Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak, yerine 1 Adet zemin üstü tip 60 ton kapasiteli Elektronik Taşıt Kantarı satın alınacak ve yeni kantarın inşaat işleri yaptırılacaktır. Konu ile ilgili kapalı zarf veya faks fiyat teklifinizin, en geç 19.08.2015 ÇARŞAMBA günü saat: 12.00'ye kadar Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir. İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Not; İhale belgeleri aşağıdaki adresten alınabilir. - www.marmarabirlik.com.tr, - İhaleler
KANTAR ALIM ŞARTNAMESİ (Zemin Üstü - Elektronik Taşıt Kantarı) Birliğimize bağlı Mürefte Kooperatifimizde kullanılmak üzere, takas yöntemi ile aşağıda belirtilen özelliklerde 1 Adet 60 ton kapasiteli, zemin üstü tip Elektronik Taşıt Kantarı satın alınacak ve inşaat işleri yaptırılacaktır. 1. Şartnamenin Konusu; Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli çukur tip Elektronik Taşıt Kantarının satılarak, yerine 1 Adet zemin üstü 60 ton kapasiteli zemin üstü tip Elektronik Taşıt Kantarı satın alınması ve yeni kantarın inşaat işlerinin yapılmasıdır. 2. Şartnamenin Tarafları; İş bu şartnamede, 2.1. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Birliğe bağlı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Marmarabirlik, Birlik veya İşletme olarak, 2.2. İhaleyi alacak firmalar ise Yüklenici veya Firma olarak anılacaktır. 3. Satılacak ve Alınacak Kantarların Özellikleri ve Miktarı; 3.1. Satılacak Kantarın Özellikleri; 3.1.1. Ebatı; 3 x 8 m. 3.1.2. Kapasitesi; 50 Ton 3.1.3. Tipi; Çukur Tip - Elektronik 3.1.4. Miktarı; 1 Adet 3.1.5. Marka; Durukan 3.2. Alınacak Kantarın Özellikleri; 3.2.1. Ebatı; 3 x 16 m. 3.2.2. Kapasitesi; 60 Ton 3.2.3. Taksimatı; 20 Kg. 3.2.4. Tipi; Zemin Üstü Tip - Elektronik 3.2.5. İndikatör; Kademeli olacaktır. 3.2.6. Load Cell; IP68 sınıfı ve paslanmaz çelik olacaktır. 3.2.7. Kalite Belgeleri; Alınacak kantar, TSE veya CE ve İSO 9000 serisi belgeli olacaktır. 3.2.8. Miktarı; 1 Adet 4. Temel İnşaatı ve Tartı Odası; Yeni kantarın temel inşaatı ve tartı odası zemini betonu, firmaca verilecek projeye göre yine firmaca yapılacaktır. Yapılacak işler aşağıdaki gibidir. 4.1. Projelerin hazırlanması, 4.2. Projelere uygun olarak, temel inşaatının yapılması. (Topraklama vs. işler dahil.) 4.3. Yine projelere uygun olarak, minimum 3x3 mt. ölçülerinde, kantar odası zemin betonunun atılması. 4.4. Kantar odası Birliğimizce yapılacaktır. (İnşaat veya kabin) 5. Fiyat; Firma, teklif mektubunda şartnameye uygun fiyat teklifi verdiğini belirtecektir. Nakliye, montaj, işçilik vs. dahil anahtar teslimi aşağıdaki şekilde KDV hariç TL. fiyat verilecektir. 5.1. Yeni Kantar fiyatı :..TL./Adet 5.2. İnşaat fiyatı :..TL./Götürü Ara Toplam :..TL. 5.3. Eski kantar alış fiyatı (-) : TL./Adet Net Fiyat :..TL.
- 2 - Birliğimizce, KDV hariç aradaki fark ödenecektir. Ancak, teklif edilen fiyat yeterli bulunmaz ise eski kantarın satışından vazgeçilebilir. Fiyat teklifleri en az 10 gün opsiyonlu olacaktır. 6. Fiyat Teklifi Verme Tarihi; Fiyat tekliflerinin, en geç 19.08.2015 ÇARŞAMBA günü saat: 12.00 ye kadar Birliğimiz Satınalma Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Birliğimiz sorumlu olmayacaktır. Açık eksiltme yapılmayacağından, fiyat teklifi verecek firmaların nihai fiyatlarını vermeleri gerekmektedir. 7. Nakliye, Teslimat ve Montaj; Kantar firmaca, sipariş verilmesini müteakip en geç 20 gün içerisinde çalışır vaziyette teslim edilecektir. Firmalar kendi teslim tarihlerini de teklif edebilirler. Eski kantarın sökülmesi, eski ve yeni kantarın nakliyesi, yeni kantarın montajı, her türlü işçilik ve inşaat işleri ile indirme/bindirme işleri firmaya aittir. Kantarın montajının yapılması amacıyla firmanın çalıştıracağı personel ile Marmarabirlik arasında her hangi bir hizmet akdi ilişkisi olmadığından, söz konusu personele karşı ilgili kanunlar ve Sosyal Sigortalar mevzuatından doğan her türlü yükümlülükler ile bu personelin maaş, SGK pirimleri, vergileri ve her türlü özlük hakları firmaya ait olacaktır. 8. Kalibrasyon ve Resmi Onay; Kantar, montajın tamamlanmasını müteakip firmaca ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak kalibre edilecek/ettirilecek ve ilgili Resmi Kuruma (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) mühürlettirilecektir. Bütün bu işlemler, bedeli kendisine ait olmak üzere firmaca yapılacaktır. 9. Eğitim; Firma, montaj süresince ilgili personelimize kantarın kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi verecektir. Eğitim ile birlikte kantara ait kullanım ve bakım kitapçıkları da verilecektir. 10. Tartım Fişi; Kantar ile birlikte en az 1.000 Adet tartım fişi verilecektir. 11. Ödeme; Kantarın, iş bu şartname hükümlerine uygun olarak çalışır vaziyette teslimini müteakip, fatura karşılığı 30 gün içerisinde yapılacaktır. Birliğimizden kaynaklanan nedenler ile kantarın kurumunun gecikmesi halinde ise ödeme, kantarın kurulacağı yere indirilmesini müteakip fatura karşılığı 30 gün içerisinde yapılacaktır. Montaj işlemi, yerin hazırlandığının Birliğimizce bildirilmesini müteakip en geç 5 gün içerisinde ücretsiz olarak yine firmaca yapılacaktır. 12. Gecikme; Kantarın, Birliğimizden kaynaklanan nedenler haricinde belirlenen süre içerisinde çalışır vaziyette teslim edilmemesi halinde, Marmarabirlikçe her geçen gün için 1.000,00 TL. gecikme cezası alınmak suretiyle, firmaya toplam 10 gün ek süre verilebilir. 13. Garanti; Firma imalat ve montaj hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı; mekanik aksam için en az 5 yıl, elektronik cihazlar için ise en az 2 yıl garanti verecektir.
