T.C idesini Gszctc Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 3 HAZİRAN 1961 CUMARTESİ Sayı : 10819 KANUNLAR Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında Kanun Kanun No : 307 Kabul tarihi: 29/5/1961 Madde 1 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince girişilecek taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon lirayı geçmemek üzere yeniden 440 milyon liraya kadar bono ihracına Bayındırlık Bakanının muvafakati ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve bu bonolara kefalet etmeye Maliye Bakanı mezundur. Çıkarılacak bonolar her sene Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine konacak ödenekten itfa olunur. Madde 2 Karayolları Genel Müdürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 7090 ve 7362 sayılı kanunlarla verilmiş olan bono ihracı yetkisinin kullanılmıyan kısmı iptal edilmiştir. Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 5 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Kanun No : 308 Kabul tarihi: 29/5/1961 Madde 1 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Geçici madde 5 1961 malî yılı içinde yapılacak bina ve tesislerle evlerin sayılarını, yerlerini ve programlarını tesbit hususunda 69 uncu maddede gösterilen müddetler aranmaz. Bu konu ile ilgili çalışmalar Millî Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca inşaatı aksatmıyacak şekilde derhal düzenlenir. Gerekli inşaat, imalât, alım ve nakil işleri için 1961 malî yılında girişilecek taahhütler, muvakkat ve katî teminat hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı kanunun diğer hükümleri ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 61 ve 64 üncü maddeleri uygulanmamak ve aynı kanunun 135 inci maddesindeki % 20 nispeti % 50 olarak uygulanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. No. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Başlığı 1/6/1961 Düstur Tertip Cilt Resmi Gazete Sahife Sayı 1/6/1961 İlgili Kanan t 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 12/1/1961 2460 10705 KARARNAME İçişleri Bakanlığından : 1 Bursa Vilâyeti Merkez Kazası Görükle Nahiyesine bağlı Anaher Köyü ile; Mudanya Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Orhaniye, aynı Kazanın Tirilye Nahiyesine bağlı Çınarlı, Hançerli köyleri bölgesindeki iki kaza arası sınır: ilişik krokisinde gösterildiği veçhile; (Nilüfer Çayı ile Çınarlı Derenin birleştiği noktadan başlamak üzere Çınarlı Dereyi takiben bu derenin Kurt Deresi ile birleştiği nokta, buradan İncesu Tepesi sırtlarının hattı balâsını takiben Çamlık Tepesi ve buradan. Piren Tepesine, Piren Tepesinden de umumiyetle cenup istikametinde Kördere, Korudere, Hacıosman Çeşmesi ve buradan Nilüfer Çayına müntehi olan hat), olarak belirtilmiştir. Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları mahfuzdur. 2 Bu kararın icrasına İçişleri Bakanı memurdur. İçişleri Bakanı N. ZEYTİNOĞLU 8/5/1961 DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN Org. CEMAL GÜRSEL
Sahife:4242 (Resmî Gazete) 3 HAZÎRAN 1961 TEBLIĞ Ticaret Bakanlığından : 1 Çekirdeksiz Kuruüzüm İhracâtının Murakabesine dair Nizamnamenin 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, halen tatbik edilmekte olan yabancı madde toleranslarında % 50 nispetinde indirme yapılmış ve bu suretle çekirdeksiz kuruüzüm tiplerinde yabancı madde toleranslarının aşağıdaki miktarlarda olması uygun görülmüştür. A - Normal standardlar : Tip No. Yabancı madde toleransı 7 ve 71 / 00 3.75 yani 14 kiloluk kutuda 5.25 gram 8 ve 81 o/ Qo 3.75»»» > 5.25» 9 ve 91 O/ o q 2.5»»»» 3.50» 10 ve 101 o/ oo 1.25 >» >» 1.75 > 11 ve 111 0 > > > > 0 12 ve 121 0»» >» 0 B - İne standardlar : Tip No. 17 ve 171 18 ve 181 19 ve 191 20 ve 201 21 ve 211 C - Hususi tipler Tip No. Yabancı madde toleransı o/ OQ 3.75 yani 14 kiloluk kutuda 5.25 gra: / 00 3.75»»» > 5.25 > o/ OQ 2.5»»»» 3.50» Q/ 00 1.25» > * > 1.75 > o»»»» o Yabancı madde toleransı Bütün tipler O/ OO 3.75 yani 14 kiloluk kutuda 5.25 gram 2 Bu karar 1/8/1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. î L Â N L A R Elâzığ Sulh Hukuk Yargıçlığından : 960/416 Elâzığ Bayındırlık Bakanlığına izafeten Hazine vekili tarafından Meteoroloji Asistanı Ali Azaklı aleyhine açmış olduğu fazla mahfuz 257 lira 12 kuruşun tahsili hakkında dâvanın yapılmakta olan duruşmasında : Dâvalı Ali Azaklı adına Resmî Gazete'nin 30/1/1961 gün ve 10720 sayılı nüshasında ilânen davetiye çıkartılmış olup mahkemeye gelmediğinden bu defa aynı gazete ile gıyap kararı çıkartılmasına mahkemece karar verilmiş bulunmakla dâvalı Ali Azaklı'nın muhakeme günü olan 15/6/1961 günü duruşmaya gelmediği veya bir vekille de kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı, işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim olacağı ilânen tebliğ olunur. 1951 Lüleburgaz Sulh Hukuk Yargıçlığından : Lüleburgaz Hamzabey Köyünden Hatice Efe vekili Avukat Nebahat Şatana tarafından Hamzabey Köyünden Hasan Aysu ve arkadaşları aleyhine açılan taksim ve izaleyi şüyu dâvasının yapılan duruşması sonunda : Lüleburgaz tapusunun 7/12/1934 tarih cilt 60 sahife 126 ve 77, 78 79, 80, 81,,82, 83 ve 84 numaralarında kayıtlı 8 parça gayrimenkulün satılarak şüyuun izalesine ve hissedarlar arasında hisseleri nispetinde taksimine, 85 numaralı gayrimenkul hakkında karar ittihazına mahal olmadığına, 76 lira 35 kuruş mahkeme masrafı 200 lira ücreti vekâletin hisseleri nispetinde taksimine temyizi kabil olmak üzere 8/3/1961 tarihalinde verilen karar Hasan Aysu'ya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Erzincan Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 1939 1960/237 Mahmutlu Köyünden Hüseyin Horoz tarafından aynı köyden İbrahim Polat ve Rıfat karısı Fatma aleyhlerine açılan tesbite itiraz dâvasında : Davacı Hüseyin Horoz itirazından feragat etiğinden dâvanın feragat sebebiyle reddine ve Mahmutlu Köyünün Yüksekhant mevkiinde kâin 310 parsel numaralı gayrimenkulun tesbit gibi 1351680 sehim itibariyle 1346400 sehmi İbrahim Polat ve 5280 sehmi Rıfat karısı Fatma adlarına tesciline 6/4/1961 tarihinde karar verilmiştir. Dâvâlılardan Rıfat karısı Fatma'nın adresi meçhul olduğundan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 195 Çal Asliye Hukuk Yargıçlığından 959/261 Denizli'nin Korucuk Köyünde oturur Mehmet Bolu ve vekili Dâvavekili Ömer Özmen tarafından Denizli Ecirli Köyünde oturur Zeliha Bolu ve vekili Avukat Atıf Şehoğlu, aynı yerde oturur Hasan karısı Sultan, yukarı Seyit Köyünden olup Denizli'nin Ecirli Köyünde oturur Hüseyin oğlu Yusuf Yağcı aleyhine muris Hayriye Karaöz tarafından Çal Hüseyinler Mahallesinde bulunan 5000 lira değerli ev, Köprü Bağı mevkiinde iki dönüm bağın dâvalı Zeliha'ya ölünceye kadar bakma şartı ile verildiğinden senedin iptali ve hisselerine vâkı tecavüzün önlenmesi talebi ile açılan dâva sonunda verilen senet iptal dâvasının reddine tenkis talebi hakkında karar ittihazına mahal olmadığına dair 2/2/1961 tarih ve 959/261 esas 33 sayılı karar dâvâlılardan Yusuf Yağcı'ya tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. Bitlis Sulh Hukuk Yargıçlığından : 2046 958/33 Davacı Bitlis'in İnip Köyünden Yusuf Göçer ve Ömer Aydemir tarafından dâvâlılar aynı köyden Mehmet Cantoprak, Mustafa Toprak, Naif Toprak ve Sakine Görgen ve Sisi Bilmez aleyhlerine açmış oldukları taksim ve izaleyi şüyu dâvasının yapılan muhakemesi sonunda, Bitlis Sulh Hukuk Mahkemesinin 958/33 esas ve 960/49 karar sayılı ve 25/10/1960 tarihli hükümde : Tarafların taksimini istedikleri Bitlis'in İnip Köyünde kâin kütük 231, 254, 256, 259, 279, 315, 355 ve 349 numarada ve parsel, 238, 261, 263, 266, 286, 324, 365 ve 353 numarasında kayıtlı sekiz parça gayrimenkulün izaleyi şüyu suretiyle satılarak satış bedelinin dosyada mevcut veraset ilâmına göre hisseleri nispetinde taraflara verilmesine mütedair yukarda tarih ve numarası yazılı hükmün dâvâlılardan Naif Toprak'ın firarda olup kararın kendisine tebliğ edilemediği ve firari Naif Toprak'ın adresi meçhul olduğu adına çıkarılan gıyabi tebliğ mazbatasına verilen meşruhattan anlaşılmış ve taraflar vekili tarafından hükmün hulâsası ilânen tebliğ olunur. 2043
3 HAZİRAN 1961 (Resmi Gazete) Sahife: 4243 M. S. B. 1 No. No. lusatın Alma Komisyonu Başkanlığından 15 ton tavuk eti satın alınacaktır. Tahmini tutarı 101.250 lira olup geçici teminatı 6.315 liradır. İhalesi 14/6/1961 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 1937 / 4-3 72 ton domates, 36 ton taze dolmalık biber satın alınacaktır. Tahmini tutarı 79.200 lira olup geçici teminatı 5.210 liradır. İhalesi 21/6/1961 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem C i n s i Ton Kr. Lira Lira Domates 72 65 46.800 3.510 T. dolmalık biber 36 90 32.400 2.430 2058 / 4-1 30 ton taze bamya satın alınacaktır. Tahmini tutarı 54.000 lira olup geçici teminatı 3.950 liradır. İhalesi 20/6/1961 günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 15 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 2059 / 4-1 25 ton patlıcan, 8 ton dolmalık biber satın alınacaktır. Tahmini tutan 24.700 lira olup geçici teminatı 1.852,50 liradır. İhalesi 20/6/1961 günü saat 1 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. Miktarı Fiyatı Tutarı C i n s i Ton Kr. Lira Patlıcan 25 70 17.500 Dolmalık biber 90 7.200 24.700 2062 / 4-1 G. Tem Lira Kr. 1.312 50 540 00 1.852 50 25 ton taze dolmalık biber, 20 ton taze sivri biber satın alınacaktır. Tahmini tutarı 42.500 lira olup geçici teminatı 3.187,50 liradır. İhalesi 20/6/1961 günü saat 11.30 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem C i n s i Ton Kr. Lira Lira Kr. T. dolmalık biber T. sivri biber 25 20 90 100 22.500 20.000 1.687 50 1.500 00 42.500 3.187 50 2060 / 4-1 10 ton domates, 7 ton taze fasulya, 6 ton patlıcan, 2 ton dolmalık biber satın alınacaktır. Tahmini tutarı 19.000 lira olup geçici teminatı 1.425 liradır. İhalesi 21/6/1961 günü saat 11.30 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda, ve İstanbul Levazım Amirliğinde görulebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif Komisyon Başkanlığına vermeleri. mektuplarını Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem C i n s i Ton Kr. Lira Lira Kr. Domates 10 65 6.500 487 50 T. fasulye 7 90 6.300 472 50 Patlıcan 6 70 4.200 315 00 Dolmalık biber 2 100 2.000 150 00 19.000 1.425 00 2061 / 4-1 Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 13 Mayıs 1961 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan % 6 faizli Kalkınma İstikrazı Üçüncü tertip tahvillerinin 13 Haziran 1961 vâdesine ait itfa çekilişinde itfa edilen tahvil numaralarını gösterir liste. 