ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI

İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Eskalâsyon Katsayıları, 3. Standart Formlar 4. Sözleşme Tasarısı, 5. Teklif Birim Fiyat Listesi, 6. Birim Fiyat Tarifleri, 7. Malzeme Seçim Listesi, 8. Makine Bedelleri Tablosu, 9. İşçilik Rayiçleri Tablosu, 10. Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı, 11. Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak(CD olarak) 2

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ İhale Şartnamesi 3

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Telefon numarası : (0 392) 661 2000 Faks numarası : (0 392) 661 2009 Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu işin; Adı: Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapım İşi Miktarı (fiziki) ve Türü: : Kampus Çevresine Himaye Çiti Yapım İşleri, İşin Süresi: Yer teslimini müteakip 90 (doksan) takvim günüdür Yapılacağı Yer: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C, İşin Kapsamı: Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapım İşi Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İhale usulü: Açık ihale, Başvurunun Yapılacağı Yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 2.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son Başvuru Tarihi Saati: 30.11.2012-10.00 İhalenin yapılacağı adres: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale tarihi Saati: 1.Oturum; Belgelerin Değerlendirilmesi 30.11.2012 saat 10.30 2.Oturum; Tekliflerin Açılması 30.11.2012 saat 14.00 İhale komisyonu toplantı yeri: Rektörlük Binası Zemin Kat Büyük Toplantı Salonu Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Madde 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini 4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanının görülebileceği yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 2.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale Dokümanı Satış Bedeli (varsa vergi dâhil) : 250.- TL. İhale Dokümanı Satış Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Türkiye İş Bankası ODTÜ KKTC Şubesi 6822 215 No.lu Vadesiz TL Hesabı 4.2-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. İhale Şartnamesi 1 4

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; Tekliflerin sunulacağı yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son teklif verme tarihi: 30.11.2012 Son teklif verme saati: 10.00 5.2-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 17 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 5.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 5.5- Saat ayarlarında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünün ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı 6.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İhale Şartnamesi, b) İş Bitirme Belgelerinin güncellenmesinde kullanılacak Eskalâsyon Katsayıları, c) İhale Şartnamesi Standart Formlar, d) Sözleşme tasarısı, e) Teklif Birim Fiyat Listesi, f) Birim Fiyat Tarifleri, g) Malzeme seçim Listeleri h) Değerlendirmeye ve amortismana esas makine bedelleri, ı) İşçilik rayiçleri i) Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı, j) Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak(CD olarak) 6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale Şartnamesi 2 5

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen başvuru mektubu. (Standart Form 1) b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form 2) c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Yasasına göre Şirket Kuruluş Onay Belgesi d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış aşağıda belirtilen Onay Belgeleri, 1- Kanuni ikametgâhı onay belgesi, 2- Direktörler kuruluş onay belgesi, 3- Şirket Hisse durumunu gösteren onay belgesi, K.K.T.C. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış şirketin kanuni ikametgâhını belirten, şirket ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, görevlerini (şirket ortağı, İdare meclisi başkan veya üyesi, genel müdür, teknik müdür v.b.) belirtilen onay belgelerinin konulması gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde okunabilir olması, şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gerekir. e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tasdik memuru tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. f) Bu Şartnamenin 10. 11. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. (Standart Form 9) Bu durum İhale Komisyonu nca ayrıca tahkik ve tespit edilecektir. Tüm belgeler ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış olacaktır. g) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Standart Form 16) h) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. ı) İhale dokümanının satın alındığına dair banka alındı belgesi i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. (Standart Form 5) j) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 10) k) Cezalı olmadığına dair yazılı beyan (Standart Form 13) l) 7.3 üncü maddede belirtilen, yeterlik belgeleri. İhale Şartnamesi 3 6

m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin tasdik memuru tasdikli vekâletnamesi ile tasdik memuru tasdikli imza beyannamesi. n) Yer görme belgesi(standart Form 17) o) İsteklice imza ve kaşe edilmiş ihale dosyası (dokümanların tüm sayfaları firma kaşesi ile damgalanacak ve imzalanacaktır.) 7.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.2.1- Mali durum bildirisi ve bankalardan temin edilecek belgeler, Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda K.K.T.C. Merkez bankası garantisi altında olan bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, (Standart Form 3 ve 4) Bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihi ayı içinde düzenlenmiş olması gerekir. K.K.T.C. Merkez bankası garantisi altında olan bankalardan alınacaktır. Mali durum bildirisi Standart Form 3 e göre düzenlenecek kanıtlayıcı belge olarak Standart Form 4 e uygun banka referans mektubu (K.K.T.C. Merkez Bankası garantisi altında bulunan K.K.T.C. bankaları ve T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınan ) Banka referans mektupları kesinlikle Türk Lirası cinsinden olacaktır. Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihale ilk ilanından sonra (ilk ilan günü dâhil) düzenlenmiş olması gerekmektedir. Banka referans mektuplarının değerlendirmeye alınabilmesi için tarih, sayı ve en az iki banka yetkilisi tarafından imzalanmış olması, imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiş olması, nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmış olması gerekir. İsteklinin Teklif edilen bedelin en az % 10 u tutarında kullanılmamış nakit kredisi veya Teklif edilen bedelin en az % 10 u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması veya bu iki değer toplamının Teklif edilen bedelin %10 u kadar olması şarttır. Mali durum bildirisi ile banka referans mektubundaki kullanılmamış nakit ve/ veya teminat mektubu kredi miktarları arasında bir farklılık olması halinde banka referans mektubundaki miktarlar esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 7.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.3.1. Teklif vermek isteyen İstekliler, İhale tarihinde geçerliliği olan 1. Sınıf Yapı İşi Sınıfı Müteahhitlik Karnesi nin veya 1. Sınıf Teknik İş Sınıfı Müteahhitlik Karnesi nin tasdik memurundan tasdikli örneği ni İhale Dosyası içerisinde vereceklerdir. Teklif vermek İsteklinin 1.Sınıf Yapı İşi Sınıfı Müteahhitlik Karnesine veya 1.Sınıf Teknik İş Sınıfı Müteahhitlik Karnesine sahip olması ön şarttır. Bu karnelerden aşağıda belirtilen istisnai durum dışında, sahip olan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. İstisnai olarak ortaklık yapısı biri birine benzer Grup Şirketlerinin karneleri, aşağıda belirtilen belgelerin sunulması ve yine aşağıda belirtilen şartlara haiz olması kaydı ile kabul edilebilecektir. İhale Şartnamesi 4 7

1. Karnesi kullanılmak istenen grup şirketi İşbu İhale Şartnamesinin 7.1.i. maddesinde bahsi geçen beyannamede belirtilmiş olacak ve bu şirkete ait aşağıda belirtilen belgeler ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Yasasına göre Şirket Kuruluş Onay Belgesi, b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış aşağıda belirtilen Onay Belgeleri, 1- Kanuni ikametgâhı onay belgesi, 2- Direktörler kuruluş onay belgesi, 3- Şirket Hisse durumunu gösteren onay belgesi, K.K.T.C. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış şirketin kanuni ikametgâhını belirten, şirket ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, görevlerini (şirket ortağı, İdare meclisi başkan veya üyesi, genel müdür, teknik müdür v.b.) belirtilen onay belgelerinin konulması gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde okunabilir olması, şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gerekir. c) Şirket Müdürü tarafından imza edilmiş ve bahse konu karnenin iş bu İhale de kullanılabileceğine dair beyanname, (Standart Form 18) d) Şirket müdürüne ait tasdik memuru tasdikli vekaletname ve imza sirküleri. 2. Aşağıda belirtilen şarlara haiz grup şirketi karneleri kabul edilecektir. a) İş bu İhaleye teklif veren istekli firmanın doğrudan en az %51 hissesine ve oy hakkına sahip olduğu grup şirketi karneleri, b) İş bu İhaleye teklif veren istekli firmanın en az toplam %51 ine ve oy hakkına sahip hissedarlarının en az toplam %51 hissesine ve oy hakkına sahip olduğu grup şirketi karneleri, 7.3.2- Adayın organizasyon yapısı ve personel durumu ile ilişkin belgeler b)isteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair "Teknik Personel Taahhütnamesi" vermesi gerekmektedir. (Standart Form 7) Adet Meslek Unvanı Mesleki Özelliği 1 İnşaat Mühendisi veya Mimar en az 5 yıl deneyimli 1 İnş.Müh./Mimar/İnş. Tek. (kesin hesapçı) (yarı zamanlı) en az 3 yıl deneyimli 1 Topograf (yarı zamanlı) en az 3 yıl Deneyimli Taahhüt edilen personel için tasdik memuru onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. 7.3.4- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler a) İstekliler, ihale konusu işi yerine getirebilmek için işin aşağıda sayı ve niteliği belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için tasdik memuru onaylı taahhütname vereceklerdir. (Standart Form 8) Adet Adı - Cinsi Özelliği 1 Yükleyici En az 2 m3 kepçe kapasiteli 1 Ekskavatör (yarı zamanlı) 1,5 yd3 1 Damperli kamyon En az 15 ton kapasiteli 1 Jeneratör 10 KW İhale Şartnamesi 5 8

1 Topografik ölçüm aleti Kontrol Teşkilatının kullanımına açık olacaktır, 1 Vibratör (2,5 hp 9-16 Yd3/saat kapasiteli) Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için, tasdik memuru onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. 7.3.5 - Teklif vermek isteyen istekliler, son onbeş yıl içerisinde işin Teklif edilecek Bedelinin en az %70 i kadar tutarda ve aşağıda listesi verilen benzer işlerden, tek bir işte İş Bitirme Belgesine haiz olmalıdır. İhale edilecek işin Teklif edilecek Bedelinin en az %30 una eşit veya daha büyük birden çok İstekliye ait Benzer İş Bitirme Belgeleri toplam tutarının yarısı da, tek bir iş gibi değerlendirmeye alınacaktır. İhale edilecek işin Teklif edilecek Bedelinin %30 undan küçük benzer işler değerlendirmeye alınmayacaktır. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu ve özel sektörde taahhüt edilmiş yapısal çevre düzenleme, altyapı inşaatı, bina inşaatı. Benzer işler bitirmeler, tasdik memuru tasdikli İş Bitirme Belgeleri(Standart Form-12) ve tasdik memuru tasdikli Referans Mektupları (Standart Form 11) ile belgelenecektir. İş bitirme belgeleri, İhale Şartnamesi ekinde yer alan eskalasyon katsayıları kullanılarak İsteklinin Son Onbeş Yılda Yapmış Olduğu Benzer İşler Bildirisi nin (Standart Form 14- Standart Form 15) hazırlanması sureti ile güncellenecek ve İstekli tarafından İdareye sunulacaktır. Ortak girişim halinde tamamlanmış işlerin İş bitirme belgeleri her ortak firmanın kendi hissesi oranında değerlendirmeye alınacaktır. Bu durum ortakların hisse oranları gösteren Sözleşme, Ortak Girişim Beyannamesi ve bunun gibi evraklarla kanıtlanmalıdır. 7.4. Belgelerin sunuluş şekli 7.4.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu tasdik memurunca onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. 7.4.2- Tasdik memuru onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Madde 9- Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabildiği için fiyat avantajı uygulanmayacaktır Madde 10- İhaleye Katılamayacak Olanlar 10.1- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terör suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. İhale Şartnamesi 6 9

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 10.2- İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 10.3- Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar. 10.4- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde11- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c. Ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. d. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. e. İhale başvuru tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen. f. İhale başvuru tarihin itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. g. Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. h. Bu Şartnamenin 10. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. i. Bu Şartnamenin 12. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 12- Yasak Fiil veya Davranışlar 12.1- İhale süresince aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır: İhale Şartnamesi 7 10

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, adaylar a anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 10. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 12.2- Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. Madde 13- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 14- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 14.1- İdareden yer görme belgesi alınarak ihale dosyasına eklenecektir.(standart form 17) 14.2- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. 14.3- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 14.4- Tekliflerin değerlendirilmesinde, yer görme belgesi alan isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 15- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 15.1- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işlere başlanılacaktır. 15.2- İşin kapsamında yer alan Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapım İşleri için yer teslimini müteakip 90 (doksan) takvim günüdür. 15.3- Bu iş yerinde fen noktasından çalışılamayacak günler, işin süresinin hesabında dikkate alınmıştır. Bu nedenle, yüklenici çalışılamayacak günlerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı talep edemez. İhale Şartnamesi 8 11

Madde 16- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması 16.1- İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 16.2- Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 16.3- Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez. 16.4- İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan adaylara ihale dokümanı içinde verilir. 17- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 17.1- İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az beş (5) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 17.2- Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. 17.3- Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yedi (7) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve tekliflerin alınmasına devam edilecektir. 17.4- Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. Madde 18- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 18.1- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 18.2- Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 18.3- İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhale Şartnamesi 9 12

18.4- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 19- İş Ortaklığı Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez. Madde 20- Konsorsiyum Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 21- Alt Yükleniciler İhale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 22- Teklif ve Sözleşmenin Türü 22.1- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, sözleşme düzenlenecektir. Madde 23- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 24- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır Madde 25- Tekliflerin Sunulma Şekli 25.1-Teklifler aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır a) İç zarf Teklif mektubu, Teklif Birim Fiyat Listesi, Geçici Teminat bir zarfa (veya pakete) konulur. Tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile teklif bedelini gösteren teklif birim fiyat listesi hesap cetveli isteklilerce tekliflerinin ekinde yazılı ve CD olarak verilecektir. İç zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. b) Dış zarf Dış zarf; İç zarf ve bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Dış zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 13 İhale Şartnamesi 10

25.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 25.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 25.4-Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 25.5-Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 26- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 26.1-Teklif mektupları, ekteki (standart form 16) örneğine uygun şekilde teklif birim fiyat listesi eklenerek yazılı ve imzalı olarak sunulur. 26.2-Teklif mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, Zorunludur. Madde 27- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 28- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar 28.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhildir. 28.2-(28.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 28.3- İdare 60/2003 sayılı yasa ile kendisine tanınan tüm muafiyetlerden faydalanacak ve ayrıca bir katma değer vergisi ödenmeyecektir. İhale Şartnamesi 11 14

Madde 29- Geçici Teminat 29.1- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 ü tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 29.2-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, tekliflerin geçerlilik süresi (30 gün) tarihinden erken olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 29.3-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 30- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 30.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Lirası, b) T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller, c) K.K.T.C. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, 30.2-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 30.3-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 31- Geçici Teminatın Teslim Yeri 31.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. 31.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin işbu şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen hesabına veya idareye yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 32- Geçici Teminatın İadesi 32.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra İdarede kalır. Diğer isteklilere ait teminatlar ise ihale tarihinden sonra 10(on) gün içerisinde iade edilecektir. 32.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 32.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 33- Tekliflerin Alınması ve Açılması 33.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. İhale Şartnamesi 12 15

33.2-Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği bildirilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 33.3- Tekliflerin alınması, belgelerin değerlendirilmesi ve açılmasında aşağıda yer alan usul ve esaslar uygulanacaktır. Tekliflerin alınması ve dış zarf içerisinde yer alan belgelerin değerlendirmesi 1. Oturumda, iç zarfın açılması iç zarf içerisindeki belgelerin değerlendirilmesi ve tekliflerin okunması 2. Oturumda gerçekleştirilecektir. 1. Oturum; 33.3.1- İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 33.3.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. 33.3.3- Önce dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına bakılır ve usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Yapılan kontrolde tespit edilen eksikliğin teklifin esasını etkileyebilecek veya değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonunca belirlenecek bir tarihe kadar ve isteklinin taahhütname (taahhütnamede ihalenin istekli üstünde kalması durumu belirtilecektir) vermesi koşulu ile isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Eksikliğinin teklifin esasını etkileyebilecek ve değiştirebilecek nitelikte olduğu kanaatine Komisyonca varılması durumunda, bu isteklilere 2. oturum saatine kadar süre verilir, eksikleri tamamlanması istenilir ve 1. oturum kapanır. 2. Oturum; 33.3.4- Öncelikle 1.Oturumda teklifin esasını etkileyebilecek eksik belgesi olan isteklilerden eksik belgeleri talep edilir. Belgelerin sunulmaması halinde bu isteklilere ait iç zarflar açılmadan iade edilir ve istekli ihale dışı bırakılır. 33.3.5- Ardından iç zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. İhale Şartnamesi 13 16

