunun belirlenmesi, c. Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu taşınır taşınmaz malların sağlamlığının inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla tespit edilmesi, gerekmektedir. Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü yok sayılacaktır. a. Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzından doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar. b. Taşınır - taşınmaz malların ve yapının stabilizesini etkilemeyen ve de kullanıcıları tehlikeye düşürmeyen yüzeysel (sathi) hasarlar. c. Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye yarayan giderler. Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir. Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır. MR 121/KAZIKLI TEMEL VE İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır. 1a. İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış dizilmiş veya sıkışmış; b. Zemine veya toprağa yerleştirme ya da çıkarma sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terk edilmiş; c. Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanı ya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasara uğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarının değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar teminata dâhil değildir. 2. Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşların düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar. 3. Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını ortadan kaldırmak için yapılan masraflar. 4. Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitin yenilenmesi için yapılan masraflar. 5. Herhangi bir kazığın veya temele ait elemanların taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması nedeniyle meydana gelen masraflar. 6. Profil veya diğer ölçüleri, boyutları eski haline getirmek amacıyla yapılan masraflar. Teminata dahil değildir. Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta ettirene aittir. Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -17-

20 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar MR 208/YERALTI KABLO VE BORULARINA İLİŞKİN GARANTİ KLOZU. Bu kloz ile, taraflar poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ancak işlerin başlamasından önce sigorta ettirenin, ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerinin tam olarak saptanması ve bunların hasarlanmasını önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve donanımlara gelecek kayıp ve zararların teminata ekleneceği hususunda anlaşmışlardır. Her halükarda ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo, boru ve donanımların onarım masrafları ile sınırlı olup, her türlü netice hasarları ile cüzi nitelikteki ödemeler teminat haricidir. Sigortacının sorumluluğu, zarar gören kablo veya hattın tamir masrafları ile sınırlıdır. Bu şekilde hesap edilen hasar bedelinden, poliçede belirtilen muafiyet miktarı tenzil edilerek, ödenebilecek tazminat miktarı belirlenecektir. Yeraltında bulunan mevcut kablo ve hatların zarar görmesi sebebiyle oluşan fiziksel zararların dışındaki kar kayıpları tazmin edilmeyecektir. Her halükarda fiziksel hasar ve enkaz kaldırma masrafları için ödenecek tazminat limiti poliçe üzerinde gösterilen olay başına limit ve toplamda da yine poliçe üzerinde belirtilen toplam limiti aşmayacaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 3.şahıs malı mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan limitler geçerlidir. Sigortalı inşaat/montaj işlerini yürütürken güzergah üzerinde bulunan mevcut altyapı ve tesislerin tespitinde ilgili makamlardan alacağı mevcut altyapı krokilerine göre kendi güzergahını belirleyecektir. Krokilerin yetersiz olduğu durumlarda her 50 metrede bir el kazısı ile açılacak tespit kesitleri yardımıyla mevcut altyapı durumunu tespit edecek ve kendi güzergahını en yakın mevcut altyapıdan güvenli bir mesafede geçecek şekilde revize edecektir. Tespit kesitlerinin hangi noktalarda yapıldığını ve kesitlerde gözlemlenen mevcut altyapıların bilgilerini içeren raporların sigortalı tarafından tutulması ayrıca her 2 ayda bir bu raporların sigortacıya iletilmesi gereklidir. Tüm bu tedbirlere rağmen tespit edilemeyen altyapının kazı çalışmaları esnasında zarar görmesi halinde tazminat hesabı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Hiçbir tedbir alınmaksızın zarar verilen yeraltı kablo boru ve tesisatına yönelik herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. YERALTI KABLO, BORU VE BENZER ALTYAPI TESİSLERİNE VERİLECEK HASARLAR İLE İLGİLİ TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER a. En kısa sürede sigortacıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır. b. İlk olarak hasarın fotoğraflarının alınması gereklidir. c. Mümkünse polis karakolu veya jandarmadan zabıt tutulması uygun olacaktır. d. Zarar verilen hattın sahibi olan kuruluştan hasarın miktarı ve talebi ile ilgili bir yazı alınması gereklidir. e. Acil durumlarda hasarın fotoğraflandıktan sonra onarılması mümkün olabilecektir. f. Mevcut altyapının konumuna ilişkin ilgili resmi makamlardan alınmış kroki veya planlar. g. Hasar anında son tespit kesitlerine ait raporun sigortacıya sunulması gereklidir. MR 217/BORU HATLARI, KABLOLAR VE BENZERİ TESİSAT DÖŞENMESİ AMACIYLA AÇILAN KANALLAR VE HENDEKLER TEMİNATI. Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla fırtına, yağmur, sel seylap, kumların ve çamurların inşaat alanını kaplaması, erozyon, toprak çökmesi gibi nedenlerle boru hatlarının bozulması ve bu kanallara yerleştirilmiş boru ve benzeri tesisatın her bir hasarda poliçede belirtilmiş olan maksimum uzunluktaki bir hattın hasarlanmasına karşı tazminat ödeyeceğini kararlaştırmışlardır. (poliçede herhangi bir mesafe bildirilmemiş tazminata konu olabilecek maksimum hat uzunluğu 100 metre ile sınırlıdır) Sigorta ettiren, boru ağızlarını su baskınları sel ve seylapta kapatacak ve içlerine çalışmaların durdurulduğu, gece ve tatil günleri gibi zamanlarda su girmesini engelleyecek tapaları bulundurmakla yükümlüdür. MR 218/BORULARIN DÖŞENMESİ SIRASINDA SIZINTI VE ÇATLAKLARIN SAPTANMA VE GİDERİLME TEMİNATI. Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, aşağıda belirtilen hususların tazminat kapsamına gireceğini kararlaştırmışlardır. -18-