1218-1323 1631-1730 4233-4332 6389-6535 11124-11237 18662-18761 22962-23061 23590-23689 24190-24289 24509-24608 28496-28595 28596-28695 32585-32684 41532-41631 51277-51297 52014-52033 52054-52073 52406-52425 52466-52486 52567-52586 56592-56611 59338-59357 59503-59524 60498-60517 61922-61941 63112-63131 64512-64531 64712-64731 64732-64751 64772-64791 65900-65919 66100-66119 67704-67723 68124-68143 68164-68183 68404-68423 68924-68943 69264-69283 69927-69946 70078-70087 70238-70247 70407-70421 70886-70895 71344-71354 71669-71682 71744-71753 71805-71814 72171-72181 72462-72471 72710-72719 73260-73269 73812-73821 73916-73925 73986-73995 74046-74055 74076-74085 74167-74176 74421-74430 75177-75191 75303-75312 75447-75456 76063-76072 76531-76540 77175-77184 77574-77583 77727-77736 78088-78097 78403-78416 79741-79750 80131-80132 80139-80140 80227-80228 80295-80296 80301-80302 80321-80322 80365-80366 80423-80424 80425-80426 80532-80533 80588-80589 80596-80597 80634-80635 80694-80695 80837-80838 80870-80875 80942-80943 81159-81160 81357-81358 81391-83 392 81417-81418 81493-81494 81655-81656 81753-81754 81795-8179,6 81803-81804 81811-81812 81903-81904 82113-82114 82143-82144 82155-82156 82187-82188 82225-82226 82261-82262 82296-82297 82356-82357 82438-82439 82494-82495 82518-82519 82556-82557 82687-82688 82739-82740 82797-82798 82871-82872 82989-82990. 27 numaralı kupon ve kur'a isabet etmiş tahvil bedelleri 13 Haziran 1961 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu tarihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına uğrayacaktır. 1990 /1-1 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Muhammen Geçici Miktarı bedeli teminatı İhale şekli 1 - Civcivli yumurta 35.S00 Ad. 23.270, 1.745,25 Kapalı zarf 2 - Alüminvum kapsül 2 milyon > 30.000. 2.250, > > 3 - Kuru ot 425 Ton 131.750, 7.835,50 > > Yukarıda müfredatı yazılı maddeler 2490 sayılı kanunun 32 nci ve 40 inci maddeleri gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 15/6/1961 Perşembe günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır. Kapalı zarfların en geç aynı gün saat 14 de kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak üzere Enstitü Bürosuna müracaatları. 2001 /4-2
Sahife: 4244 3 HAZÎRAN 1961 Bayındırlık Bakanlığından : Bakamlığimız ihtiyacı için iki aded çalışma masası ile altı aded resim masası yaptırılacaktır. İşın muhammen bedeli (6.229, ) lira olup, geçici teminatı (467,18) liradır. Eksiltme 12/6/1961 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. İsteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. 1882 / 4-S Bakanlığımıza ait üç aded kamyona karoseri yaptırılacaktır, îşin muhammen bedeli (102.000, ) lira olup geçici teminatı (6350, ) liradır. Eksiitme 10/6/1961 Cumartesi günü saat 11 de Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine, kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Karayolları Umum Müdürlüğünden : 1914 /4-S 1 Eksiltmeye konulan iş : Ankara'da yapılacak olan Araştırma ve I. B. M. Tesisleri inşaatı olup keşfi (2.220.000, ) liradır. 2 Eksiltme günü : 15/6/1961 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi Reisliği odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır, 3 Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (50. ) elli lira bedele ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) 1961 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dairesinde (80.350, ) liralık muvakkat teminat vermeleri, b) İsteklilerin en geç 9/6/1961 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Karayollarından veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesiyle plân ve teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini ve bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış 141.000. liralık banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1866 / 4-S (RESMI GAZETE) Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Hesap makinaları ve satış şartnamesi Ankara - Akköprü Karayolları Transit Ambarı Ayniyat Muhasipliğinde görülebilir. Taliplilerin usulüne göre hazırlıyacakları zarflarını İhale zamanından bir saat önce Komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin sayılmıyacağı duyurulur. 1992 / 4-2 Tahmini bedeli 6.522, geçici teminatı 489.15 lira olan 12 kalem evrakı matbua, malzemesi idareden verilmek üzere açık eksiltme ile bastırılacaktır. Eksiltme ve ihale 9 Haziran 1961 Cuma günü saat 11 de Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, şartnamesi aynı yerden temin edilebilecektir. 19T7 /4-4 DSİ Umum Müdürlüğünden : 1 DSİ. VIII. Bölge Müdürlüğü mıntakasında bulunan 1012.000,00 Tl. keşif bedelli Erzincan - Merkez - Aşağı Ula grup köyleri içmesuyu inşaatı ihaleye konulmuştur. 