33.3.6- İhale Komisyonu istekliler arasından en düşük bedeli teklif etmiş iki istekliyi belirler. İhale komisyonu başkanı isteklilerden ikinci tekliflerini yazılı olarak taahhüt etmesini ister ve ikinci teklifler içerisinden en düşük teklif bedeline sahip olan istekliyi Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli olarak tespit eder. En düşük bedeli teklif etmiş iki istekli temsilcilerinin toplantı salonunda hazır bulunmamaları halinde ikinci tekliflerinin ilk tekliflerinin aynısı olduğu kabul edilecektir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 33.3.7- Bu aşamada; iç zarfı açılan hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Madde 34- Tekliflerin Değerlendirilmesi 34.1-Tekliflerin değerlendirilmesinde, iç zarf içerisindeki belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 34.1.1-Bu Şartnameye göre iç teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 34.2- Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu, teklif birim fiyat listesi ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 34.2.1- Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 34.2.2- En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 34.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. 34.2.4-İhale komisyonu; İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususları göz önünde bulundurmak sureti ile iş bu şartnamenin 34. maddesinde belirtilen değerlendirmeleri ve ikinci teklif birim fiyatları ile piyasa birim fiyatları mukayesesini yaparak Uygun Bedel Teklif Etmiş İstekli yi nihai teklifini almak üzere davet eder. Pazarlık usulü ile isteklinin nihai teklifi ve İş bu şartnamenin 34.2.3. maddesine uygun olarak komisyonun re sen yaptığı düzeltmeyi kabul ettiğine dair beyanı komisyonca alınır. 34.2.5- İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi halinde teklifi değerlendirmeye alınmaz ve en uygun teklifi veren istekli pazarlık yapılmak üzere davet edilir. Madde 35- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 35.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. 17 İhale Şartnamesi 14

35.2- Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 35.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Madde 36- Aşırı Düşük Teklifler 36.1- İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 36.2- İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin teklifleri reddedilebilir. Madde 37- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 37.1- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 37.2- İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. 37.3- İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 37.4- İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 38- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 38.1- Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 38.2- Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan Mali Yeterlilik Belgeleri ni fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir. Madde 39- İhalenin Karara Bağlanması 39.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. İhale Şartnamesi 15 18

39.2-İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Madde 40- İhale Kararının Onaylanması 40.1- İta amiri karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. 40.2- İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 41- İdarenin Yetkisi İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamı ile İşveren serbesttir. İhalenin iptali halinde, İstekliler İhale Dosyası Masrafları ile ilgili herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. Madde 42- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 42.1- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden üçüncü gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. 42.2- İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen üç gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir. 42.3- İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Madde 43- Sözleşmeye Davet 43.1- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden üçüncü gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 43.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir. 43.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. 43.4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek en avantajlı ikinci teklif sahibi nihai pazarlığa ve sözleşmeye davet edilir. Madde 44- Kesin Teminat İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. İhale Şartnamesi 16 19

Madde 45- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Bu iş için, Yüklenici Firmanın talebi halinde, avans miktarı tutarı kadar, (İhale Şartnamesi 30. maddesinde belirtilen değerlerden) avans teminat mektubu karşılığı İdarenin uygun göreceği miktarda, Sözleşme Bedelinin % 10 una kadar olan tutarda, aşağıda belirtilen esaslarda avans verilebilecek ve mahsubu yapılacaktır. 45.1- Avans, Sözleşme Bedelinin % 10 una kadar olan tutarda yer tesliminin yapılmasını ve İşbu Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen sigorta yükümlülüklerinin Yüklenici Firma tarafından yerine getirilmesini müteakip 10 gün içerisinde verilecektir. 45.2- Yüklenici Firma avansa karşılık, avans miktarı tutarında, en az işin süresi boyunca geçerli olacak, İhale Şartnamesinin 30.maddesinde belirtilen değerlerden teminat verecektir. Yüklenici Firmanın talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde işin süresi boyunca ara hakedişlerden yapılan avans mahsupları tutarı toplamı kadar teminat iade edilebilecektir. Avans teminatının bakiyesi verilen avans miktarı tutarının tamamının mahsup edilmesini müteakip 30 gün içerisinde iade edilecektir. 45.3- Avans mahsubu aşağıda belirtilen Sözleşme çerçevesinde yapılacaktır. a. İşin gerçekleşme yüzdesinin (yapılan imalat miktarları tutarının, Sözleşme Bedeline oranı) %80 i aşmadığı süre içerisinde ara hak edişlerden yapılacak avans mahsupları Yüklenicinin Sözleşme süresi içerisinde yapacağı hakedişlerden verilme oranı kadar (% 10) kesilmek sureti ile yapılacaktır. Varsa bakiye avans mahsubu son ara hak edişten yapılacaktır. b. İşin gerçekleşme yüzdesinin %80 i geçtiği ilk ara hak edişten bakiye avans tutarlarının tamamı mahsup edilecektir. c. Hazırlanacak mukayeseli keşif tutarının Sözleşme Bedelinin altında olacağının anlaşılması halinde, bakiye avans mahsubu mukayeseli keşif bedelinin %80 inin aşıldığı ilk ara hak edişten yapılır. d. Yukarıda bahsedilen gerçekleşme yüzdelerinin tespiti amacına yönelik olarak ara hakediş raporları 30 günü beklemeden düzenlenecektir. e. İşveren, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin tamamını, bu halleri takip eden ilk hakedişten def aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. 45.5- İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. 45.6- Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 46- İhzarat Malzeme alımı için herhangi bir ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. Madde 47- Muafiyetler, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa İhale Dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. İhale Şartnamesi 17 20

Madde 48- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 48.1- İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla kesin teminatı 43.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 48.2-Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 49- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 49.1- İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. 49.2- Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 43. maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır. 49.3- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 50- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 50.1- İdare sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, durumu ihale üzerinde kalan istekliye yazılı olarak bildirecektir. 50.2- Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli yaptığı giderlerini ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 51- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 51.1- İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. 51.2- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR İhale konusu işe ilişkin olarak ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacak Sözleşme Tasarısı ihale dokümanı kapsamı ekinde yer almaktadır. VI- DİĞER HUSUSLAR 1. İhale, ihale saatinden önce olmak kaydı ile İdarece iptal edilebilir, 2. Bütün tekliflerin ret edilmesinde ve ihalenin iptal edilmesi idare tamamen serbesttir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamazlar. 3.Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde K.K.T.C. yasaları hükümlerince işlem yapılır. İhale Şartnamesi 18 21

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Eskalâsyon Katsayıları, 22

İş Bitirme Belgelerinin Güncellenmesinde Kullanılacak Yıllık Eskalasyon Katsayıları Yıl Katsayı 1997 22.72 1998 13.17 1999 8.50 2000 5.14 2001 4.20 2002 2.54 2003 1.95 2004 1.68 2005 1.51 2006 1.42 2007 1.27 2008 1.19 2009 1.09 2010 1.06 2011 0.98 2012 1.00 23

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Standart Formlar 24

Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA / / 1. ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlilik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak,. ihalesine değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. 2. İdareniz ve yetkili temsilcileriniz, bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri, doküman ve bilgileri doğrulamak için yapılan tüm sorgulama ve araştırmaları yapmaya yetkili olup, her türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalıştığımız bankalardan ve müşterilerimizden açıklama isteyebilirler. Bu başvuru mektubu, aynı zamanda tarafınızca gerekli görülmesi ve istenmesi halinde, bilgi almak üzere, bildiri ve sağlanan bilgileri veya Başvuranın kaynak, tecrübe ve yeterliliğini doğrulamak üzere, destekleyici bilgilerde adı geçen herhangi bir kuruluşun bir mensubuna veya yetkili temsilcisine yetki belgesi olarak hizmet edecektir. 3. İdareniz ve yetkili temsilcileri daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle irtibat kurabilirler. İlk isim ve imzalar Başvuran adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İrtibat 1 İrtibat 2 [adres ve iletişim kurulabilecek birimler] [adres ve iletişim kurulabilecek birimler] 4. Bu başvuru aşağıdakileri tam anlamış olarak yapılmaktadır: a) İdareniz, İhaleyi iptal edip tüm başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. b) İdareniz yukarıda Madde 4(a) da belirtilen eylemlerden sorumlu olmayacaktır. 5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. İmza İsim İmza İsim Başvuran Adı Ortak Adı (varsa) İmza İsim Ortak Adı (varsa) İmza İsim Ortak Adı (varsa) NOT: Bu başvuru mektubunun ekine, yukarıda imzaları bulunan kişilerin tasdik memuru tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri eklenecektir. 25

Standart Form-2 TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. İSİM-İMZA-KAŞE TEBLİGAT ADRESİMİZ Tel: Faks: E-MAİL: 26

Standart Form-3 MALİ DURUM BİLDİRİMİ Adı / Ticaret Ünvanı] : Yasal işyeri adresi : Bildiri Tarihindeki Mevduat ve Kredi Durumu BANKA Serbest Mevduat Nakit Kredisi Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi Mali durumumun yukarıda belirtilen şekilde olduğunu beyan ederim. İSİM-İMZA-KAŞE Not: 1. Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir. 2. Para birimi belirtilecektir. 3. KKTC Merkez Bankası garantisi altında olan bankalardan alınacaktır. 27

Standart Form-4 BANKA REFERANS MEKTUBU Adayın [adı/ticaret unvanı] : Krediler Serbest Mevduat Kullanılmış Kullanılmamış Nakit Kredisi Teminat Mektubu Kredisi Nakit Kredisi Teminat Mektubu Kredisi Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz. / / [banka adı] Yetkililerin isim, unvan ve imzaları Not : 1. Para birimi belirtilecektir. 2. İlgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir. 3. KKTC Merkez Bankası garantisi altında olan bankalardan alınacaktır. 28

Standart Form-5 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMINA Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumuzu ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz Ad Soyad/Unvanı Ortaklık/Hisse Oranı Vergi Mükellefiyet No Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası Ticaret/Esnaf Sicil No Adresi Posta Kodu İl/İlçe Tel Fax Elektronik Posta Adresi İnternet Adresi Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not : 1.Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut olmaması halinde sadece bu kısma ait kutucuk işaretlenecektir. 2.Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 3.Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut ise, sadece bu kutucuk işaretlenecek, ortaklık/hisse durumuna göre tablo doldurulacaktır. 29

Standart Form-7 TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA./... / 200.. günü İhalesi yapılacak olan... işi için ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz. İSİM-İMZA-KAŞE Not: Tasdik memuru onayı gereklidir. 30

Standart Form-8 YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA... /... / 200.. günü ihalesi yapılacak olan... işi için ihale dokümanında yer alan Yapı Araçları Listesinde temini istenilen araç, makine ve teçhizatı; ihale dokümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz. İSİM-İMZA-KAŞE Not: Tasdik memuru onayı gereklidir. 31

Standart Form-9 İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ VE İHALEYE KATILAMAYACAK OLUNMADIĞINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 1). işine istekli olarak katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, İhale şartnamesinin 11. maddesinin son fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarından hiçbirini taşımadığımızı ve aynı şartnamenin 10. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklar arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Beyan edilen bu durumlarda değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. 2) Bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın gelir kaydedileceğini kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not: Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 32

Standart Form-10 İŞ DURUMU VE TUTUMU İLE İLGİLİ BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA, Yapım İşlerinde Uygulanacak İhale Şartnamesinde belirtilen kriterin değerlendirmesi konusunda, tarafınızca atanan İhale Komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda İhale sonrası herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. İSİM-İMZA-KAŞE 33

Standart Form-11 REFERANS MEKTUBU Sayı : Tarih:.../.../... ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA, İdarenizin.. tarihinde yapılacak olan işi yeterlik değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere, ilgili İstekli Müteahhit Firma.., İdaremiz nezdinde tamamlamış olduğu.. işinin yapımı ve sonrasında tüm yükümlülüklerini Sözleşmesi çerçevesinde gerekli dikkat ve özeni göstererek yerine getirmişler, imalat kalitesinin kötü olmasından dolayı tarafımızca işin sonunda herhangi bir nefaset kesintisi yapılmamış ve Sözleşme hükümlerine uygun olmayan davranışlarından dolayı Sözleşmesi tarafımızca fesih edilmemiş ve ilgili mahkemeler nezdinde her hangi hukuki bir başvuruda bulunulmamıştır. İSİM-İMZA-KAŞE 34

Standart Form-12 İŞ BİTİRME BELGESİ (Yüklenici - İş Bitirme) Sayı : Tarih:.../.../... 1. İşveren ( 1 ) : 2. İşin adı : 3. İşin yapıldığı yer : 4. Uygulanan yapı tekniği ( 2 ) : 5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticari unvanı : 6. Ortak girişim ise ortaklık oranı ( 3 ) : 7. İlk keşif veya ilk sözleşme bedeli : 8. Toplam keşif veya toplam sözleşme Bedeli ( 4 ) : 9. Sözleşme tarihi : 1O. Sözleşme devredilmişse; a. Devir tarihi ( 5 ) : b. Devir tarihindeki iş tutarı ( 6 ) : c. Devirden sonraki iş tutarı : 11. Geçici kabul veya iş bitim tarihi ( 7 ) : 12. Belge tutarı ( 8 ) : İMZA(*) AÇIKLAMA (1) Kamu sektörüne taahhütlerde ilgili idare, özel sektöre taahhütlerde işverenin adı yazılacaktır. (2) Yapının karakteristik özelliklerini gösteren, betonarme, çelik ahşap, öngerilmeli, prefabrik karkas veya gövde yapım tekniği ve benzeri hususlar yazılır. (3) Ortak girişimlerde ortaklara aynı belge düzenlenerek her bir ortağın ortaklık oranını, % olarak belirten ayrı ayrı belgeler verilir. (4) Varsa keşif bedeli veya sözleşme bedelindeki yasal artışlar dahil toplam tutarlar yazılacaktır.( sözleşme yılı fiyatları ile ) (5) Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılır. (6) İşin devredildiği veya devir alındığı tarihe en yakın hakedişin sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılır. (7) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde geçici kabul tarihi veya tasfiye kabul tarihi, özel sektöre taahhüt edilen işlerde yapı kullanma izin (iskan) belge tarihi yazılacaktır. (8) Son hakediş veya yapılmışsa kesin hakediş raporundaki sözleşme fiyatlarıyla işin tutarı yazılır, sözleşme devredilmişse devirden önceki veya sonraki tutar yazılacaktır. (*) Belge, sözleşmeyi yapmaya yetkili makam tarafından (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacaktır. (özel sektöre yapılan işlerde işvereni temsil ve ilzama yetkili şirket ortaklarınca imzalanacak ve kaşelenecektir.) 35

Standart Form-13 CEZALI OLMADIĞINA DAİR BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA Şirketimizin, kuruluş tarihinden başlayarak faaliyet süresi içerisinde, KKTC İnşaat Encümeni Yasası 16.1. maddesinde belirtilen herhangi bir disiplin cezası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde bulunan tüm resmi idarelerin yapacakları ihalelere, yükümlülüklerimizi yerine getirmemizdeki dikkat ve özeni göstermememizden dolayı katılmamızı engelleyici bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca faaliyet süresi içerisinde yapmış olduğumuz işlerde, imalat kalitesinin kötü olmasından veya Sözleşme hükümlerine uygun olmayan davranışlarımızdan dolayı, İlgili İdarelerce işin sonunda herhangi bir nefaset kesintisi yapılmamış, Sözleşmem taraflarınca fesih edilmemiş ve ilgili mahkemelere nezdin de her hangi hukuki bir başvuruda bulunulmamıştır. Bu bilgilerin doğruluğunun, İhale Komisyonunca yazılı veya sözlü olarak tüm idarelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılabileceğini, araştırma sonucu Yeterlilik Komisyonunda bu beyanın doğru olmadığı kanaati oluşur ise bu ihaleden men edileceğimi ve geçici teminatımın irat kaydedileceğini, ihale uhdemde kalır ve bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın irat kaydedileceğini beyan ve kabul ederim. İSİM-İMZA-KAŞE 36

Standart Form-16 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU./ / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA İdarenizin.../.../2. tarihinde ihalesi yapılacak...... inşaatına ait hazırlanan proje ve tahmini keşifleri, İhale Şartnamesi, Sözleşme, Özel İdari Şartname ve Özel Teknik Şartname hükümlerini, İhale Dosyasında yer alan Teklif Birim Fiyat Tariflerini, Özel Birim Fiyat Analizi Yapılması Talimatını, jeolojik-jeoteknik raporları ve Malzeme Seçim Listesini ekleri ile birlikte okudum, inceledim ve kabul ettim. İmalatın yapılacağı iş yerinin yeraltı koşulları da dahil olmak üzere formunu ve zemininin niteliğini, iş yerinin bulunduğu çevrenin hidrolojik ve iklim koşullarını, iş yerine ulaşım olanakları ile ihtiyaç duyulabilecek barınma yerlerini inceleyerek teklif birim fiyatlarıma dahil ettim. Birim fiyat tariflerini ihale evraklarını inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim. Ayrıca nun, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetleri, yasayı inceleyerek bilgi aldım ve Teklif Birim Fiyatlarımda bu durumu göz önünde bulundurdum. İş bu Yasanın İhale Dosyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettim. Yapılacak işin imalat kalemleri için ihaleden önce çıkmış ve taahhüdün sonuna kadar çıkabilecek fiyat farkı kararnameleri ve diğer mevzuatın getireceği fiyat farklarının verilmeyeceğini, nakliye bedeli olarak ayrıca bir bedel ödenmeyeceğini, avans dışında malzeme alımı için ihzarat ödemesi yapılmayacağını dikkate alarak;... işini Teklif Birim Fiyat esasına göre (rakamla)...tl. (yazıyla) (...TL.) ( KDV. ve ithal edilecek malzemelere ait gümrük vergisi bedeli hariç, gümrük vergisi bedeli harici diğer gümrük giderleri dahil ) bedelle, ekte sunduğum teklif birim fiyatlarına göre ve İhale Dosyasında yer alan teklif birim fiyat tarifleri çerçevesinde yapmayı kabul ve taahhüt ederim. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)takvim günü geçerlidir. Adresi: MÜTEAHHİT KAŞE - İMZA EK: Birim fiyat teklif cetveli 37

