ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI 1

İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Eskalasyon Katsayıları, 3. Standart Formlar, 4. Sözleşme Tasarısı, 5. Teklif Birim Fiyat Listesi, 6. Birim Fiyat Tarifleri, 7. Malzeme Seçim Listesi, 8. Makine Bedelleri Tablosu, 9. İşçilik Rayiçleri Tablosu, 10. Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı, 11. Özel İdari Şartname, 12. Özel Teknik Şartname, 13. Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak(CD olarak) 2

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İhale Şartnamesi 3

İhale Şartnamesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Telefon numarası : (0 392) 661 2161 Faks numarası : (0 392) 661 2169 Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu işin; Adı: 2. Yurt A Blok Bahçe Katı ve Giriş Kat Mekanik Sistem Düzenlemesi Yapım İşi Miktarı (fiziki) ve Türü: İki katta soğutma sistemi revizyonu İşin Süresi: Yer teslimini müteakip 90 (doksan) takvim günüdür Yapılacağı Yer: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C, İşin Kapsamı: Bahçe katı ve giriş kat için yeni rooftop konulması ve kat içi mekanik sistem revizyonları yaparak, bu iki katın soğutma sisteminin, bina soğutma sisteminden bağımsız hale getirilmesi, Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İhale usulü: Açık ihale, Başvurunun Yapılacağı Yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 2.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son Başvuru Tarihi Saati: 28.11.2012-10.00 İhalenin yapılacağı adres: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale tarihi Saati: 1.Oturum; Belgelerin Değerlendirilmesi 28.11.2012 saat 10.30 2.Oturum; Tekliflerin Açılması 28.11.2012 saat 14.00 İhale komisyonu toplantı yeri: Rektörlük Binası Zemin Kat Büyük Toplantı Salonu Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Madde 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini 4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı aşağıda belirtilen yöntemler ile temin edilebilecektir: 4.2-İstekliler aşağıda belirtilen hesap numarasına 100 TL. nin yatırıldığına dair makbuzu yukarıda belirtilen adrese ibraz edecekler ve İhale dokümanın kendilerine imza karşılığı dosya olarak teslim edilecektir. 4.3-İstekliler aşağıda belirtilen hesap numarasına 100 TL. nin yatırıldığına dair makbuzu İhale Dokümanı alma talebini içeren İdareye hitaben yazılmış bir üst yazı ekinde resmi elektronik posta adreslerini belirterek yukarıda belirtilen faksa göndermek sureti ile ibraz edeceklerdir. Talebi alan İdare firmanın talep yazısında belirttiği elektronik posta adresine kaşe edilmiş İhale Dokümanını göndermek sureti ile elektronik posta olarak teslim edecektir. İhale dokümanı imzalanmak ve kaşe edilmek sureti ile teklif dosyası beraberinde İdareye teslim edilecektir. İhale Şartnamesi 1 4

İhale Şartnamesi İhale dokümanının görülebileceği yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 2.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale Dokümanı Satış Bedeli (varsa vergi dâhil) : 100 TL. İhale Dokümanı Satış Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Türkiye İş Bankası ODTÜ KKTC Şubesi 6822 215 No.lu Vadesiz TL Hesabı 4.4-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. 4.5-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; Tekliflerin sunulacağı yer: Rektörlük Sekretaryası, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son teklif verme tarihi: 28.11.2012 Son teklif verme saati: 10.00 5.2-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 17 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 5.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 5.5- Saat ayarlarında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünün ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı 6.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İhale Şartnamesi, b) İş Bitirme Belgelerinin güncellenmesinde kullanılacak Eskalâsyon Katsayıları c) İhale Şartnamesi Standart Formlar, d) Sözleşme tasarısı, e) Teklif Birim Fiyat Listesi, f) Birim Fiyat Tarifleri, İhale Şartnamesi 2 5

İhale Şartnamesi g) Malzeme seçim Listeleri h) Değerlendirmeye ve amortismana esas makine bedelleri, i) İşçilik rayiçleri j) Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı, k) İdari Şartnameler, l) Özel Teknik Şartname, m) Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak (CD olarak) 6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir KKTC de Kayıtlı Olmayan Adaylar; a) Başvuru Mektubu (Standart Form 1) b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form 2) c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; f) Bu Şartnamenin 10. 11. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. (Standart Form 9) g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olmadığına dair yazı, İhale Şartnamesi 3 6

İhale Şartnamesi Bu durum ihale Komisyonu nca ayrıca tahkik ve tespit edilecektir. Tüm belgeler ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış olacaktır. h) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Standart Form 16) i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. j) İhale dokümanının satın alındığına dair banka alındı belgesi k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. (Standart Form 5) l) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 10) m) Yer görme belgesi(standart Form 17) n) İsteklice ihale dokümanı imzalanmak ve kaşe edilmek sureti ile teklif başvuruları beraberinde idareye teslim edilecektir. KKTC de Kayıtlı Olan Adaylar; a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen başvuru mektubu. (Standart Form 1) b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form 2) c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Yasasına göre Şirket Kuruluş Onay Belgesi d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış aşağıda belirtilen Onay Belgeleri, 1- Kanuni ikametgâhı onay belgesi, 2- Direktörler kuruluş onay belgesi, 3- Şirket Hisse durumunu gösteren onay belgesi, K.K.T.C. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış şirketin kanuni ikametgâhını belirten, şirket ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, görevlerini (şirket ortağı, İdare meclisi başkan veya üyesi, genel müdür, teknik müdür v.b.) belirtilen onay belgelerinin konulması gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde okunabilir olması, şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gerekir. e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tasdik memuru tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. f) Bu Şartnamenin 10. 11. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. (Standart Form 9) Bu durum ihale Komisyonu nca ayrıca tahkik ve tespit edilecektir. Tüm belgeler ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış olacaktır. İhale Şartnamesi 4 7

İhale Şartnamesi g) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Standart Form 16) h) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. ı) İhale dokümanının satın alındığına dair banka alındı belgesi i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. (Standart Form 5) j) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 10) k) Cezalı olmadığına dair yazılı beyan (Standart Form 13) l) Yer görme belgesi(standart Form 17) m)isteklice ihale dokümanı imzalanmak ve kaşe edilmek sureti ile teklif başvuruları beraberinde idareye teslim edilecektir. 7.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 7.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.3.1. Teklif vermek isteyen istekliler, son onbeş yıl içerisinde işin Teklif edilecek Bedelinin en az %100 ü kadar tutarda ve aşağıda listesi verilen benzer işlerden, tek bir işte İş Bitirme Belgesine haiz olmalıdır. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu ve özel sektörde taahhüt edilmiş her tür okul, yurt, otel, hastane, misafirhane ve benzer tesis için ısıtma, soğutma ve havalandırma işleri. Benzer işler bitirmeler, tasdik memuru tasdikli İş Bitirme Belgeleri(Standart Form-12) ve tasdik memuru tasdikli Referans Mektupları (Standart Form 11) ile belgelenecektir. İş bitirme belgeleri, İhale Şartnamesi ekinde yer alan eskalasyon katsayıları kullanılarak İsteklinin Son Onbeş Yılda Yapmış Olduğu Benzer İşler Bildirisi nin (Standart Form 14- Standart Form 15) hazırlanması sureti ile güncellenecek ve İstekli tarafından İdareye sunulacaktır. Ortak girişim halinde tamamlanmış işlerin İş bitirme belgeleri her ortak firmanın kendi hissesi oranında değerlendirmeye alınacaktır. Bu durum ortakların hisse oranları gösteren Sözleşme, Ortak Girişim Beyannamesi ve bunun gibi evraklarla kanıtlanmalıdır. 7.3.2- Bu madde boş bırakılmıştır. 7.3.3- Bu madde boş bırakılmıştır. 7.4. Belgelerin sunuluş şekli 7.4.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu tasdik memurunca onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhale Şartnamesi 5 8

İhale Şartnamesi 7.4.2- Tasdik memuru onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. Madde 8- İhalenin KKTC de Kayıtlı Olmayan İsteklilere Açıklığı Bu İhale, KKTC nde kayıtlı olmayan isteklilere açıktır. Madde 9- KKTC de Kayıtlı Olan İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması Bu İhalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. Madde 10- İhaleye Katılamayacak Olanlar 10.1- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terör suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 10.2- İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 10.3- Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar. 10.4- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde11- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. İhale Şartnamesi 6 9

İhale Şartnamesi b. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c. Ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. d. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. e. İhale başvuru tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen. f. İhale başvuru tarihin itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. g. Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. h. Bu Şartnamenin 10. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. i. Bu Şartnamenin 12. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 12- Yasak Fiil veya Davranışlar 12.1- İhale süresince aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, adaylar a anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 10. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 12.2- Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. Madde 13- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 14- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 14.1- İdareden yer görme belgesi alınarak ihale dosyasına eklenecektir.(standart form 17) 14.2- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İhale Şartnamesi 7 10

İhale Şartnamesi 14.3- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 14.4- Tekliflerin değerlendirilmesinde, yer görme belgesi alan isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 15- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 15.1- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işlere başlanılacaktır. 15.2- Yer teslimini müteakip 90 (doksan) takvim günüdür. 15.3- Bu iş yerinde fen noktasından çalışılamayacak günler, işin süresinin hesabında dikkate alınmıştır. Bu nedenle, yüklenici çalışılamayacak günlerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı talep edemez. Madde 16- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması 16.1- İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 16.2- Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 16.3- Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez. 16.4- İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan adaylara ihale dokümanı içinde verilir. Madde 17- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 17.1- İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az beş (5) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 17.2- Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. İhale Şartnamesi 8 11

İhale Şartnamesi 17.3- Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yedi (7) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve tekliflerin alınmasına devam edilecektir. 17.4- Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. Madde 18- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 18.1- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 18.2- Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 18.3- İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 18.4- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 19- İş Ortaklığı Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez. Madde 20- Konsorsiyum Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 21- Alt Yükleniciler İhale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 22- Teklif ve Sözleşmenin Türü 22.1- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, sözleşme düzenlenecektir. Madde 23- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 24- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İhale Şartnamesi 9 12