2 İhale 14/6/1961 Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da, Kavaklıdere Bestekâr Sokak No : 72 de DSİ. içmesuları Dairesi Reisliği binasında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 İhale tasarısı ve ekleri 70.000 Tl. bedel mukabilinde DSİ. tçmesulan Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 4 İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları; teknik personel, plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayındırlık Bakanlığı mütaahhitlik karnelerini, karneleri yoksa idareden alıp dolduracakları iş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı müsbitelerini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 5 İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin, 8/6/1961 Perşembe akşamına kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir dilekçe ile DSİ İçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez, istekliler, belge alıp almadıklarını 12/6/1961 Pazartesi sabahından itibaren içmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilirler. Postada vâkı gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İhaleye girmek İsteyen şahıs ve şirketlerin DSl Umum Müdürlüğüne 44.110,00 Tl. geçici teminat vermeleri lâzımdır. 7 İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSÎ Merkez İhale Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. Eksiltmeye konulan mevzu Tahminî bedeli Geçici teminatı İhalenin şekli saati 2010 / 2-2 7 kalemde muhtelif çapta 1350 metre bakır boru alımı 6.345,- Muntelif çapta 31 kalem debriyaj ve fren balata perçini 24.625,-- Muhtelu* çapta 38 kalem bobinaj teli 167.600,- 476. Açık eksilt. 19 1.847, Kapalı zarf 15 9.630, Kapalı zarf 16 Cins, mikdar vesair özellikleri yukarıda yazılı mevzuların her biri ayrı ayrı karşılarındaki usul ile eksiltmeye konulmuş olup, eksiltme ve ihaleleri 7 Haziran 1961 Çarşamba günü yukarıda her ihtiyaç hizasında gösterilen saatlerde Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacağı, kapalı zarf usulü eksiltmelerde usulüne göre hazırlanacak zarfların ihale zamanından bir saat önce Komisyona verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 1135/4-4 Tahmini bedeli 3.500,, muvakkat teminatı 262,50 lira olan 8 aded hurda hesap makinası 16 Haziran 1961 Cuma günü saat 16 da Merkezde Zile Sulh Hukuk Yargıçlığından : 960/42 Zile'nin Kuzalan Köyden Bektaş Özçelik tarafından Kuzalan Köyü adına muhtarı Ahmet Ural ve aynı köyden Mehmet Zeyrek aleyhine açılan meni müdahale dâvasının muhakemesinde : Dâvalı Mehmet Zeyrek adına çıkarılan gıyap kararına İstanbul'a çalışmaya gittiğinden bahsile gıyap kararı bilâ tebliğ iade edilmiş ve adı geçen Mehmet Zeyrek aranmışsa da bulunamamış olduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince duruşma 20/6/1961 Sah günü saat 9.25 e talik edilmiş olup dâvalı Mehmet Zeyrek'in mezkûr günde mahkemeye gelmesi gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının bilinmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2041
3 Haziran 1961 (Resmî (Gazete) Sahife 4245 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 1 EKALITmeye konulsaniş : Bağlum Vor İstasyonu etrafına ahşap parmaklık yapılması işi olup, keşif bedeli 25951,84 liradır. 2 Eksiltme günü : 8/6/1961 tarihine rastlayan Perşembe- günü saat 15.00 de Ankara'da Kızılay'da Genel Müdürlük binasında kapak zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı, Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde görülebilir. 1 4 Eksiltmeye iştirak için : a) İsteklilerin 1961 yılına ait Ticaret Odası belgesiyle, usulü daresinde 1946,37 liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. Muvakkat teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesaba yatırılarak mukabilinde makbuz alınacaktır. 1 b) İsteklilerin en geç 8/6/1961 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (Müracatta umumi ev- rak kaydı muteberdir. Telgrafla müracat kabul edilmez.) Ve dilekçelerine en az 20908, liralık bir bina inşaatı işini yaptıklarına dair bölgelerini bağlıyarak bu iş için yeterlik belgelerini alımaları 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde Terilen izahat dairesinde hazırlıyacakları tekif mektubu, 1961 yılı Ticaret Odası vesikası, yeterlik belgesi ve teminat mektubumu havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 1913/4-S 6 İstekliler iştirak belgelerini, 1961 yılı ticaret odası vesikalarını 73.750, T.L. lık teminat mektuplarını, teklif mektubu ile birlikte, hazırlıyacakları kapalı zarfı eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına makbuz mukabilinde vereceklerdir. 7 Belge Komisyonu talipler hakkındaki kanaati neticesinde iştirak belgesi verip vermemekte ve İhale Komisyonu da ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercihan dilediğine ihale etmekte serbesttir. 8 Bu ihaleye girecek mütaahhitler, Bayındırlık Bakanlığınım 23 Mart 1961 gün ve 10763 sayılı Resmi Gazete de münteşir yönetmeliğinin dördüncü maddesinde yazılı belgeleri talep vukuunda vermeğe mecburdur. 