2.2. Adı ve Soyadı/Ticaret Ünvanı : TC Kimlik Nu. Vergi Kimlik Nu. Yüklenicinin Tebligat Adresi :

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIMA AİT SÖZLEŞME TASLAĞI.Kısım 42 Adet Sıcak Su Kazanına, 54 Adet Genleşme Tankına ve 25 Adet Hava Kompresörüne Basınç Testi Yaptırılması Hizmet Alımı ile 2.Kısım 4 Adet Teshin Merkezinin Baca Temizliğinin Yapılması Hizmet Alımı MADDE. Sözleşmenin Tarafları: Bu sözleşme, bir tarafta 6 ncı Ana Jet Üs Komutanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. MADDE 2. Taraflara İlişkin Bilgiler: 2.. İdarenin Adresi : 6 ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Bandırma/Balıkesir Tel Nu. : Faks Nu. : E-Posta Adresi (varsa) : Adı ve Soyadı/Ticaret Ünvanı : TC Kimlik Nu. : Vergi Kimlik Nu. : Yüklenicinin Tebligat Adresi : : Tel Nu. :.. Faks Nu. :.. E-Posta Adresi (varsa) : Her iki taraf 2. ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. MADDE 3. Sözleşmenin Konusu: İdarenin ihtiyacı olan alım konusu.kısım 42 Adet Sıcak Su Kazanına, 54 Adet Genleşme Tankına ve 25 Adet Hava Kompresörüne Basınç Testi Yapılması ile 2.Kısım 4 Adet Teshin Merkezinin Baca Temizliğinin Yapılması Hizmet Alımının bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından yapılması işidir. MADDE 4. Sözleşmenin Türü ve Bedeli: Bu sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup idarece hazırlanmış cetvelde yer alan tüm kalemler için verilen en düşük toplam bedel üzerinden hesaplanan (KDV HARİÇ)..TL. (..TL.) bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan fiyatlar esas alınır. MADDE 5. Vergi, Resim ve Harçlarla Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceği: 5.. İhale, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) idarece yükleniciye ödenir Bu sözleşme idare ile yüklenici arasında akdedilmiş olup noter onayı ve tescili aranmayacaktır. MADDE 6. İşin Yapılma Yeri, Başlama Tarihi, Teslim Süresi: 6.. İşin yapılma yeri: Bandırma 6 ncı Ana Jet Üs K.lığı (Çanakkale Asfaltı 5.Km. BANDIRMA) bünyesinde bulunan muhtelif binalar içerisinde yapılacaktır İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk takvim gününde işe başlanacaktır.

2 6.3. Teslim Süresi: Yüklenici.Kısım 42 adet Sıcak Su Kazanına, 54 adet Genleşme Tankına ve 25 Adet Hava Kompresörüne Basınç Testi Yapılması ile 2.Kısım 4 Adet Teshin Merkezinin Baca Temizliğinin Yapılması işlerini sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk takvim gününden başlayarak 30 (otuz) takvim günü içerisinde tamamlayacaktır. Sözleşme süresi iş bitiminde sona erecektir Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici idarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ve teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere 5 (beş iş) günü içinde yeni durumu göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. MADDE 7. Ödeme Yeri ve Şartları: Alınan mal/hizmet bedeli muayene ve kabule müteakip noksansız olarak tanzim edilen belgeleri istinaden Bandırma Mal Müdürlüğünce ödenecektir. MADDE 8. Mevzuata Uygunluk: Yüklenici ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere: (a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ilişkin olarak bütün kanun, yönetmelik, tüzük, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uyacak, (b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile mahkeme kararlarına uyacak ve idarenin bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezaların tazmininden yüklenici sorumlu olacaktır. MADDE 9. Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu: Yüklenici taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere çevreye veya idare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde yüklenici hakkında 4735 sayılı kanunun 27 nci maddesi ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır. MADDE 0. Güvenlik önlemleri: 0.. Yüklenici; işle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, işyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, işyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle idarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. MADDE. Sigorta: Bu sözleşmede sigortaya ilişkin zorunluluk yoktur. Ancak yüklenici malın/hizmetin tamamını idareye teslim ettiği zamana kadar geçen süreler için sigorta ettirmemesi halinde ortaya çıkan bütün zarar ve ziyan yükleniciye aittir. MADDE 2. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: 2.. Alınan mal/hizmet için ayrıca muayene ve kabul komisyonu teşkil edilmeyecektir. Hizmet onay belgesinde belirtilen teknik üye ve muayene komisyonu üyeleri tarafından muayene edilecektir. Sözleşme taraflar tarafından imzalandığı tarihten itibaren iş zamanında bitirilmediği, teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz. Gecikme cezası ödemelerden karşılanmaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir Yapılacak olan test ve temizlik işleri için ihtiyaç duyulabilecek ter türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bu masraflar fiyata dahil edilecektir Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde sözleşme idarece tek taraflı fesih edilecektir.