İhale Şartnamesi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır Madde 25- Tekliflerin Sunulma Şekli 25.1-Teklifler aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır a) İç zarf Teklif mektubu, Teklif Birim Fiyat Listesi, Geçici Teminat bir zarfa (veya pakete) konulur. Tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile teklif bedelini gösteren teklif birim fiyat listesi hesap cetveli isteklilerce tekliflerinin ekinde yazılı ve CD olarak verilecektir. İç zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. b) Dış zarf Dış zarf; İç zarf ve bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Dış zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 25.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 25.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 25.4-Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 25.5-Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 26- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 26.1-Teklif mektupları, ekteki (standart form 16) örneğine uygun şekilde teklif birim fiyat listesi eklenerek yazılı ve imzalı olarak sunulur. 26.2-Teklif mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, İhale Şartnamesi 10 13

İhale Şartnamesi c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, Zorunludur. Madde 27- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 28- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar 28.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhildir. 28.2-(28.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 28.3- İdare 60/2003 sayılı yasa ile kendisine tanınan tüm muafiyetlerden faydalanacak ve ayrıca bir katma değer vergisi ödenmeyecektir. Madde 29- Geçici Teminat 29.1- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 ü tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 29.2-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, tekliflerin geçerlilik süresi olan 30 günden erken olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 29.3-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 30- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 30.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Lirası, b) T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller, c) K.K.T.C. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, 30.2-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 30.3-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 31- Geçici Teminatın Teslim Yeri 31.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. İhale Şartnamesi 11 14

İhale Şartnamesi 31.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin işbu şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen hesabına veya idareye yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 32- Geçici Teminatın İadesi 32.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra İdarede kalır. Diğer isteklilere ait teminatlar ise ihale tarihinden sonra 10(on) gün içerisinde iade edilecektir. 32.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 32.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 33- Tekliflerin Alınması ve Açılması 33.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. 33.2-Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği bildirilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 33.3- Tekliflerin alınması, belgelerin değerlendirilmesi ve açılmasında aşağıda yer alan usul ve esaslar uygulanacaktır. Tekliflerin alınması ve dış zarf içerisinde yer alan belgelerin değerlendirmesi 1. Oturumda, iç zarfın açılması iç zarf içerisindeki belgelerin değerlendirilmesi ve tekliflerin okunması 2. Oturumda gerçekleştirilecektir. 1. Oturum; 33.3.1- İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 33.3.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. 33.3.3- Önce dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına bakılır ve usulüne uygun olup olmadığı kontrol İhale Şartnamesi 12 15

İhale Şartnamesi edilir. Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Yapılan kontrolde tespit edilen eksikliğin teklifin esasını etkileyebilecek veya değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonunca belirlenecek bir tarihe kadar ve isteklinin taahhütname (taahhütnamede ihalenin istekli üstünde kalması durumu belirtilecektir) vermesi koşulu ile isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Eksikliğinin teklifin esasını etkileyebilecek ve değiştirebilecek nitelikte olduğu kanaatine Komisyonca varılması durumunda, bu isteklilere 2. oturum saatine kadar süre verilir, eksikleri tamamlanması istenilir ve 1. oturum kapanır. 2. Oturum; 33.3.4- Öncelikle 1.Oturumda teklifin esasını etkileyebilecek eksik belgesi olan isteklilerden eksik belgeleri talep edilir. Belgelerin sunulmaması halinde bu isteklilere ait iç zarflar açılmadan iade edilir ve istekli ihale dışı bırakılır. 33.3.5- Ardından iç zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. 33.3.6- İhale Komisyonu istekliler arasından en düşük bedeli teklif etmiş iki istekliyi belirler. İhale komisyonu başkanı pazarlık usulü ile isteklilerden ikinci tekliflerini yazılı olarak taahhüt etmesini ister ve ikinci teklifler içerisinden en düşük teklif bedeline sahip olan istekliyi Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli olarak tespit eder. En düşük bedeli teklif etmiş iki istekli temsilcilerinden herhangi birinin toplantı salonunda hazır bulunmaması halinde ikinci teklifinin birinci teklifin aynısı olduğu kabul edilecektir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 33.3.7- Bu aşamada; iç zarfı açılan hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Madde 34- Tekliflerin Değerlendirilmesi 34.1-Tekliflerin değerlendirilmesinde, iç zarf içerisindeki belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 34.1.1-Bu Şartnameye göre iç teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 34.2- Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu, teklif birim fiyat listesi ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 34.2.1- Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İhale Şartnamesi 13 16

İhale Şartnamesi 34.2.2- En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. 34.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. 34.2.4-İhale komisyonu; İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususları göz önünde bulundurmak sureti ile iş bu şartnamenin 34. maddesinde belirtilen değerlendirmeleri ve ikinci teklif birim fiyatları ile piyasa birim fiyatları mukayesesini yaparak Uygun Bedel Teklif Etmiş İstekli yi nihai teklifini almak üzere davet eder. Pazarlık usulü ile isteklinin nihai teklifi ve İş bu şartnamenin 34.2.3. maddesine uygun olarak komisyonun re sen yaptığı düzeltmeyi kabul ettiğine dair beyanı komisyonca alınır. 34.2.5- İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi halinde teklifi değerlendirmeye alınmaz ve en uygun teklifi veren istekli pazarlık yapılmak üzere davet edilir. Madde 35- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 35.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. 35.2- Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 35.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Madde 36- Aşırı Düşük Teklifler 36.1- İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 36.2- İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin teklifleri reddedilebilir. İhale Şartnamesi 14 17

İhale Şartnamesi Madde 37- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 37.1- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 37.2- İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. 37.3- İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 37.4- İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 38- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 38.1- Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 38.2- Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan Mali Yeterlilik Belgeleri ni fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir. Madde 39- İhalenin Karara Bağlanması 39.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 39.2-İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Madde 40- İhale Kararının Onaylanması 40.1- İta amiri karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. 40.2- İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 41- İdarenin Yetkisi İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamı ile İşveren serbesttir. İhalenin iptali halinde, İstekliler İhale Dosyası Masrafları ile ilgili herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. Madde 42- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 42.1- İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden üçüncü gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhale Şartnamesi 15 18

İhale Şartnamesi 42.2- İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen üç gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir. 42.3- İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Madde 43- Sözleşmeye Davet 43.1- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden üçüncü gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 43.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir. 43.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. 43.4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek en avantajlı ikinci teklif sahibi nihai pazarlığa ve sözleşmeye davet edilir. Madde 44- Kesin Teminat İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Madde 45- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Bu iş için, Yüklenici Firmanın talebi halinde, avans miktarı tutarı kadar, (İhale Şartnamesi 30. maddesinde belirtilen değerlerden) avans teminat mektubu karşılığı İdarenin uygun göreceği miktarda, Sözleşme Bedelinin % 50 sine kadar olan tutarda, aşağıda belirtilen esaslarda avans verilebilecek ve mahsubu yapılacaktır. 45.1- Avans, Sözleşme Bedelinin % 50 sine kadar olan tutarda yer tesliminin yapılmasını ve İşbu Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen sigorta yükümlülüklerinin Yüklenici Firma tarafından yerine getirilmesini müteakip 10 gün içerisinde verilecektir. 45.2- Yüklenici Firma avansa karşılık, avans miktarı tutarında, en az işin süresi boyunca geçerli olacak, İhale Şartnamesinin 30.maddesinde belirtilen değerlerden teminat verecektir. Yüklenici Firmanın talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde işin süresi boyunca ara hakedişlerden yapılan avans mahsupları tutarı toplamı kadar teminat iade edilebilecektir. Avans teminatının bakiyesi verilen avans miktarı tutarının tamamının mahsup edilmesini müteakip 30 gün içerisinde iade edilecektir. 45.3- Avans mahsubu aşağıda belirtilen Sözleşme çerçevesinde yapılacaktır. a. İşin gerçekleşme yüzdesinin (yapılan imalat miktarları tutarının, Sözleşme Bedeline oranı) %80 i aşmadığı süre içerisinde ara hak edişlerden yapılacak avans mahsupları Avans mahsubu Yüklenicinin Sözleşme süresi içerisinde yapacağı hakedişlerden verilme oranı kadar İhale Şartnamesi 16 19

İhale Şartnamesi (% 50) kesilmek sureti ile yapılacaktır. Varsa bakiye avans mahsubu son ara hak edişten yapılacaktır. b. İşin gerçekleşme yüzdesinin %80 i geçtiği ilk ara hak edişten bakiye avans tutarlarının tamamı mahsup edilecektir. c. Hazırlanacak mukayeseli keşif tutarının Sözleşme Bedelinin altında olacağının anlaşılması halinde, bakiye avans mahsubu mukayeseli keşif bedelinin %80 inin aşıldığı ilk ara hak edişten yapılır. d. Yukarıda bahsedilen gerçekleşme yüzdelerinin tespiti amacına yönelik olarak ara hakediş raporları 30 günü beklemeden düzenlenecektir. e. İşveren, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin tamamını, bu halleri takip eden ilk hakedişten def aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. 45.5- İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. 45.6- Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 46- İhzarat Malzeme alımı için herhangi bir ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. Madde 47- Muafiyetler, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa İhale Dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 48- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 48.1- İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla kesin teminatı 43.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 48.2-Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 49- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 49.1- İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. 49.2- Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 43. maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır. İhale Şartnamesi 17 20