21 a. Hidrostatik test ile sızıntı araştırma masrafları (test işlemleri için kiralanan ve kullanılan makine, işçilik ve nakliye masrafları dâhil) Not: İşin doğası gereği yapılması gereken ilk test işlemlerinden sigortacı sorumlu değildir. b. Kanal ve suyollarında sızıntı araştırma ve çatlakların saptanması çalışmaları için yapılması zorunlu olan toprak hafriyat işleri (örn. Kazı işleri, döşenmiş boru hattının üzerinin açılması, dolgu vs.) Ancak bu masraflar; a. Tazmin edilebilir bir nedenle veya montaj sözleşmesi kapsamında ya da hatalı yürütülmüş olan bir işe bağlı olarak meydana gelmiş olması, b. Tüm kaynak bağlantılarının X ışınları ile kontrol edilmiş ve en az % 20'lik bir bölümün saptanan hatalarının gerektiği şekilde düzeltilmiş olması koşulları altında ödenecektir. Hatalı onarım ya da hatalı kaynaklama nedeniyle meydana gelecek giderler teminatın dışındadır. Bu kloz ile tazmin edilebilecek giderlere ilişkin maksimum tazminat limitleri poliçenizde belirtilmiştir. MR 219/NEHİRLER, DEMİRYOLLARI, KARAYOLLARI ALTINDA GEÇİRİLECEK BORU HATLARI İÇİN YATAY DELGİ İŞLERİ TEMİNATI. Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, poliçede belirlenmiş azami tazminat limitine kadar, nehirler, demir ve karayolları altından geçirilecek boru hattı yataklarının yatay olarak delinmesi işlemlerinin teminat kapsamına gireceği konusunda anlaşmışlardır. Teminatın geçerli olabilmesi için toprak ve taban analizlerinin (delme testleri örnekleri üzerinden) en son teknolojik olanaklarla yapılarak olumlu sonuç alınması ve delgi işlerinin iş mesleğinde bilgi ve tecrübesi kanıtlanmış yükleniciler tarafından yapılması şartları aranacaktır. Aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşabilecek kayıp ve hasarlar teminata girmezler: a. Delme sırasında istikamet sapması ve hedefe ulaşılamaması, b. Delme işlemi için gerekli (betonit türü) sıvının kaybı veya değiştirilme zorunluluğu, Muafiyet: hasarın % 20'si olmak üzere uygulanacak minimum muafiyet tutarı poliçe üzerinde belirtilmiştir. Belirtilmediği durumlarda hasarın % 20'si olmak üzere uygulanacak minimum diğer hasarlar muafiyeti uygulanacaktır. MR 222/YÖNETİLMİŞ YATAY DELGİ İŞLEMLERİ MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNASI Taraflar, işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, Yatay yönlendirilmiş delme işlemleri nedeniyle oluşacak doğrudan veya dolaylı hasarlar ile açılan kanallar ve delme işlemi sırasında boruların kendilerine gelecek hasarların teminat harici olduğunu kararlaştırmışlardır. 50/50 KLOZU Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortanın aşağıda belirtilen koşullara tabi olacağı hususunda anlaşmışlardır: Sigortalı, sigortalanan her parçayı proje şantiyesine vardığında, nakliye sırasında ortaya çıkması muhtemel bir hasarın mevcudiyeti açısından incelemeyi taahhüt eder. Geç bir tarihe kadar ambalajı içinde bırakılacak parçalar olması durumunda, her ambalajlı parça, ortaya çıkması muhtemel hasarın göstergelerini bulmak amacıyla gözle kontrol edilecektir. Herhangi bir hasar göstergesinin görülmesi halinde parça ambalajı çıkartılıp incelenecektir ve bulunan herhangi bir hasar, nakliyat sigortacısına rapor edilecektir. Bir parçanın ambalajında bir zarar göstergesinin bulunmaması ve parçanın ambalajlı olarak bırakılması durumunda, ambalajın açılmasını müteakiben tespit edilecek hasar(lar), bu hasarın proje şantiyesine varmadan önce veya sonra oluştuğunun kesin olarak belirlenebilmesi durumuna göre nakliyat sigortacısı tarafından veya bu poliçe kapsamında değerlendirilecektir. Hasarın, parçanın proje şantiyesine varışından önce veya sonra oluştuğunun kesin olarak belirlenemediği durumlarda hasar masraflarının nakliyat sigortacısı ve bu poliçe sigortacısı arasında eşit olarak paylaştırılacağı bu kloz ile kararlaştırılmıştır. Bu poliçedeki muafiyetin nakliyat sigortası poliçesindekinden farklı olması durumunda hasarın karara bağlanmasında yukarıda açıklandığı gibi her Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar -19-