Standart Form-17 TARİH :... /... / 2. YER GÖRME BELGESİ - - - - - - - - - - - - - - - - - - İdarenizin.../.../2. tarihinde ihalesi yapılacak olan...inşaatına ait hazırlanan proje, ihale şartnamesi, Sözleşme hükümlerine göre inşaatın yapılacağı yeri, mahal listesini ve yapılacak imalatlarla ilgili bütün işleri mahallinde inceledim gerekli bilgileri aldım. Firma Yetkilisi Adı SOYADI İdare Yetkilisi Adı SOYADI İmza İmza 38

Standart Form-18 GRUP ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ KULLANIMINA YÖNELİK BEYAN ve TAAHHÜTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA.Yapım İşi İhalesine İstekli olarak müracaat etmiş olan..şirketi nin söz konusu ihalede Şirketimize ait. sınıf.sınıfı Müteahhitlik Karnesini kullanabileceğini, ihale konusu işin bu İstekli tarafından taahhüt edilmesi halinde, bu İsteklinin Şirketimize ait her tür teknik imkandan İdareniz nezdinde herhangi bir hak talebimiz olmaksızın faydalanmasını sağlayacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz. TARİH İSİM-İMZA-KAŞE 39

Standart Form 15 İSTEKLİNİN SON ONBEŞ YILDA MÜTEAHHİT OLARAK YAPMIŞ OLDUĞU BENZER İŞLER BİLDİRİSİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Taahhüt Edilerek Son Onbeş Yılda KESİN veya GEÇİCİ KABULÜ YAPTIRILAN İŞLER BİLDİRİSİ ) İSTEKLİNİN KENDİ ADINA BİTİRMİŞ OLDUĞU İŞİN TOPLAM KEŞİF BEDELİ (a*b*c) = d ORTAK GİRİŞİM YÜZDESİ (%) ( d) 2012 YILINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TOPLAM KEŞİF BEDELİ (axb)= ( c ) No EKLİ ESKALASYON KATSAYISI (b) İŞİN TOPLAM KEŞİF BEDELİ ( SÖZLEŞME TARİHİ İTİBARİ İLE ) (a) İŞİN KESİN KABUL TARİHİ İŞİN SÖZLEŞME TARİHİ İŞİN ADI VE YERİ KENDİ VEYA ORTAK GİRİŞİM İŞVEREN / İDARE İsteklinin Toplam Değerlendirme Alınmasını İstediği Kendi ve Ortak Girişim Olarak Bitirdiği İş Miktarı İSTEKLİ FİRMA İSİM-İMZA Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. - Kanıtlayıcı belge olarak İşin İş Bitirme Belgesi( Standart Form-12 ) ve Referans Mektubu ( Standart Form 11) eklenecektir. - İşin Sözleşme bedelinin yabancı döviz cinsinden olması halinde,sözleşme tarihindeki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Sözleşme bedeli hesap edilecek ve "a" sütununa bu bedel yazılacaktır. - Şirketlerde; şirket ortaklarının işten ayrılması halinde, ortak olduğu dönemlerde yapılan işlerin hisseleri oranında sahsi iş bitirmesi olarak değerlendirileceğinden yalnızca ortak olduğu dönemlerde başlayıp da biten işler dikkate alınacaktır. Ortak olduğu dönemlere ait (ortaklığın başladığı ve ortaklığın sona erdiğini ve hisselerini gösteren ilgili odalardan alınan yazı v.b.) belgenin aslı veya noter tasdikli sureti yukarıdaki belgeye ilave olarak verilecektir. - "Son 15 Yıl " lık sürenin başlangıcı olarak 01.01.1997 tarihi esas alınacaktır. - Bitirilen iş adedinin yukarıdaki satır sayısından fazla olması halinde, liste satır eklenerek genişletilecektir. - Kanıtlayıcı belgeleri eklenmeyen işler değerlendirmeye alınmayacaktır. 40

Standart Form 14 İSTEKLİNİN SON ONBEŞ YILDA MÜTEAHHİT OLARAK YAPMIŞ OLDUĞU BENZER İŞLER BİLDİRİSİ Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışında Özel Kişi veya Kuruluşlara Yapılan Son Onbeş Yılda "FINAL APPROVAL" Alınan İŞLER BİLDİRİSİ 2012 YILI FİYATLARI İTİBARİYLE İSTEKLİNİN KENDİ ADINA BİTİRMİŞ OLDUĞU İŞİN TOPLAM KEŞİF BEDELİ c*d=e ORTAK GİRİŞİM YÜZDESİ (%) ( d) YAPININ TOPLAM MALİYETİ (ARSA HARİÇ) c=axb YAPININ 1 m²'sinin MALİYETİ (b) (**) YAPININ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ m² (a)(*) YAPININ GRUBU YAPININ SINIFI YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN TARİH VE SAYISI YAPI RUHSATININ TARİH VE SAYISI PARSEL NO ADA NO PAFTA NO İŞİN ADI VE YERİ KENDİ VEYA ORTAK GİRİŞİM İŞVEREN / İDARE No İsteklinin Toplam Değerlendirme Alınmasını İstediği Kendi ve Ortak Girişim Olarak Bitirdiği İş Miktarı ( Toplam "e" ) İSTEKLİ FİRMA İSİM-İMZA Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. - Kanıtlayıcı belge olarak İşin "Final Approval" belgesi, İş Bitirme Belgesi( Standart Form 12 ) ve Referans Mektubu ( Standart Form 11) eklenecektir. - "Son 15 Yıl " lık sürenin başlangıcı olarak 01.01.1997 tarihi esas alınacaktır. (*) Yapının Yüzölçümü olarak yapı ruhsatında belirtilen brüt kapalı alan alınacaktır. (**) YAPININ MALİYETİ OLARAK: K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesince en son tarihte yayınlanan 'İnşaat türlerine göre m2. birim fiyatları 'tebliğine göre sınıfına ve grubuna göre belirlenen "Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m² "üzerinden bulunacak" yapının Toplam Maliyeti ( arsa hariç) esas alınacaktır. - Bitirilen iş adedinin yukarıdaki satır sayısından fazla olması halinde, liste satır eklenerek genişletilecektir. - Kanıtlayıcı belgeleri eklenmeyen işler değerlendirmeye alınmayacaktır. - İsteklinin kendi adına bitirmiş olduğu işler değerlendirmeye alınmayacaktır. 41

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Sözleşme Tasarısı, 42

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME DOSYASI 43 Sözleşme 1

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TEBLİĞ ADRESLERİ Rektörlüğü (İDARE) ile (Yüklenici Firma) arasında aşağıda belirtildiği şekilde sözleşme yapılmıştır. İDARE, Rektörlük Binası Kalkanlı, Güzelyurt, Yüklenici Firma. adresini tebliğ adresi olarak göstermiştir. Bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar tarafların şahsına yapılmış addolunacaktır. Bu Sözleşmede Rektörlüğü (İDARE), (Yüklenici Firma), İDARE nin tayin ettiği Yüklenici Firmanin yaptığı işin şartnamelere, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını takip eden ve işin kontrollüğünü yapan İdari Birim (Kontrol Teşkilatı) olarak adlandırılmıştır. 1. TANIMLAR : Bu sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece kullanılan kelimeler sırası ile 60/2003 sayılı Kuruluş Yasasına, TC 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliğine ve Kıbrıs Yasaları Fasıl 1 Tefsir yasasına göre okunur ve yorumlanır. 2. SÖZLEŞME KONUSU : Bu sözleşme İDARE nin yaptıracağı, Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapım İşi nin Sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kaidelerine, K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnamelerine, ekli projelerine, uygun bir suretle ikmali ile İDARE ye tesliminden ibarettir. 3. SÖZLEŞME EKLERİ: Teklif mektubu, -Teklif Birim Fiyat Listesi Birim Fiyat Tarifleri, ekte yer alan işçilik rayiçleri listesi, makine rayiç cetvelleri ve katsayıları K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri ve projeler Sözleşmenin tabii ekleridir. 4. SÖZLEŞME ŞEKLİ: Bu Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütün olup, birlikte okunup uygulanır. Sözleşme birim fiyat esası üzerinedir. Birim fiyatlar Yüklenici Firma tarafından fiyatlandırılmış bulunan Teklif Birim Fiyatları Listesindeki değiştirilemez fiyatlar olup taraflarca kabul edilmiştir. 5. SÖZLEŞME BEDELİ : İnşaatın Sözleşme Bedeli TL. sı olup tahminidir. Tahmini ilk keşif metrajları ile Yüklenici Firmanin teklif ettiği değişmez teklif birim fiyatlarının çarpımı ve bunların toplamından elde edilen değer Sözleşme Bedeli dir. Miktarların azalıp çoğalmasından dolayı, Yüklenici Firma birim fiyat artırımı gibi hiçbir talepte ve hak iddiasında bulunamaz. Yüklenici Firma Firma sözleşme konusuna giren tüm işleri teklif ettiği değişmez birim fiyatlarla ikmal ile mükelleftir. Sözleşme 2 44

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenici Firma Firmanın teklif ettiği ve Sözleşme Bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen özel birim fiyatlar esas alınır. Yüklenici Firma Firma, Sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri sonucunda doğan muafiyet dışındaki tüm vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. Sözleşmeye esas tahmini ilk keşif miktarları tahmini olup, bunlar Yüklenici Firmanın Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için yapacağı iş ile ilgili tam ve hassas miktarlar olarak kabul edilemez. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin birim fiyatları, Kontrol Teşkilatının uygun göreceği aşağıda belirtilen usullerden birinin kullanılması sureti ile tespit olunacaktır. 1. Yevmiye Usulü: Bu usul genel itibari ile analiz yapılmasında fayda görülmeyen ve sürekliliği olmayan imalatların birim fiyatların tespitinde kullanılacaktır. - İşçilik bedelleri sözleşme eki işçilik birim fiyat rayiçleri üzerinden tutulacak puantaja göre, - Malzeme bedelleri ise piyasadan günün koşullarına göre Yüklenici Firma Firma tarafından alınacak 3 teklif içerisinden Kontrol Teşkilatının uygun göreceği malzemenin gerçek faturasının İdareye ibra edilmesi sureti ile ödenecektir. Uygulamada yapılacak her hakediş için işin başından itibaren gerçekleşmiş işçilik ve malzeme listeleri (miktarların karşılarına birim fiyatları yazılmak sureti ile) hazırlanacaktır. Hazırlanan listeler sonucu tespit olunan işçilik ve malzeme tutarlarına genel gider ve Yüklenici karı karşılığı olarak %10(yüzdeon) eklenmek sureti ile bu işler ile ilgili ödeme tespit olunacaktır. 2. Birim Fiyat Analizi Usulü: Bu usul inşaat keşfini etkileyebilecek nitelikte metraja sahip imalatların birim fiyatlarının tespitinde kullanılacaktır. Bu tür birim fiyatların tespiti için Sözleşme eki Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı uygulanacaktır. 6. İŞ YERİ TESLİMİ : İşlerin yapılacağı yerler, Sözleşmenin akdini müteakip 10 (on) gün içinde, Kontrol Teşkilatı tarafından Yükleniciye tutanakla teslim edilir Yüklenici Firma Firma iş yerini teslim almaktan imtina ettiği taktirde sözleşmenin 29. maddesi hükmü tatbik olunur. 7. SÖZLEŞME SÜRESİ, İŞİN SÜRESİ ve SÜRE UZATIMI: Sözleşme ile tayin edilen işlerin yapımı için yer teslim tarihlerinden geçerli olmak üzere 90(doksan) takvim günü süre verilmiştir. Yüklenici İşleri Sözleşmeye, Projelerine, Birim Fiyat Tariflerine, Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen diğer fenni şartnamelere göre kusursuz olarak bu sürelerde ikmal ve İDARE ye teslim ile mükelleftir. Sözleşmenin geçerlilik süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır. Tarafların karşılıklı mutabakatı halinde 3 yıllık Sözleşme Geçerlilik Süresi içerisinde İdare Yükleniciden benzer imalatların yapımını için hizmet alabilir. Bu durumda Sözleşme eki birim fiyatlar, Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle değişmez kabul edilecek, 1 yıldan sonra ise birim fiyat artış oranının sözleşme tarihi ve yeni alım tarihleri arasında gerçekleşen ve yetkili KKTC Devlet Kurumları tarafından yayınlanan TÜFE oranını aşmaması kaydı ile yapılacak pazarlık sonucu güncellenecektir. Bu durumda taraflar işbu ana Sözleşmeye dayalı protokoller akdetmek sureti ile süre, birim fiyat, teminat vb. Sözleşmesel hususları düzenleyeceklerdir. 8. İNŞAATIN KONTROLÜ : İDARE, işlerin projeye, sözleşmeye, fenni ve diğer şartnamelere uygun olarak yürütüldüğünü kontrol etmek üzere Kontrol Teşkilatını yetkilendirmiş bulunmakla birlikte, bunun dışında ayrıca 45 kişi Sözleşme 3

ve/veya komisyonları görevlendirebilecektir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatının ve/veya İDARE ce atanan kontrole yetkili kişi ve komisyonların talep ettiği bilgiyi sağlamaya, işbirliği yapmaya ve Kontrol Teşkilatının yazılı talimatına aynen riayete çerçevesinde mecburdur. Ancak bu durum Yüklenicinin basiretli bir meslek adamı olarak davranması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma İşi ila nihaiye fen ve sanat kaidelerine yapmakla yükümlü olup, İşin yapımında vermiş olduğu kararların her türlü sonuçlarından sorumludur. 9. İŞ PROGRAMI : Yüklenici, işleri Sözleşmedeki yazılı süre içinde ikmal için tüm imalatların başlama ve bitirme tarihlerini gösterir iş programını ve ihzarat programını Sözleşme akdinden itibaren 7 (yedi gün) gün içinde Kontrol Teşkilatı na verecektir. İş programı Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanacak olup, Yüklenicinin buna itiraz hakkı yoktur. Yüklenici, imalatın seyrini Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanan programa göre yürütmekle mükelleftir. 10. AVANS VERİLMESİ VE ŞARTLARI: Bu iş için, Yüklenicinin talebi halinde, avans miktarı tutarı kadar, avans teminat mektubu karşılığı Sözleşme Bedelinin % 10 una kadar olan tutarda, aşağıda belirtilen esaslarda avans verilebilecek ve mahsubu yapılacaktır. 1. Avans, Sözleşme Bedelinin %10 una kadar olan tutarda ve yer tesliminin yapılmasını, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen sigorta yükümlülüklerinin Yüklenici Firma tarafından yerine getirilmesini müteakip 10 gün içerisinde verilecektir. 2. Yüklenici Firma avansa karşılık, avans miktarı tutarında, en az işin süresi boyunca geçerli olacak Tedavüldeki Türk Lirası, T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller,k.k.t.c. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, gibi değerlerden teminat verecektir. Avans teminatı verilen avans miktarı tutarının tamamının mahsup edilmesini müteakip 30 gün içerisinde iade edilecektir. 3. Avans mahsubu Yüklenicinin Sözleşme süresi içerisinde yapacağı hakedişlerden verilme oranı kadar (% 10) kesilmek sureti ile yapılacaktır. Varsa bakiye avans mahsubu son ara hak edişten yapılacaktır. 4. İDARE, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin tamamını, bu halleri takip eden ilk hakedişten def aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. 5. İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. 6. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 11. TEKNİK PERSONEL, MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMAN BULUNDURULMASI: Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, aşağıda belirtilen nitelikteki ve sayıdaki teknik personeli bulundurmaya mecburdur. Yüklenici Firma bu personel içerisinden Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü) sıfatına haiz vekil atayacaktır. Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü), Yüklenici Firma tarafından verilecek usulüne uygun tasdik edilmiş vekaletname çerçevesinde işin tüm sorumluluğunu ve fenni mesuliyetini yüklenmiş olacaktır. 46 Sözleşme 4