İhale Şartnamesi 49.3- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 50- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 50.1- İdare sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, durumu ihale üzerinde kalan istekliye yazılı olarak bildirecektir. 50.2- Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli yaptığı giderlerini ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 51- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 51.1- İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. 51.2- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR İhale konusu işe ilişkin olarak ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacak Sözleşme Tasarısı ihale dokümanı kapsamı ekinde yer almaktadır. VI- DİĞER HUSUSLAR 1. İhale, ihale saatinden önce olmak kaydı ile İdarece iptal edilebilir, 2. Bütün tekliflerin ret edilmesinde ve ihalenin iptal edilmesi idare tamamen serbesttir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamazlar. 3.Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde K.K.T.C. yasaları hükümlerince işlem yapılır. İhale Şartnamesi 18 21

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Eskalasyon Katsayıları 22

İş Bitirme Belgelerinin Güncellenmesinde Kullanılacak Yıllık Eskalasyon Katsayıları Yıl Katsayı 1997 22.72 1998 13.17 1999 8.50 2000 5.14 2001 4.20 2002 2.54 2003 1.95 2004 1.68 2005 1.51 2006 1.42 2007 1.27 2008 1.19 2009 1.09 2010 1.06 2011 0.98 2012 1.00 23

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Standart Formlar 24

Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA / / 1. ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlilik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak,.... ihalesine değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. 2. İdareniz ve yetkili temsilcileriniz, bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri, doküman ve bilgileri doğrulamak için yapılan tüm sorgulama ve araştırmaları yapmaya yetkili olup, her türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalıştığımız bankalardan ve müşterilerimizden açıklama isteyebilirler. Bu başvuru mektubu, aynı zamanda tarafınızca gerekli görülmesi ve istenmesi halinde, bilgi almak üzere, bildiri ve sağlanan bilgileri veya Başvuranın kaynak, tecrübe ve yeterliliğini doğrulamak üzere, destekleyici bilgilerde adı geçen herhangi bir kuruluşun bir mensubuna veya yetkili temsilcisine yetki belgesi olarak hizmet edecektir. 3. İdareniz ve yetkili temsilcileri daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle irtibat kurabilirler. İlk isim ve imzalar Başvuran adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İrtibat 1 İrtibat 2 [adres ve iletişim kurulabilecek birimler] [adres ve iletişim kurulabilecek birimler] 4. Bu başvuru aşağıdakileri tam anlamış olarak yapılmaktadır: a) İdareniz, İhaleyi iptal edip tüm başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. b) İdareniz yukarıda Madde 4(a) da belirtilen eylemlerden sorumlu olmayacaktır. 5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. İmza İsim İmza İsim Başvuran Adı Ortak Adı (varsa) İmza İsim Ortak Adı (varsa) İmza İsim Ortak Adı (varsa) NOT: Bu başvuru mektubunun ekine, yukarıda imzaları bulunan kişilerin tasdik memuru tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri eklenecektir. 25

Standart Form-2 TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. İSİM-İMZA-KAŞE TEBLİGAT ADRESİMİZ Tel: Faks: E-MAİL: 26

Standart Form-5 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMINA Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumuzu ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz Ad Soyad/Unvanı Ortaklık/Hisse Oranı Vergi Mükellefiyet No Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası Ticaret/Esnaf Sicil No Adresi Posta Kodu İl/İlçe Tel Fax Elektronik Posta Adresi İnternet Adresi Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not : 1.Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut olmaması halinde sadece bu kısma ait kutucuk işaretlenecektir. 2.Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 3.Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut ise, sadece bu kutucuk işaretlenecek, ortaklık/hisse durumuna göre tablo doldurulacaktır. 27

Standart Form-9 İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ VE İHALEYE KATILAMAYACAK OLUNMADIĞINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 1).... işine istekli olarak katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, İhale şartnamesinin 11. maddesinin son fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarından hiçbirini taşımadığımızı ve aynı şartnamenin 10. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklar arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Beyan edilen bu durumlarda değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. 2) Bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın gelir kaydedileceğini kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not: Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 28

Standart Form-10 İŞ DURUMU VE TUTUMU İLE İLGİLİ BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA, Yapım İşlerinde Uygulanacak İhale Şartnamesinde belirtilen kriterin değerlendirmesi konusunda, tarafınızca atanan İhale Komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda İhale sonrası herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. İSİM-İMZA-KAŞE 29

Standart Form-11 REFERANS MEKTUBU Sayı : Tarih:.../.../... ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA, İdarenizin.. tarihinde yapılacak olan işi yeterlik değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere, ilgili İstekli Müteahhit Firma.., İdaremiz nezdinde tamamlamış olduğu.. işinin yapımı ve sonrasında tüm yükümlülüklerini Sözleşmesi çerçevesinde gerekli dikkat ve özeni göstererek yerine getirmişler, imalat kalitesinin kötü olmasından dolayı tarafımızca işin sonunda herhangi bir nefaset kesintisi yapılmamış ve Sözleşme hükümlerine uygun olmayan davranışlarından dolayı Sözleşmesi tarafımızca fesih edilmemiş ve ilgili mahkemeler nezdinde her hangi hukuki bir başvuruda bulunulmamıştır. İSİM-İMZA-KAŞE 30

Standart Form-12 İŞ BİTİRME BELGESİ (Yüklenici - İş Bitirme) Sayı : Tarih:.../.../... 1. İşveren ( 1 ) : 2. İşin adı : 3. İşin yapıldığı yer : 4. Uygulanan yapı tekniği ( 2 ) : 5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticari unvanı : 6. Ortak girişim ise ortaklık oranı ( 3 ) : 7. İlk keşif veya ilk sözleşme bedeli : 8. Toplam keşif veya toplam sözleşme Bedeli ( 4 ) : 9. Sözleşme tarihi : 1O. Sözleşme devredilmişse; a. Devir tarihi ( 5 ) : b. Devir tarihindeki iş tutarı ( 6 ) : c. Devirden sonraki iş tutarı : 11. Geçici kabul veya iş bitim tarihi ( 7 ) : 12. Belge tutarı ( 8 ) : İMZA(*) AÇIKLAMA (1) Kamu sektörüne taahhütlerde ilgili idare, özel sektöre taahhütlerde işverenin adı yazılacaktır. (2) Yapının karakteristik özelliklerini gösteren, betonarme, çelik ahşap, öngerilmeli, prefabrik karkas veya gövde yapım tekniği ve benzeri hususlar yazılır. (3) Ortak girişimlerde ortaklara aynı belge düzenlenerek her bir ortağın ortaklık oranını, % olarak belirten ayrı ayrı belgeler verilir. (4) Varsa keşif bedeli veya sözleşme bedelindeki yasal artışlar dahil toplam tutarlar yazılacaktır.( sözleşme yılı fiyatları ile ) (5) Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılır. (6) İşin devredildiği veya devir alındığı tarihe en yakın hakedişin sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılır. (7) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde geçici kabul tarihi veya tasfiye kabul tarihi, özel sektöre taahhüt edilen işlerde yapı kullanma izin (iskan) belge tarihi yazılacaktır. (8) Son hakediş veya yapılmışsa kesin hakediş raporundaki sözleşme fiyatlarıyla işin tutarı yazılır, sözleşme devredilmişse devirden önceki veya sonraki tutar yazılacaktır. (*) Belge, sözleşmeyi yapmaya yetkili makam tarafından (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacaktır. (özel sektöre yapılan işlerde işvereni temsil ve ilzama yetkili şirket ortaklarınca imzalanacak ve kaşelenecektir.) 31

Standart Form-13 CEZALI OLMADIĞINA DAİR BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA Şirketimizin, kuruluş tarihinden başlayarak faaliyet süresi içerisinde, KKTC İnşaat Encümeni Yasası 16.1. maddesinde belirtilen herhangi bir disiplin cezası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde bulunan tüm resmi idarelerin yapacakları ihalelere, yükümlülüklerimizi yerine getirmemizdeki dikkat ve özeni göstermememizden dolayı katılmamızı engelleyici bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca faaliyet süresi içerisinde yapmış olduğumuz işlerde, imalat kalitesinin kötü olmasından veya Sözleşme hükümlerine uygun olmayan davranışlarımızdan dolayı, İlgili İdarelerce işin sonunda herhangi bir nefaset kesintisi yapılmamış, Sözleşmem taraflarınca fesih edilmemiş ve ilgili mahkemelere nezdin de her hangi hukuki bir başvuruda bulunulmamıştır. Bu bilgilerin doğruluğunun, İhale Komisyonunca yazılı veya sözlü olarak tüm idarelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılabileceğini, araştırma sonucu Yeterlilik Komisyonunda bu beyanın doğru olmadığı kanaati oluşur ise bu ihaleden men edileceğimi ve geçici teminatımın irat kaydedileceğini, ihale uhdemde kalır ve bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın irat kaydedileceğini beyan ve kabul ederim. İSİM-İMZA-KAŞE 32

Standart Form-16 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU./ / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA İdarenizin.../.../2. tarihinde ihalesi yapılacak...... inşaatına ait hazırlanan proje ve tahmini keşifleri, İhale Şartnamesi, Sözleşme, Özel İdari Şartname ve Özel Teknik Şartname hükümlerini, İhale Dosyasında yer alan Teklif Birim Fiyat Tariflerini, Özel Birim Fiyat Analizi Yapılması Talimatını, jeolojik-jeoteknik raporları ve Malzeme Seçim Listesini ekleri ile birlikte okudum, inceledim ve kabul ettim. İmalatın yapılacağı iş yerinin yeraltı koşulları da dahil olmak üzere formunu ve zemininin niteliğini, iş yerinin bulunduğu çevrenin hidrolojik ve iklim koşullarını, iş yerine ulaşım olanakları ile ihtiyaç duyulabilecek barınma yerlerini inceleyerek teklif birim fiyatlarıma dahil ettim. Birim fiyat tariflerini ihale evraklarını inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim. Ayrıca nun, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetleri, yasayı inceleyerek bilgi aldım ve Teklif Birim Fiyatlarımda bu durumu göz önünde bulundurdum. İş bu Yasanın İhale Dosyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettim. Yapılacak işin imalat kalemleri için ihaleden önce çıkmış ve taahhüdün sonuna kadar çıkabilecek fiyat farkı kararnameleri ve diğer mevzuatın getireceği fiyat farklarının verilmeyeceğini, nakliye bedeli olarak ayrıca bir bedel ödenmeyeceğini, avans dışında malzeme alımı için ihzarat ödemesi yapılmayacağını dikkate alarak;... işini Teklif Birim Fiyat esasına göre (rakamla)...tl. (yazıyla) (...TL.) ( KDV. ve ithal edilecek malzemelere ait gümrük vergisi bedeli hariç, gümrük vergisi bedeli harici diğer gümrük giderleri dahil ) bedelle, ekte sunduğum teklif birim fiyatlarına göre ve İhale Dosyasında yer alan teklif birim fiyat tarifleri çerçevesinde yapmayı kabul ve taahhüt ederim. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)takvim günü geçerlidir. Adresi: MÜTEAHHİT KAŞE - İMZA EK: Birim fiyat teklif cetveli 33