22 Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar sigortacı kendi % 50 kararlaştırılmış hasar payından, kendi muafiyetinin % 50'sini düşecektir. 72 SAAT KLOZU Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince maddi zararlar bölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun, hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacak bütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilir durumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibi kabul edilecektir. Olay başına muafiyet uygulaması yapılırken bu zaman limiti dikkate alınır. KL 502 FIRTINA ÖZEL ŞARTI İnşaat sigortaları genel şartları'na göre teminat altında olan fırtına terimi ile 7 bofor'u aşan rüzgârlar kastedilmektedir. Bu hızın altında gerçekleşen rüzgâr hızları neticesinde oluşacak maddi zararlar bu poliçenin kapsamı dışındadır. KL 503 DENİZ YAPILARI ÖZEL ŞARTI Aşağıdaki maddelerin teminat harici olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır. a. Normal deniz hareketleri ve etkileri neticesi olan kum birikimi, toprağın oyulması korozyon vb. olaylar, b. İnşaat sırasında sigorta konusu yapıya yüzer teçhizat bağlanması sebebi ile meydana gelebilecek hasarlar, c. Proje kusurları ile kazık çakma sırasındaki uygulama hataları, kazıkların çakıldığı eksenden deplase olması, d. Sigorta konusu inşaat işi ile ilgili olarak işveren makam tarafından düzenlenen ve bu poliçenin ayrılmaz parçası addedilen teknik şartnameye uygun hareket edilmemesi neticesinde meydana gelen hasarlar, e. Gel-git olaylarının meydana getireceği hasarlar, f. Suyun içinde ve/veya üstünde çalışan makineler, iş makineleri hasarları, g. Dolgu kaybı, gemi çarpması, her türlü denizcilik sorumluluğu (marine liability) ve inşaatın yapılmış kısımlarındaki dengesiz (homojen ve mutat olmayan) çökmeler, h. Hasar sonrası su altında yapılacak tarama ve tekrar tarama çalışmaları teminat haricidir. KL 508 DENİZ/NEHRİN MUTAD (NORMAL) HAREKETLERİ ÖZEL ŞARTI Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart ve istisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı, sigortalıya deniz/nehrin normal hareketlerinden veya normal gel-git hareketlerinden dolayı sigortalının sözleşme işlerinin ve/veya mal-mülkünün doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zarar veya hasarı tazmin etmeyecektir. Denizin veya gel-git sularının normal faaliyetleri istatistiki açıdan; a. 5 yıllık gözlemleme süresi içinde en az bir kez meydana geldiği, b. Denizin durumu veya normal gelgit olaylarının bofor ölçüsüyle 5 bofor faktörünü aşmayan rüzgâr hızıyla birlikte oluştuğu anlamına gelir. Ancak işin yapımını engelleyecek ani ve beklenmedik su hareketlenmeleri sonucunda oluşan hasarlar (sigortalının işin yapımında, rizikonun salimen tamamlanması için gerekli güvenlik önlemlerini eksiksiz almış olması halinde) teminat kapsamında değerlendirilecektir. PROFESYONEL HİZMETLER KLOZU İşbu poliçe metninde belirtilen sigorta bedellerine kadar; tazmini kabul edilebilir bir hasar veya ziya sonucu sigortalı kıymetlerin tamir edilmesi, ikame edilmesi veya yeniden inşa edilmesi işlemlerine zorunlu olarak ve makul ölçülerde katılan mimarların, eksperlerin, danışman mühendislerin ve diğer profesyonel görevlilerin ücretleri poliçe teminatındaki bir hasarın standart tespit masrafları hariç olmak ve yukarıda sözü edilen meslek sahiplerine normal zamanda ödenecek ücret tarifesini aşmamak koşuluyla sigortalı' ya tazminat olarak ödenecektir. KL 509 TARAMA/YENİDEN TARAMA ÖZEL ŞARTI Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart ve istisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı, sigortalıya tarama, yeniden tarama, aşırı tarama veya bunlardan doğan hasar veya zarar için maruz kalınan herhangi bir masrafı tazmin etmeyecektir. -20-

