ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Şase Tipi Sunucular ve Sanallaştırma Yazılımı Alımı İşi Mal Alım Sözleşmesi -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC olup Tel No : +90 392 6612000 Faks No : +90 392 6612009 Elektronik Posta Adresi: ncc@metu.edu.tr dir. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi:.. dur. 2.3.Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4.Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur. Bu Sözleşmede yer alan; Mal ; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Yönetmelik : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliği, Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, İş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
İşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden tasdik yetkisine sahip kişi ve kurumlar tarafından düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, Alt Yüklenici ; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, Sözleşmenin Süresi ; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi, İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Ödemeye Esas Para Birimi ; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Taraf/Taraflar ; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, Teklif ; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
Kabul İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, İfade eder. Madde 5- Sözleşmenin Konusu 5.1. İşbu sözleşme ekinde görülen tanım, tafsilat ve şartlarla İdare nin ihtiyacı olan Şase tipi 3 adet sunucu temini, İdarenin elinde mevcut bulunan HP4300 disk kutularına, 2 adet 2x10Gbps porta sahip HP orijinal ağ bağdaştırıcılarının montajının yapılması, Sunucular ile takılan bu kartlar arasındaki bağlantıyı sağlayacak network anahtarlayıcısı ve tüm kabloların temini, (Her kablo tipinden 1 adet yedek olmak üzere) 4 Sunucuda toplam 8CPU yu destekleyecek, sanallaştırma yazılımının temini ve kurulumu, Her fiziksel sunucu üstüne, disk kutusundan boot edecek şekilde bir adet sanal sunucu işletim sistemi kurulumu, (Debian veya Windows Server) Tüm kurulumlar bittikten sonra, sunucu kurulumu, sistem yönetimi, yönetim yazılımı ve sistemde kullanılan tüm donanım ve yazılımlar için en az 3 günlük eğitimlerin verilmesi İşlerinin, ihale dokümanı, şartname ve iş bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanmasıdır. 5.2. İş bu sözleşme ile temin edilecek mal, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Bu sözleşme ile temin edilecek bütün yazılım ve donanımlar orijinal ambalajlarında yeni ve kullanılmamış olacaktır. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli İş bu sözleşme Birim Fiyat esasına dayalı olup, toplam..(..) bedel üzerinden akdedilmiştir. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler ve Hariç Olan Giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin mal bedeli, ihraç masrafları, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, KKTC de gümrük masrafları (gümrük vergisi hariç) sözleşme bedeline dahildir. 7.2.60/2003 sayılı yasa uyarınca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Katma Değer Vergisi ve gümrük vergisinden muaf olup, bu hak geçerliliğini koruduğu sürece İdarece Yükleniciye kullandırılacaktır. 7.4.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin işçilik ve işçiler ile ilgili her türlü iaşe, ibate, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir, 7.5.Cihazların montajı, devreye alınması ve eğitimine dair tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri İhale dokümanı, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Sözleşme de yer alan hükümler esas alınır. Madde10- Sözleşmenin Süresi Sözleşme, garanti süresinin dolmasına müteakip 2 (iki) ay sonunda sonlanacaktır. Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı 11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri
Teslim Yeri: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı Güzelyurt KKTC 11.2. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imza altına alındığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. 11.3. Teslim Şekli Yüklenici, Sunucu teslimi için şartname koşullarına uygun olarak hazırlayacağı bir İş Teslim Tablosunu İdareye sunacaktır. İş Teslim Tablosu, Yerleştirme ve Kurulum Dönemi olmak üzere iki dönemden oluşacaktır. Yüklenici dönem sürelerini gün birimiyle belirtecektir. Cihazlar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı-Güzelyurt, KKTC teslim koşullarına uygun olarak, tek seferde teslim edilecektir. 11.4. İşin Süresi, Teslimat Programı ve Kurulum: 11.4.1. İşin süresi: Sözleşme akdini müteakip 8(sekiz) haftadır. 11.4.2. Yüklenici, temin edilecek tüm sistemleri ODTÜ KKK Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Odasına kuracaktır. Kurulum, tüm malzemelerin orijinal katalog bilgileri ve talimatları doğrultusunda, gerekli kontroller ile ölçümleme işlemleri ihmal edilmeksizin yapılacaktır. 