Standart Form-17 TARİH :... /... / 2. YER GÖRME BELGESİ - - - - - - - - - - - - - - - - - - İdarenizin.../.../2. tarihinde ihalesi yapılacak olan...inşaatına ait hazırlanan proje, ihale şartnamesi, Sözleşme hükümlerine göre inşaatın yapılacağı yeri, mahal listesini ve yapılacak imalatlarla ilgili bütün işleri mahallinde inceledim gerekli bilgileri aldım. Firma Yetkilisi Adı SOYADI İdare Yetkilisi Adı SOYADI İmza İmza 34

Standart Form 14 İSTEKLİNİN SON ONBEŞ YILDA MÜTEAHHİT OLARAK YAPMIŞ OLDUĞU BENZER İŞLER BİLDİRİSİ Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışında Özel Kişi veya Kuruluşlara Yapılan Son Onbeş Yılda "FINAL APPROVAL" Alınan İŞLER BİLDİRİSİ 2012 YILI FİYATLARI İTİBARİYLE İSTEKLİNİN KENDİ ADINA BİTİRMİŞ OLDUĞU İŞİN TOPLAM KEŞİF BEDELİ c*d=e ORTAK GİRİŞİM YÜZDESİ (%) ( d) YAPININ TOPLAM MALİYETİ (ARSA HARİÇ) c=axb YAPININ 1 m²'sinin MALİYETİ (b) (**) YAPININ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ m² (a)(*) YAPININ GRUBU YAPININ SINIFI YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN TARİH VE SAYISI YAPI RUHSATININ TARİH VE SAYISI PARSEL NO ADA NO PAFTA NO İŞİN ADI VE YERİ KENDİ VEYA ORTAK GİRİŞİM İŞVEREN / İDARE No İsteklinin Toplam Değerlendirme Alınmasını İstediği Kendi ve Ortak Girişim Olarak Bitirdiği İş Miktarı ( Toplam "e" ) İSTEKLİ FİRMA İSİM-İMZA Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. - Kanıtlayıcı belge olarak İşin "Final Approval" belgesi, İş Bitirme Belgesi( Standart Form 12 ) ve Referans Mektubu ( Standart Form 11) eklenecektir. - "Son 15 Yıl " lık sürenin başlangıcı olarak 01.01.1997 tarihi esas alınacaktır. (*) Yapının Yüzölçümü olarak yapı ruhsatında belirtilen brüt kapalı alan alınacaktır. (**) YAPININ MALİYETİ OLARAK: K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesince en son tarihte yayınlanan 'İnşaat türlerine göre m2. birim fiyatları 'tebliğine göre sınıfına ve grubuna göre belirlenen "Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m² "üzerinden bulunacak" yapının Toplam Maliyeti ( arsa hariç) esas alınacaktır. - Bitirilen iş adedinin yukarıdaki satır sayısından fazla olması halinde, liste satır eklenerek genişletilecektir. - Kanıtlayıcı belgeleri eklenmeyen işler değerlendirmeye alınmayacaktır. - İsteklinin kendi adına bitirmiş olduğu işler değerlendirmeye alınmayacaktır. 35

Standart Form 15 İSTEKLİNİN SON ONBEŞ YILDA MÜTEAHHİT OLARAK YAPMIŞ OLDUĞU BENZER İŞLER BİLDİRİSİ (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Taahhüt Edilerek Son Onbeş Yılda KESİN veya GEÇİCİ KABULÜ YAPTIRILAN İŞLER BİLDİRİSİ ) İSTEKLİNİN KENDİ ADINA BİTİRMİŞ OLDUĞU İŞİN TOPLAM KEŞİF BEDELİ (a*b*c) = d ORTAK GİRİŞİM YÜZDESİ (%) ( d) 2012 YILINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TOPLAM KEŞİF BEDELİ (axb)= ( c ) EKLİ ESKALASYON KATSAYISI (b) İŞİN TOPLAM KEŞİF BEDELİ ( SÖZLEŞME TARİHİ İTİBARİ İLE ) (a) İŞİN KESİN KABUL TARİHİ İŞİN SÖZLEŞME TARİHİ İŞİN ADI VE YERİ KENDİ VEYA ORTAK GİRİŞİM İŞVEREN / İDARE No İsteklinin Toplam Değerlendirme Alınmasını İstediği Kendi ve Ortak Girişim Olarak Bitirdiği İş Miktarı İSTEKLİ FİRMA İSİM-İMZA Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. - Kanıtlayıcı belge olarak İşin İş Bitirme Belgesi( Standart Form-12 ) ve Referans Mektubu ( Standart Form 11) eklenecektir. - İşin Sözleşme bedelinin yabancı döviz cinsinden olması halinde,sözleşme tarihindeki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Sözleşme bedeli hesap edilecek ve "a" sütununa bu bedel yazılacaktır. - Şirketlerde; şirket ortaklarının işten ayrılması halinde, ortak olduğu dönemlerde yapılan işlerin hisseleri oranında sahsi iş bitirmesi olarak değerlendirileceğinden yalnızca ortak olduğu dönemlerde başlayıp da biten işler dikkate alınacaktır. Ortak olduğu dönemlere ait (ortaklığın başladığı ve ortaklığın sona erdiğini ve hisselerini gösteren ilgili odalardan alınan yazı v.b.) belgenin aslı veya noter tasdikli sureti yukarıdaki belgeye ilave olarak verilecektir. - "Son 15 Yıl " lık sürenin başlangıcı olarak 01.01.1997 tarihi esas alınacaktır. 36 - Bitirilen iş adedinin yukarıdaki satır sayısından fazla olması halinde, liste satır eklenerek genişletilecektir. - Kanıtlayıcı belgeleri eklenmeyen işler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Sözleşme Tasarısı, 37

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2.YURT A BLOK BAHÇE KATI VE GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME DOSYASI Sözleşme 1 38

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TEBLİĞ ADRESLERİ Rektörlüğü (İDARE) ile (Yüklenici Firma) arasında aşağıda belirtildiği şekilde sözleşme yapılmıştır. İDARE, Rektörlük Binası Kalkanlı, Güzelyurt, Yüklenici Firma. adresini tebliğ adresi olarak göstermiştir. Bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar tarafların şahsına yapılmış addolunacaktır. Bu Sözleşmede Rektörlüğü (İDARE), (Yüklenici Firma), İDARE nin tayin ettiği Yüklenici Firmanin yaptığı işin şartnamelere, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını takip eden ve işin kontrollüğünü yapan İdari Birim (Kontrol Teşkilatı) olarak adlandırılmıştır. 1. TANIMLAR : Bu sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece kullanılan kelimeler sırası ile 60/2003 sayılı Kuruluş Yasasına, TC 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliğine ve Kıbrıs Yasaları Fasıl 1 Tefsir yasasına göre okunur ve yorumlanır. 2. SÖZLEŞME KONUSU : Bu sözleşme İDARE nin yaptıracağı, 2.Yurt A Blok Bahçe Katı ve Giriş Kat Mekanik Sistem Düzenlemesi Yapım İşi nin Sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kaidelerine, K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnamelerine, ekli projelerine, uygun bir suretle ikmali ile İDARE ye tesliminden ibarettir. 3. SÖZLEŞME EKLERİ: Teklif mektubu, -Teklif Birim Fiyat Listesi, Birim Fiyat Tarifleri, ekte yer alan işçilik rayiçleri listesi, makine rayiç cetvelleri ve katsayıları K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri ve projeler Sözleşmenin tabii ekleridir. 4. SÖZLEŞME ŞEKLİ: Bu Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütün olup, birlikte okunup uygulanır. Sözleşme birim fiyat esası üzerinedir. Birim fiyatlar Yüklenici Firma tarafından fiyatlandırılmış bulunan Teklif Birim Fiyatları Listesindeki değiştirilemez fiyatlar olup taraflarca kabul edilmiştir. 5. SÖZLEŞME BEDELİ : İnşaatın Sözleşme Bedeli TL. sı olup tahminidir. Tahmini ilk keşif metrajları ile Yüklenici Firmanin teklif ettiği değişmez teklif birim fiyatlarının çarpımı ve bunların toplamından elde edilen değer Sözleşme Bedeli dir. Miktarların azalıp çoğalmasından dolayı, Yüklenici Firma birim fiyat artırımı gibi hiçbir talepte ve hak iddiasında bulunamaz. Yüklenici Firma sözleşme konusuna giren tüm işleri teklif ettiği değişmez birim fiyatlarla ikmal ile mükelleftir. Sözleşme 2 39