23 Bölüm 4 İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) A - SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. A.2 Sigorta Bedelinin Tespiti Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır. Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz. Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden aşağı olamaz. Poliçede gösterilen sigorta bedelini teşkil eden değerlerde bir artış meydana geldiği takdirde sigorta ettiren bu artışı öğrendiğinde en geç 5 gün içinde ve fakat herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce durumu yazılı olarak sigortacıya bildirmekle sorumludur. Sigorta vadesi içinde yapılacak her türlü değer artışlarının sigortalı sayılabilmesi için sigortacının yazılı muvafakati şarttır. Sigorta bedelindeki artışla orantılı olarak prim ayarlaması yapılır. Değer artışlarının sigortacı tarafından kabul edilmemesi halinde bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri uygulanır. A.3 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bunlar ek sözleşme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta teminatına dahil edilebilir. a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı, b. Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı, c. Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları, ç. Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, d. Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, e. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, f. İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi, g. A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ğ. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar. A.4 Teminat Dışında Kalan Kıymetler ve Haller Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: a. Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler, b. Envanter açıkları, c. İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan, yahut işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarında doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek ziya ve hasarlar, (ancak, bu bölümler için, poliçe ile bakım devresi teminatının alınmış olması halinde, ilgili kloz çerçevesinde ek teminat içeriğine giren hasarlar sigortalı sayılır.) İnşaat Sigortası Genel Şartları -21-