9 İsteklilerin tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (Özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 10 Postada vâkı gecikmeler ve telle müracaatlar kabul edilmez. Bolu Vali ve" Belediye Reisliğinden : 2013 /3-2 1 Belediyemiz Fen Dairesinde vazife görmek üzere bir inşaat mühendisi veya fen memuru aranmaktadır. 2 Talip olacakların 5/6/1961 akşamına kadar evrakı müsbitelerini göndererek talep ettikleri ücreti bildirmeleri rica olunur. 1938 / 8-3 1 - Eksiltmeye konulan iş : Elâzığ Kava Alanının pist ve apron tamiri işi olup, keşif bedeli 99.497,63 liradır. 2 Eksiltme günü : 13/6/1961 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00 de Ankara'da Kızılay'da Genel Müdürlük binasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı, Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisli- I ğinde veya Elâzığ Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1961 yılına ait ticaret odası belgesiyle, usulü dairesinde 6.224,88 liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. Muvak- i kat teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 1 57 sayılı hesaba yatırılarak mukabilinde makbuz alınacaktır. I b) İsteklilerin en geç 9/6/1961 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilekçelerine en az bir defada 75.000, liralık bir beton inşaatı işini yaptıklarına dair belgeleriyle, 50.000, liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak, bu iş için yeterlik belgelerini almaları, 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde, hazırlıyacakları teklif mektubu, 1961 yılı ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi ve teminat mektubunu havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 6 İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (Özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 2005 / 4-2 PTT Genel Müdürlüğünden: 1 Ankara - Cebeci PTT ve santral binası inşaatı, kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Keşif bedeli 2.000.000,00 lira olup geçici teminatı 73.750 liradır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 4 Bu işin eksiltmesi 16/6/1961 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 16,00 da Ankara'da PTT Genel Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 5 Bu inşaata talip olacak mütaahhitlerin bu önemde ve evsafta 1.200.000. liralık, aynı zamanda tadilât ve her çeşit tesisatı ihtiva eden bir inşaatı resmî dairelere karşı mütaahhit olarak yüklendiklerini ve iyi bir surette başardıklarını bildirir, iş veren resmî dairelerden alınmış son yıllara ait belgeler ile 13/6/1961 günü saat 17,30 a kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi alacaklardır, Afyon Belediyesinden: Mezbahada bir sene içinde kesilecek hayvanların kesimi ve etlerinin dağıtımı işi muhammen 24.000 lira üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 1.800 lira olup ihalesi 9 Haziran 1961 Cuma günü saat 15 do Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnamesinin Belediye Muhasebesinde görülebileceği ilân olunur. 1975 / 4-S Bir aded 5-6.5 tonluk kamyon ve bir aded 9,500-0.750 tonluk pikap alınacaktır. Kamyonun muhammen bedeli 70.000, pikabın 20.000 liradır. Şartnameler her gün Belediye Muhasebesinde görülebilir. Eksiltme kapalı zarf usulü ile 9/6/1961 Cuma günü saat 15 de Belediye encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat kamyon işin 4.6*0, pik*» için 1.500 liradır. Teklif zarfları aynı gün saat 14 e kadar verilebilir. Cide Sulh Hukuk Yargıçlığından : 1976/4-3 961/94 Cide'nin Köseli Köyünden Ruşen karısı Zeliha Okur'un aynı köyden Recep, Ali Genç, ve Hüseyin ve Fatma Kolçak ve Adile Yazıcı, Havva Kağan aleyhine açtığı izalei şüyu dâvasının yapılan muhakemesinde: Dâvah Fatma Kolçak'ın adına çıkarılan davetiye Resmî Gazete ile ilân edilmiş olduğundan dâvalı Fatma Kolçak'ın kendisini bir vekille temsil ettirmesi için 20/6/1961 Salı günü mahkemede hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim olmak üzer ilân olunur. 1952 Pazarcık Asliye Hukuk Yargıçlığından. : 961/89 Pazarcık'ta Arif Koska yanında Fatma Brtan tarafından kocası Pazarcık eski ilçede Müslüman Ali yanında Osman Ertan aleyhine açtığı boşanma dâvasında dâvah Osman Ertan'm 16/5/1961 Salı günü mahkemeye gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına mahkemece karar verilmiştir duruşmanın muallâk bulunduğu 19/6/1961 Pazartesi günü saat 9 da dâvah Osman Ertan bulunmadığı takdirde gıyap kararı kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2050