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenici Firmanın teklif ettiği ve Sözleşme Bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen özel birim fiyatlar esas alınır. Yüklenici Firma, Sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri sonucunda doğan muafiyet dışındaki tüm vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. Sözleşmeye esas tahmini ilk keşif miktarları tahmini olup, bunlar Yüklenici Firmanın Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için yapacağı iş ile ilgili tam ve hassas miktarlar olarak kabul edilemez. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin birim fiyatları, Kontrol Teşkilatının uygun göreceği aşağıda belirtilen usullerden birinin kullanılması sureti ile tespit olunacaktır. 1. Yevmiye Usulü: Bu usul genel itibari ile analiz yapılmasında fayda görülmeyen ve sürekliliği olmayan imalatların birim fiyatların tespitinde kullanılacaktır. - İşçilik bedelleri sözleşme eki işçilik birim fiyat rayiçleri üzerinden tutulacak puantaja göre, - Malzeme bedelleri ise piyasadan günün koşullarına göre Yüklenici Firma tarafından alınacak 3 teklif içerisinden Kontrol Teşkilatının uygun göreceği malzemenin gerçek faturasının İdareye ibra edilmesi sureti ile ödenecektir. Uygulamada yapılacak her hakediş için işin başından itibaren gerçekleşmiş işçilik ve malzeme listeleri (miktarların karşılarına birim fiyatları yazılmak sureti ile) hazırlanacaktır. Hazırlanan listeler sonucu tespit olunan işçilik ve malzeme tutarlarına genel gider ve Yüklenici karı karşılığı olarak %10(yüzdeon) eklenmek sureti ile bu işler ile ilgili ödeme tespit olunacaktır. 2. Birim Fiyat Analizi Usulü: Bu usul inşaat keşfini etkileyebilecek nitelikte metraja sahip imalatların birim fiyatlarının tespitinde kullanılacaktır. Bu tür birim fiyatların tespiti için Sözleşme eki Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı uygulanacaktır. 6. İŞ YERİ TESLİMİ : İşlerin yapılacağı yerler, Sözleşmenin akdini müteakip 10 (on) gün içinde, Kontrol Teşkilatı tarafından Yükleniciye tutanakla teslim edilir Yüklenici Firma iş yerini teslim almaktan imtina ettiği taktirde sözleşmenin 29. maddesi hükmü tatbik olunur. 7. İŞİN SÜRESİ: Sözleşme ile tayin edilen işlerin yapımı için yer teslim tarihlerinden geçerli olmak üzere 90(doksan) takvim günü süre verilmiştir. Yüklenici İşleri Sözleşmeye, Projelerine, Birim Fiyat Tariflerine, Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen diğer fenni şartnamelere göre kusursuz olarak bu sürelerde ikmal ve İDARE ye teslim ile mükelleftir. 8. İNŞAATIN KONTROLÜ : İDARE, işlerin projeye, sözleşmeye, fenni ve diğer şartnamelere uygun olarak yürütüldüğünü kontrol etmek üzere Kontrol Teşkilatını yetkilendirmiş bulunmakla birlikte, bunun dışında ayrıca kişi ve/veya komisyonları görevlendirebilecektir. Yüklenici, Kontrol Teşkilatının ve/veya İDARE ce atanan kontrole yetkili kişi ve komisyonların talep ettiği bilgiyi sağlamaya, işbirliği yapmaya ve Kontrol Teşkilatının yazılı talimatına aynen riayete çerçevesinde mecburdur. Ancak bu durum Yüklenicinin basiretli bir meslek adamı olarak davranması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma İşi ila nihaiye fen ve sanat kaidelerine yapmakla yükümlü olup, İşin yapımında vermiş olduğu kararların her türlü sonuçlarından sorumludur. Sözleşme 3 40

9. İŞ PROGRAMI : Yüklenici, işleri Sözleşmedeki yazılı süre içinde ikmal için tüm imalatların başlama ve bitirme tarihlerini gösterir iş programını ve ihzarat programını Sözleşme akdinden itibaren 7 (yedi gün) gün içinde Kontrol Teşkilatı na verecektir. İş programı Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanacak olup, Yüklenicinin buna itiraz hakkı yoktur. Yüklenici, imalatın seyrini Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanan programa göre yürütmekle mükelleftir. 10. AVANS VERİLMESİ VE ŞARTLARI: Bu iş için, Yüklenicinin talebi halinde, avans miktarı tutarı kadar, avans teminat mektubu karşılığı Sözleşme Bedelinin % 50 sine kadar olan tutarda, aşağıda belirtilen esaslarda avans verilebilecek ve mahsubu yapılacaktır. 1. Avans, Sözleşme Bedelinin %50 sine kadar olan tutarda ve yer tesliminin yapılmasını, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen sigorta yükümlülüklerinin Yüklenici Firma tarafından yerine getirilmesini müteakip 10 gün içerisinde verilecektir. 2. Yüklenici Firma avansa karşılık, avans miktarı tutarında, en az işin süresi boyunca geçerli olacak Tedavüldeki Türk Lirası, T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller,k.k.t.c. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, gibi değerlerden teminat verecektir. Avans teminatı verilen avans miktarı tutarının tamamının mahsup edilmesini müteakip 30 gün içerisinde iade edilecektir. 3. Avans mahsubu Yüklenicinin Sözleşme süresi içerisinde yapacağı hakedişlerden verilme oranı kadar (% 50) kesilmek sureti ile yapılacaktır. Varsa bakiye avans mahsubu son ara hak edişten yapılacaktır. 4. İDARE, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin tamamını, bu halleri takip eden ilk hakedişten def aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. 5. İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir. 6. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 11. TEKNİK PERSONEL, MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMAN BULUNDURULMASI: Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, idarenin uygun göreceği nitelikte ve sayıda teknik personeli bulundurmaya mecburdur. Yüklenici Firma bu personel içerisinden Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü) sıfatına haiz vekil atayacaktır. Yüklenici Firma Temsilcisi(Proje Müdürü), Yüklenici Firma tarafından verilecek usulüne uygun tasdik edilmiş vekaletname çerçevesinde işin tüm sorumluluğunu ve fenni mesuliyetini yüklenmiş olacaktır. Yüklenici Firma bu sözleşme ile yüklendiği işleri yürütmek için işin başından (yer tesliminden) sonuna kadar, idarenin uygun göreceği nitelikte ve sayıda makine, teçhizat ve ekipmanı bulundurmaya mecburdur. Lüzumlu her türlü makine, aletin temini, nakli, tesis, işletme, işçi ve makinist ücretleri, yağ, yakıt, amortisman, sigorta vs. gibi her türlü masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Bunlar için İdarece Yüklenici Firmaya herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici Firma, yüklendiği işleri yürütmek için suyunu ve elektriğini kendi nam ve hesabına temin edecektir. Sözleşme 4 41

12. VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ: Yüklenici Firma ihaleden sonra gerek esas iş süresi içinde gerekse mücbir sebepler dışında uzatılan süre içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden fazla para verilmesi veya süre uzatılması isteğinde bulunamaz. 13. MUAFİYETLER:, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yüklenici Firma Firma, yukarıda zikredilen yasa ile İDARE ye tanınan gümrük ve KDV. muafiyetlerinden faydalanmak istemesi halinde, Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen mukayeseli keşif raporunun onayını müteakip 7 gün içerisinde Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Miktarları Listesi ni hazırlayarak Kontrol Teşkilatı nın onayına sunacaktır. Kontrol Teşkilatının onayı ile muafiyet listeleri kesinleşecektir. Kontrol Teşkilatı, tarafından onaylanan listelerde yer almayan veya miktarları fazla olan malzemelere ilişkin bilgileri ilgili makamlara iletilir. Yüklenici Firma, bu malzemeler için KKTC mevzuatı gereği olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yapım sürecinde muafiyet uygulanmış her tür malzeme Kontrol Teşkilatı yetkilileri nezaretinde iş sahasına indirilecek ve Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak bir takip tablosuna işlenecektir. Yüklenici Firma, yapım süreci içerisinde veya kesin hesaptan sonra iş sahasında kalan malzemeleri Kontrol Teşkilatı nın onayı ile iş sahası dışına çıkarabilir. İmalatların yapımında kullanılacak her tür makine ve ekipman muafiyet kapsamı dışındadır. Yüklenici Firma İşbu Sözleşme maddesi hükümlerine göre işlem yapmaz ise, yukarıda belirtilen yasa ile İDARE e tanınan hiçbir muafiyetten faydalanamaz. 14. İHALE MİKTARLARINDA DEĞİŞME : İşbu Sözleşmeye ait keşif ve projelerde, imalatın devamı sırasında, tadilat yapmaya, imalat ve tesisatı kısmen veya tamamen taahhütten çıkarmaya veya yeni imalat ve tesisat yaptırmaya İDARE yetkilidir. Sözleşme Bedelinin % 20 sini aşamaz. Yüklenici Firma Sözleşme Bedelinin % 20 si dâhilinde meydana gelen artışları Sözleşme, ve diğer resmi şartname hükümleri çerçevesinde yapmakla mükelleftir. (Artış oranı nispetinde ilave süre verilir.) İşin bedelinin azalması her miktar da olabilir ve Yüklenici Firma bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Yüklenici Firma, herhangi artış veya azalma durumunun tespiti için Sözleşme akdini müteakip 15 gün içerisinde işlerin metrajlarını yerinde yapacağı tespitler çerçevesinde yaparak, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği bir Mukayeseli Keşif Raporu formatında İDARE nin onayına sunacaktır. 15. SİGORTA: Yangın ve her türlü hasara karşı olmak üzere sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 ( on ) gün içerisinde, bu Sözleşmeye göre yapılacak inşaat ve tesisat imalatları ile ihzarat malzemelerini, sigorta mevzuatına göre, kesin kabul tutanağının imza tarihine kadar sigortayı devam ettirecektir. Bu sigortaya ait prim ve masraflar Yüklenici Firmaya aittir. Yüklenici Firma hasar oluştuğu taktirde sigortaca ödenecek bedelden başka, İDARE den bedel isteyemez. Yüklenici Firma işlerin sigortalanması ile ilgili tüm işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Sözleşme 5 42