24 İnşaat Sigortası Genel Şartları ç. Ayrıca sigorta edilmişse, bakım devresi biten kısımlarda, doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar, d. İnşaatla alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlar, e. Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham ve tahvilat gibi) fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba ilişkin bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve proje, f. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, g. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını da kapsayacaktır) ğ. Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymetler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, h. Plan, proje veya hesap hatasından dolayı sigortalı mallarda meydana gelecek fiziksel ziya ve hasarlar, ı. Malzemenin bozukluğundan, ayıbından veya kusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar, (ancak bu sebeplerle bozuk olmayan veya ayıpsız malzemeler ve hatasız işçilikle doğru inşa edilmiş sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.) i. İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatta, mekanik arızalardan ve elektrik arızalarından meydana gelen ziya ve hasarlar, (ancak bu sebeplerle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.) j. Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin, kastı ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusurundan kaynaklanan ziya ve hasarlar, k. İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından ileri gelen zararlar dahil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü netice zararları, l sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. A.5 Teminatın Süresi Teminatın süresi, poliçede belirtilen başlangıç tarihi esas olmak kaydıyla sigorta konusu kıymetlerin inşaat sahasına boşaltıldığı andan itibaren veya inşaat sahasına boşaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyat sigortası mevcut ise, nakliyat sigortası teminatının bitiminden itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona erer. Ancak inşaatın bu tarihten önce kısmen veya tamamen bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanıma başlanması halinde, inşaat bütün riskler teminatı süresi bu kısımlar için herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer ve poliçede temin edilmişse bakım devresi teminatı başlar. Sigortaya konu olan inşaat işleri ile ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi süresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği takdirde, teminat müddeti mutabık kalınacak ek bir prim karşılığı uzatılır. Sigortaya konu teşkil eden inşaat işlerine herhangi bir sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazla süreyle ara verilirse, bu takdirde sigortalının yazılı ihbarı üzerine sigorta teminatı durur. Eğer sigortalı durma esnasındaki rizikolarla ilgili teminatın devamını isterse, durma süresi ile ilgili şart ve ek fiyat taraflarca tespit edilir. İnşaat faaliyetlerine tekrar başlanmasını müteakip işlemeyen gün sayısı kadar sigorta süresi uzatılır. A.6. Eksik Sigorta Hasar halinde poliçede belirtilen sigorta bedelinin A.2 maddesinde belirtilen değerden düşük olması halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse, zararın o kadarından sorumludur. -22-

25 A.7 Aşkın Sigorta Hasar halinde; poliçede belirtilen sigorta bedeli A.2 maddesinde belirtilen değeri aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder. A.8 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak, yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. B- HASAR VE TAZMİNAT B.1 Hasar Halinde Sigortalının Yükümlülükleri Sigortalı, hasar vukuunda aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür. a. Hasarın meydana geldiğini öğrendiği tarihten itibaren geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek. b. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak. c. Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarıyla delilleri tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacının talebi üzerine, belgeleri gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek. Şu kadar ki, sigortalı yukarıdaki hükümler dairesinde sigortacıyı haberdar ettikten sonra inşaatın aksamaması amacıyla küçük çaptaki tamirleri (ayrıca tamir ihbarında bulunmak kaydı ile) sigortacının yetkili elemanlarının gelmesini beklemeden yaptırabilir. Sigortacı, hasar ihbarını aldıktan sonra 7 gün içersinde eksperini hasar yerine göndermediği takdirde sigortalı herhangi bir kayda bağlı olmaksızın hasarlı kısmın tamirine başlayabilir. d. Ziya ve hasar tahmini miktarını belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde sigortacıya vermek. e. Zaruri haller dışında hasar konusu yer veya mallarda bir değişiklik yapmamak. f. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek. g. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. B.2 Hasarın Tespiti Sigortalı kıymetlerde meydana gelen ziya ve hasarın miktarı taraflarca uyuşularak tespit edilir. Taraflar uyuşamadıkları takdirde, ziya ve hasarın miktarı mütehassıs mühendisler veya teknisyenler arasından seçilecek hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişiler tarafından, aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir: a. İki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakembilirkişileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını müstakil bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakembilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. Hakem-bilirkişi raporlarının beher ünite için tespit edilecek ziya ve hasar miktarlarından başka -hasarın belli veya muhtemel sebebi, hasarlı kıymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek değeri ile yenileme (ikame) değerini, tamir veya başka hususlar için faydalanılabilecek enkazın ağırlığını ve değerini de ihtiva etmesi gereklidir. b. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakembilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçim hususunda 7 gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakembilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret İnşaat Sigortası Genel Şartları -23-