3 MADDE 3. Yüklenicinin Sözleşme ve Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu: Herhangi bir işin komisyonun denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi yasalara, meslek kurallarına, hizmetin türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hizmet idareye tam olarak teslim edilmedikçe ve tüm kontrolleri yapılmadıkça sonuç raporu tanzim edilemez. MADDE 4. Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi: Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirememesi halinde bu sözleşmenin 9 uncu maddesinde belirtilen şartları uygulama hakkı saklı kalmak üzere idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. MADDE 5. Bu sözleşmeden doğacak itilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde Bandırma İlçe Mahkemelerinde çözümlenir. MADDE 6. Diğer Hususlar: Yüklenici tarafından yapılacak işler: 6...Kısım 42 Adet Sıcak Su Kazanına, 54 Adet Genleşme Tankına ve 25 Adet Hava Kompresörüne Basınç Testi Yaptırılması. Kalorifer Kazanları, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin Basınç Testleri işinde kullanılacak imalatlar ve malzemeler TSE veya TSEK ve İSO 9000 kalite güvence serilerinden herhangi birine sahip firmaların birisinden üretilmiş olarak satın alınacak olup firmalara ait ve yürürlükteki geçerli TSE veya TSEK ve İSO 9000 kalite güvence serilerinden herhangi biri idareye ibraz edilecektir. 2. Kalorifer Kazanları, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin Basınç Testleri, akredite belgesi olan firma tarafından yapılacak, firmanın akredite belgesinin geçerlilik süresi dolmamış olacak işe başlamadan önce geçerli akredite belgesini idareye sunacaktır. 3.6 ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Kalorifer Kazanları, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin Basınç Testlerinin Yapılması işinde kullanılacak malzemeler ve teçhizat üzerinde kırık, çatlak, korozyon ve deformasyon gibi imalat hataları bulunmayacaktır. 4. Kalorifer Kazanları, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin Basınç Testlerinin Yapılması işi genel fen ve mühendislik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 5.İdarenin gerek görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapılabilecektir. Bununla ilgili doküman muayene ve deneylerin masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.Tüm cihaz ve ekipman taşıma, yükleme, boşaltma ve montajı sırasında uğrayacağı zarardan yüklenici firma sorumludur. 7.Kalorifer Kazanları, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin Basınç Testleri yapılırken gerekli olan tüm demontaj ve montaj işlerinden ve malzemeden yüklenici firma sorumludur. 8.Yüklenici testler sırasında, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlilerinin vereceği talimatlara uymak zorundadır. 9.Yüklenici, işe başlama talimatının tebligatından itibaren 3 (üç) takvim günü içerisinde iş programını idarenin istediği formatta idareye verecektir. 0.Yüklenici tarafından listedeki hizmetler yapılacaktır, hizmet öncesi öngörülmeyen teknik hususlar idarenin isteği doğrultusunda değiştirilecektir..kalorifer Kazanları, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin Basınç Testlerinin Yapılması yüklenici firma tarafından raporlanacaktır.