SMhi 4246 i IXmmî Gaset«) 3 HAZÎRAN 1961 Ankara Üniversitesi F«n Fakültesi Dekanlığından 1 Dikmen civarında Orta Doğu Teknik Üniversiteline alt saha dahilinde yaptırılacak 233.215 lira 06 kuruş keşif bedelli «-.Rasathane» nin ikmali inşaatı işi olup 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ve birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 ihale, 12 Haziran 1961 Pazartesi günü ssat 15 de Ankara'da Mebus Evleri karşısında Fen Fakültesi binasında yapılacaktır. 3 Eksiltmeye girebilmek için : a) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış 1961 yılına ait belgenin; b) Devlet ve diğer resmî müesseselere bu değer emsali evsafta ve kesin kabulü yapılmış bir işi taahhüt etmiş olduğunu belirten belgeyi ihaleden 3 gün evveline kadar Ankara Üniversitesi Mimarlığına ibraz ederek alacağı yeterlik belgesinin; c) 12.578 lira 60 kuruşluk teminat mektubunun; d) Teklif mektubunun ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilmiş veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş olması şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmiyccektir. 4 Bu işe ait sözleşme, şartname ve projeler her gün i«ı setlerinde Fakülte Sekreterliğinde görülebilir. 2016/4-2 Sanayi Bakanlığından 10189 numaralı marka ilmühaberi eşya listesi «Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar» şeklinde değiştirilmiştir. 1982-1 8878 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı 26/3/1952 tarihinden itibaren «The Gillette Company» e olarak değiştirilmiştir. 1982-2 yetinde, Fabrikatör : - Philip Morris Incorporated* e devretmiştir. Ş 1982-7 S! jj 24690 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kullan- ma hakkını «Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti kanunları mucibince mü- I teşekkil, Türk - Pirelli Lâstikleri A. Ş.» ne vermiştir. I I 1982-8 24696 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kullanma hakkını «Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti kanunları mucibince müteşekkil, Türk - Pirelli Lâstikleri A. Ş.» ne vermiştir. 1982-9 25217 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kul- ianma hakkını «Türkiye'de, istanbul'da, Lever Brothers (Türkiye) Sait nayi ve Ticaret Limited Şirketi» ne verilmiştir. 1982/10 23379 numaralı marka ilmühaberinin sahibi ticari unvanı 31/10/1960 tarihinden itibaren «Société Internationale Labaz» olarak değiştirmiş ve marka üzerinde bulunan bütün hak ve vecibelerini «Belçika'da, Bel- çika tabiiyetinde, Anonim Şirket Société Belge De L'Azote Et Des Prol duits Chimiques Du Marly» ye devretmiştir. İ 1982-11 23393 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı 31/10/1960 tarihinden itibaren «Société Internationale Labaz» olarak değiştirilmiştir. Marka sahibi, marka üzerindeki bütün hak ve vecibelerim «Belçika'da, Belçika tabiiyetinde, Société Belge De L'Azote Et Des Produits Chimiques Du Marly» ye devredilmiştir. 1982-12 9849 numaralı marka ilmühaberi eşya listesinin «Reçineler, tecrid malzemesi, sanayide kullanılan yapıştırıcı maddeler, cerrahî protezler, cerrahî eldivenler ve benzeri eşya hariç olmak üzere, cerrahî aletler ve cihazlar, parça halinde kumaşlar veya elastikiyeti olan plâstikler ve bunlardan mamul eşyalar, deri taklitleri ve bunlardan mamul eşyalar, komple giyim eşyası ve parçalan, seccadeler, halılar, paspaslar ve hasırlar, linolyum ve taban döşemesine mahsus diğer maddeler, dokuma olmayan duvar perdeleri» şeklinde değiştirildiği vekil ajan H. W. Stock Haleflerinin Bakanlığımıza vâki 13/3/1961 tarih ve 1370/38 sayılı dilekçesinden anlaşılmıştır. 1982-3 10187 numaralı marka ilmühaberinin eşya listesi «Tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar» şeklinde değiştirilmiştir. 1982-4 21041 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kullanma hakkını «Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti kanunları mucibince müteşekkil, Türk - Pirelli Lâstikleri A. Ş.» ne vermiştir. 1982-5 22276 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kullanma hakkını «Türkiye'de, İstanbul'da, Lever Brothers (Türkiye) Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi» ne vermiştir. 1982-8 22334 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün hak ve vecibelerini «Ajuerücft'dc. Amerika Birleşik Devletleri t&bü- 25329 numaralı marka ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı 3.1/10/19G0 tarihinden itibaren «Société Internationale Labaz» olarak değiştirilmiştir. Marka sahibi «Société Internationale Labaz» marka üzerindeki bütün hak ve vecibelerini «Belçika'da, Belçika tabiiyetinde, Société Belge De L'Azote Et Des Produits Chimiques Du Marly» e» devretmiştir. 1982-13 2S594 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün hak -ve vecibelerini «istanbul'da, Kolonya imalâtiyle meşgul Erol Nobar Nazar ve Nişan Mıgırdıç Nazar» adlarına devredilmiştir. 1982-14 9719 numaralı marka ilmühaberinin sahibi msrka üzerindeki bütür hak ve vecibelerini «Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetinde, Fabrikatör : - Philip Morris Incorporated* e devretmiştir. 1982-15 15354 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kul İanma hakkım «Türkiye'de, istanbul'da, Lever Brothers (Türkiye) Sa nayi ve Ticaret Limited Şirketi» ne vermiştir. 1982-18 17024 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bü tün hak ve vecibelerini «Amerika'da, Ohio Eyâleti kanunları mucibine müteşekkil, Ameıika Birleşik Devletleri tabiiyetinde. Fabrikatör The White Motor Company» & devretmiştir. 1982-17