16. GECİKME HALİ: Yüklenici Firma işleri mücbir sebep olmaksızın, Sözleşmenin 7. maddesindeki müddeti zarfında bitirip İDARE ye teslim etmediği takdirde, İDARE gecikme tazminatı olarak her gün için, Sözleşmenin 34. maddesindeki miktar kadar, Yüklenici Firmanın kesin hesabından veya kesin teminat akçesinden tahsil etmeye, gecikme 60 (altmış) günü geçtiği taktirde 29. madde gereğince Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Ancak aşağıda belirtilen nedenlerden herhangi birisinden dolayı, işin teslim süresinden önce Yüklenici Firma gecikmeye uğrayacak olursa, kendisi işin süresinin uzatımı için İDARE ye gecikme sebebinin ortaya çıkışını takip eden 5 işgünü içerisinde başvuruda bulunabilir. Süre uzatımı nedenleri, 1. Sözleşmenin 17. Maddesinde belirtilen mücbir sebepler, 2. İş yerinde önceden görülüp saptanmayacak yeraltı koşulları ve ileri derecede ki olumsuz nitelikteki fiziksel durum veya koşullar, (bu durumun yetkili yerel merciler tarafından da kabul edilmesi şartı ile ) 3. İDARE nin neden olduğu bir engelleme veya gecikme, 4. Yetkili makamların neden olduğu gecikmeler, 5. İmalatın yapımını ve iş programını etkileyecek nitelikteki İDARE nin onayladığı proje değişiklikleri, 6. Sözleşmenin 14. maddesine uygun olarak İDARE ce onaylanmış keşif artışları,(bu durumda keşif artışı oranında ek süre verilecektir) 7. İDARE in uygun göreceği yapılan işin teknik niteliği ve özelliği gereğince iklim koşullarının neden olduğu gecikmeler, Süre uzatımı başvuruları 10 gün içerisinde İDARE ce değerlendirilerek sonuçları Yüklenici Firmaya bildirilecektir. Bu değerlendirme süreci içerisinde süre konu ile ilgili Kontrol Teşkilatı nın isteyeceği her türlü belge ve bilgi Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır. 17. MÜCBİR SEBEPLER: a) T.C. ve/veya K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile ) c) Genel salgın hastalıklar,(yerel resmi makamların kabul edeceği) Yukarıda yazılı sebepler, iş bu sözleşme için, mücbir sebepler olarak kabul edilmiş olup, Yüklenici Firmanın, İDARE ye müracaatı sonucu süre uzatımına esas teşkil edip etmeyeceği değerlendirilerek uygulamaya konulur. 18. YÜKLENİCİYE İHZARAT BEDELİ ÖDENMESİ: Yüklenici Firmaya ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. 19. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI: İnşaatın devamı müddetince Yüklenici Firma veya resmi olarak görevlendirdiği Temsilcisi iş yerinde bulunmaya mecburdur. Sözleşme 6 43

20. YÜKLENİCİNİN PERSONEL DEĞİŞTİRMESİ: Yüklenici Firmanın şantiye personeli arasında yetersizliği, geçimsizliği, ahlaksızlığı ve hilekarlığı veya herhangi bir kötü hali görülen kimseler Kontrol Teşkilatı nın yazılı tebliği üzerine Yüklenici Firma tarafından şantiyeden uzaklaştırılır ve yerine 5 (beş) takvim günü içinde yeni eleman temin olunur. 21. İŞ YERİNİN MUHAFAZASI: İş yerinin ve malzemelerin güvenliği, emniyeti, bakımı, muhafazası ve temizliği Yüklenici Firmaya aittir. 22. İŞİN DURDURULMASI VE SONUÇLARI: İDARE herhangi bir zamanda, Yüklenici Firmaya işi kısmen veya tamamen durdurması talimatlarını verebilir. İşin durdurulması sırasında Yüklenici Firma, İşi veya durdurulan kısmı, hasara, zarara, bozulmaya ve benzer durumlara karşı koruyacaktır. İDARE tarafından böyle bir talimat verilemesi halinde Sözleşme nin 16. maddesi uyarınca işlem yapılır. Ancak, söz konusu durdurma Yüklenici Firmanın neden olduğumu bir gerekçe ile meydana geldi ise Yüklenici Firma süre uzatımına hak kazanamaz. Yüklenici Firma, hatalı işçilik ve malzemeden doğan arızaların, bozuklukların ve kayıpların giderilmesinden veya kendisinin alması gereken önlemleri almamasından dolayı süre uzatımına hak kazanamaz. 23. İŞ ESNASINDA KAZALAR: Bu sözleşme ile Yüklenici Firma, KKTC İş Yasalarının öngördüğü emniyet tedbirlerini zamanında almak ve inşaatta ehliyetli işçi ve personel kullanmak mükellefiyetini kabul ve taahhüt ettiği cihetle hiçbir ihtara hacet kalmaksızın her türlü kaza ve yangına karşı lüzumlu tüm tertibatı temin edecek ve işlerin devamı müddetince çıkacak yangın ve kazalardan ve bunların sebep olacağı her türlü zarar ve tazminattan dolayı İDARE ye ve üçüncü şahıslar ile alakalı müesseselere karşı doğrudan doğruya mesul olacak ve İDARE ye rucu hakkı olmayacaktır. 24. ARA HAKEDİŞ RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖDEMELER: Yüklenici Firma tarafından yapılan imalat bedelleri, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta 3 takım olarak Yüklenici Firma tarafından ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden hazırlanan ara hakediş raporlarına ikmal edilen işe ait çekilen fotoğraflardan oluşan ilerleme raporları eklenerek yazı ekinde incelenmek üzere İDARE ye teslim eder. İdare nin alacakları düşülmek suretiyle ödenir. Ataşmanı tutulmamış ve metrajı yapılmamış imalata hakedişte yer verilmez. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan işlerin Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen yöntem ile hesap edilen bedelin eklenmesi sureti ile hazırlanacaktır. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı bir yazı ekinde kendisine ulaşan ara hakedişi 10(on) gün süre içerisinde inceler. Uygun görmesi halinde İDARE nin onayına sunar. Uygun değil ise, gerekçelendirerek Yüklenici Firmaya iade eder veya gerekli değişiklikleri re sen yaparak İDARE nin onayına sunar. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş ara hakedişi 5 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödenir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek ara hak ediş iade edilir. Sözleşme 7 44

Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Yüklenici Firma, her türlü hakediş ve alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin tasdik memuru tarafından tasdikli ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Yüklenici Firma, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için Kontrol Teşkilatına vermeye mecburdur. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 95 i ara hakedişe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez. idare gerek gördüğü takdirde, en son yapılacak ara hak ediş ödemesinden, Sözleşme Bedelinin %3 ünü aşmayacak tutarda bir bedeli kesin hesapta ödenmek üzere bloke edebilir. Yüklenici Firmanın buna itiraz hakkı yoktur. Ara hakedişler 30 gün ara ile düzenlenecektir. Ancak Yüklenici Firmanın talebi halinde ve İDARE onayı ile bu süre kısaltılabilir. Son ara hakedişin düzenlenmesinde 30 günün dolması zorunluluğu yoktur. 25. GEÇİCİ KABUL: İşlerin geçici kabule hazır olduğunu Yüklenicinin yazılı olarak İDARE ye bildirmesi üzerine, Kontrol Teşkilatı 15(onbeş) gün içerisinde gerekli incelemeleri yapar. İncelemeler esnasında yapılan her türlü test masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 15(onbeş) günün sonunda Kontrol Teşkilatı nın gerekçeli raporu doğrultusunda Kabul İDARE tarafından reddedilir veya Kabulü yapmak üzere Kabul Heyetini oluşturur ve Yükleniciye tebliğ edilir. Yüklenici tebligata rağmen kabulde bulunmazsa durum kabul tutanağında zikredilmek suretiyle, kabul muamelesine başlanır. Heyet işlerin sözleşmesi, proje, şartname ve fenni usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığını muayene eder. Muayene için icap eden açıp, kapamalar vs. muayene masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda değil ve noksan ve kusurlu işler yekûnu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden fazla olması halinde Kabul reddedilir. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden az ise Kabul kabul edilir ve hazırlanacak tutanak ile noksan ve kusurlu işler tespit edilerek bunların ikmali için 15 (onbeş) gün süre tanınır. Kabul heyetinin tespit ettiği noksan işlerin tayin edilen süre içinde Yüklenici tarafından tamamlanmaması halinde, kabul tarihinden işlerin tamamlandığı tarihe kadar geçecek her gün için Sözleşmenin 33.maddesinde belirtilen miktarda tazminat kesilecektir. İDARE bu işlere Yüklenicinin yanaşmadığı kanaatine varırsa ihtarnameyle kendisine 15 (onbeş) günlük ek süre verir. Yüklenici bu süre sonuna kadar da çalışmaya başlamazsa İDARE, kabul tutanağında eksik işler karşılığında belirtilen miktarları Yüklenicinin alacağından veya kesin teminatından keserek irat kaydeder. İDARE, kesintilerin teminatı aşması halinde kalanı hükmen tahsil edebilir. Yapılmasında fayda görülmeyen kusurlu işler ise İDARE ce takdir olunacak kalite farkı (NEFASET) namıyla ve bir bedel kesilmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. 26. GARANTİ SÜRESİ VE KESİN KABUL: İşbu Sözleşme kapsamında yapılan İşlerin tamamı Geçici Kabul İtibar Tarihinden itibaren bir yıl, Yüklenici Firmanın garantisi altındadır. Yüklenici Firma bu süre içerisinde oluşabilecek malzeme ve işçilikten kaynaklanan her tür hata ve kusuru kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gidermekle mükelleftir. Sözleşme 8 45