4 2.6 ncı Ana Jet Üs K.lığı, Kızıksa Atış Sahası ve TSK ERDEK Özl.Eğt.Mrk.K.lığında bulunan kalorifer kazanlarının basınç ölçümlerinin periyodik testini kapsamaktadır. 3.Yapılacak muayene ve testler neticesinde her kazan, genleşme tankı ve kompresörler için yüklenici firma tarafından ayrı rapor hazırlanacaktır. 4.Ölçümler ve kontroller (demontaj ve montaj) esnasında gerekli iş güvenliği tedbirleri, yüklenici firma tarafından alınacaktır. 5.Hizmetin yapılması ve yürütülmesi süresince yüklenici yürürlükte bulunan işçi sağlığı ve İş güvenliğini uygulayacak, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden veya eksik getirilmesinden dolayı idari adli ve fiili olarak idarenin uğrayacağı tüm zararların yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.Ölçümler (demontaj ve montaj) esnasında yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.Testlerin yapılacağı kazan, genleşme tankı ve kompresörlerin yerleri idare tarafından ilgili firmaya gösterilecektir. 8.Teste tabi tutulacak kazanların, genleşme tanklarının ve Kompresörlerin teste hazır hale getirilmesi için yapılacak ön hazırlıklar (demontaj ve montaj) yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 9.Kazan, Kazanlara bağlı Genleşme Tankları ve Kompresörlerin basınç testi yapılmadan önce teste tabi tutulacak kazanların teste uygunluğu kontrol edilecektir. 20.Kazanların, genleşme tanklarının ve kompresörlerin bütün vanalarının kör flanş ile köreltilip teste uygunluğu yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 20.Kazan beslenme suyu uygunluğu yüklenici firma tarafından kontrol edilecektir. Kazanın en üst seviyeye kadar doluluğu yüklenici firma tarafından kontrol edilecektir. Kazan, işletme basıncının en çok,5 katına test pompası vasıtası ile kontrollü olarak yüklenici firma tarafından çıkartılacaktır. 2.Kazan manometresi ile test cihazı manometresinin aynı olup olmadığı yüklenici firma tarafından kontrol edilecektir. 22.Kazan duman sandığı, alev duman boruları, ayna, kapak ve boru kaynaklarından sızıntı olup olmadığı yüklenici firma tarafından kontrol edilecektir. 23.Kazan külhanı ve cehenneminden, kazan kapama elemanlarından, dış yalıtım birleşme yerlerinden sızıntı olup olmadığı yüklenici firma tarafından kontrol edilecektir. 24.Bütün bağlantı ve flanş yerlerinden, sızıntı kaçak olasılığı olabilecek yerlerden sızıntı olup olmadığı yüklenici firma tarafından kontrol edilecektir. 25.Kontrol edilen bütün bölümler hazırlanacak test raporunda yüklenici firma tarafından belirtilecektir. 26.Hidrostatik test basıncı sonunda kazan basıncı yüklenici firma tarafından yavaş yavaş düşürülecektir. 27.Kazanlarla ilgili TSE standartları gözetilerek basınç testleri yapılacak olup test sonucu raporlarında ilgili standartlara yüklenici firma tarafından atıfta bulunulacaktır. 28.Kazanın teknik açıdan sağlamlığı, belirtilecektir. 29.Muayene masrafları yüklenici firmaya aittir. yapılacak olan test ile akredite firma tarafından raporda 30.Muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecek test sonuçları idareye teslim edilecektir. 3.Basınç testi işe başlama talimatının tebligatından itibaren yüklenici firma tarafından 30 (otuz) takvim günü içinde yapılacaktır.

5 BASINÇ TESTİ YAPTIRILACAK SICAK SU KAZANLARI VE KOMPRÖSÖRLERİ LİSTESİ S/N STOK Nu. TESHİN MERKEZİ KAPASİTESİ (KCAL/h) KARARGAH ISI MERKEZİ SICAK SU KARARGAH ISI MERKEZİ SICAK SU KARARGAH ISI MERKEZİ SICAK SU DES.GRP. ISI MERKEZİ SICAK SU DES.GRP. ISI MERKEZİ SICAK SU DES.GRP. ISI MERKEZİ SICAK SU HAT ISI MERKEZİ SICAK SU HAT ISI MERKEZİ SICAK SU HAT ISI MERKEZİ SICAK SU HAT ISI MERKEZİ SICAK SU ARAMA KUR. ISI MERKEZİ SICAK SU ARAMA KUR. ISI MERKEZİ SICAK SU 3 27HD365 İKMAL K.LIĞI ISI MERKEZİ SICAK SU 4 27HD3657 ESKİ SİMİLATÖR ISI MERKEZİ SICAK SU 5 27HD35944 UÇSV. TB. ISI MERKEZİ SICAK SU 6 27HD35944 UÇSV. TB. ISI MERKEZİ SICAK SU 7 27HD35947 UÇSV. OERLİKON ISI MERKEZİ SICAK SU 8 27HD35459 MYD.HRK. ISI MERKEZİ SICAK SU 9 27HD35899 GAR-8 ISI MERKEZİ SICAK SU 20 27HD35899 ALARM PİLOTLARI ISI MERKEZİ SICAK SU REVİR ISI MERKEZİ SICAK SU 22 27HD3659 ARAÇ TAHSİS ISI MERKEZİ SICAK SU 23 27HD35899 SLH.MONTAJ ISI MERKEZİ SICAK SU 24 27HD3656 FZ.MONTAJ ISI MERKEZİ SICAK SU CEZAEVİ ISI MERKEZİ SICAK SU 26 27HD3653 İÇ NİZAMİYE ISI MERKEZİ SICAK SU 27 27HD7543 KIZIKSA ATIŞ SAHASI ISI MERKEZİ SICAK SU 28 27HD3652 KOMUTAN KONT. ISI MERKEZİ SICAK SU 29 27HD8875 İNŞAAT DEPO ISI MERKEZİ SICAK SU MERKEZ K.LIĞI ISI MERKEZİ SICAK SU 3 27HD35974 YENİ SİMÜLATÖR ISI MERKEZİ SICAK SU 32 27HD35974 YENİ SİMÜLATÖR ISI MERKEZİ SICAK SU 33 27HD3662 LANTRIN ISI MERKEZİ SICAK SU 34 27HD35948 NDI ISI MERKEZİ SICAK SU 35 27HD35948 NDI ISI MERKEZİ SICAK SU 36 27HD366 YAKIT ATÖLYESİ ISI MERKEZİ SICAK SU 37 27HD3658 GÜVENLİK TABURU ISI MERKEZİ SICAK SU 38 27HD36229 ERDEK SUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU 39 27HD36229 ERDEK SUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU ERDEK ASTSUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU ERDEK ASTSUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU ERDEK ASTSUBAY NOLU ISI MERKEZİ SICAK SU TİPİ SICAK SU KAZANI TOPLAM 42 ADET KAZAN ADEDİ KAZAN DAİRELERİ VE HİDROFOR GENLEŞME TANKLARI LT KAPALI GENLEŞME TANKI 54 GENLEŞME TANKI TOPLAM 54 ADET

6 43027HA306 İS.BKM.TB.K.LIĞI (SIHHİ TESİSAT ATL.) 24 LT H7967 İS.BKM.TB.K.LIĞI (MARANGOZ ATL.) 000 LT HA437 UÇAKSAVAR TB.K.LIĞI 24 LT HA437 UÇAKSAVAR TB.K.LIĞI 300 LT HB4459 ULŞ.TB.K.LIĞI 500 LT ULŞ.TB.K.LIĞI 500 LT ULŞ.TB.K.LIĞI 300 LT HA64454 UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (PARAŞÜT ATL.) 24 LT HD HA HA HD HA HD HA HD250 UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (UHHO ARACI- ISUZU KAMYON) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (UHHO ARACI- RÖMORG) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (UHHO ARACI- RÖMORG) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (YAPISAL ONR.ATL.) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (YAPISAL ONR.ATL.) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (HUSH/HOUSE- BREMZE ATL.) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (YAKIT ATL.- KALORİFER ODASI) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (YER DESTEK ATL.) UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (JET MOTOR ATL.) 50 LT 200 LT 200 LT 200 LT 000 LT 300 LT 000 LT 500 LT 000 LT UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (NDI ATL.) 200 LT UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (GAR 8 BİNASI) 450 LT HC0803 UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (FÜZE BİNASI) 450 LT HC0803 UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (FÜZE BİNASI) 64 M HB22798 UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (MONTE BİNASI) 66 M HB22797 UÇAK BAKIM TB.K.LIĞI (MONTE BİNASI) 64 M SİMÜLATÖR 200 LT HC25090 SİMÜLATÖR 500 LT TOPLAM 25 ADET Kısım 4 Adet Teshin Merkezinin Baca Temizliğinin Yapılması.Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar da yapabilecektir. 2.Hizmet sırasında kullanılacak araç, işçilik, el aleti, ölçü aleti, cihaz, makine, sarf malzemeleri, altyapı imkanları ve emniyet gereçleri karşılanması hususları yüklenici firmaya aittir. 3.Kazan dairelerindeki bacalar kazan borularının bacaya girdiği noktadan baca çıkışına kadar olan kısmının temizliği yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 4.Bacalar kimyasal ve yakıt türü maddeler kullanılıp baca ateşe verilerek yapılmayacak sadece fiziki baca temizleme aparatları ile ( harbi, fırça, ağırlık) temizlenecektir.

7 5.Hizmetin yapılması ve yürütülmesi süresince yüklenici yürürlükte bulunan işçi sağlığı ve İş güvenliğini uygulayacak, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden veya eksik getirilmesinden dolayı idari adli ve fiili olarak idarenin uğrayacağı tüm zararların yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.Baca temizliği yapılırken oluşabilecek tüm hasarların onarımından yüklenici firma sorumludur. 7.Yapılacak baca temizliğinde her baca için yüklenici firma tarafından ayrı rapor (kuşe kağıda basılı asetat kaplı) hazırlanacaktır. 8.Baca temizliği sonucu ortaya çıkan cüruf ve atıkların nakli, atılması yüklenici firmaya aittir. 9.Baca temizliği işe başlama talimatının tebligatından itibaren yüklenici firma tarafından 30 (yirmi) takvim günü içinde yapılacaktır. TEMİZLİK YAPTIRILACAK KAZAN BACA LİSTESİ S/N TESHİN MERKEZİ KAPASİTESİ (KCAL/h) TİPİ BACA ADEDİ KARARGAH ISI MERKEZİ SICAK SU 2 KARARGAH ISI MERKEZİ SICAK SU 3 KARARGAH ISI MERKEZİ SICAK SU 4 DES.GRP. ISI MERKEZİ SICAK SU 5 DES.GRP. ISI MERKEZİ SICAK SU 6 DES.GRP. ISI MERKEZİ SICAK SU 7 6 HAT ISI MERKEZİ SICAK SU 8 6 HAT ISI MERKEZİ SICAK SU 9 62 HAT ISI MERKEZİ SICAK SU 0 62 HAT ISI MERKEZİ SICAK SU ARAMA KUR. ISI MERKEZİ SICAK SU 2 ARAMA KUR. ISI MERKEZİ SICAK SU 3 İKMAL K.LIĞI ISI MERKEZİ SICAK SU 4 ESKİ SİMİLATÖR ISI MERKEZİ SICAK SU 5 UÇSV. TB. ISI MERKEZİ SICAK SU 6 UÇSV. TB. ISI MERKEZİ SICAK SU 7 UÇSV. OERLİKON ISI MERKEZİ SICAK SU 8 MYD.HRK. ISI MERKEZİ SICAK SU 9 GAR-8 ISI MERKEZİ SICAK SU 20 ALARM PİLOTLARI ISI MERKEZİ SICAK SU 2 REVİR ISI MERKEZİ SICAK SU 22 FIRIN ISI MERKEZİ SICAK SU ACK-2 80

8 23 ARAÇ TAHSİS ISI MERKEZİ SICAK SU 24 SLH.MONTAJ ISI MERKEZİ SICAK SU 25 FZ.MONTAJ ISI MERKEZİ SICAK SU 26 CEZAEVİ ISI MERKEZİ SICAK SU 27 İÇ NİZAMİYE ISI MERKEZİ SICAK SU 28 KIZIKSA ATIŞ SAHASI ISI MERKEZİ SICAK SU 29 KOMUTAN KONT. ISI MERKEZİ SICAK SU 30 İNŞAAT DEPO ISI MERKEZİ SICAK SU 3 MERKEZ K.LIĞI ISI MERKEZİ SICAK SU 32 YENİ SİMÜLATÖR ISI MERKEZİ SICAK SU 33 YENİ SİMÜLATÖR ISI MERKEZİ SICAK SU 34 LANTRIN ISI MERKEZİ SICAK SU 35 NDI ISI MERKEZİ SICAK SU 36 NDI ISI MERKEZİ SICAK SU 37 YAKIT ATÖLYESİ ISI MERKEZİ SICAK SU 38 GÜVENLİK TABURU ISI MERKEZİ SICAK SU 39 ERDEK SUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU 40 ERDEK SUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU 4 ERDEK ASTSUBAY ERAT ISI MERKEZİ SICAK SU BACA TEMİZLİĞİ TOPLAM 4 ADET MADDE 7. Sözleşmenin imzalanması: 7.. Bu sözleşme 7 (on yedi) maddeden ibaret olup idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra... /... / 202 tarihinde (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN Şenol Halil UYSAL Hv.İs.Asb.Kd.Üçvş. Serdar DOGAN Hv.İs.Tğm. ONAY Tamer ARIN Hava İstihkam Binbaşı İstihkam Bakım Tabur Komutanı