Adet Meslek Unvanı Mesleki Özelliği 1 İnşaat Mühendisi veya Mimar en az 5 yıl deneyimli 1 İnş.Müh./Mimar/İnş. Tek. (kesin hesapçı)(yarı zamanlı) en az 3 yıl deneyimli 1 Topograf (yarı zamanlı) en az 3 yıl Deneyimli Sözleşmenin imzalanmasını takiben 15 (onbeş) gün içinde, Yüklenici Firma, İdareye her meslek grubu için üç şahıs ismi bildirecek, İdare bunlardan birini seçecektir. Yüklenici Firma Firmanın, devamlı olarak çalıştığı personel varsa ayrıca iki isim bildirmesine gerek yoktur. Ancak Yüklenici Firma, İdareye bu personelin ismini bildirecek ve İdare uygun gördüğü takdirde bu personeli istihdam edebilecektir. Aksi halde yeniden üç isim teklif etmeye Yüklenici Firma mecbur olacaktır. Yüklenici Firma bu mecburiyeti 30 gün içerisinde yerine getirmediği (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini bulundurmadığı ) takdirde tespit edilen ve İdarenin uygun göreceği günler için, Sözleşmenin 34. maddesince öngörülen günlük tazminat miktarları, karşılarında yazılı teknik personelin her biri için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanarak toplamı ilk ara hakediş raporundan kesilecektir. (Kıstelyevm yapılır). Bu tazminat teknik personelin şantiyede birinci defa bulunmadığı günler için tatbik edilir. İkinci ve müteakip devamsızlık fasılları için günlük, sözleşmenin 34.maddesince öngörülen günlük tazminat miktarlarının iki misli olarak tatbik edilir. Bu devamsızlığı 60(altmış) takvim gününü aşması durumunda Sözleşmenin 29. maddesi hükümleri uygulanır. Personelin hastalıkları dolayısıyla işçi sigortaları hastanesinden veya hükümet tabipliğinden tasdikli rapor alarak bunu İdareye resmen tevsik etmek şartıyla, hastalık devresinde geçen günler istirahatlı sayılacaktır. Bu müddet yılda 20 (yirmi) günden ve devamlı 10 (on) günden fazla olamaz. 10 (on) günü geçmesi halinde hasta elemanın yerine yeni bir eleman ikame edilmesi şarttır. Aksi halde Yüklenici Firma tazminat ödemeye mecburdur. Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, aşağıda belirtilen nitelikteki ve sayıdaki makine, teçhizat ve ekipmanı bulundurmaya mecburdur. Adet Adı - Cinsi Özelliği 1 Yükleyici En az 2 m3 kepçe kapasiteli 1 Ekskavatör (yarı zamanlı) 1,5 yd3 1 Damperli kamyon En az 15 ton kapasiteli 1 Jeneratör 10 KW 1 Topografik ölçüm aleti Kontrol Teşkilatının kullanımına açık olacaktır, 1 Vibratör (2,5 hp 9-16 Yd3/saat kapasiteli) Yüklenici Firma yukarıda belirtilen asgari miktarda, yapı aracını bulundurmaz ise, bu konuda kendisine yazı ile yapılacak ihbarın tebliği tarihinden itibaren en çok 10 (on) gün içinde bunları yukarıda belirtilen miktara çıkarmaya mecburdur. Bu mecburiyeti 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirmediği (bu araçlardan birini, birkaçını veya hepsini bulundurmadığı ) taktirde tespit edilen ve İdarenin uygun göreceği günler için, Sözleşmenin 34. maddesince öngörülen günlük tazminat miktarları, karşılarında yazılı ekipmanların her biri için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanarak toplamı ilk ara hakediş raporundan kesilecektir. (Kıstelyevm yapılır). Yüklenici Firma Firmanın bu taahhüdünü 30(otuz) takvim günü içerisinde yerine getirmemesi durumunda Sözleşmenin 29. maddesi hükümleri uygulanır. Lüzumlu her türlü makine, aletin temini, nakli, tesis, işletme, işçi ve makinist ücretleri, yağ, yakıt, amortisman, sigorta vs. gibi her türlü masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Bunlar için İdarece Yüklenici Firmaya herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici Firma, yüklendiği işleri yürütmek için suyunu ve elektriğini kendi nam ve hesabına temin edecektir. 47 Sözleşme 5

12. VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ: Yüklenici Firma ihaleden sonra gerek esas iş süresi içinde gerekse mücbir sebepler dışında uzatılan süre içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden fazla para verilmesi veya süre uzatılması isteğinde bulunamaz. 13. MUAFİYETLER:, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yüklenici Firma Firma, yukarıda zikredilen yasa ile İDARE ye tanınan gümrük ve KDV. muafiyetlerinden faydalanmak istemesi halinde, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen mukayeseli keşif raporunun onayını müteakip 7 gün içerisinde Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Miktarları Listesi ni hazırlayarak Kontrol Teşkilatı nın onayına sunacaktır. Kontrol Teşkilatının onayı ile muafiyet listeleri kesinleşecektir. Kontrol Teşkilatı, tarafından onaylanan listelerde yer almayan veya miktarları fazla olan malzemelere ilişkin bilgileri ilgili makamlara iletilir. Yüklenici Firma, bu malzemeler için KKTC mevzuatı gereği olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yapım sürecinde muafiyet uygulanmış her tür malzeme Kontrol Teşkilatı yetkilileri nezaretinde iş sahasına indirilecek ve Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak bir takip tablosuna işlenecektir. Yüklenici Firma, yapım süreci içerisinde veya kesin hesaptan sonra iş sahasında kalan malzemeleri Kontrol Teşkilatı nın onayı ile iş sahası dışına çıkarabilir. İmalatların yapımında kullanılacak her tür makine ve ekipman muafiyet kapsamı dışındadır. Yüklenici Firma İşbu Sözleşme maddesi hükümlerine göre işlem yapmaz ise, yukarıda belirtilen yasa ile İDARE e tanınan hiçbir muafiyetten faydalanamaz. 14. İHALE MİKTARLARINDA DEĞİŞME : İşbu Sözleşmeye ait keşif ve projelerde, imalatın devamı sırasında, tadilat yapmaya, imalat ve tesisatı kısmen veya tamamen taahhütten çıkarmaya veya yeni imalat ve tesisat yaptırmaya İDARE yetkilidir. Sözleşme Bedelinin % 20 sini aşamaz. Yüklenici Firma Sözleşme Bedelinin % 20 si dâhilinde meydana gelen artışları Sözleşme, ve diğer resmi şartname hükümleri çerçevesinde yapmakla mükelleftir. (Artış oranı nispetinde ilave süre verilir.) İşin bedelinin azalması her miktar da olabilir ve Yüklenici Firma bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Yüklenici Firma, herhangi artış veya azalma durumunun tespiti için Sözleşme akdini müteakip 15 gün içerisinde işlerin metrajlarını yerinde yapacağı tespitler çerçevesinde yaparak, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği bir Mukayeseli Keşif Raporu formatında İDARE nin onayına sunacaktır. 15. SİGORTA: Yangın ve her türlü hasara karşı olmak üzere sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 ( on ) gün içerisinde, bu Sözleşmeye göre yapılacak inşaat ve tesisat imalatları ile ihzarat malzemelerini, sigorta mevzuatına göre, kesin kabul tutanağının imza tarihine kadar sigortayı devam ettirecektir. Bu sigortaya ait prim ve masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Yüklenici Firma hasar oluştuğu taktirde sigortaca ödenecek bedelden başka, İDARE den bedel isteyemez. Yüklenici Firma işlerin sigortalanması ile ilgili tüm işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. 48 Sözleşme 6

16. GECİKME HALİ: Yüklenici Firma işleri mücbir sebep olmaksızın, Sözleşmenin 7. maddesindeki müddeti zarfında bitirip İDARE ye teslim etmediği takdirde, İDARE gecikme tazminatı olarak her gün için, Sözleşmenin 34. maddesindeki miktar kadar, Yüklenici Firmanın kesin hesabından veya kesin teminat akçesinden tahsil etmeye, gecikme 60 (altmış) günü geçtiği taktirde 29. madde gereğince Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Ancak aşağıda belirtilen nedenlerden herhangi birisinden dolayı, işin teslim süresinden önce Yüklenici Firma gecikmeye uğrayacak olursa, kendisi işin süresinin uzatımı için İDARE ye gecikme sebebinin ortaya çıkışını takip eden 5 işgünü içerisinde başvuruda bulunabilir. Süre uzatımı nedenleri, 1. Sözleşmenin 17. Maddesinde belirtilen mücbir sebepler, 2. İş yerinde önceden görülüp saptanmayacak yeraltı koşulları ve ileri derecede ki olumsuz nitelikteki fiziksel durum veya koşullar, (bu durumun yetkili yerel merciler tarafından da kabul edilmesi şartı ile ) 3. İDARE nin neden olduğu bir engelleme veya gecikme, 4. Yetkili makamların neden olduğu gecikmeler, 5. İmalatın yapımını ve iş programını etkileyecek nitelikteki İDARE nin onayladığı proje değişiklikleri, 6. Sözleşmenin 14. maddesine uygun olarak İDARE ce onaylanmış keşif artışları,(bu durumda keşif artışı oranında ek süre verilecektir) 7. İDARE in uygun göreceği yapılan işin teknik niteliği ve özelliği gereğince iklim koşullarının neden olduğu gecikmeler, Süre uzatımı başvuruları 10 gün içerisinde İDARE ce değerlendirilerek sonuçları Yüklenici Firmaya bildirilecektir. Bu değerlendirme süreci içerisinde süre konu ile ilgili Kontrol Teşkilatı nın isteyeceği her türlü belge ve bilgi Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır. 17. MÜCBİR SEBEPLER: a) T.C. ve/veya K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile ) c) Genel salgın hastalıklar,(yerel resmi makamların kabul edeceği) Yukarıda yazılı sebepler, iş bu sözleşme için, mücbir sebepler olarak kabul edilmiş olup, Yüklenici Firmanın, İDARE ye müracaatı sonucu süre uzatımına esas teşkil edip etmeyeceği değerlendirilerek uygulamaya konulur. 18. YÜKLENİCİYE İHZARAT BEDELİ ÖDENMESİ: Yüklenici Firmaya ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. 19. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI: İnşaatın devamı müddetince Yüklenici Firma veya resmi olarak görevlendirdiği Temsilcisi iş yerinde 49 bulunmaya mecburdur. Sözleşme 7

20. YÜKLENİCİNİN PERSONEL DEĞİŞTİRMESİ: Yüklenici Firmanın şantiye personeli arasında yetersizliği, geçimsizliği, ahlaksızlığı ve hilekarlığı veya herhangi bir kötü hali görülen kimseler Kontrol Teşkilatı nın yazılı tebliği üzerine Yüklenici Firma tarafından şantiyeden uzaklaştırılır ve yerine 5 (beş) takvim günü içinde yeni eleman temin olunur. 21. İŞ YERİNİN MUHAFAZASI: İş yerinin ve malzemelerin güvenliği, emniyeti, bakımı, muhafazası ve temizliği Yüklenici Firmaya aittir. 22. İŞİN DURDURULMASI VE SONUÇLARI: İDARE herhangi bir zamanda, Yüklenici Firmaya işi kısmen veya tamamen durdurması talimatlarını verebilir. İşin durdurulması sırasında Yüklenici Firma, İşi veya durdurulan kısmı, hasara, zarara, bozulmaya ve benzer durumlara karşı koruyacaktır. İDARE tarafından böyle bir talimat verilemesi halinde Sözleşme nin 16. maddesi uyarınca işlem yapılır. Ancak, söz konusu durdurma Yüklenici Firmanın neden olduğumu bir gerekçe ile meydana geldi ise Yüklenici Firma süre uzatımına hak kazanamaz. Yüklenici Firma, hatalı işçilik ve malzemeden doğan arızaların, bozuklukların ve kayıpların giderilmesinden veya kendisinin alması gereken önlemleri almamasından dolayı süre uzatımına hak kazanamaz. 23. İŞ ESNASINDA KAZALAR: Bu sözleşme ile Yüklenici Firma, KKTC İş Yasalarının öngördüğü emniyet tedbirlerini zamanında almak ve inşaatta ehliyetli işçi ve personel kullanmak mükellefiyetini kabul ve taahhüt ettiği cihetle hiçbir ihtara hacet kalmaksızın her türlü kaza ve yangına karşı lüzumlu tüm tertibatı temin edecek ve işlerin devamı müddetince çıkacak yangın ve kazalardan ve bunların sebep olacağı her türlü zarar ve tazminattan dolayı İDARE ye ve üçüncü şahıslar ile alakalı müesseselere karşı doğrudan doğruya mesul olacak ve İDARE ye rucu hakkı olmayacaktır. 24. ARA HAKEDİŞ RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖDEMELER: Yüklenici Firma tarafından yapılan imalat bedelleri, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta 3 takım olarak Yüklenici Firma tarafından ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden hazırlanan ara hak ediş raporlarına ikmal edilen işe ait çekilen fotoğraflardan oluşan ilerleme raporları eklenerek yazı ekinde incelenmek üzere İDARE ye teslim eder. İdare nin alacakları düşülmek suretiyle ödenir. Ataşmanı tutulmamış ve metrajı yapılmamış imalata hakedişte yer verilmez. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan işlerin Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen yöntem ile hesap edilen bedelin eklenmesi sureti ile hazırlanacaktır. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı bir yazı ekinde kendisine ulaşan ara hakedişi 10(on) gün süre içerisinde inceler. Uygun görmesi halinde İDARE nin onayına sunar. Uygun değil ise, gerekçelendirerek Yüklenici Firmaya iade eder veya gerekli değişiklikleri re sen yaparak İDARE nin onayına sunar. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş ara hakedişi 5 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödenir. Uygun değil 50 ise gerekçelendirilerek ara hak ediş iade edilir. Sözleşme 8

Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Yüklenici Firma, her türlü hakediş ve alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin tasdik memuru tarafından tasdikli ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Yüklenici Firma, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için Kontrol Teşkilatına vermeye mecburdur. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 95 i ara hakedişe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez. idare gerek gördüğü takdirde, en son yapılacak ara hak ediş ödemesinden, Sözleşme Bedelinin %3 ünü aşmayacak tutarda bir bedeli kesin hesapta ödenmek üzere bloke edebilir. Yüklenici Firmanın buna itiraz hakkı yoktur. Ara hakedişler 30 gün ara ile düzenlenecektir. Ancak Yüklenici Firmanın talebi halinde ve İDARE onayı ile bu süre kısaltılabilir. Son ara hakedişin düzenlenmesinde 30 günün dolması zorunluluğu yoktur. 25. GEÇİCİ KABUL: İşlerin geçici kabule hazır olduğunu Yüklenicinin yazılı olarak İDARE ye bildirmesi üzerine, Kontrol Teşkilatı 15(onbeş) gün içerisinde gerekli incelemeleri yapar. İncelemeler esnasında yapılan her türlü test masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 15(onbeş) günün sonunda Kontrol Teşkilatı nın gerekçeli raporu doğrultusunda Kabul İDARE tarafından reddedilir veya Kabulü yapmak üzere Kabul Heyetini oluşturur ve Yükleniciye tebliğ edilir. Yüklenici tebligata rağmen kabulde bulunmazsa durum kabul tutanağında zikredilmek suretiyle, kabul muamelesine başlanır. Heyet işlerin sözleşmesi, proje, şartname ve fenni usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığını muayene eder. Muayene için icap eden açıp, kapamalar vs. muayene masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda değil ve noksan ve kusurlu işler yekûnu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden fazla olması halinde Kabul reddedilir. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden az ise Kabul kabul edilir ve hazırlanacak tutanak ile noksan ve kusurlu işler tespit edilerek bunların ikmali için 15 (onbeş) gün süre tanınır. Kabul heyetinin tespit ettiği noksan işlerin tayin edilen süre içinde Yüklenici tarafından tamamlanmaması halinde, kabul tarihinden işlerin tamamlandığı tarihe kadar geçecek her gün için Sözleşmenin 33.maddesinde belirtilen miktarda tazminat kesilecektir. İDARE bu işlere Yüklenicinin yanaşmadığı kanaatine varırsa ihtarnameyle kendisine 15 (onbeş) günlük ek süre verir. Yüklenici bu süre sonuna kadar da çalışmaya başlamazsa İDARE, kabul tutanağında eksik işler karşılığında belirtilen miktarları Yüklenicinin alacağından veya kesin teminatından keserek irat kaydeder. İDARE, kesintilerin teminatı aşması halinde kalanı hükmen tahsil edebilir. Yapılmasında fayda görülmeyen kusurlu işler ise İDARE ce takdir olunacak kalite farkı (NEFASET) namıyla ve bir bedel kesilmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. 26. GARANTİ SÜRESİ VE KESİN KABUL: İşbu Sözleşme kapsamında yapılan İşlerin tamamı Geçici Kabul İtibar Tarihinden itibaren bir yıl, Yüklenici Firmanın garantisi altındadır. Yüklenici Firma bu süre içerisinde oluşabilecek malzeme ve işçilikten kaynaklanan her tür hata ve kusuru kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gidermekle mükelleftir. 51 Sözleşme 9

