DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2013 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :... Telefon ve Faks Numarası :... İdarenizce yaptırılacak olan BURSA-MUDANYA SİTELER MAHALLESİ TEMEL EĞİTİM OKULU ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI işine ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 1- İhale konusu işin tamamını her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç -TL,(Yazıyla )bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. 2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 6-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yerli istekli durumundayız. Saygılarımızla Adı Soyadı / Firma Kaşesi -İmza
BURSA-MUDANYA SĠTELER MAHALLESĠ TEMEL EĞĠTĠM OKULU ZEMĠN ETÜT ÇALIġMASI ĠġĠ SÖZLEġME TASARISI Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ İmar Ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı (Bundan böyle idare diye anılacaktır) ile diğer tarafta... (Bundan böyle yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara Ait Bilgiler 2.1. İdarenin Adresi : BURSA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım/BURSA Tel No : 0(224)366 18 00-256.46.08 Faks No : 0(224)364 94 86-256.46.98 E-Posta Adresi : destekhizmetleri@bursaozelidaresi.gov.tr 2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi : Tel No : Faks No : E-Posta Adresi : 2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. Madde 3- Tanımlar 3.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 4- ĠĢin Adı, Niteliği, Türü, Miktarı ve ĠĢin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri 4.1. İşin Adı: BURSA-MUDANYA SĠTELER MAHALLESĠ TEMEL EĞĠTĠM OKULU ZEMĠN ETÜT
ÇALIġMASI ĠġĠ 4.2. İşin Niteliği, Türü, Miktarı: Madde 5- SözleĢme Türü, Bedeli ve Süresi 5.1. Sözleşme Bedeli :.-TL,( TL) 5.2. Sözleşme Süresi : 40 Takvim Günü Madde 6- SözleĢmenin Ekleri İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Madde 7- ĠĢe BaĢlama Ve Bitirme Tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Madde 8- Ödeme Yeri Ve ġartları 8.1. Ödemenin Yapılacağı Yer: Bursa Ġl Özel Ġdaresi Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 8.2. Ödeme Şartları: İş bitiminde ve Geçici Kabulden sonra tek hakediş düzenlenecektir. 8.3. Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı: Verilmeyecektir. Madde 9- Fiyat Farkı Verilmeyecektir. Madde 10- SözleĢme Bedeline Dahil Olan Giderler Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi ise sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Madde 11- Vergi, Resim ve Harçlar ile SözleĢmeyle Ġlgili Diğer Giderler Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Madde 12- Kesin Teminat Miktarı Ve Ġadesine ĠliĢkin ġartlar Teminat alınmayacaktır. Madde 13- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar İdare tarafından sözleşmenin 17 inci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden on binde (5) i oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih edecektir
Madde 14- Mücbir Sebepler Ve Süre Uzatımı Verilebilme ġartları Mücbir sebepler dışında yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebepler 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu nun 10.Maddesinde belirtilen sebeplerdir. Madde 15- Denetim Muayene Ve Kabul ĠĢlemlerine ĠliĢkin ġartlar Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde idarece yapılacaktır. Madde 16- SözleĢmede DeğiĢiklik Yapılma ġartları Alımın türüne bağlı olarak; Mal Alım İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 20. Maddesinde, Hizmet Alımı İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 24. Maddesinde, Yapım İşleri İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 25. Maddesinde belirtilen şartlar dışında sözleşmede değişiklik yapılamaz. Madde 17- SözleĢmenin Feshine ĠliĢkin ġartlar Alımın türüne bağlı olarak; Mal alım ihalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6) nın 42.Maddesindeki, Hizmet Alımı İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 27. Maddesindeki, Yapım İşleri İhalelerine ait Tip Sözleşme (Ek:6)nın 27. Maddesindeki hususlar geçerlidir. Madde 18- Diğer Hususlar Bu Madde boş bırakılmıştır. Madde 19- AnlaĢmazlıkların Çözümü Anlaşmazlıkların çözümü konusunda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 20- Yürürlülük İş bu sözleşme 20 Maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra...01.2013 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip yükleniciye verilmiştir. YÜKLENİCİ İDARE Yusuf ġeremet Ġmar Ve Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı