TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ HĐZMET BĐNASI VE SOSYAL TESĐSLERĐ HAFRĐYAT ĐŞLERĐ GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐŞĐN ADI Barlar Birliği Hizmet Binası ve Sysal Tesisleri Çevresi Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulaması Yapılacak Alanın Hafriyatının Yapılması Đşi TARAFLAR Bu Teknik Şartnamede; T. Barlar Birliği :. Đdare, T. Barlar Birliği nce görevlendirilen yetkili :..Đdare Srumlusu Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi: Yüklenici, larak anılacaktır. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı sözleşme knusu iş ile ilgili yapım standartlarını ve uygulama yöntemlerini belirlemek ve yapılacak imalatlar tanım ve yapım kşullarını açıklamak; böylece kaliteyi sağlamak ve arttırmaktır. KAPSAM Bu teknik şartname hafriyatı yapılacak lan alanın sınırlarının ve bu işlemin nasıl yapılacağı ile ilgili teknik bilgilerini kapsamaktadır. TEMEL ĐLKE Sözleşme knusu işin yürütülmesinde yüklenici ile idare arasındaki ilişkinin yasalar çerçevesinde, iyi niyet kurallarını karşılıklı larak gözeterek işin istenen zamanda ve kalitede gerçekleştirilmesini sağlamaktır. GENEL KURALLAR Yüklenicinin ihaleye katılmasından önce, arsa, teknik şartname ve diğer şartları incelemiş, iş yerini görmüş ve özelliklerini öğrenmiş larak işe istekli çıktığı kabul edildiğinden bu şartname ve eklerinde tespit edilmemiş şartları ileri sürerek daha fazla ödeme istemesi mümkün değildir. Yüklenicinin sözleşme gereğince bulundurması gereken teknik elemanların listesinin ve nlara ait belge ve bilgileri idareye işe başlamadan sunmak ve iş mahallinde bulundurması gerekmektedir. Buna göre her gün düzenli larak 1 adet teknik eleman(tpgraf) bulunmak zrundadır. Sözleşmenin imzalanmasından snra 3 gün içerisinde Yer Teslimi yapılacak ve Yüklenici firma yapılacak imalatların sürelerini belirten iş prgramını yer tesliminden
snra en geç 3 gün içerisinde idareye sunacak ve naylatacaktır. Bunu takip eden haftalarda da her Pazartesi, yüklenicinin bünyesinde bulundurması gereken teknik eleman, haftalık iş prgramını idareye sunacak ve naylatacaktır. Đdare adına hareket eden Đdare Srumlusu gerekli gördüğü durumlarda bu haftalık iş prgramında değişiklikler yapabilecektir. Yüklenici yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak, gerektiğinde idareye rapr vermek zrundadır. Yapılacak lan her imalatta Đdare Srumlusunun nayı alınacak ve gerekli görülen durumlarda Đdare Srumlusu imalatlara müdahale edebilecektir. Yüklenici çalışırken çalışma alanı ve çevresinin temizliğinden de srumludur. Hafriyat işinde istihdam edilecek persnelin sigrta, yl yemek vb. giderleri yükleniciye aittir. Hafriyat işine başlamadan köşe kazıkları, hareket (nirengi) ktu ve hafriyat planı Yüklenicia teslim edilir. Hafriyat döküm yeri tespit edilir. Yüklenici hafriyatı buraya dökmekle srumludur. Döküm yeri bedeli ve harçları yüklenici tarafından ödenir ve işverene belgelenir. Yüklenici kendi tpgrafı vasıtası ile tüm rganizesini yaparak hafriyata başlar, ktlarına ve prjeye uygun tamamlayarak işverene teslim eder. Hafriyatın temel ktuna indiğinde tesviyesini ± 1.00 cm farkla düzgün bir şekilde tamamlayarak teslim eder. Söz knusu işin belirlenen sürede yapılabilmesi için gerekli lan ve çalışma esnasında alanda bulunması gereken ekipman 1 adet ekskavatör ile en az 10 adet kamyndur. Đnşaat mahallinde kamynların tekerleri temizlenmiş, örtüleri örtülmüş vb. tedbirler alınacak şekilde trafiğe çıkmak zrundadır. Aksi dğacak cezalardan işveren srumlu değildir. Đşin ifası için kullanılan tüm iş makineleri inşaat mahalli sınırlarında ve/veya çıktığı andan itibaren (zabıta, trafik, kazalar vb.) srumluluk tamamen yükleniciye aittir. Hak edişler saha kntrlörlerinin nayı alındıktan snra düzenlenir. Yüklenici tarafından naylanmayan imalat tekrar yaptırılır. Yüklenici yapmak istemezse işveren namı hesabına yaptırır. Yapım bedeline Yüklenicinin itiraz hakkı lmaz. Yüklenici hak edişlerini kendisi hazırlayarak işverene sunar. Her ne nam altında lursa lsun fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici Yapı Đşlerinde Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Hafriyat esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep lacağı zararlardan dğrudan dğruya Yüklenici srumlu lacaktır. 3. şahıslar tarafından Đşveren aleyhine sehven ya da yasal gerekçelerle davalar açılması durumunda da, bunların takibi ve snuçlarına katlanılması, Yüklenici şirket ve yetkililerine aittir. Yüklenici Đşveren in genel emniyet ve iş emniyeti ile her türlü ikaz ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Đnşaatın fenni mesuliyeti, nevi malzeme, tesisat, avandanlık, cihaz ve makineleri sevk ve idare edenler ile, işyerinde çalışan bütün persnelinin can emniyetinin krunmasından Yüklenici mesuldür. Yüklenici iş yerinde, şantiye alanlarında ve inşaat sırasında binalarda mer I iş kanunu, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde belirtilen her türlü güvenlik önlemlerini almalı, uyarı levhalarını görünebilir ve kunabilir şekilde asmalı, inşaat alanlarına ilgisi lmayan 3. kişilerin girişlerine mani lacak tedbirleri alıp, uyarı levhalarını asmalı iş ve işçi güvenliğine ait sair her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır. Bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai srumluluk ile bunlara bağlı luşacak kaza, yaralanmalar ile, ölümlerden dlayı her türlü srumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici her halükarda Đşveren e bu knuda açılan, kazanılan veya kaybedilen davalarda mahkeme masraflarını ve/veya diğer masrafların tümünü yüklenmeyi ve ödemeyi bu
sözleşme de kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme knusu işlerin en geniş anlamda ifası ile ilgili larak 3. kişilerin görebileceği mal ve can zararlarının tüm cezai ve hukuki srumluluğu Yükleniciye ait lup, bu hüküm işçi ve persnelin uğrayabileceği ya da verebilecekleri tüm zararları da kapsar. Yüklenici kazalara, iş kazlarına, yangına ve diğer labilecek tehlikelere karşı tüm krunma tedbirlerini alacaktır. Đşyerinde, işyeri sahasında luşacak her türlü kaza, yaralanma, iş kazları ve ölümle snuçlanan kazalardan dlayı gerek kazaya uğrayan ve/veya gerekse kanuni mirasçıları ya da T.C.K. hükümlerine göre davaların açılması snucunda bundan dğmuş, dğacak her türlü hukuki, cezai ve mali srumluluğun Yüklenici ile 3. Şahıslara ait lması nedeni ile, işveren tarafından ödenmek zrunda kalınacak her türlü tazminat vesaire giderlerle Yüklenici ve/veya 3. Şahıs işverene hiç bir itirazı lmaksızın tüm yasal faizleri ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemek zrundadır. Yüklenici işbu hususları, gayri kabil-i rücu ve bila kaydı şart Kabul ve taahhüt ederek işbu sözleşmeyi imzalamıştır. Yüklenici, işçilerin maaşları ve/veya hak edişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen işçi alacakları mağdurun yazılı müracaatı üzerine Yapım Đşleri Genel Şartnamesinin 35. maddesi ile atıf yapılan diğer maddeleri uygulanarak çözülür. Yüklenicinin iflasına karar verilmesi veya iflasın ertelenmesi halleri, knkrdat istemesi, her ne sebeple ve kim tarafından lursa lsun bu sözleşmeden dğan hak ve alacakları üzerine haiz, ihtiyati haciz, tedbir gibi hukuksal takyitlerin knulması; sözleşme yapıldıktan snra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zrlayıcı sebepler lmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, Đşverenin en az 7 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca prtest çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Đşveren sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle hiçbir şekilde ve surette hiçbir yükümle zrunlu lmaksızın fesih ettiğini Yükleniciye tebliğ edebilir. Bu takdirde Yüklenici müspet-menfi zarar tazminatı, ücret, masraf, fiyat farkı, işçilik vs. her ne ad altında dahi lsa hiç bir talepte bulunamaz. Yüklenici işbu bütün şartları kabul ederek akdi imzalamaktadır. Đşin ilgili resmi mercilerce uzun süreli ve/veya tamamen durdurulması hallerinde işverenin işbu sebebi tevsik ederek Yükleniciye yapacağı tebligatı takip eden 7 gün içerisinde işveren sözleşmeyi tek taraflı larak fesih eder. Kar mahrumiyeti ve/veya zarar tazmini gibi taleplerde bulunamaz. Đşveren dilediği takdirde 15 gün önceden bildirimde bulunmak kaydı ile yapılan işin bedelini ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda Yüklenici kar mahrumiyeti, masraf, işçilik, müspet-menfi zarar tazminatı vs. talebinde bulunmayacağını Kabul ve taahhüt eder. Hak edişlerden (KDV*1/6) ranında KDV tevkif atı yapılır. Đş süresi ancak aşağıda yazılı zrlayıcı hallerde uzatılabilir. Yüklenici aşağıda yazılı lan nedenlerin dışında bir mücbir sebep ileri süremez. Olağanüstü tabiat hadiselerinden dğan hasar neticesinde işte gerileme lması, Kanuni grev vuku bulması Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştırılmaması dlayısıyla işin önemli derecede aksaması Sözleşmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin % 50 sinin üstünde bir iş artışının zrunlu lduğu hallerde Đşveren in gerekli nayları öngörülen sürelerde vermemesi Đnşaat mahallinden çıkacak mlz ve hafriyat tprağı harici malzemelerin akıbeti idarenin srumluluğunda idareye bu nevi malzemeler ile ilgili bilgiyi verecek ve ne yapılması gerektiğini sracaktır.