26 İnşaat Sigortası Genel Şartları davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve mütehassıs şahıslar arasından seçilir. c. Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin (bu şahıs ister hakem- bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği mahal dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir. d. Hakem-bilirkişiler ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit muamelesine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakembilirkişinin vazifesini sona erdirmez. İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer. h. Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve diğer mevzuat hükümleri ile de bağlı değildirler. f. Ziya ve hasar miktarının tespiti zımnında hakembilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar zamanında mevcut sigortalı malın ve değerinin tespitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler. g. Hakem-bilirkişi veya hakem-kişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin ziya ve hasar miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Eğer ziya ve hasar miktarı taraflarca tespit edilmemişse bir hakem- bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez. Hakem-bilirkişi kararlarına ancak karar ilk bakışta anlaşılır, yani aşikar olarak hakiki durumdan önemli şekilde farklı ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. h. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça alacak ancak hakem- bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki, hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.'nun maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık müddet geçmiş olsun. i. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. j. Ziya ve hasar miktarının tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın ve menfaat değeri altında sigorta, sorumluluğun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebepler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlar ve bunların ileri sürülmesine tesir etmez. B.3 Tazminatın Hesabı Tazminat miktarı poliçede münhasıran gösterilmişse her kalem itibariyle ayrı ayrı gösterilen sigorta bedelini ve her halükarda toplam sigorta bedelini aşmamak kaydıyla aşağıda yazılı esaslar dahilinde tespit edilir: 1. İnşaat konusu malzeme ve işlerde: I. Kısmi hasar halinde: Tazminat tutan sigortalı kıymetlerin hasardan bir gün önceki durumuna getirilmesi için ödenmesi gereken bedeldir. Bu bedel inşaat malzemesi bedeli, işçilik, nakliye masrafları, -varsa- gümrük, vergi, resim ve harç gibi masrafları da kapsar. Ancak bu ödemeler tutarı sigortalı kıymetlerin hasardan bir gün önceki değerini geçemez. Tazminat tutarında sovtaj (ve varsa muafiyet) indirilir. II. Tam hasar halinde: Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir gün önceki değeridir. Tazminat tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir. 2. Ek sözleşme ile temin edilen hallerde: a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı ile geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar, şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı: I. Kısmi hasar halinde: Tazminat tutan yedek parçaların ikame bedeli, nakliye masrafları, de-montaj ve montaj masrafları, -varsagümrük, vergi, resim ve harç gibi masrafları da kapsamakla beraber yenisi ikame edilen parçalar itibariyle eski yeni farkı indirimi yapılır. Tazminat tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir. -24-

27 II. Tam hasar halinde: Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir gün önceki değeridir. Tazminat tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir. b. Enkaz kaldırma masrafları: Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi için yapılan masraflar olup, azami teminat tutarı poliçede belirtilmiştir. c. Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretleri: Tazminat tutarı teminat kapsamına giren bir hasarın onarımı maksadıyla yapılan ilave masraflar olup azami teminat tutarı poliçede belirtilir. 3. Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yapılan geçici tamir masrafları, kesin tamir masraflarını azalttığı oranda sigortacı tarafından kabul edilir. 4. Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yukarıda (I) fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde hesaplanan tazminat tutarı sigortalı kıymetin hasardan bir gün önceki değerini aşarsa tazminat tam hasarla ilgili (II) fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde ödenir. Sigortacı hasarlı herhangi bir kıymeti tamir ettirebileceği gibi zararları nakden de ödeyebilir. Müşterek sigorta halinde, tazminat bu poliçe hükümlerine göre tespit edildikten sonra, sigortacı bu tazminattaki hissesini, sigorta bedelleri toplamına kendisinin iştiraki nispetinde öder. Ancak poliçeler meyanında hususi mahiyet veya şartları haiz olanlar mevcut ise tazminat hissesinin tayininde bu hususiyetler ve taahhüdün tabi olduğu şartlar karşılığı olarak nazarı itibara alınır. Sigortalı kıymetlerden bir ünitenin kısmi hasarı halinde hasar o üniteye ait sigorta bedeline kadar olmak üzere ödenir ve ancak sigorta süresi içinde ödenecek hasarların tutarı hiçbir zaman o üniteye ait sigorta bedelini aşamaz. B.4 Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi Sigortalı, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarında bir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir. Sigortalı, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarını kasten artırıcı fiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer. B.5 Hasar ve Tazminatın Sonuçları Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı ve sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur. Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir. Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve bu birimlerden (ünite veya gruplardan) biri veya bir kaçı tam hasara uğramış ise bu birimlere (ünite veya gruplara) ilişkin sigorta teminatı, hasar tarihinde sona erer. Kısmi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup) için tespit edilmiş olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde hasar tarihinden itibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara çıkartılabilir. Aksine sözleşme yoksa hasarlı mal sigortacıya bırakılamaz. Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, aşağıdaki uygulamaya tabi olur. I. Fesih esas inşaat devresi içinde olursa işlemeyen sigorta müddetine ait prim gün esasına göre iade olunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusu ise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir. II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreye ait primden iade yapılmaz. Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve işlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez. İnşaat Sigortası Genel Şartları -25-