3 HAZİRAN im (Resmî Gazete) Tefenni Asliye Hukuk Yargıçlığından : 1958/305 Davacı Tefenni - Karamanlı Nahiyesinden Ayşe özgürler ile dâvâlı aynı yerden Zehra Sayın, Fatma Künter, Arif Karagöz ve mü dahil Hüseyin Sayın arasında tahaddüa eden tescil dâvasının yapılan yargılaması «onunda : Aşağıda mevkii, miktar ve kıymetleri yasılı gayrimenkullerin hissedarlar üzerine hisseleri nispetinde tesciline dair mahkemeden sadır olan 6/7/1960 tarih ve 152 sayılı karar davalılardan Fatma Künter'in adresinin tesbit edilememesi sebebiyle tebliğ edilemediğinden ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. M e v k i i Miktarı Ms Kıymeti Lira Aşağı Değirmen Çatal Armut Kayı Çayırbaşı - Ayanahmet kuyusu Kör kuyu - Yığıntaş Çeşmealtı - Dcrindere Arguvan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 960/83 * 1580 8380 12200 4500 2700 3100 745 1000 600 400 200 200 2044 Davacı aşağı Sülmenli Köyünden İsmail Göksu tarafından aynı yerden Kanber Bay rai ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu meni müdahale dâvasının yapılmakta olan duruşması sırasında : Dâvâlılardan İbrahim oğlu Süleyman Yücekaya 11/5/1961 tarihli celseye gelmediğinden ve adreside meçhul bulunduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olup adı geçenin Arguvan Asliye Hukuk Mahkemesinde 7/9/1961 günü saat 9 da hazır bulunması için gıyap kararı ilânen tebliğ olunur. 2042 Bayburt Sulh Hukuk Yargıçlığından 961/10 Bayburt'un Aşağı Binzeverek Köyünden Remziye Taze vekili Avukat Orhan Akkoyunîu'nun dâvâlı Osluk Köyünden Kahraman oğlu Pehlul Taze, Hayati Taze, Nazime Taze, Yunus Taze ve Havva Taze aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyu dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : Dâvâlılardan Pehhıl Taze'nin adres ve ikametgâhı meçhul kaldığından hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilerek mahkeme 15/6/1961 Perşembe saat 10 a bırakılmış olduğundan dâvâlının belli gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2038 Samandağ Asliye Hukuk Yargıçlığından : 961/34 Samandağ Kurtderesi Mahallesinden Ali oğlu Mikail Döner tarafından Vakıflı Köyünden olup ikametgâhları meçhul bulunan Musa An- ^cep oğlu Serkis ve Musa Antep oğlu Panos aleyhlerine Kurtderesi Ma hallesinde kâin sayfa 272, parsel 57 sayılı gayrimenkul ün tapuya tescili hakkında, açmış olduğu dâva doîayısiyle : Dâvâlılar Serkis ve Panos'un ikametgâhları meçhul bulunduğundan haklarında ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın 15/6/1961 günü saat 9 a bırakılmasına karar verilime" olduğundan muayyen gün ve satte dâvâlıların bizzat bulunmaları veya kanuni bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri aksi halde haklarında ilânen gıyap karan tebliğ edileceği ilân olunur. Hendek Sulh Hukuk Yargıçlığından : 2039 961/3 Davacı Hendek'in Kazimiye Köyünden Osman Devril yanında Meryem Güney tarafından dâvâlı Ayvastı Kazasının Çukurcak Köyünde mukim Mustafa Güney aleyhine açılan sulh teşebbüsü dâvasının irca kılman duruşmada : Dâvâlı namına çıkarılan davetiyelerin altı aydanberi köyde olmayıp nerede olduğu belli olmadığı gibi adresde bırakmadığından tebligatın biîâ infaz iade edildiğinden davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 7/7/1961 Cuma günü»aat 9 da Hendek Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini temsil etmek üzere bir mümessil göndermesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2040 -~ «? «Görele Asliye Hukuk Yargıçlığından : 955/283 Davacı Görele Kazasının Kuzca Köyünden Hüseyin Kaya tarafından dâvâlılar aynı köyden Fatma Kul ve arkadaşları aleyhine ikame olunan gayrimenkul tescili dâvasının yapılan açık muhakemesi sırasında : Otuz sene evvel köyünden ayrıldığı bildirilen dâvâlı Fatma Kul'un müteaddt aramalara rağmen adresi bulunup tebliigat yapılması mümkün olmadığından kendisine ilânen davetiye tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 5/7/1961 tarihinde Görele Asliye Hukuk Mahkemesinin 955/283 esasında kayıtlı gayrimenkul tescil dâvasının duruşmasında bizzat bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ilânen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 2037 Karacabey Asliye Hukuk Yargıçlığından : 960/352 Mustafakemalpaşa'nın Kumkadı Köyünden Fatma Adıyaman tarafından kocası Karacabey'in Canbolu Mahallesinden, olup adresi meçhul İskender Adıyaman aleyhine açılan boşanma dâvası sonunda : Tarafların boşanmalarına, 103 Ura 50 kuruş masrafın dâvâlıya tahmiline ve 4/7/1960 gününden itibaren davacı için ayda 40 lira ve 28/7/1960 gününden itibaren çocukları Ayşe için ayda 30 lira iştirak nafakasının dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine ve Ayşe'nin velayetinin davacı anaya tevdiine ve dâvah kocanın 142 nci maddesi gereğince bir yıl evlenmekten memnuiyetine 27/4/1961. tarihinde temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olup adresi meçhul dâvâlıya ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Palu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 2035 958/190 Yaşının tashihi istenen Muhittin Küçük davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden duruşmanın gıyabında icrasına karar verilmek üzere adına gıyap karan çıkarılmasına, dâvâlının adresi meçhul bulunduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine ve dâvâlının yapılan tebligata rağmen 10/7/1961 tarihli duruşmaya gelmediğinden duruşmanın gıyabında cereyan edeceği ilân olunur. 