Kesin kabul, Geçici Kabul İtibar Tarihinden 12(oniki) ay sonra, geçici kabul gibi yapılır. Noksan ve kusurlu işler görülürse Yüklenici Firmaya ikmal ettirilir. Yüklenici Firma yazılı tebligata rağmen yapmaz ise İDARE ce namı hesabına yaptırılır. Yaptırılmasında fayda görülmeyen noksan ve kusurlu işler için İdarece taktir olunacak kalite farkı namı ile bir bedel (Nefaset) kesmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. Noksan ve kusurlu işlerin ıslahı ve ikmali ile kabul tutanağının İdarece tasdiki halinde kesin kabul muamelesi ikmal edilmiş olur. Kesin Kabul Tarihi oluşturulan heyetin muayeneleri yaptığı tarih, Kesin Kabul İtibar Tarihi ise Yüklenici Firmanın İşi Kesin Kabule hazır olduğunu yazılı olarak beyan ettiği tarihtir. Kesin kabulün yapılmış olması, kabul sonrası 5(beş) yıl içerisinde ortaya çıkabilecek malzeme ve işçilik kusurlarının Yüklenici Firma tarafından ortadan kaldırılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma kesin kabulün yapılmasını takip eden beş yıl süresince malzeme ve işçilik ve kusurlarını ortadan kaldırmakla mükelleftir. Aksi takdirde İDARE her türlü hukuki işlem yaptırmakta tamamen serbesttir. 27. KESİN HESAP HAKEDİŞ RAPORU Geçici Kabul İtibar Tarihini takip eden 30 (otuz ) gün içerisinde Yüklenici Firma, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden kesin hesap hakediş raporunu hazırlayarak yazı ekinde incelenmek üzere 4 nüsha olarak İDARE ye teslim eder. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde gerekli incelemeleri ve düzeltmeleri yaparak gerekçeli raporu beraberinde İDARE ye tasdik için tevdi ederler. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş kesin hesabı 10 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödemesi talimatını verir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek kesin hesap iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Kesin hesap sonrası kalan bedelin ödenebilmesi için geçici kabulün yapılmış olması Yapıldı Projeleri nin, İşletme-Bakım kılavuzlarının, garanti belgelerinin ve yedek malzemelerin İdare ye teslim edilmiş olması şarttır. Kesin hesap raporu, belirtilen süre içerisinde Yüklenici Firma tarafından onaya sunulmaz ise İDARE, Yüklenici Firma gıyabında işin kesin hesap raporunu tanzim ederek Yüklenici Firmanın varsa bakiye alacağını ödeyebilir. Buna göre Yüklenici Firma bağlanan kesin hesap hakediş raporunu aynen kabul etmiş olur ve buna itirazı olamaz. Yüklenici Firma ikmal edilen işe içerden ve dışarıdan çekilen ve 13/17 ebadında fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırlayarak kesin hakediş raporu ile birlikte Kontrol Teşkilatına verecektir. 28. KESİN TEMİNATIN İADESİ- İLİŞİĞİN KESİLMESİ : Kesin teminat Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sı olup TL. dır. Ancak iş süresi içerisinde, tüm ara hakedişlerin toplamı, Sözleşme Bedeli nden fazla olacağı anlaşılır ise, iki bedel arasında ki fark tutarının % 6 (yüzdealtı) sı oranında İDARE ek teminat talebinde bulunur. Kesin Teminatın ve ek teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak İDARE ce belirlenir. Sözleşmede ve eklerinde belirtilen haller ile tazminatlı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır Kesin Kabulün ikmalini takip eden 2(iki) ay içerisinde, Yükleniciden başkaca bir alacağı bulunmadığına dair ibra alınır ve iki ayın sonunda teminatı iade olunur. Her ne suretle olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 29. SÖZLEŞMENİN FESHİ : 52 Sözleşme 10

Yüklenici, Sözleşmede yazılı mücbir sebeplerden gayri sebeplerden dolayı işyerini teslim almaz, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçerse veya Sözleşme ve ekleri şartlarına riayet etmezse, işi tatil eder ve işleri iş programına göre yürütmez, Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilir ise protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasime tabi olmaksızın İDARE tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesheder. Bu durumda İDARE Yüklenicinin kesin teminatı ve o zamana kadar birikmiş alacaklarını gelir kaydederek ihzarata, şantiye tesisatına ve makinelere vaziyet ederek Yüklenici namı hesabına işi başka bir firmaya dilediği şartlarla yaptırmaya veya kendisi emaneten yapmaya ve iki ihale veya mal oluş arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse, Yüklenici bunu talep etmeye yetkilidir. Bundan dolayı Yüklenici hiçbir hak ve tazminat vesaire talebinde bulunamaz. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 1. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 2. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 3. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İDARE Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden İşi tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici İşi tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar tazminat ara hak edişlerinden, kesin hesabından veya teminatlarından tahsil edilir. Herhangi bir sebep ile ve tarafların karşılıklı mutabakatı halinde iş tamamlanmadan Sözleşme karşılıklı olarak fesh edilebilir. Bu durumda Yüklenicinin alacağı ödenerek kesin teminatı 60 gün içerisinde iade edilir. 30. TAAHHÜDÜN DEVRİ VE ALACAĞIN TEMLİKİ : Yüklenici Firma, İDARE nin yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkalarına taahhüdünü devredemez ve bu iş dolayısıyla İDAREden alacağını temlik edemez. 31. MÜTEAHHİDİN İFLASI VE ACZİ: İnşaatın devamı sırasında Yüklenici Firma hacze veya acze maruz kalır veya iflas ederse kati teminatı gelir kaydedilerek kalan iş bir diğer Yükleniciye yaptırılır veya işin devamı emaneten ikmal olunur. İki ihale arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse İDARE alacağının ödenmesi için iflas masasına müracaat hakkına sahiptir. 32. MÜTEAHHİDİN VEFATI : Yüklenici Firma işlerin devamı esnasında vefat ettiği takdirde İDARE Sözleşmeyi feshedebilir veya taahhüdü mirasçıların ikmal etmelerini isteyebilir. İDARE feshe karar verirse, Yüklenici Firmanın o zamana kadar evsafına uygun olarak tamamladığı imalat ölçülerek istihkakı tayin edilir ve bu meblağ varislerine teminat ile birlikte ödenir. 33. SÖZLEŞMEDEN MÜTEVELLİT VERGİLER, MASRAFLAR, SİGORTA PRİMLERİ Bu Sözleşmenin akit masraf ve harcı ile Sözleşmeden mütevellit diğer harç, masraf, vergi ve resimlerle, işçi ve sigorta primleri gibi tüm masrafların ödenmesi, ihbarı ve mesuliyeti Yükleniciye aittir. Sözleşme 11 53

34. TAZMİNAT Yüklenici Firmanın Sözleşme ve diğer ek şartnameler hükümleri çerçevesinde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, her bir tazminat konusu için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat nakdi olarak veya ara hakedişlerinden veya kesin teminatından İDAREce tahsil yoluna gidilecektir. Tazminatın Konusu Tazminatın Miktarı 1 İş, Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen sürelerde Yüklenici tarafından tamamlanmaz ise, 2 Yüklenici, Kabul eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak Sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri süresinde yerine getirmez ve eksikleri süresinde tamamlamaz ise, 3 Yüklenici, garanti süresi içerisinde İDAREin tespit ettiği kusur ve eksiklerin Sözleşmenin 25. maddesinde belirtilen sürelerde tamamlamaz ise, 4 İmalatın istenilen kaliteye ve teknik şartlara uygun olamaması halinde ( nefaset ) 35. SÖZLEŞME EKLERİ ARASINDA TENAKUZ BULUNMASI HALİ : Günlük olarak Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzde altı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin % 0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Bahse konu imalat kalemi bedelinin % 5(yüzdebeş) ni aşamayacak tutarda Mezkur sözleşme ile ekleri ve maddelerinde uyuşmazlık bulunması halinde, İDARE için en müsait olan madde hükmü cari olacaktır. Bu hususu İDARE kendi tayin eder. 36. YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşme ve eklerinden doğan anlaşmazlıklara bakmaya K.K.T.C. Güzelyurt Kaza Mahkemeleri yetkilidir. 37. SAYFA SAYISI ve İMZA TARİHİ: İşbu Sözleşme 37 (otuzyedi) Madde ve kapak sayfası dâhil 12 sayfadan ibaret olup ekleriyle beraber / /2012 tarihinde taraflarca 2 (İKİ) nüsha olarak Güzelyurt da imza altına alınmıştır. YÜKLENİCİ FİRMA İDARE ŞAHİT ŞAHİT 54 Sözleşme 12

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Teklif Birim Fiyat Listesi, 55

ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT İCMALİ KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI (1.BÖLGE) Tip-1 KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI (2.BÖLGE) Tip-2 KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI (3.BÖLGE) Tip-3 KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI (4.BÖLGE) Tip-4 GENEL TOPLAM 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 56

Örnek 10 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ (Tip-1 1.BÖLGE) TOPLAM TUTARI TEKLİF BİRİM FİYATI BİRİMİ TAHMİNİ MİKTARI POZ NO İŞİN CİNSİ 4,675.00 mt 0.00 TL 2 Çapında En Az 2,5 Mm Et Kalınlığındaki Galvanizli Boru Direkli 3 mm. Kalınlıkta Galvanizli Kafes Telle ve 2,5 mm kalınlıkta galvanizli Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti Yapılması (Tip-1) 1.Bölge TBF 04.170A 0.00 TL (1.Bölge)Toplam Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapılması İşi Teklif Tutarı 57 Sayfa 1 / 1

Örnek 10 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ (Tip-2 2.BÖLGE) TOPLAM TUTARI TEKLİF BİRİM FİYATI BİRİMİ TAHMİNİ MİKTARI POZ NO İŞİN CİNSİ 3,100.00 mt. 0.00 TL 2 Çapında En Az 2,5 Mm Et Kalınlığındaki Galvanizli Boru Direkli 3 mm. Kalınlıkta Galvanizli Kafes Telle ve 2,5 mm kalınlıkta galvanizli Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti Yapılması (Tip-2) 2.Bölge TBF 04.170 0.00 TL (2.Bölge) Toplam Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapılması İşi Teklif Tutarı 58 Sayfa 1 / 1

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ (Tip-3 3.BÖLGE) TOPLAM TUTARI TEKLİF BİRİM FİYATI BİRİMİ TAHMİNİ MİKTARI POZ NO İŞİN CİNSİ 1,650.00 mt 0.00 TL İdare Malı Mevcut Betonarme Çit Direkleri ile İdare Malı Mevcut Kafes Telle ve Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti Yapılması (Tip-3) 3.Bölge TBF 04.190 0.00 TL (3.Bölge)Toplam Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapılması İşi Teklif Tutarı 59

Örnek 10 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ (Tip-4 4.BÖLGE) TOPLAM TUTARI TEKLİF BİRİM FİYATI BİRİMİ TAHMİNİ MİKTARI POZ NO İŞİN CİNSİ 1,400.00 mt 0.00 TL Flanşlı Kaynak ile 50*50*2 Profil Direkli 1,50 mt. Yüksekliğinde 5 mm. Kalınlıkta 5x15 cm. Gözlü 1 Hasır Dekoratif Panel Himaye Çiti Yapılması (Tip-4) 4.Bölge TBF 04.180 0.00 TL (4.Bölge)Toplam Kampus Çevresi Himaye Çiti Yapılması İşi Teklif Tutarı 60 Sayfa 1 / 1

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Birim Fiyat Tarifleri, 61

1. GENEL ŞARTLAR 1. Birim Fiyat Tarifleri(BFT), bahse konu işlerin ne şekilde, hangi yöntem ve sıralama ile yapılacağını anlatan dokümanlardır. 2. Yüklenici binaya yaptığı müdahaleler sırasında binayı korumaya yönelik her türlü önlemi zamanında almakla mükelleftir. Bu önlemeler fiyatlara dâhildir. 3. Tüm imalatlar Sözleme ve eklerinde yer alan talimatlara uygun olarak yapılacaktır. İşbu talimatlarda bahsi geçen uygulamanın yapılacağı yerdeki her türlü ön hazırlık birim fiyata dâhildir. 4. İmalata başlanılmadan önce nihai uygulama detayı konusunda Kontrol Teşkilatının yazılı onayı alınacaktır. 5. Birim fiyatlı işlerin ödemeleri Teklif Birim Fiyat ın yapılan iş miktarı ile çarpımı ile hesap edilecektir. Birim Fiyatlara(BF) aşağıda belirtilen bedeller, giderler ve yüklenicilik karı dâhil olacaktır. a) Teknik yönetim giderleri, b) Malzemelerin uluslar arası, şehirlerarası nakliye bedeli, c) Malzemelerin temin edildiği yerdeki ve inşaat yerindeki her türlü yatay, düşey taşıma, boşaltma ve istif bedeli, d) Malzeme ve zayiat bedeli, e) İmalatların yapımı esasında kullanılması gerekli her türlü gider malzemesi ve zayiatı bedeli, f) İthal malzemelere ait gümrük vergisi dışında kalan tüm ithalat ve gümrükleme giderleri, g) Her türlü işçilik bedeli, ( sigorta, vergi v.b. giderler dahil ) h) Her türlü araç, gereç gideri, i) Elektrik ve su gideri, j) Her yükseklikte iskele malzeme, montaj ve demontaj gideri, k) Teknik Şartname gereği olan tüm giderler, l) Yüklenicilik karı, m) Genel giderler, 6. Gereği durumunda yevmiye usulü ile işçilik hizmeti alınabilecektir. Bu durumda ekte yer alan işçilik rayiçleri esas alınacak ve işinin niteliğine göre birim saat ücretleri ve çalışılan toplam saat miktarının çarpımı ile hesap edilecektir. Çalışılan işçi saatleri ekte yer alan Yevmiye Usulü İle Yapılacak İşler İçin Günlük İşçilik Takip Tablosu ile takip edilecek ve bu listede yer alan işçilik saatleri toplamı ödemeye esas olacaktır. İşçilik birim fiyatlarına aşağıda belirtilen giderler dahil olacaktır. a) Her türlü işçilik bedeli, b) İşçiler için ödenecek her tür sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi giderleri, c) İşçilerin iaşe ve ibade giderleri, d) Teknik yönetim giderleri, e) İşlerin yapımı esasında kullanılacak her tür araç, gereç, iskele ve sarf malzemesi giderleri 7. Yevmiye usulü ile yapılacak işlerin; - Malzeme ödemeleri, İdare tarafından onaylanan Malzeme Birim Fiyatı ve kullanılan toplam malzeme miktarının çarpımı ile hesap edilecektir. Kullanılan malzeme miktarı ekte yer alan Yevmiye Usulü İle Yapılacak İşler İçin Günlük Malzeme Kullanımı Takip Tablosu ile takip edilecek ve bu listede yer alan malzeme miktarı toplamı ödemeye esas olacaktır. Malzeme Birim Fiyatlarına aşağıda belirtilen giderler dahil olacaktır. 62 Teklif Birim Fiyat Tarifleri

a) Malzemelerin uluslar arası, şehirlerarası nakliye bedeli, b) Malzemelerin temin edildiği yerdeki ve inşaat yerindeki her türlü yatay, düşey taşıma, boşaltma ve istif bedeli, c) İthal malzemelere ait KDV ve Gümrük Vergisi dışında kalan tüm ithalat, gümrükleme giderleri ve vergiler, d) Teknik yönetim giderleri, 8. Birim Fiyatlara esas teşkil edecek malzemelerin markası ( veya markaları), cinsi (veya cinsleri), niteliği ( veya nitelikleri ) ve rengi (veya renkleri) malzeme seçim listesine uygun olacaktır. Yüklenici, tariflerde yer almayan ürünler yerine benzer özelliklere ve yeterli kalite belgelerine sahip muadil bir ürünü Sözleşme sonrası yapım esnasında önerebilir. Kontrol Teşkilatı önerilen markayı teknik özellikler açısından tariflerde yer alan ürünler ile karşılaştırır, kalite belgelerini inceler ve benzer ise kullanımına izin verir. Yapı İşleri Müdürlüğü önerilen markayı uygun bulmaz ise, Yüklenici Firmanın itiraz hakkı bulunmamaktadır ve malzeme seçim listesinde yazılı alternatiflerden birini kullanmak yükümlülüğündedir. 9. İş bu ihale dosyası ekinde yer alan tüm projeler, ihale çalışmaları için verilmiş olup nihai projeler değildir. İhale sonrası Sözleşme aşamasında nihai uygulama projeleri Yüklenici Firmaya teslim edilecektir. İstekli Yüklenici Firmaların İhaleye katılmaları ve teklif vermeleri halinde bu durumu peşinen kabul etmeleri anlamını taşır. İhale sonrası, ihaleyi kazanan Yüklenici Firma Sözleşmenin imzasını müteakip Nihai Uygulama Projelerini teslim almaktan imtina eder veya teslim aldıktan sonra projelerin kendi vermiş olduğu tekliflere uygun olmadığını iddia eder ise, İşveren bu durumu Müteahhidin taahhüdünden kısmen vazgeçmesi olarak değerlendirerek Sözleşmenin 29.maddesi hükümleri çerçevesinde Sözleşmeyi fesih eder. Yüklenici Firma bu durumu Sözleşmeyi imzalamakla peşinen kabul etmiş sayılır ve herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamaz. 63 Teklif Birim Fiyat Tarifleri