- 3 - Garanti süresi, kantarın çalışır vaziyette teslimini müteakip başlayacaktır. 14. Servis; Firma, 2 yıllık garanti süresi içerisinde doğabilecek her türlü teknik arıza karşısında, telefon veya faks ile haber verilmesini müteakip en geç 24 saat içerisinde arızalara ücretsiz müdahale edecektir. Müdahalede gecikme olması halinde, günlük 1.000,00 TL. ceza kesilecektir. Gecikme süresi 3 günü geçmeyecektir. 15. Sipariş Teminatı; İhale kalan firma, Birliğimizce sipariş verilmesini müteakip, en geç 5 gün içerisinde, Birliğimize ihale bedelinin %10 u oranında kesin teminat verecektir. Kesin teminat, kantarın çalışır vaziyette teslimini müteakip, 2 yıl lık garanti süresince Birliğimiz uhdesinde kalacak ve firmanın şartname hükümlerini tam olarak yerine getirmesi halinde, süre bitiminde iade edilecektir. 16. İade; Kantarın, iş bu şartnamede belirtilen hükümlere uymaması veya randımanlı olarak çalışmaması halinde, söz konusu kantar hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Marmarabirlikçe iade edilecektir. Kantarın iade edilmesi halinde, firmaya her hangi bir ödeme yapılmayacak, yapılmış ise geri alınacak ve iş bu şartnamenin Siparişin İptali maddesi hükümleri uygulanacaktır. Firma söz konusu kantarı, bildirim tarihini müteakip en geç 10 gün içerisinde, bütün masrafları kendisine ait olmak üzere geri alacaktır. 17. Siparişin İptali; Firma, iş bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığı taktirde, sipariş ihtara gerek kalmaksızın Marmarabirlikçe tek taraflı olarak iptal edilecek ve teminat irad kaydedilecektir. Ayrıca, sipariş iptal edilerek kantarın başka bir firmadan satın alınması durumunda, Birliğimizin uğrayacağı zarar, verilen kesin teminat miktarını aşıyor ise firma aradaki farkı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 18. Kantarın Kurulacağı Adres; 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yalı Cad. Zeytin Sokak No : 7 Mürefte / TEKİRDAĞ Tel: (0282) 528 73 58 528 75 92 19. Fatura Adresi; Fatura aşağıdaki adrese kesilecek olup, Birliğimize gönderilecektir. Ödeme Birliğimizce yapılacaktır. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yalı Cad. Zeytin Sokak No : 7 Mürefte / TEKİRDAĞ Vergi D.: Şarköy Vergi N.: 001 000 13 98 20. Yer Görme; İsteyen firmalar kantarın kurulacağı yeri görebilir.
- 4-21. İhaleye Katılım Belgeleri; İhaleye katılacak olanların, aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekmektedir. 21.1. Fiyat teklifi, (Şartname hükümlerine uygun.) 21.2. Referans Listesi, 21.3. Teklif edilecek kantar ile ilgili broşür, katalog, kalite belgesi vs. 21.4. Her sayfası kaşelenip imzalanmış ihale şartnamesi. 22. Fiyat Sabitliği, İhale tarihinden sonra girdilere veya diğer maliyet unsurlarından birine gelecek olan zam fiyatlara yansıtılmayacaktır. İhale fiyatı kesindir. 23. Siparişin Devri; Sipariş, Marmarabirlik in izni olmadan kesinlikle başka firma ya da şahıslara devredilemez. 24. Yetkili Mahkemeler; İş bu şartnameden dolayı doğacak uyuşmazlıkların hallinde, yetkili mahkemeler Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 25. Firmanın ihaleye katılmak amacıyla vereceği fiyat teklifi, iş bu şartnamenin eki hükmündedir. Ancak, şartname ile fiyat teklifi arasında çelişki olması halinde, şartname hükümleri geçerli olacaktır. 26. Şartname hükümlerinin uygulanması ve işin takibi ile kantarın şartname hükümlerine göre teslim alınması, Proje ve İnşaat Müdürlüğü ile Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülecektir. 27. Birliğimiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp-yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 28. İhaleye iştirak eden firmaların bu şartnameyi okuyup içeriğini kabul ettikleri varsayılır. 29. İş bu şartname 4 (dört) sayfa ve 29 (yirmi dokuz) maddeden ibarettir. ADRES: Marmarabirlik Bursa-İzmir Karayolu 29. Km. Başköy/BURSA Tel : (224) 449 00 10 (10 Hat) Faks : " 449 00 30-31