2036 «^ Kayseri İkinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 960/470 961/206 Kayseri'nin Yemliha Köyünden Adviye Kara vekili Avukat Abdurrahman Saraçoğlu tarafından Adana Karakuyu Arapali Çiftliğinde Mehmet Kara aleyhine açılan boşanma dâvasında : Davalının adresine çıkanlan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiği ve adresinin meçhule gittiğinden istida hulâsasının ve hakkında verilen gıyap kararının Resmî Gazete ile ilân edildiği ve 10/4/1961 tarihli duruşmada dâvâlının gelmediğinden tarafların boşanmalarına kabahatli olan dâvah Mehmet Kara'nın bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine bakiye 750 kuruş hare ile 92 lira 50 kuruş masrafın ve 250 lira vekil ücretinin de dâvâlıdan alınmasına ve davacıya verilmesine ve hükmünde yine Resmî Gazete İle ilânına karar verilmiş olduğundan dâvâlının bir ay zarfında kanuni yollara başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğinin dâvâlıya ilânen tebliğ olunur. 2034
Sahif*: 4248 (Kesmî Gazete) 3 HAZİRAN 1961 I ödenmemiş sermaye n Kasa JII T. C. Merkez Bankası IV Kanuni karşılıklar kasası Munzam Karş. Muk. Kıy. Diğer kanuni Karş. kasası AKTİF Türkiye Bağcılar Başkası A. Ş. 31/12/1980 tarihli bilançosu Serbest V Bankalar VI Röporlar VII Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı Hazine plasman bonoları Tahviller Hisse senetleri VIII Senetler cüzdanı İştiraklerimiz Müesseselerimiz İştiraklerimiz ve müesseselerimiz Kef. Sair müşteriler XX Avanslar İştiraklerimiz Müesseselerimiz İştiraklerimiz ve müesseselerimiz Kef. Sair müşteriler X Borçlu câri hesaplar İştiraklerimiz Müesseselerimiz İştiraklerimiz ve müesseselerimiz Kef. Sair müşteriler Bloke 1.775.865,16 69.500, 532,50 63.621,75 1.368.489,10 396.744İ19 663.122,71 1.087.940,31 Türk Lirsa.1 2.250.000, 943.511,25 1.845.365,16 28.117,99 64.154İ25 1.368.489,10 396.744,19 1.751.063,02 I Sermaye n ihtiyat akçeleri Kanuni ihtiyatlar özel ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar IH Karşılıklar IV Tedavüldeki tahvillerimiz V Taahhütlerimiz T. C. Merkez Bankasına: Avanslar ve reeskont ettirilen senetler Trarsfer emirleri Diğer taahhütlerimiz VI Mevduat Resmî mev. Ticari mev. Bankalar mev. Tasarruf mev. Vadesiz P A S î F Vadesiz 877,82 Vadeli 279.917,14 187.500, 1.313 556,73 18.137,92, 6.211.478,76 998.789,04 VII Tediye emirleri VIII Muhtelif alacaklılar IX Talep olunmamış kıymetler X Diğer pasifler XI Kâr Geçen yıldan devreden Bilanço yılı kârı 168.207,31 189.560J7 Vadeli 1.222.381,28 25.918,99 467.417,14 1.313.556,73 18.137,92 7.210.267,8» Türk Lirsaı 6.000.000, 357.768,08 166.063,69 1.249.178,09 9.009.379,59 9.307,35 619.374.68 52.747,21 31.412,71 XI Zirai krediler XII ipotek mukabili krediler XIII Meslekî krediler XIV iştiraklerimiz Bankalar Ka. M. 48, F. 1 Bankalar Ka. M. 48, F. 2 275,000,- 495440,- 178.600. 770.440, Nâzım hesaplar Cirolarımız Merkez Bankasına Diğer 1.102.500, 130.000, Yekûn 1.232.500, 16.495.231,31 16.684.646,73 XV Müessese ve teşebbüslerimiz Bankaalr Ka. M. 48, F. 1 Bankaalr Ka. M. 48, F. 2 XVI Sabit kıymetler Menkuller 370.784,- G. menkuller 270.000,- XVII Muhtelif borçlular XVIII Diğer aktifler XIX ilk tesis masrafları XX Zarar Geçen yıldan devreden Bilanço yılı zararı T.L. T.L. na sigortalıdır na sigortalıdır 636.310.36 768.978,48 325.070,10 5.049 294.19 119.093,22 636.310,36 Kefaletlerimiz İştiraklerimiz, Müesseselerimiz, iştiraklerimiz ve müesse. k., Sair müşteriler 3.723.128,75 3.723.128,75 Nâzım hesaplar Yekûn 16.495.231,31 16.684.646,73 Diğer nâzım hesaplar 11.729.017,98 UMUMİ YEKÛN 33.179.878,04 UMUMİ YEKÛN 33.179.878,04 Türkiye Bağcılar Bankası A. Ş. 31/12/1960 tarihli kâr ve zarar hesabı BORÇLU HESAPLAR Türk Lirası ALACAKLI HESAPLAR Türk Lirası I Personel masrafları n Vergi ve harçlar III Verilen faiz ve komüsyonlar IV Kambiyo zararları V Tasarrufu teşvik ikramiyeleri VI Amortisman ve karşılıklar VII Müessese ve teşebbüslerimiz zararları VIII Diğer masraf ve zararlar IX Kâr 883.830,66 69.297,14 527.554,91 147.446,96 104.193,84 353.678,02 I Alman faiz ve komüsyonlar II Tahviller ve hisse senetleri gelirleri III Banka hizmetleri karşılığında alman faiz ve komüa. IV Kambiyo kârları V İştiraklerimiz kârları VI Müessese ve teşebbüslerimiz kârları VII Muhtelif kârlar VIII Zarar 1.081.220,71 13.563, 157.058,68 4.654,07 193.194,80 636.310,36 Yekûn 2.086.001,54 Yekûn 2.086.001,54 1833 Bagbakaabis Berki Matbaam
3 Haziran 1961 RESMİ GAZETE Sayı:10819 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 307 Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sâri Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun 1 308 5/1/1961 Tarihli ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 1 Kararname İçişleri Bakanlığınca Sınır Tespit Kararı 1 Tebliğ Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinde Yabancı Madde Toleranslarının Miktarlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ 2 İlanlar 2 ithalât işlerine dair Sirküler