İNŞAAT İŞLERİ TEKLİF BİRİM FİYAT TARİFLERİ TBF 04.170 2 Çapında En Az 2,5 Mm Et Kalınlığındaki Galvanizli Boru Direkli 3 mm. Kalınlıkta Galvanizli Kafes Telle ve 2,5 mm kalınlıkta galvanizli Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti Yapılması (Tip-2) 2.Bölge 1. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak himaye çiti yapılacak arazi sınırlarının belirlenmesi, 2. Himaye çiti yapılacak sınır aplikasyonun İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak yetkin uzmanlar tarafından yapılması ve işaretlenmesi 3. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak Eksenden eksene her iki metrede bir 50cmx50cmx50cm. ebadında köşe başlarında bir ve her 30.00 mt de, galvanizli boru çit direğinin sağ ve sol tarafına iki adet payanda direkleri için 60*60*60 cm ebadında (temel) baba çukurlarının el ile kesitinde açılması, 4. İdarece onaylanmış proje, detay ve malzeme seçim listesine uygun olarak 2 çapında en az 2,5 mm et kalınlığındaki galvanizli boru çit direği ve payanda direkleri 50 cm. si beton içerisinde kalacak şekilde en az ø 8 mm çapında ve 40 cm uzunluğunda 3 adet şaşırtmalı boru delinerek ankraj yapılarak yatay ve düşey terazisinde mevcut çukurlara muntazam olarak yerleştirilmesi, 5. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak Galvanizli boru çit direği ve payanda direkleri yerleştirilen çukurlara Dökülen (temel) baba beton yüzeyi tabii zemin seviyesinden 5 cm yukarıda pahlı şekilde C16 basınç dayanımında üretilen demirsiz (temel)baba betonlarının dökülmesi, sıkıştırılması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, 6. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak İmalât, yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının düzeltilmesi kazı malzemesinin serilmesi ve düzeltilmesi, 7. Galvanizli boru çit direkleri dikildikten sonra kafes telin düzgün görünümünü sağlamak için İdarece onaylanmış proje, detay ve malzeme seçim listesine uygun olarak altta, ortada, üstte ve çapraz olmak üzere çok sıkı olarak gerilmiş, 3 mm. lik galvanizli gergi teli çekilmesi, 8. Malzeme seçim listesine uygun 5x5 cm. gözlü ve İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun yüksekliğinde 3 mm. lik galvanizli tellerle ördürülmüş galvanizli kafes telin, gergi tellerine ve ayrıca galvaniz boru çit direklerine tabii zemin seviyesinden 10 cm yükseklikte olacak şekilde 3 mm. lik galvanizli tellerle gergin ve muntazam olarak bağlanması, 9. İdarece onaylanmış proje, detay ve Malzeme seçim listesine uygun temin edilen 2,5 mm hat kalınlığında, 2 mm diken kalınlığında, minimum 9 mm diken boyu ve minimum 9,5 cm diken aralığı bulunan minimum 200 gr/m2 çinko kaplama miktarı bulunan sıcak daldırma galvaniz kaplamalı Dikenli Telin Galvanizli boru çit direğinin eğimli kısmına 2 sıra dikenli telin çekilmesi 3 mm. lik galvanizli tellerle gergin ve muntazam olarak bağlanması, 10. Galvanizli boru çit direkleri ağızlarına su girmemesi için galvaniz sacdan yapılma kapakların konulması, 64

Ölçü : (mt) Yerinde yapılmış 2 Çapında En Az 2,5 Mm Et Kalınlığındaki Galvanizli Boru Direkli 3 mm. Kalınlıkta Galvanizli Kafes Telle ve 2,5 mm kalınlıkta galvanizli Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti (Tip-2) 2.Bölge ekseninde mt olarak hesaplanır. Herhangi bir zayiat ödenmez Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar: Çimento miktarı 0.036 Ton/mt 2 çapında en az 2,5 mm et kalınlığındaki Galvaniz Çit direği,durdurucu direk ve payanda miktarı 1,90 mt/mt Kafes tel miktarı 1,10 m2/mt. Gergi teli miktarı 3,10 mt/mt Dikenli Tel 2,00 mt/mt Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas kesin miktar belirlenecektir. TBF 04.170A 2 Çapında En Az 2,5 Mm Et Kalınlığındaki Galvanizli Boru Direkli 3 mm. Kalınlıkta Galvanizli Kafes Telle ve 2,5 mm kalınlıkta galvanizli Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti Yapılması (Tip-1) 1.Bölge 1. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak himaye çiti yapılacak arazi sınırlarının belirlenmesi, 2. Himaye çiti yapılacak sınır aplikasyonun İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak yetkin uzmanlar tarafından yapılması ve işaretlenmesi, 3. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak Eksenden eksene her iki metrede bir 50cmx50cmx50cm. ebadında köşe başlarında bir ve her 30.00 mt de, galvanizli boru çit direğinin sağ ve sol tarafına iki adet payanda direkleri için 60*60*60 cm ebadında (temel) baba çukurlarının el ile kesitinde açılması, 4. İdarece onaylanmış proje, detay ve malzeme seçim listesine uygun olarak 2 çapında en az 2,5 mm et kalınlığındaki galvanizli boru çit direği ve payanda direkleri 50 cm. si beton içerisinde kalacak şekilde en az ø 8 mm çapında ve 40 cm uzunluğunda 3 adet şaşırtmalı boru delinerek ankraj yapılarak yatay ve düşey terazisinde mevcut çukurlara muntazam olarak yerleştirilmesi, 5. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak Galvanizli boru çit direği ve payanda direkleri yerleştirilen çukurlara Dökülen (temel) baba beton yüzeyi tabii zemin seviyesinden seviyesinden 5 cm yukarıda pahlı şekilde C16 basınç dayanımında üretilen demirsiz (temel)baba betonlarının dökülmesi, sıkıştırılması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, 6. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak İmalât, yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının düzeltilmesi kazı malzemesinin serilmesi ve düzeltilmesi, 7. Galvanizli boru çit direkleri dikildikten sonra kafes telin düzgün görünümünü sağlamak ve deformasyonu engellemek için İdarece onaylanmış proje, detay ve malzeme seçim listesine uygun olarak altta, ortada, üstte ve çapraz olmak üzere çok sıkı olarak gerilmiş, 3 mm. lik galvanizli gergi teli çekilmesi, 8. Malzeme seçim listesine uygun 5x5 cm. gözlü ve İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun yüksekliğinde 3 mm. lik onaylanmış proje ve detaylara uygun 65

yüksekliğinde 3 mm. Lik galvanizli tellerle ördürülmüş galvanizli kafes telin, gergi tellerine ve ayrıca galvaniz boru çit direklerine tabii zemin seviyesinden 10 cm yükseklikte olacak şekilde 3 mm. lik galvanizli tellerle gergin ve muntazam olarak bağlanması, 9. İdarece onaylanmış proje, detay ve Malzeme seçim listesine uygun temin edilen 2,5mm hat kalınlığında, 2 mm diken kalınlığında, minimum 9 mm diken boyu ve minimum 9,5 cm diken aralığı bulunan minimum 200 gr/m2 çinko kaplama miktarı bulunan sıcak daldırma galvaniz kaplamalı Dikenli Telin Galvanizli boru çit direğinin eğimli kısmına 2 sıra dikenli telin çekilmesi 3 mm. lik galvanizli tellerle gergin ve muntazam olarak bağlanması 10. Galvanizli boru çit direkleri ağızlarına su girmemesi için galvaniz sacdan yapılma kapakların konulması, Ölçü : (mt) Yerinde yapılmış 2 Çapında En Az 2,5 Mm Et Kalınlığındaki Galvanizli Boru Direkli 3 mm. Kalınlıkta Galvanizli Kafes Telle ve 2,5 mm kalınlıkta galvanizli Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti (Tip-1) 1.Bölge ekseninde mt olarak hesaplanır. Herhangi bir zayiat ödenmez Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar: Çimento miktarı 0.036 Ton/mt 2 çapında en az 2,5 mm et kalınlığındaki Galvaniz Çit direği,durdurucu direk ve payanda miktarı 2,30 mt/mt Kafes tel miktarı 1,50 m2/mt. Gergi teli miktarı 4,25 mt/mt Dikenli Tel 2,00 mt/mt Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas kesin miktar belirlenecektir. TBF 04.170/B İdare Malı Mevcut Betonarme Çit Direkleri ile İdare Malı Mevcut Kafes Telle ve Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti Yapılması (Tip-3) 3.Bölge 1. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak himaye çiti yapılacak arazi sınırlarının belirlenmesi, 2. Himaye çiti yapılacak sınır aplikasyonun İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak yetkin uzmanlar tarafından yapılması ve işaretlenmesi, 3. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak Eksenden eksene her ikibuçuk metrede bir 50cmx50cmx50cm. ebadında köşe başlarında bir ve her 30.00 mt de, idare malı betonarme çit direğinin sağ ve sol tarafına iki adet payanda direkleri için 60*60*60 cm ebadında (temel) baba çukurlarının el ile kesitinde açılması, 4. İdarece onaylanmış proje ve detaya uygun olarak idare malı betonarme çit direği ve payanda direkleri 50 cm. si beton içerisinde kalacak şekilde en az ø 8 mm çapında ve 40 cm uzunluğunda 3 adet şaşırtmalı ankraj yapılarak yatay ve düşey terazisinde mevcut çukurlara muntazam olarak yerleştirilmesi, 5. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak betonarme çit direği ve payanda direkleri yerleştirilen çukurlara Dökülen (temel) baba beton yüzeyi tabii zemin seviyesinden 5 cm yukarıda pahlı şekilde C16 basınç dayanımında üretilen demirsiz (temel)baba betonlarının dökülmesi, sıkıştırılması, gereğince sulanması, 66

soğuk ve sıcaktan korunması, 6. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak İmalât, yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının düzeltilmesi kazı malzemesinin serilmesi ve düzeltilmesi, 7. Betonarme çit direkleri dikildikten sonra kafes telin düzgün görünümünü sağlamak ve deformasyonu engellemek için İdarece onaylanmış proje ve detay ve uygun olarak altta, ortada, üstte ve çapraz olmak üzere çok sıkı olarak gerilmiş, 3 mm. lik galvanizli gergi teli çekilmesi, 8. İdare malı ördürülmüş galvanizli kafes telin, onaylanmış proje ve detaylara uygun yükseklikte gergi tellerine ve ayrıca betonarme çit direklerine tabii zemin seviyesinden 10 cm yükseklikte olacak şekilde 3 mm. lik galvanizli tellerle gergin ve muntazam olarak bağlanması, 9. Betonarme çit direğinin eğimli kısmına İdare malı 2 sıra dikenli telin çekilmesi 3 mm. lik galvanizli tellerle gergin ve muntazam olarak bağlanması, Ölçü : (mt) Yerinde yapılmış İdare Malı Mevcut Betonarme Çit Direkleri ile İdare Malı Mevcut Kafes Telle ve Dikenli Tel Çekilerek Himaye Çiti (Tip-3) 3.Bölge ekseninde mt olarak hesaplanır. Herhangi bir zayiat ödenmez. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar: Çimento miktarı 0.026 Ton/mt Gergi teli miktarı 4,25 mt/mt Not: Betonarme çit direği, Kafes tel ve Dikenli Tel idare tarafından depo alanından teslim edilecektir. İmalatın yapımında kullanılacak diğer malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas kesin miktar belirlenecektir. TBF 04.180 Flanşlı Kaynak ile 50*50*2 Profil Direkli 1,50 mt. Yüksekliğinde 5 mm. Kalınlıkta 5x15 cm. Gözlü 1 Hasır Dekoratif Panel Himaye Çiti Yapılması (Tip-4) 4.Bölge 1. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak himaye çiti yapılacak arazi sınırlarının belirlenmesi, 2. Himaye çiti yapılacak sınır aplikasyonun İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak yetkin uzmanlar tarafından yapılması ve işaretlenmesi, 3. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak Eksenden eksene her iki metrede bir 50cmx50cmx50cm. ebadında köşe başlarında bir ve her 10.00 mt de, çit direğinin sağ ve sol tarafına iki adet payanda direkleri için 60*60*60 cm ebadında (temel) baba çukurlarının el ile kesitinde açılması, 4. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak atölye şartlarında hazırlanmış antipaslı 15*15*3 ebatlı flanşlı ankrajların eksenden eksene her iki metrede bir köşe başlarında bir ve her 10.00 mt de, profil çit direğinin sağ ve sol tarafına iki adet payanda direklerinin geleceği yerlere beton üst kotu ile hem yüz olacak şekilde yatay ve düşey terazisinde mevcut çukurlara muntazam olarak yerleştirilmesi, 5. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak profil çit direği ve payanda 67

direkleri yerleştirilen çukurlara dökülen (temel) baba beton yüzeyi toprak seviyesinden 5 cm yukarıda pahlı şekilde C16 basınç dayanımında beton santrallerinde üretilen demirsiz (temel)baba betonlarının dökülmesi, sıkıştırılması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, 6. İdarece onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak İmalât, yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının düzeltilmesi kazı malzemesinin serilmesi ve düzeltilmesi, 7. İdarece onaylanmış proje,detay,ve malzeme seçim listesine uygun renkte atölye şartlarında hazırlanan 11*11*3 ebatlı flanşlı 50*50*2 Profil Direklerin flanşlardan dikiş kaynak ile yatay ve düşey terazisinde montaj yapılması 8. Kaynak esnasında bozulan flanş yüzlerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, oto boya macunu ile macunlanması, zımparalanması, 2 kat Malzeme Seçim Listesine uygun renkte boyanması, 9. İdarece onaylanmış proje,detay,ve malzeme seçim listesine uygun renkte atölye şartlarında hazırlanan 5 mm. kalınlıkta 5x15 cm. gözlü hasır panel çitlerin bağlantı klipsleri ile profil direklere tabii zemin seviyesinden 10 cm yükseklikte olacak şekilde montajının yapılması, 10. Profil direklerin tepesinin su girmemesi için malzeme Seçim Listesine uygun renkte galvaniz sacdan yapılma kapaklar ile kapatılması, Ölçü : (mt) Yerinde yapılmış Flanşlı Kaynak ile 50*50*2 Profil Direkli 1,50 mt. Yüksekliğinde 5 mm. Kalınlıkta 5x15 cm. Gözlü Hasır Dekoratif Panel Himaye Çiti (Tip-4) 4.Bölge ekseninde mt olarak hesaplanır. Herhangi bir zayiat ödenmez. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar: Çimento miktarı 0.036Ton/mt Profil Çit direği, ve payanda miktarı 3.350 Kg/mt Hasır çit miktarı 7,500 kg/mt Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas kesin miktar belirlenecektir. 68

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Malzeme Seçim Listeleri, 69

ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ MALZEME SEÇİM LİSTESİ İlgili Poz No Malzemenin cinsi Renk/Cins Marka 1 Marka 2 Marka 3 Teknik Özellikler 2 çapında en az 2,5 mm et kalınlığında Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici Firma TBF 04.170 Galvaniz Borular Galvaniz Yücel boru Borusan 5x5 cm. gözlü ve 1,50 mt. yüksekliğinde 6. 3 mm. lik galvanizli tellerle ördürülmüş Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170 Galvanizli kafes tel Galvaniz Uşaklıgil Tel Çit Doğan Tel Örgü Aksu Tel Örgü Firma 3 mm. lik galvanizli tel Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170 Gergi Teli Galvaniz Uşaklıgil Tel Çit Doğan Tel Örgü Aksu Tel Örgü Firma C16 basınç dayanımında İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170 C16 Betonu Firma 2 çapında en az 2,5 mm et kalınlığında Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170/A Galvaniz Borular Galvaniz Yücel boru Borusan Firma 5x5 cm. gözlü ve 1,50 mt. yüksekliğinde 6. 3 mm. lik galvanizli tellerle ördürülmüş Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170/A Galvanizli kafes tel Galvaniz Uşaklıgil Tel Çit Doğan Tel Örgü Aksu Tel Örgü Firma 3 mm. lik galvanizli tel Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170/A Gergi Teli Galvaniz Uşaklıgil Tel Çit Doğan Tel Örgü Aksu Tel Örgü Firma C16 basınç dayanımında İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici TBF 04.170/A C16 Betonu Firma 70

Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici Firma Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici Firma Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici 2,5 mm hat kalınlığında,2 mm diken kalınlığında, minimum 9 mm diken boyu ve minimum 9,5 cm diken aralığı bulunan 90 cm çapında minimum 200 gr/m2 çinko kaplama miktarı bulunan TBF 04.170/A 45cm Çaplı Sprial Dikenli Tel Galvaniz Uşaklıgil Tel Çit Doğan Tel Örgü Aksu Tel Örgü Firma 3 mm. lik galvanizli tel TBF 04.170/B Gergi Teli Galvaniz Uşaklıgil Tel Çit Doğan Tel Örgü Aksu Tel Örgü TBF 04.170/B C16 Betonu Kansai-Altan JOTUN Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Marka Kullanım Yerine Uygun İdareninn uygun göreceği ve idarenin onaylayacağı renk TBF 04.180 50*50*2 Profil Direk Galvaniz Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici Firma C16 basınç dayanımında İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı 5 mm kalınlığında 5*15 gözlü hasır çelik TBF 04.180 Kansai-Altan JOTUN Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Marka Kullanım Yerine Uygun İdareninn uygun göreceği ve idarenin onaylayacağı renk TBF 04.180 İki Kompenantlı Epoksi Ön Astar Kansai-Altan JOTUN Kullanım Yerine Uygun İdareninn uygun göreceği ve idarenin onaylayacağı renk Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Marka İki Kompenantlı Epoksi Kalın Dolgulu Ara Astar TBF 04.180 Kansai-Altan JOTUN Kullanım Yerine Uygun İdareninn uygun göreceği ve idarenin İki Kompenantlı Akrilik Poliüretan Boya Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Marka TBF 04.180 Kullanım Yerine Uygun İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı Üretici Firma Galvanizli onaylayacağı renk TBF 04.180 C16 Betonu (*) Not : İşbu Listedeki Markalar Arasında Herhangi Bir Öncelik Bulunmamaktadır. C16 basınç dayanımında İdarenin uygun göreceği ve onaylayacağı hazır beton tesisinde üretilen 71