11.4.3 Yüklenici ayrıca, idarenin belirteceği ileri bir tarihte cihazların yerine kurulması, çalıştırılması ve muayene kabul komisyonuna sunulması işlerinden sorumludur. Yüklenici uzman elemanları, temin edilecek ürünleri bağlantılı bütün üniteleriyle birlikte yerlerine kurarak çalışır hale getirecektir. 11.4.4. İdarenin elinde bulunan 2 nodlu HP 4300 disk kutuları, mevcut sunucuların kurulumları yapılırken tüm sanal sunucular üzerinde tanımlanarak işletim sistemlerinin bu disk kutusu üzerinden boot etmesi sağlanacaktır. HP4300 lerin kurulacak sunuculara 10Gbps bağlantısının yapılabilmesi için gereken port (HP4300 üzerine takılacak orijinal HP 2x10Gbit Ethernet kartı dahil), anahtarlayıcısı ve kabloların tamamı yüklenici tarafından sağlanarak kurulumları yapılacaktır. 11.4.5 Temin edilecek ürünlerin yerleştirilip gerekli bütün fiziksel bağlantılarının yapılması, ürünlere elektrik verilmesi, çalışır hale getirilmesi, gerekli bütün optimizasyon ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması yüklenicinn sorumluluğundadır. 11.4.6 Yüklenicinin yapacağı herhangi bir yanlış işlem sonucu kurulum yerinde ve mevcut cihazlarda oluşacak arıza veya tahribat yüklenici tarafından derhal giderilecektir. Arızanın giderilememesi halinde arızalı çıkan ürünler bir tutanakla yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici arızalı cihazları 4 hafta içerisinde yenileriyle değiştirilecektir. 11.4.7 Temin edilecek ürünlerin, kurulum yerine kadar taşınması, yerleştirilmesi ve gerekli iş gücünün temini ve ücreti yükleniciye aittir. Tüm bu işlemler yüklenici tarafından ve İdare ile koordinasyon sağlanarak tamamlanacaktır. 11.5. Teslim Programında Değişiklik Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere en fazla on (10) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe dair teminat tutarı sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10 oranında olup kesin teminat miktarı ( ) dir. 12.2. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir
borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, garanti süresinin dolmasını müteakip 30 gün içerisinde Yükleniciye iade edilir. 12.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 13- Ödeme yeri ve şartları 13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir. 13.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı: Ödeme, muayene ve kabul tutanağının imzasını müteakip 10 işgünü içerisinde Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına, banka masrafları İdare tarafından karşılanarak yapılacaktır. Ödemeler ihale tarihindeki ödemeye esas para biriminin KKTC Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınarak Türk Lirası olarak yapılacaktır. Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 15- Fiyat Farkı 15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. 15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Gecikme Cezası 16.1. İdare tarafından İdari Şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden on binde altı (% 0,06) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde Sözleşme Bedelini aşamaz. 16.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 16.3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece on gün (10) süreli gecikme ihtarı verilecek olup bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren on günü (10) geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır. Madde 17- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi İdare ve yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında objektif olarak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; Sözleşmeye konu alım içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. İdare, bütçe kısıtları nedeni ile Sözleşmenin imzasını takip eden 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydı ile işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından temin edilecek
cihazların miktarları %10 oranında azaltılmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici herhangi bir hak kaybı talebi ile İdareye başvurma hakkına sahip değildir. Madde 18- Garanti, Bakım ve Onarım 18.1.Garanti: Garanti Dönemi, Sunucu Sistemleri'nin muayene ve kabul tutanağının imza edildiği tarihte başlayacaktır. Cihazlar, kabul tutanağının imza tarihine müteakiben donanımsal ürünler 5(beş) yıl, yazılım ürünleri ise 3 yıl süre ile Yüklenicinin garantisi altında olacaktır. 18.2.Yüklenici bu cihazlara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir Yüklenici garanti süresi boyunca oluşabilecek her tür hata, ayıp ve eksikliğin giderilmesi için her türlü masrafı karşılayacaktır. Eğer malın tamirat ve onarım için KKTC hudutları dışarısına çıkarılması gerekiyor ise KKTC yurt içi ve uluslararası her türlü nakliye giderleri ve gümrük giderleri, eğer KKTC hudutları dışına çıkarılmadan tamirat ve onarım yapılabiliyor ise gelecek olan teknik servis elemanlarının her türlü iaşe, ibate ve nakliye giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. 