Yüklenici işi ifa ederken çalışmaları esnasında hali hazır tesislere (elektrik hatları, temiz ve pis su hatları, vs. ) zarar verdiğinde acil tamir etmek, değiştirerek yenilemek ve/veya tazmin etmekle ilgili cezai müeyyidelerinden srumludur. Zrlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine, Yüklenicinin bunlara sebebiyet vermemiş ve bunların önlenmesine veya rtadan kaldırılmasına gücü yetmemiş bulunmasına ve Yüklenicinin talebine bağlıdır. Zrlayıcı sebepler, kış mevsimi dlayısıyla çalışılmayacak dönem kabul edilen süre içine tesadüf ederse bunlar süre ilavesi verilmesine neden sayılamaz. Herhangi bir nedenle ilerleyen zamanlarda hafriyat alanı miktarında artış lduğu takdirde, mevcut alan hafriyatı için belirlenen bedel üzerinden, birim fiyatla iş devam edecektir. Geçici kabul tamamlanan işin işverene teslim edilmesi ile gerçekleşir ancak Yüklenicinin srumluluğu idarenin işveren için yaptığı geçici kabul de çıkacak eksikleri, testleri vb. yapıldıktan snra tamamlanır. Yüklenici bütün işin ikmali ile Geçici Kabulü müteakip kesin hesabını yapacaktır. Kesin hesap, işin Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde bitirilecek Đşveren e nay için verilecektir. Kesin hesabın yapılmasında Yüklenici yükümlülüğünü yerine getirmez ise, Đşveren kesin hesabı Yüklenici nam ve hesabına yapmak veya yaptırmakta serbesttir. Yüklenici bu hususa itiraz hakkı lmayacağı gibi, hesaplar için yapılan masraflar, Yüklenici alacağından kesilerek tahsil edilir. CEZAYĐ MÜEYĐDELER Yüklenici firma şartnamede belirtilen makine ve araçları iş mahallinde eksiksiz larak bulunduracaktır. Eksiklerin tamamlanmaması durumunda, tamamlanmayan her gün için, genel ve özel teknik şartnamelerde belirlenen hususların herhangi birinde, firmanın uyarılması snrasında, yapılan uyarılara rağmen srunun çözülmemesi durumunda yine her bir srun için günlük 250-TL ceza öder. Đş prgramında belirtilen herhangi bir imalat yüklenici tarafından yapılmadığı veya iş geciktirildiği zaman geciktirilen her gün için 250-TL ceza öder. Đdare, yüklenicinin çalıştırdığı elemanlarda disiplinsizlik, yetersizlik ve iş uyumsuzluğu görüp söz knusu elemanın işten çıkarılmasını isterse, durumu yüklenici firmaya bildirmesini müteakip bu talep 24 saat içerisinde yerine getirilecektir. Getirmediği takdirde yüklenici firmadan, şartnamede belirtildiği gibi, teknik eleman bulundurmamış gibi düşünülerek günlük larak 250-TL ceza kesilecektir. Đş güvenliği ile ilgili her ne nam altında (baret, iş elbisesi, çevre kruma vb.) ve şekilde lursa lsun tedbirler alınacak ve buna göre çalışmalar sürdürülecek aksi durumda işveren ilk uyarıyı sözlü yapar, ikinci uyarıda cezai gerektiren duruma göre işverenin takdiri ile (50,00TL ile 200,00TL arasında) üçüncü uyarıda (250,00TL ile 500,00TL arasında) belgeleyerek ceza uygular. Buna rağmen tedbir alınmadı ve/veya ihmal devam ediyrsa; Đhmalde ısrar eden çalışan eleman ise iş akdinin feshine, Yüklenici firma ise tek taraflı iş akdinin feshine karar verilir. Kabul edilen zrlayıcı sebepler dışında sözleşmeye esas işin yapılan bu sözleşmedeki ( Madde 08.) de belirtilen tarihte bitirilmemesi halinde her gecikme günü için 1.000.00 TL (Bin TL) gecikme cezası kesilmesi Đşveren in yetkisindedir. Şu kadar ki gecikme (15) günü geçerse Đşveren her gün için bu cezayı alarak (15) gün daha beklemek ve bu süre snunda da iş bitmediği takdirde sözleşmeyi bzup teminatı gelir kaydetmek yetkisine sahiptir.
TEKNĐK BĐLGĐ EKSĐKLĐĞĐ Herhangi bir şekilde genel teknik şartnamede sözleşme vb. evraklarda yapılacak işe dair teknik ve teknik dışı bilgi eksik bulunduğu takdirde yüklenici bunu kendiliğinden yapmayarak idareye bildirecek ve idareden alacağı talimatlara göre hareket edecektir. Đdarece nanmamış işler kabul edilmeyecektir. ĐHALE Birlik devlet Đhale Yasası na tabi değildir. Đhaleyi dilediği kişiye dilediği bedelle verebilir.