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Makine Bedelleri Tablosu, 72

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.001 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3) 137,800.00 TL 03.002 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 140 HP (11/2Yd3) 153,400.00 TL 03.003 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 140 HP (2Yd3) 185,900.00 TL 03.004 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3) 228,390.00 TL 03.005 Ekskavatör beko takriben 260 HP (3 Yd3) 265,520.00 TL 03.005/1 Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd3) 190,320.00 TL 03.006 Traktör skreyper (TD 20 veya emsali III DHP+Vagon kova 8Yd3) 102,700.00 TL 03.007 Traktör ripper (TD25 veya emsali 185 Dhp+Ripper ) 236,600.00 TL 03.008 Motor greyder (80HP' den yuları güçte takriben 9 Ton 92,300.00 TL 03.009 Lastik tekerlekli Traktör- skreyper (takriben 250DHP 24 Yd3) 409,500.00 TL 03.010/1 Traktör buldozer (70 DHP gücünde motor+bıcak) 63,700.00 TL 03.010/2 Traktör buldozer (100 DHP gücünde motor+bıcak) 79,300.00 TL 03.010/3 Traktör buldozer (160 DHP gücünde motor+bıcak) 102,700.00 TL 03.011 Traktör buldozer (Tm 25 veya emsali 185DHP+bıçak) 169,000.00 TL 03.012 Traktör buldozer (285 DHP gücünde motor+bıcak) 335,400.00 TL 03.013 Traktör buldozer (345 DHP gücünde motor+bıcak) 375,700.00 TL 03.016 Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan,akuple- otomatik ve tüm aksesuarları dahil (yaklaşık 50HP' lik, 6ton' luk tokmalı geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir. 230,750.00 TL 03.017 Kompresör (210 Cfm'lik Kompresör + hortum ve tabancalar) 26,000.00 TL 03.017/1 Vantilasyon makinası (210 Cfm'lik kompresör + vantilasyon boruları, aksesurları dahil) 26,000.00 TL 03.017/2 Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) 26,000.00 TL 03.017/3 Kompresör (250Cfm' lik +havalı şahmmerdan+ havalıdelici + havalı sıkıcı grubu + pick-up veya kamyonet, 32,500.00 TL 03.018 Enjeksiyon makinası (yaklaşık 75 HP' lik, 250 Cfmkapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte 6,490.00 TL 03.021 Yükleyici (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 DHP muadili lastik tekerlekli 59,800.00 TL 03.022 Yükleyici ( trakskavatör) (11/2 Yd3 takriben 56 DHP) (paletli) 136,500.00 TL 03.024 Betoniyer ( motoru ile takriben 250 litrelik) 4,260.00 TL 03.024/1 Betoniyer ( motoru ile takriben 500 litrelik) 4,260.00 TL 03.024/2 Betoniyer ( motoru ile takriben 1000 litrelik) 11,930.00 TL 03.024/3 Betoniyer ( motoru ile takriben 1000 litrelik) yarı otomatik 11,930.00 TL 03.025 Mozaik silme makinesi (benzinli) 1,630.00 TL 03.025/1 Yol çizgi boyası silme makinesi ( 7,5 HP güçünde, bisiklet tipi) 17,660.00 TL 03.026 Kum püskürtme makinesi yüm aksessurları dahil komple 3,100.00 TL 03.027 Vibratör (2,5 HP güç, 9-16 Yd3 /saat kapasiteli) 1,230.00 TL 1 73

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.028 Komple kompresörle çalışan vibratör 9,730.00 TL 03.030 03.031 03.031/1 03.031/2 03.032 Konkasör ( Primer 15' x 24' + skonder 24'x16' eleme ve yükleme tertibatı, 25 m³/saat 1' ve 40m³ /saat 2' randımanlı Eleme makinası (yaklaşık 70 HP' lik, 3-4 kademeli 100m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18 m uzunlunluk ve 60 cm bant genişliğinde Elevatör takriben 25 HP gücünde, 18-24 m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde 50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompaları çanak ve kolon grubu, dişli başlık ve dizel motoruyla Not: MSS' nin her ilave 10m' si için fiyatlar %20 arttırılır. 107,780.00 TL 23,400.00 TL 4,880.00 TL 11,350.00 TL 03.032/1 o: 0-10 lt/sn (10 dahil 4,510.00 TL 03.032/2 o: 10-20 lt/sn (20 dahil 6,000.00 TL 03.032/3 o: 20-40 lt/sn (40 dahil 7,490.00 TL 03.032/4 o: 40-80 lt/sn (80 dahil 15,740.00 TL 03.033 Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50mm çapında) 560.00 TL 03.033/1 Motopomp (15 PS gücünde, takriben 100mm çapında) 1,290.00 TL 03.034 Motopomp (20 PS gücünde, takriben 125mm çapında) 2,250.00 TL 03.034/1 Motopomp (30 PS gücünde, takriben 135mm çapında) 4,500.00 TL 03.035 Motopomp (45 PS gücünde, takriben 150mm çapında) 6,000.00 TL 03.036 Motopomp (60 PS gücünde, takriben 200mm çapında) 7,490.00 TL 03.037 Beton pompası (yaklaşık 15m³/saat kapasiteli, 6 5/8'' çaplı 30,030.00 TL 03.038 Arazöz (5 tonluk su sandıklı) 14,880.00 TL 03.038/1 Arazöz (pick-up) 7,850.00 03.038/2 Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli ) 37,760.00 03.039 Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte 3,010.00 TL Her cins ( Titreşimli darbeli ) motorlu kompaktör 03.040 (takriben400 kg statik ağırlıklı 9 HP) 03.041 Titreşimli silindir (4-5 ton- 5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 35-58 DHP) 03.042 Titreşimli silindir (4-5 ton- 5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 41-56 DHP) 03.042/1 Titreşimli silindir (5-6 ton- 6 ton dahil- statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 45-61 DHP) 03.042/2 Titreşimli silindir (6-7 ton- 7 ton dahil- statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 50-60DHP) 03.042/3 Titreşimli silindir (7-9 ton- 9 ton dahil- statik ağırlık ve 14-16 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 56-76DHP) 03.042/4 Titreşimli silindir (9-11 ton- 11 ton dahil- statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 66-86DHP) 03.042/5 Titreşimli silindir (11-13 ton- 13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 76-96DHP) 03.042/6 Titreşimli silindir (13-15 ton- 15 ton dahil- statik ağırlık ve26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 90-110DHP) 2,440.00 TL 41,600.00 TL 48,100.00 TL 50,700.00 TL 80,600.00 TL 84,500.00 TL 109,200.00 TL 122,200.00 TL 128,700.00 TL 2 74

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO 03.043 03.044 03.044/1 03.045 03.045/1 03.045/2 03.045/3 TANITIMI Komple keçi ayağı silindir (40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 400 kg olan, beheri enaz 1,20m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk 10 ton dahil 2-3 tekerlekli )( 40 DHP) Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk 14 ton dahil 2-3 tekerlekli )( 60 DHP) Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonuk- 8 ton dahil- çekici ile) (40 DHP) Çekilir tip Lastik tekerlekli silindir (8-10 tonuk- 10 ton dahil- çekici hariç) (40 DHP) Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (60-80 HP, 21 ton statik ağırlığında Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (80-100 HP, 35 ton statik ağırlığında MAKİNE BEDELİ (A) TL 33,800.00 TL 33,800.00 TL 40,300.00 TL 33,800.00 TL 14,300.00 TL 45,500.00 TL 67,600.00 TL 03.045/4 Lastik tekerlekli traktör ( yaklaşık 45HP' lik pulluk, diskleri birlikte) 8,100.00 TL 03.045/5 Lastik tekerlekli traktör (takriben 80-100HP gücünde) 14,560.00 TL 03.046 Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) 8,920.00 TL 03.046/1 Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) 5,790.00 TL 03.046/2 Çimento siloso (takriben 80-100 m³ hacminde hava tertibatlı) 7,310.00 TL 03.047 Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli (30HP) 40,300.00 TL 03.047/1 Mineral filler besleyici (dizel motorlu) 4,400.00 TL 03.048 Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli ) (30 HP) 84,500.00 TL 03.049 Treyler distribütör ( 500ABD galonluk) 8,920.00 TL 03.050 Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş ) 28,600.00 TL 03.051 03.052 Küçük asfalt kurutma makinası (takriben 60-80 HP gücünde 40 ton/saat kapasiteli) plent Büyük asfalt kurutma makinası (takriben 100-120 HP gücünde 100 ton/saat kapasiteli) plent 40,300.00 TL 113,100.00 TL 03.053 Asfalt tankı (40 tonluk ısıtma tertibatlı) 4,060.00 TL 03.053/1 40 m3 sabit su tankı 2,600.00 TL 03.054 Süpürge makinası (9 feetlik,motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) 2,600.00 TL 03.054/1 Süpürge makinası vakumlu (Takriben 130 HP+81 HP) 110,500.00 TL 03.054/2 Termoplastik yol çizgi makinası ve ısıtıcı (Takriben 151 H), 190,320.00 TL 03.054/3 Soğuk yol çizgi makinası (Takriben 168 HP) 150,800.00 TL 03.054/4 Termoplastik boya ön ısıtıcısı (175 HP gücünde kamyon ve üzerinde ısıtma ile karıştırma ter-tibatlı) 141,440.00 TL 03.055 Mıcır yayıcı (12 featlik, motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) 3,140.00 TL 03.056 Rodmikser (Takriben 100 HP gücünde, 50 m3/saat kapasiteli) 41,600.00 TL 03.057 Pulvomikser (Takriben 50 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli çekilir tip) 8,810.00 TL 03.058 Çekilir tip mikser (Takriben 22 HP gücünde 5ton/saat kapasiteli) 8,920.00 TL 03.059 Sıcak tip küçük mikser (Takriben 60-80 HP gücünde,40 ton/saat kapasiteli) 26,720.00 TL 3 75

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.059/1 Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinası(1 ton/saat kapasiteli) 11,350.00 TL 03.059/2 Bordür yapma makinası (10-15 HP gücünde Power Curbermodel 200 emsali) 11,350.00 TL 03.060 Sıcak büyük mikser (Takriben 100 ton/saat kapasiteli) 98,800.00 TL 03.060/1 Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde) 28,600.00 TL 03.060/3 Mikser (15 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için) 840.00 TL 03.060/4 Mikser (75 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için) 1,770.00 TL 03.061 Küçük finişer (Takriben 30-50 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) (Asfalt) 35,100.00 TL 03.062 03.062/1 Büyük finişer (Takriben 80-100 HP gücünde, 200 ton/saat kapasiteli) (asfalt) Elektronik duyargalı asfalt finişeri (Yaklaşık 60-100 HP lik, 300 ton/saat kapasiteli, 5-10 m³ hazneli) 72,800.00 TL 98,800.00 TL 03.062/2 Beton finişeri takriben 70 HP-50 m3/h kapasiteli 205,400.00 TL 03.062/3 Kayar kalıplı Kanal Beton Kaplama Makinası 640,540.00 TL 03.063 Agrega serme makinası (Takriben 23 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli) 8,920.00 TL 03.063/1 Mekanik agrega serici (Dozer ile çekilir tip 3-4m genişliğinde serme kapasiteli 3,250.00 TL 03.064 Buhar jeneratörü (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tankı paralel ısıtabilen hortumları ile) 13,900.00 TL 03.065 Asfalt pompası (Takriben 25 HP gücünde, 50 ton/saat kapasiteli, 2-3 inçlik-3 inç dahil-hortumları ile birlikte) 2,900.00 TL 03.065/1 Asfalt pompası: (Yaklaşık 50 HP lik, 100 ton/saat kapasiteli, 2-6 hortumları ile birlikte) 3,770.00 TL 03.066 Figüre tanzim makinası (0.50 m2 figüre kesitli, çekilir tip) 1,160.00 TL 03.067 Agrega yıkama makinesi (Yaklaşık 30 HP lik, 25 m3/saat kapasiteli) 8,810.00 TL 03.068 03.068/1 03.069 03.070 03.070/1 03.070/2 Fore kazık makinası (Takriberı 40 HP gücünde, motoru, sehpa, vinç, halat tertibatlı, 25 mt iksa borusu ve foraj malzemesi, beton dökme kovası, sair avadanlıklar, elektrik vb. bağlantıları dahil) Fore kazık makinası 1 Yd3 lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör+takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa borusu vs. Skreyper: Takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 Yd3) hacminde skreyper vagonlu makinalar için Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli, 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega karıtarı + cebri betoniyer yükleme kovası +cebri betoniyer+ çimento kantarı+ su saat basınçlı hava donanımı+ bakım platformu + kumanda kabini + kumanda panosu + taşıyıcı konstrüksiyonu+ çimento silosu+ çimento helezonu dahil) Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi takri-ben 75 m2/h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 Kw toplam motor gücü, kalıp vs. Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü) 15,800.00 TL 282,560.00 TL 153,400.00 TL 85,800.00 TL 481,000.00 TL 705,900.00 TL 4 76

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.070/3 Beton boru taşıma makinesı (Fabrikada) 42,900.00 TL 03.070/4 Beton boru imalat makinesı 120,120.00 TL Rotatip temel sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte) 03.071/T1 Delme kapasiteli (40-100) m kadar 03.071/T2 Delme kapasiteli (200-250) m kadar 03.071/T3 Delme kapasiteli (300-350) m kadar 03.071/T4 Delme kapasiteli (500) m kadar 03.071/T5 Delme kapasiteli (700) m kadar 03.071/T6 Delme kapasiteli (960) m kadar Rotari tip su sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte) 03.071/S1 Delme kapasiteli (100-200) m 03.071/S2 Delme kapasiteli (400-500) m 03.071/S3 Delme kapasiteli (750) m 33,180.00 TL 46,910.00 TL 57,200.00 TL 64,070.00 TL 73,220.00 TL 89,240.00 TL 98,800.00 TL 234,000.00 TL 253,500.00 TL 03.072/1 Rotor sistemli BPE 80 m ve benzeri beton pompası 201,810.00 TL 03.072/2 Darbeli sondaj makinası (Delme kapasitesi 100-150 m ekipmanıyla birlikte) her çapta 61,430.00 TL 03.072/3 Kablo genine makinası (Öngerilmeli betonlarda) 3,500.00 TL 03.072/4 25-30 HP gücünde komple kaynak- makinası 6,150.00 TL 03.072/5 Kablo germe makinası (germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve aksesuarları -dahil komple). 95,550.00 TL 03.073 Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) 1,200.00 TL 03.074/1 Klapeli taş dubası (Motorsuz,125 tonluk,su kesimi 1.85 M) 46,800.00 TL 03.074/3 Klapeli taş dubası (Motorsuz,400 tonluk,su kesimi 2.5 M) 105,300.00 TL 03.074/4 Devrilir taş dubası (Motorsuz,300 tonluk,su kesimi 2.2 M) 105,300.00 TL 03.074/5 Klapeli kum dubası (Motorsuz, 300 m³ lük su kesimi 2 M) 105,300.00 TL Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2x255 HP lik,motorlu,500 m² 03.074/6 417,300.00 TL lik,su kesimi 3.40 M) 03.074/7 Motonsuz layter (180 tonluk,vinç kapasitesi 5 ton,su kesimi 1 M) 202,800.00 TL 03.075/1 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 116 HP lik, su kesimi 0.85 M) 79,300.00 TL 03.075/2 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1.75 M) 179,400.00 TL 03.075/3 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 310 HP lik, su kesimi 2 M) 188,500.00 TL 03.075/4 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1.8 M) 462,800.00 TL 03.075/5 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 2 x 300 HPlik, su kesimi 2.60 M) 509,600.00 TL 03.076 Kömürlü yüzer vinç(maçuna) (60 tonluk,1080 tonx M lik,max açevela 24M. kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M) 462,800.00 TL 03.077 El ile çim biçme makinası 82.00 TL 03.077/1 Çim biçme makinası motorlu 640.00 TL 03.078 Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) 2,440.00 TL 03.079 Bahçe traktörü (35 HP gücünde) 4,870.00 TL 5 77