18.3.İdare, sistemlerde bir problem olması durumunda yüklenici ye telefonla veya yazılı olarak bildiriminde bulunur. Başvuruyu izleyen en çok 2(iki) saat içinde bir Teknik Destek Bakım Onarım uzmanı İdareyi telefonla arar ve başvuruyu teyit eder. Donanımsal olmayan problemler en çok 1(bir) işgünü içinde telefon desteği ile çözülmelidir. 18.4.Problemin telefonda çözümlenemediği durumda, problemin yüklenici tarafından teyit edilmesinden başlayarak en çok 3(üç) işgünü içinde, yüklenicinin teknik uzmanı ürünlerin bulunduğu yere ulaşacaktır. KKTC dışından gelecek personelin yol/konaklama masrafları idare tarafından karşılanacaktır. 18.5.Yedek parça sağlanmasını gerektirecek durumlarda İdare'ye belgelenmesi koşulu ile İdarenin arıza bildiriminin teyidini takip eden 3 (üç) hafta içerisinde arıza yüklenici tarafından giderilecektir. 18.6.Zaman kısıtlamaları nedeniyle, İdarenin de yazılı onayıyla yüklenici hasarlı kısımların geçici onarımla çalışmasını sağlayabilir. Ancak en kısa sürede, ilgili hasarlı kısımların gerekli bütün kontrol ve ölçümleme işlemleri yapılacak ve gerekiyorsa orijinal parçalar hasarlı parçaların yerine takılacaktır. Temin edilecek ürünlerin tahribata uğramış kısımlarının yüzeysel bir onarımla çalışır hale getirilmesi, kalıcı bir onarım olarak kabul edilmeyecektir. 18.7.Yüklenici, teknik destek ve bakım onarım hizmetlerini sertifikalı mühendisler ile yürütecektir. Bakım onarım için kullanılacak alet ve cihazların temini tümüyle yüklenicinin sorumluluğundadır. Bakım ve onarım işlemleri temin edilecek ürünlerin orijinal katalog bilgileri ve talimatları doğrultusunda, gerekli kontroller ile ölçümleme işlemleri ihmal edilmeksizin yerine getirilecektir. Temin edilecek ürünlerdeki problemlerin Madde 18.3, 18.4, 18.5 ve 18.6 da belirtilen koşul ve sürelerde giderilememesi durumunda arıza dolayısı ile çalışmayan her gün için, idare uğrayacağı zarar karşılığında yükleniciye günlük 250,00-TL (İkiyüzelliTürkLirası) ceza bedeli uygulayacaktır. 18.8.Garanti süresi içinde meydana gelebilecek üretim hatası ve hatalı işçilikten kaynaklanan arıza durumlarında, arızalı cihazların çalıştırılamadığı sürelerde Garanti süresi işletilmeyecektir. Garanti süresi, cihazların çalışır halde doldurdukları süre olarak kabul edilecek ve bu çalışırlık süresi 5 (beş) yıllık süreye eşit olacaktır. 18.9.Söz konusu garanti koşulları, Yüklenicinin teklifi kapsamında olup, kendi üretmediği ürün ve hizmetler için de geçerlidir.
18.10. Her ne sebeple olursa olsun 3 haftanın sonunda arızaların onarımı yapılamaz veya arızalı ürünün yedek parçası temin edilemezse, Yüklenici arızalı ürünü yenisiyle veya aynı model yoksa bir yeni modeliyle ücretsiz değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder. 19. Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini 19.1.Yüklenici, garanti döneminin bitimini izleyen 3 (üç) yıl müddetince, Sunucunun arıza, bakım veya güncellenmesi gereken durumlarda İdarenin talep edeceği yedek parçaları, ihale teklif mektubunda (Standart Form 16) liste fiyatları üzerinden belirttiği indirim oranını uygulayarak verecektir. 19.2.Yüklenici, cihaz ve malzeme ile ilgili her türlü yedek parçayı, garanti süresi sonrasındaki 3 (üç) yıl süre ile bedeli mukabili İdareye temin ve teslim edecektir. Bu koşul Yüklenicinin teklifi kapsamında olup kendi üretmediği ürün ve hizmetler için de geçerlidir. Her yıl için tahmini teknik destek, parçalı bakım ve onarım hizmet ücretleri toplamı sunucu sistemlerinin satın alma fiyatlarının %6 sını aşmayacaktır. 19.3.Yüklenici, bu bölümde sözü edilen 3 (üç) yıl saklı kalmak koşulu ile yedek parçaların üretilmesini ya da dağıtılmasını durduracak olması durumunda İdareyi, İdarenin gerekecek yedek parçaları tespit ederek satın alabilmesini sağlayacak kadar bir süre önce bilgilendirecektir. 19.4.Yüklenici, işbu ihale sürecinde alınan tüm ürünler için liste fiyatı üzerinden uyguladığı indirim miktarı kadar indirimi, yedek parça ve sürüm iyileştirmeleri için de liste fiyatları üzerinden uygulayacaktır. 19.5.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. 19.6.Yüklenici, Garanti döneminin bitişinden sonra Sunucu Sistemleri ve network birimlerinde oluşan arızalar için İdarenin talep edeceği parçaları en çok 6 hafta içinde ücreti karşılığında temin etmekle yükümlüdür. Madde 20- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İdare, İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı yüklenici hakkında KKTC de gerekli cezai başvurularda bulunabilir. Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda konu ile ilgili KKTC mahkemeleri yetkilidir. Madde 22- Yürürlük İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 23- İmza Bu sözleşme 23 madde ve sayfa ekten ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak, birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide ) alıkonulmuştur. İDARE YÜKLENİCİ