28 İnşaat Sigortası Genel Şartları C - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir. Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde: a. Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır. b. Sigorta ettirenin kastı yoksa, ve bu durum rizikonun gerçekleşmesinden evvel anlaşılırsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta poliçesini feshetmek veya rizikonun ağırlığına uygun prim farkını almak suretiyle yürürlükte tutmak şıklarından birini seçer. Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve işlemeyen sigorta müddetine ait prim aşağıdaki uygulamaya tabi olur: I. Fesih esas inşaat devresi içinde olursa işlemeyen sigorta müddetine ait prim gün esasına göre iade olunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusu ise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir. II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreye ait primden iade yapılmaz. Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde akit feshedilmiş olur ve işlemeyen sigorta müddetine ait prim iade edilir. c. Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. d. Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı hallerde riziko: 1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya, 2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut, 3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre belirler. C.3 Sigortalının Poliçenin Yürürlüğü Esnasındaki Yükümlülükleri Sigortalı, sigorta konusu inşaat işleri ile malzeme, teçhizat, tesisat ve makinelerin emniyeti ve korunması için, sigortalı değilmiş gibi gerekli ihtimamı göstermekle yükümlüdür. Sigortacı yetkili memurları vasıtası ile gerektiğinde sigorta konusu bina ve tesisleri teftiş ve kontrole yetkili olup, sigortalı da bu kontrollere müsaade ve yardım etmekle yükümlüdür. C.4 Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları Akdin yapılmasından sonra sigortalı malın teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacının muvafakati olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği: -26-

29 a. Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal, b. Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez, ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde: 1. Sözleşmeyi fesheder veya, 2. Prim farkını talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder. Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. Herhalde rizikonun ağırlaşmasından itibaren poliçenin sona ermesine kadar geçen günler için gereken prim farkını almaya sigortacı hak kazanır. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Sigortalı malın teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren harekette bulunursa fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Sigortalı malın yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. Meydana gelen değişiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise durumun sigortacıya yazı ile bildirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için sigortacı tarafından tespit edilecek prim farkı sigortalıya iade edilir. Bu madde hükümleri sigortalıya da uygulanır. C.5 Mülkiyet Değişikliği Sigortalı malın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigortanın hükmü devam eder ve sigortalının poliçeden doğan hak ve borçları yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortanın mevcudiyetini öğrenen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacı sorumluluktan kurtulur. Sigortacı değişikliği; yeni hak sahibi de sigortanın mevcudiyetini öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sigortayı fesih edebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Poliçenin sigortacı tarafından feshi halinde, fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafından feshi ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, yeni hak sahibi tarafından feshi halinde ise sigortacı tarafından tespit edilecek esasa göre prim farkı yeni hak sahibine geri verilir. Sigortalı malın malikinin değişmesi anında mevcut prim borçlarından sigorta ettiren, fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur. Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder. C.6 Vergi, Resim, Harç ve İdare Masrafları Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim veya harçlarla sigorta sözleşmesinde gösterilen idare masrafı sigorta ettirene aittir. C.7 Tebliğ ve İhbarlar Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır. Sigortacının bildirimleri de sigortalının son bildirilen İnşaat Sigortası Genel Şartları -27-

30 İnşaat Sigortası Genel Şartları adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır. C.8 Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur. C.9 Yetkili Mahkeme Bu poliçeden doğan ihtilaflar sebebiyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta akdine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın vukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir. C.10 Zaman Aşımı Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. C.11 Özel Şartlar Bu Genel Şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir. Yürürlük Tarihi :

31

32 ALLiANZ SİGORTA A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: Altunizade - İstanbul Tel : (0 216) Faks: (0 216) Allianz Çözüm Hattı: Tic. Sicil No: 6022 Mersis No: A C E N T E