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ MAKİNE BEDELİ POZ NO TANITIMI (A) TL 03.080 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü 73.00 TL 03.081 10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü 290.00 TL 03.082 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör 760.00 TL 03.083 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör 1,280.00 TL 03.084 560 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör 2,440.00 TL 03.085 1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör 9,730.00 TL 03.086 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör 6,760.00 TL N0T:03.080-03.081-03.082-03.083-03.084-03.085 ve 03.086 POZ NO lu tanımlara,ara kapasiteli pülverizatörlerin rayiç bedelleri Enterpolasyonla bulunur. 03.087/1 Pressiometre aleti 43,680.00 TL 03.087/2 Pressiometre probu (Desteği) 940.00 TL 03.087/3 Pressiometre probu lastiği 270.00 TL 03.087/4 Pressiometre özel hortumu 970.00 TL 03.087/5 Pressiometre slotted tüpü (Yanık çakma barosu) 590.00 TL 03.087/6 Jeofizik rezistivite aleti 19,240.00 TL 03.087/7 Jeofizik log Aleti 52,000.00 TL 03.087/8 Jeofizik Sismik reaksiyon Aleti 53,560.00 TL 03.089 Vinç (Kamyona monte edilmiş) 22,830.00 TL 03.090 Müteharrik vinç (5+36 HP) 27,300.00 TL 03.091 Köprü Vinç(Bardör) (60 tonluk) 62,790.00 TL 03.092 Dizel elektrikli kesici-emici tarama gemisi (Yaklaşık 400 m³/saat kapasiteli, max. 16 M derinliğe tarayabilir, kazdığı maddeleri 800 m uzaklığa veya 6 m yüksekliğe basabilir.) 3,705,000.00 TL 03.093 Emici basıcı refülör (215 HP) (Devam eden işler için) 196,300.00 TL 03.094 03.094/1 Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (Yaklaşık 180 HP lik,3 Yd3 lük, net 4.5 ton ağırlığı 18m uzaklığa ulaştırabilir,vinç olarak max.15 ton kaldırabilir) Ters kepçeli (Beko) yüzer ekskavatör (Yaklaşık 225 HP lik, 3m³ kepçe kapasiteli, max. uzanma açıklığı 9m max. kazma derinliği 8.5 m) 344,500.00 TL 694,200.00 TL 03.096 Ponton (Kreyn dubası 100 tonluk) (Devam eden işler için) 35,100.00 TL 03.097 Dalgıç botu (Kompresör, dalgıç elbisesi, hortumlar ve aksesuarı dahil) 25,480.00 TL 03.098 4 PS gücünde motoru ile bir melanjör -3 PS gücünde motoru ile bir vibroluk makinası+ blok kalıpları. 1,630.00 TL 03.099 Oto trayler (Takriben 300 HP gücünde) 93,110.00 TL 03.101 Kanalet fabrikası (2 m3/saat prefabrik beton kapasiteli) 767,910.00 TL 03.102 Alüminyum doğrama imalat atelyesi. 111,800.00 TL 03.103 Plastik doğrama imalat atelyesi. 96,200.00 TL 03.104/1 Emprenye tesisi komple (vakum/basınçlı tesis) 50,700.00 TL 03.104/2 Emprenye tesisi komple (çift vakum tesisi) 54,600.00 TL 6 78

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO 03.111 03.112 TANITIMI Kovalı kömürlü tarama gemisi (500 litre kova hacimli,yaklaşık350 m³/saat tarama kapasi-teli,7-20 m.derinlikte tarama yapabilir.) Fuel-Oil yakıtlı kum amiri gemi (Yaklaşık 600 m³/saat kapasiteli, emme derinliği max. 15m., 1.5-4 mm dana çaplı kum emebilir, ambar hacmi 600 m³) MAKİNE BEDELİ (A) TL 3,705,000.00 TL 2,315,300.00 TL 03.115 Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli) 10,400.00 TL 03.116 Basınca mukavim 4 çapında 6m boyunda komple hortum (Çimento stabilizasyon ve de siloya çimento basılmasında 62.00 TL 03.117 Derz kesme makinası (Elektrik motorlu meydanları inşaatı için) 6,950.00 TL 03.118 Kaynak makinası (Takniban 300 amper) 1,430.00 TL 03.119 Spreyder (400 m3/gün) (hava meydanları inşaatı için) 109,200.00 TL 03.120 Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (500 litre kova hacimli,yaklaşık 300 m³/saat tarama kapa-siteli,7--20 M. derinlikte tarama yapabilir.) 3,705,000.00 TL 03.121 Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (250 litre kova hacimli,yaklaşık 150 m³/saat tarama kapa-siteli, 6,5-16 M. denirlikte tarama yapabilir.) 2,315,300.00 TL 03.123 Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (750 litre kova hacimli, yaklaşık 500 m³/saat tarama kapa-siteli, 10-22 M. derinlikte tarama yapabilir.) 4,631,900.00 TL 03.134 Torna tezgahı (7.5 KW) 15,600.00 TL 03.135 Hazır sıva makinası (7.5 kw) 39,000.00 TL 03.136 03.137 03.138 Transmikser. (120) HP gücünde Kamyon ve bu kamyona monte edilmiş 56 HP gücünde tahrik motorlu, 4 m3 faydalı hacimli beton karıştırma kazanlı) Çekilir Tip Beton pompası. (75 Hp gücünde 50 m3/saat kapasiteli, beton ulaşım boruları ile birlikte) Vinç (130 HP gücünde,8-25mt. Bum uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) 127,400.00 TL 111,930.00 TL 447,720.00 TL 03.139 Karıştırıcı (blender) 740.00 TL 03.140 Seyyar hava kompresörü (12 bar, 760cfm) 182,000.00 TL 03.141 Paletli delgi makinesi (112 KW(152 bhp 2500 rpm) (Ankraj zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için) 509,150.00 TL 7 79

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ İşçilik Rayiçleri Tablosu, 80

ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ 2012 YILI 2.DÖNEM İŞÇİLİK RAYİÇLERİ POZ NO İŞÇİLİK CİNSİ RAYİCİ RY-BO-01 Çırak 8.21 TL RY-BO-02 Düz İşçi 9.10 TL RY-BO-03 Usta Yardımcısı 9.33 TL RY-BO-04 Usta 9.88 TL RY-BO-05 Ustabaşı 10.65 TL RY-BO-06 Operatör 9.43 TL 81 1/1

KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı, 82

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖZEL BİRİM FİYAT ANALİZİ YAPILMASI TALİMATI Teklif Birim Fiyat listesinde yer almayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan işlerin birim fiyatlarının tespiti, Form-1 formatında hazırlanan Özel Birim Fiyat Analizleri (ÖBFA) ile aşağıda belirtilen yöntemle yapılacaktır. 1. Genel Şartlar, 1.1. ÖBFA hazırlanırken; a) Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemlerinin analizleri ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerin kıyaslanması sonucu bulunacak tarif ve analizler. b). TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı ve ilgili T.C. Kurum ve kuruluşlarına ait ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait tarif analizler, c) a. ve b. maddesinde belirtilen analizlerin bulunmaması halinde, yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak tarif ve analizler, d)analizlerin fiyatlandırılmasında ise ihale dosyası ekinde yer alan işçilik, makine rayiç cetvelleri, 2010 yılı 2. Dönem Tahmini Birim Fiyat Tarifleri ve Cetvelleri esas alınacaktır. 1.2. ÖBFA nde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat pozları, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat pozları, TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Pozları ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat pozları kullanılacaktır. 1.3. ÖBFA Yüklenici tarafından hazırlanacak Kontrol Teşkilatının onayı ile yürürlüğe girecektir. 1.4. Kullanılacak poz veya pozlar Kontrol Teşkilatı tarafından belirlenecektir. 1.5. Kontrol Teşkilatı kullanılacak pozun veya pozların içerisindeki tanımları, uygun gördüğü şekilde birleştirmekte ve ayırmakta, ücret ve miktarları değiştirmekte tamamen serbesttir. Yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 1.6. ÖBFA Kontrol Teşkilatınca onaylanmadan imalata kesinlikle başlanılmayacaktır. 1.7. Yüklenici teklifini verirken ve iş programını yaparken aşağıda belirtilen tüm süreleri göz önüne alacak ve Kontrol Teşkilatının belirtilen sürelerde cevap vermemesi durumları dışında, kendi neden olacağı gecikmeler süre uzatımına esas teşkil etmeyecektir. 1.8. Yabancı döviz cinsinden fatura edilmiş Malzeme Bedelleri Yeni Türk Lirasına çevrilirken TC. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılacaktır. 1.9. Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ve İşveren in onayı ile Sözleşmede yer alan birim fiyatlar kullanılabilir. 1.10. Yeni fiyatın yapıldığı dönem içerisinde devam etmekte olan inşaat işlerine ait sözleşmelerin eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması ve 83 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 1

fiyatın uygun olduğunun kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ile işbu sözleşmelerde yer alan birim fiyatlar kullanılabilir. 1.11. Yapımı öngörülen yeni iş kalemi için Müteahhide, genel gider ve Yüklenicilik karı karşılığı olarak, onaylanan analizler sonucu çıkan bedelin %10(yüzdeon) u ödenir. 2. İşçilik Birim Saatlerinin ve İşçilik Birim Ücretlerinin Tespiti, 2.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve diğer yukarıda belirtilmiş yer alan, İşveren in onayı ile Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun işçilik birim saatler olacaktır. 2.2. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim ücretleri, İhale Dosyası içerisinde yer alan İŞÇİLİK RAYİÇLERİ nden alınacaktır. Yüklenici Sözleşmeyi imzalamakla bu ücretleri peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 3. Malzeme Birim Miktarlarının ve Malzeme Birim Fiyatlarının Tespiti, 3.1. ÖBFA nde kullanılacak, işin yapılması ile ilgili malzeme miktarları (malzeme kayıpları dahil ), TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve yukarıda belirtilmiş diğer analizlerde yer alan Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun malzeme miktarları olacaktır. 3.2. Yüklenici, malzeme birim fiyatlarının tespiti için; a) KKTC de veya TC de mukim bulunan 3 adet tedarikçiden malzeme birim fiyatlarının da yazılı bulunduğu teklif niteliğinde proforma faturaları alır. Teklifler TC de mukim tedarikçiden alınmış ise ayrıca 3 (üç) uluslararası nakliye firmasından alınmış teklif niteliğinde proforma fatura ve KKTC Gümrük İdaresinden alınmış konu ile ilgili belgeler almalıdır, b) Kontrol Teşkilatına sunmak üzere, önerdiği malzemeler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı Malzeme Birim Fiyat Tespit ( MBFT ) formlarını ve malzeme onay formlarını, her malzeme için ayrı ayrı olmak üzere Form-2 ve Form 3 e uygun hazırlar. c) Gerektiğinde Kontrol Teşkilatıya sunmak için, tedarikçi firmaların malzeme tanıtım kataloglarını ve malzemelere ait renk kartelalarını ve numunelerini hazırlar. KKTC de mukim bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedelinde yerel nakliye bedeli dahil edilmiş olmalıdır. TC de bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedellerine ise uluslararası nakliye bedeli ve KKTC gümrük masrafları dahil edilmemelidir. 4. Makine Birim Saatlerinin ve Makine Birim Ücretlerinin Tespiti 4.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Birim Fiyat Analizlerinde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde,TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat Analizlerinde yer alan, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim saatleri olacaktır. 84 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 2

4.2. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim ücretleri ve katsayıları, İhale Dosyasında yer alan RAYİÇLER den, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim ücretleri ve katsayıları olacaktır. 5. Özel Birim Fiyat Analizi (ÖBFA) Hazırlanması ve Onayı, Özel Birim Fiyat Analizi formu (Form1) ve Malzeme Onay Formu (Form3) aşağıda belirtilmiş izlek çerçevesinde onaylanacaktır. 1. Yüklenici, yapılacak imalatın yeni birim fiyatına esas teşkil edecek ve iş bu talimatın 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen verileri bir dosya halinde ve yazı ekinde incelenmek üzere Kontrol Teşkilatına teslim eder. 2. Kontrol Teşkilatı, gerekli inceleme değerlendirmelere başlar. Malzeme birim fiyatının tespiti için, gerek gördüğü takdirde alternatif tedarikçilerden ek teklifler alır. 3. Kontrol Teşkilatının inceleme ve değerlendirme süresi 16(onaltı) gün olup, sürenin sonunda uygun gördüğü değişiklikleri, gerekçelerini belirterek ve belgelerini ekleyerek re sen yaparak onaylar. Re sen yapılan değişikliklerde Yüklenicinin parafı alınır. 4. Yüklenicinin değişikliği kabul etmemesi veya kendisinin herhangi bir değişiklik talebinin olması halinde Kontrol Teşkilatı, ÖBFA ni tekrar incelenmek ve değerlendirilmek üzere iade eder. Bu durumda onay izleği yarı sürelerde tekrar izlenir. 7. Özel Birim Fiyatın İşverence onayını takiben, bu iş kaleminin yapımı ile ilgili malzeme miktarları Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Listeleri ne eklenir. 85 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 3

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖZEL BİRİM FİYAT ANALİZİ FORM1 İşin Adı :... Poz no :... Ölçü Birimi :... Analizin Adı :... İşin Tarifi :...... Analizin Oluşumunda Kullanılan Pozların Numaraları :... Not : Analizlerdeki tüm fiyat ve ücretler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Malzeme Analizi Malzeme Onay Formu Numarası Malzemenin Cinsi br. Birim Kullanım Miktarı Birim Fiyatı Birim Malzeme Tutarı Toplam Birim Malzeme Tutarı (a) İşçilik Analizi İşçilik Rayiçi Poz Numarası ( Ek 4) İşçilik Türü br. Birim Çalışılan Süre Miktarı Birim Ücret Birim İşçilik Tutarı Toplam Birim İşçilik Tutarı (b) Makine Analizi Poz no Makinenin Türü ve Saatlik Makine katsayısı ( k) (Ek 2 ) br. Birim Çalışılan süre Miktarı Amortismana Esas Makine Rayici (A) (Ek 3) Makine saat Ücreti ( A * k) Birim Makine Tutarı Toplam Birim Makine Tutarı (c) Toplam Birim Maliyet (a+b+c) :... TL. Genel Giderler + Kar (%10) :... TL. Özel Birim Fiyat :... TL. Yukarıda tarifi ve analizi yapılmış işin, imalatın yapılabilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç giderleri, gümrük giderleri, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil KDV hariç birim fiyatı ( yazı ile )......TürkLirasıdır. (.../.../200...) Yüklenici Firma (imza-kaşe-tarih) (.../.../200...) (.../.../200...) UYGUNDUR (imza-kaşe-tarih) OLUR 86

FORM2 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MALZEME BİRİM FİYAT TEKLİF FORMU İşin Adı :... Birim Fiyat Teklif No :... Malzemenin Cinsi :... Birimi : :... Tedarikçi Firma Adı :... Tedarikçi Firma Telefonu :... Tedarikçi Firmanın Adresi :... 1. Malzemenin Teknik Özellikleri Yangın Sınıfı Yüzey Dayanımı Uygun Olduğu TSE Uygun Olduğu Uluslararası Standartlar Açıklamalar Birim Ağırlığı Birim Hacmi Birim Ebatları Diğer Teknik Özellikler Açıklamalar 2. Malzemenin Maliyet Analizi Malzeme Analizi(*) Toplam Malzeme İhtiyacı Toplam Malzeme Ağırlığı Toplam Malzeme Hacmi Toplam Malzeme Bedeli (Ex-work) Malzemenin Birim Fiyatı (Ex-work) Nakliye Analizi (**) Aracın Taşıma Kapasitesi Aracın Toplam Nakliye Tutarı Birim Nakliye Ücreti Gümrük Analizi (**) Birim Gümrük Vergisi Birim Fiyat İstikrar Fonu Birim Rıhtım Giderleri Birim Komisyon Giderleri Toplam Birim Gümrük Gideri Malzeme Teklif Birim Fiyatı Yukarıda teknik özellikleri ve maliyet analizi yapılmış malzemeye ait tüm giderler dahil olamak üzere Teklif Birim Fiyatımız (yazı ile)...türklirasıdır. Not : Analizlerdeki tüm fiyat ve ücretler Türk Lirası cinsinden olacaktır. * KKTC ' den temin edilecek malzemeler için yanlızca bu kısım kıllanılacaktır. ** Bu kısım KKTC ' den tedarik edilecek malzemeler için kullanılmayacaktır. (.../.../200...) Yüklenici (İmza-Kaşe) 87

FORM2 88

FORM3 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MALZEME ONAY FORMU İşin Adı :... Onay Formu Numarası :... Birim Fiyat Teklif No :... Malzemenin Cinsi :... Birimi : :... Malzemenin Markası :... Üretici Firmanın Kodu :... Rengi :... Diğer Özellikler :... Tedarikçi Firma Adı :... Tedarikçi Firma Telefonu :... Tedarikçi Firmanın Adresi :... Tasdik edilen Malzeme Birim Fiyatı (rakam ile ) :...(KDV hariç) Tasdik edilen Malzeme Birim Fiyatı (yazı ile ) :...( KDV hariç) Yukarıda belirtilen şartlar cari olmak kaydı ile Malzeme Birim Fiyatı tüm giderler dahil, KDV. hariç olmak üzere tasdik olunur. (.../.../200...) (.../.../200...) Yüklenici (imza-kaşe) (imza-kaşe) (.../.../200...) OLUR 89

FORM3 90

TRAFO BİNALARI OG-AG HATLARI AYRILMASI İŞLERİ YAPIM İŞİ Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak,(CD olarak) 91