Kesin kabul, Geçici Kabul İtibar Tarihinden 12(oniki) ay sonra, geçici kabul gibi yapılır. Noksan ve kusurlu işler görülürse Yüklenici Firmaya ikmal ettirilir. Yüklenici Firma yazılı tebligata rağmen yapmaz ise İDARE ce namı hesabına yaptırılır. Yaptırılmasında fayda görülmeyen noksan ve kusurlu işler için İdarece taktir olunacak kalite farkı namı ile bir bedel (Nefaset) kesmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. Noksan ve kusurlu işlerin ıslahı ve ikmali ile kabul tutanağının İdarece tasdiki halinde kesin kabul muamelesi ikmal edilmiş olur. Kesin Kabul Tarihi oluşturulan heyetin muayeneleri yaptığı tarih, Kesin Kabul İtibar Tarihi ise Yüklenici Firmanın İşi Kesin Kabule hazır olduğunu yazılı olarak beyan ettiği tarihtir. Kesin kabulün yapılmış olması, kabul sonrası 5(beş) yıl içerisinde ortaya çıkabilecek malzeme ve işçilik kusurlarının Yüklenici Firma tarafından ortadan kaldırılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma kesin kabulün yapılmasını takip eden beş yıl süresince malzeme ve işçilik ve kusurlarını ortadan kaldırmakla mükelleftir. Aksi takdirde İDARE her türlü hukuki işlem yaptırmakta tamamen serbesttir. 27. KESİN HESAP HAKEDİŞ RAPORU Geçici Kabul İtibar Tarihini takip eden 30 (otuz ) gün içerisinde Yüklenici Firma, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden kesin hesap hakediş raporunu hazırlayarak yazı ekinde incelenmek üzere 4 nüsha olarak İDARE ye teslim eder. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı teslim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde gerekli incelemeleri ve düzeltmeleri yaparak gerekçeli raporu beraberinde İDARE ye tasdik için tevdi ederler. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş kesin hesabı 10 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödemesi talimatını verir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek kesin hesap iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Kesin hesap sonrası kalan bedelin ödenebilmesi için geçici kabulün yapılmış olması Yapıldı Projeleri nin, İşletme-Bakım kılavuzlarının, garanti belgelerinin ve yedek malzemelerin İdare ye teslim edilmiş olması şarttır. Kesin hesap raporu, belirtilen süre içerisinde Yüklenici Firma tarafından onaya sunulmaz ise İDARE, Yüklenici Firma gıyabında işin kesin hesap raporunu tanzim ederek Yüklenici Firmanın varsa bakiye alacağını ödeyebilir. Buna göre Yüklenici Firma bağlanan kesin hesap hakediş raporunu aynen kabul etmiş olur ve buna itirazı olamaz. Yüklenici Firma ikmal edilen işe içerden ve dışarıdan çekilen ve 13/17 ebadında fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırlayarak kesin hakediş raporu ile birlikte Kontrol Teşkilatına verecektir. 28. KESİN TEMİNATIN İADESİ- İLİŞİĞİN KESİLMESİ : Kesin teminat Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sı olup TL. dır. Ancak iş süresi içerisinde, tüm ara hakedişlerin toplamı, Sözleşme Bedeli nden fazla olacağı anlaşılır ise, iki bedel arasında ki fark tutarının % 6 (yüzdealtı) sı oranında İDARE ek teminat talebinde bulunur. Kesin Teminatın ve ek teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak İDARE ce belirlenir. Sözleşmede ve eklerinde belirtilen haller ile tazminatlı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır Kesin Kabulün ikmalini takip eden 2(iki) ay içerisinde, Yükleniciden başkaca bir alacağı bulunmadığına dair ibra alınır ve iki ayın sonunda teminatı iade olunur. Her ne suretle olursa olsun, İDARE ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Sözleşme 9 46

29. SÖZLEŞMENİN FESHİ : Yüklenici, Sözleşmede yazılı mücbir sebeplerden gayri sebeplerden dolayı işyerini teslim almaz, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçerse veya Sözleşme ve ekleri şartlarına riayet etmezse, işi tatil eder ve işleri iş programına göre yürütmez, Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilir ise protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasime tabi olmaksızın İDARE tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesheder. Bu durumda İDARE Yüklenicinin kesin teminatı ve o zamana kadar birikmiş alacaklarını gelir kaydederek ihzarata, şantiye tesisatına ve makinelere vaziyet ederek Yüklenici namı hesabına işi başka bir firmaya dilediği şartlarla yaptırmaya veya kendisi emaneten yapmaya ve iki ihale veya mal oluş arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse, Yüklenici bunu talep etmeye yetkilidir. Bundan dolayı Yüklenici hiçbir hak ve tazminat vesaire talebinde bulunamaz. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 1. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 2. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 3. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İDARE Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden İşi tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici İşi tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar tazminat ara hak edişlerinden, kesin hesabından veya teminatlarından tahsil edilir. Herhangi bir sebep ile ve tarafların karşılıklı mutabakatı halinde iş tamamlanmadan Sözleşme karşılıklı olarak fesh edilebilir. Bu durumda Yüklenicinin alacağı ödenerek kesin teminatı 60 gün içerisinde iade edilir. 30. TAAHHÜDÜN DEVRİ VE ALACAĞIN TEMLİKİ : Yüklenici Firma, İDARE nin yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkalarına taahhüdünü devredemez ve bu iş dolayısıyla İDAREden alacağını temlik edemez. 31. MÜTEAHHİDİN İFLASI VE ACZİ: İnşaatın devamı sırasında Yüklenici Firma hacze veya acze maruz kalır veya iflas ederse kati teminatı gelir kaydedilerek kalan iş bir diğer Yükleniciye yaptırılır veya işin devamı emaneten ikmal olunur. İki ihale arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse İDARE alacağının ödenmesi için iflas masasına müracaat hakkına sahiptir. 32. MÜTEAHHİDİN VEFATI : Yüklenici Firma işlerin devamı esnasında vefat ettiği takdirde İDARE Sözleşmeyi feshedebilir veya taahhüdü mirasçıların ikmal etmelerini isteyebilir. İDARE feshe karar verirse, Yüklenici Firmanın o zamana kadar evsafına uygun olarak tamamladığı imalat ölçülerek istihkakı tayin edilir ve bu meblağ varislerine teminat ile birlikte ödenir. 33. SÖZLEŞMEDEN MÜTEVELLİT VERGİLER, MASRAFLAR, SİGORTA PRİMLERİ Bu Sözleşmenin akit masraf ve harcı ile Sözleşmeden mütevellit diğer harç, masraf, vergi ve resimlerle, işçi ve sigorta primleri gibi tüm masrafların ödenmesi, ihbarı ve mesuliyeti Yükleniciye aittir. Sözleşme 10 47

34. TAZMİNAT Yüklenici Firmanın Sözleşme ve diğer ek şartnameler hükümleri çerçevesinde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, her bir tazminat konusu için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat nakdi olarak veya ara hakedişlerinden veya kesin teminatından İDAREce tahsil yoluna gidilecektir. Tazminatın Konusu Tazminatın Miktarı 1 İş, Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen sürelerde Yüklenici tarafından tamamlanmaz ise, 2 Yüklenici, Kabul eksiklerinin giderilmesine yönelik olarak Sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri süresinde yerine getirmez ve eksikleri süresinde tamamlamaz ise, 3 Yüklenici, garanti süresi içerisinde İDAREin tespit ettiği kusur ve eksiklerin Sözleşmenin 25. maddesinde belirtilen sürelerde tamamlamaz ise, 4 İmalatın istenilen kaliteye ve teknik şartlara uygun olamaması halinde ( nefaset ) 35. SÖZLEŞME EKLERİ ARASINDA TENAKUZ BULUNMASI HALİ : Günlük olarak Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzde altı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin %0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Günlük olarak İşin Sözleşme Bedelinin % 0,03(onbindeüç) ü ve toplamda İşin Sözleşme Bedelinin %6 (yüzdealtı) sını aşmayacak tutarda, Bahse konu imalat kalemi bedelinin % 5(yüzdebeş) ni aşamayacak tutarda Mezkur sözleşme ile ekleri ve maddelerinde uyuşmazlık bulunması halinde, İDARE için en müsait olan madde hükmü cari olacaktır. Bu hususu İDARE kendi tayin eder. 36. YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşme ve eklerinden doğan anlaşmazlıklara bakmaya K.K.T.C. Güzelyurt Kaza Mahkemeleri yetkilidir. 37. SAYFA SAYISI ve İMZA TARİHİ: İşbu Sözleşme 37 (otuzyedi) Madde ve kapak sayfası dâhil 11 sayfadan ibaret olup ekleriyle beraber / /2012 tarihinde taraflarca 2 (İKİ) nüsha olarak Güzelyurt da imza altına alınmıştır. YÜKLENİCİ FİRMA İDARE ŞAHİT ŞAHİT Sözleşme 11 48

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Teklif Birim Fiyat Listesi, 49

ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ TEKLİF BİRİM POZ NO İŞİN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ TOPLAM TUTARI FİYATI MEK-001 Hava Soğutmalı Soğutma Grubu, 130 kw 1 grup 0 TL MEK-002 Tesisat Tadilat İşleri 1 grup 0 TL TBFM-174.600 Kapalı Genleşme Depoları 2 adet 0 TL MEK-003 Plakalı Tip Isı Eşanjörü, 130 kw (7/12 C-9/14 C) 1 adet 0 TL MEK-004 Buffer Tank, 500 lt, izolasyonlu 1 adet 0 TL TBFM-201.208 Dikişli Galvanizli Çelik Boru (2"/O50) 36 m 0 TL TBFM-201.210 Dikişli Galvanizli Çelik Boru (3"/O80) 120 m 0 TL TBFM-201.211 Dikişli Galvanizli Çelik Boru (4"/O100) 2 m 0 TL TBFM-201.500 Bina İçinde Kaynaklı Döşenmiş Boru Montaj Malzemesi Bedeli 25 % 0 TL TBFM-162.200 Termometre 3 ad 0 TL TBFM-164.400 Manometre 4 ad 0 TL TBFM-210.702 Tam Geçişli Küresel Vana (1/2") PN 10 7 ad 0 TL TBFM-210.704 Tam Geçişli Küresel Vana (1"/O20) PN 10 32 ad 0 TL TBFM-210.709 Tam Geçişli Küresel Vana (3"/O80) PN 10 16 ad 0 TL TBFM-221.306 Pislik tutucular-2"/o50-pn16 3 adet 0 TL TBFM 228.108 Geri tepme ventili-3"/o80 3 adet 0 TL MEK-005 Primer devre pompası (V=22 m3/h, H=7 mss), ikiz 1 adet 0 TL MEK-006 Sekonder devre pompası (V=22 m3/h, H=11 mss), 2 adet 0 TL MEK-007 Sekonder dev. Pomp. Frekans inv. 1 adet 0 TL Üzeri Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Camyünü TBFM 230.811 İle Boru İzolesi- 2"/O50-30 mm Üzeri Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Camyünü TBFM 230.828 İle Boru İzolesi- 3"/O80-40 mm Yanmaz ve Su Geçirmez Kumaştan İmal Vana Yalıtım TBFM 241.608 Ceketleri-3"/O80 36 m 0 TL 120 m 0 TL 16 ad 0 TL MEK-008 Hava tüpleri (5 lt) 2 ad 0 TL TBFM 231.100 Boru boyanması (Sulyen boya ile) 200 m 0 TL TBFM 231.200 Boru boyanması (Yağlı Boya ile) 200 m 0 TL TBFM 237.104 Madeni Etiket (50*90 mm) 15 ad 0 TL TBFM 233.100 Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması ve Yerine Konulması (Askı, Destek, Konsol... Vb) 500 kg 0 TL MEK-009 2 yollu fan coil kontrol vanaları 40 adet 0 TL MEK-010 Fan coil termostadı 40 adet 0 TL MEK-011 Elektrik işleri 1 grup 0 TL 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ İŞİ TEKLİF TOPLAMI 0 TL 50

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Birim Fiyat Tarifleri, 51

1. GENEL ŞARTLAR 1. Birim Fiyat Tarifleri(BFT), bahse konu işlerin ne şekilde, hangi yöntem ve sıralama ile yapılacağını anlatan dokümanlardır. 2. Yüklenici binaya yaptığı müdahaleler sırasında binayı korumaya yönelik her türlü önlemi zamanında almakla mükelleftir. Bu önlemeler fiyatlara dâhildir. 3. Tüm imalatlar Sözleme ve eklerinde yer alan talimatlara uygun olarak yapılacaktır. İşbu talimatlarda bahsi geçen uygulamanın yapılacağı yerdeki her türlü ön hazırlık birim fiyata dâhildir. 4. İmalata başlanılmadan önce nihai uygulama detayı konusunda Kontrol Teşkilatının yazılı onayı alınacaktır. 5. Birim fiyatlı işlerin ödemeleri Teklif Birim Fiyat ın yapılan iş miktarı ile çarpımı ile hesap edilecektir. Birim Fiyatlara(BF) aşağıda belirtilen bedeller, giderler ve yüklenicilik karı dâhil olacaktır. a) Teknik yönetim giderleri, b) Malzemelerin uluslar arası, şehirlerarası nakliye bedeli, c) Malzemelerin temin edildiği yerdeki ve inşaat yerindeki her türlü yatay, düşey taşıma, boşaltma ve istif bedeli, d) Malzeme ve zayiat bedeli, e) İmalatların yapımı esasında kullanılması gerekli her türlü gider malzemesi ve zayiatı bedeli, f) İthal malzemelere ait gümrük vergisi dışında kalan tüm ithalat ve gümrükleme giderleri, g) Her türlü işçilik bedeli, ( sigorta, vergi v.b. giderler dahil ) h) Her türlü araç, gereç gideri, i) Elektrik ve su gideri, j) Her yükseklikte iskele malzeme, montaj ve demontaj gideri, k) Teknik Şartname gereği olan tüm giderler, l) Yüklenicilik karı, m) Genel giderler, 6. Gereği durumunda yevmiye usulü ile işçilik hizmeti alınabilecektir. Bu durumda ekte yer alan işçilik rayiçleri esas alınacak ve işinin niteliğine göre birim saat ücretleri ve çalışılan toplam saat miktarının çarpımı ile hesap edilecektir. Çalışılan işçi saatleri ekte yer alan Yevmiye Usulü İle Yapılacak İşler İçin Günlük İşçilik Takip Tablosu ile takip edilecek ve bu listede yer alan işçilik saatleri toplamı ödemeye esas olacaktır. İşçilik birim fiyatlarına aşağıda belirtilen giderler dahil olacaktır. a) Her türlü işçilik bedeli, b) İşçiler için ödenecek her tür sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi giderleri, c) İşçilerin iaşe ve ibade giderleri, d) Teknik yönetim giderleri, e) İşlerin yapımı esasında kullanılacak her tür araç, gereç, iskele ve sarf malzemesi giderleri 7. Yevmiye usulü ile yapılacak işlerin; - Malzeme ödemeleri, İdare tarafından onaylanan Malzeme Birim Fiyatı ve kullanılan toplam malzeme miktarının çarpımı ile hesap edilecektir. Kullanılan malzeme miktarı ekte yer alan Yevmiye Usulü İle Yapılacak İşler İçin Günlük Malzeme Kullanımı Takip Tablosu ile takip edilecek ve bu listede yer alan malzeme miktarı toplamı ödemeye esas olacaktır. Malzeme Birim Fiyatlarına aşağıda belirtilen giderler dahil olacaktır. Teklif Birim Fiyat Tarifleri 52

a) Malzemelerin uluslar arası, şehirlerarası nakliye bedeli, b) Malzemelerin temin edildiği yerdeki ve inşaat yerindeki her türlü yatay, düşey taşıma, boşaltma ve istif bedeli, c) İthal malzemelere ait KDV ve Gümrük Vergisi dışında kalan tüm ithalat, gümrükleme giderleri ve vergiler, d) Teknik yönetim giderleri, 8. Birim Fiyatlara esas teşkil edecek malzemelerin markası ( veya markaları), cinsi (veya cinsleri), niteliği ( veya nitelikleri ) ve rengi (veya renkleri) malzeme seçim listesine uygun olacaktır. Yüklenici, tariflerde yer almayan ürünler yerine benzer özelliklere ve yeterli kalite belgelerine sahip muadil bir ürünü Sözleşme sonrası yapım esnasında önerebilir. Kontrol Teşkilatı önerilen markayı teknik özellikler açısından tariflerde yer alan ürünler ile karşılaştırır, kalite belgelerini inceler ve benzer ise kullanımına izin verir. Yapı İşleri Müdürlüğü önerilen markayı uygun bulmaz ise, Yüklenici Firmanın itiraz hakkı bulunmamaktadır ve malzeme seçim listesinde yazılı alternatiflerden birini kullanmak yükümlülüğündedir. 9. İş bu ihale dosyası ekinde yer alan tüm projeler, ihale çalışmaları için verilmiş olup nihai projeler değildir. İhale sonrası Sözleşme aşamasında nihai uygulama projeleri Yüklenici Firmaya teslim edilecektir. İstekli Yüklenici Firmaların İhaleye katılmaları ve teklif vermeleri halinde bu durumu peşinen kabul etmeleri anlamını taşır. İhale sonrası, ihaleyi kazanan Yüklenici Firma Sözleşmenin imzasını müteakip Nihai Uygulama Projelerini teslim almaktan imtina eder veya teslim aldıktan sonra projelerin kendi vermiş olduğu tekliflere uygun olmadığını iddia eder ise, İşveren bu durumu Müteahhidin taahhüdünden kısmen vazgeçmesi olarak değerlendirerek Sözleşmenin 29.maddesi hükümleri çerçevesinde Sözleşmeyi fesih eder. Yüklenici Firma bu durumu Sözleşmeyi imzalamakla peşinen kabul etmiş sayılır ve herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamaz. Teklif Birim Fiyat Tarifleri 53

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ MEK-001 HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUBU, 130 KW 130 kw soğutma kapasitesinde, 7/12 C su üretebilen yapıda olacaktır. Soğutma grubu; uzun ömür ve sessiz çalışma esasına göre tasarlanmış kompresör, evaporatör, kondenser, mikro işlemcili otomatik kontrol paneli, elektrik (güç) ve kumanda panosu ile filtre, kurutucu, ekspansiyon vanası, titreşim tutucular, starter panosu vb. sistemin çalışması için gerekli diğer parçalardan oluşacaktır ve minimum aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır. a- Soğutma gruplarında kullanılan kompresörler soğutma grubu üreticisi firmanın kendi imalatı olacak, ayrıca imalatçı firmadan ISO 9001-2000 veya muadili kalite belgesi aranacaktır. b- Ana soğutma sistemi soğutma grupları vidalı tipte olacak veya vidalı veya scroll tipte olabilecektir. c- Soğutucu akışkan olarak R-134a veya R407 gazı kullanılacaktır. d- Soğutma grubu, kompresörünün korunması için aşırı yük rölesi, yağ basınç presostatı, yüksek basınç ve alçak basınç presostatları; evaporatör ve kondenser tarafında flow switch (veya benzer bir ekipman) ve dondan koruma düzeneği bulunacaktır. e- Teklif edilen soğutma grubu markası ARI veya EUROVENT gibi uluslararası performans sertifikalarından birisine sahip olacaktır. f- Soğutma grubu performans hesaplamalarında ARI standartları esas alınarak ve Kuzey Kıbrıs şartlarında hesaplanacaktır. g- Uluslarası geçerliliği olmak kaydı ile benzer nitelikteki menşe ülke sertifikaları da kabul edilebilecektir. Bu konuda İdarenin kararı geçerli olacaktır. h- Soğutma grubu otomatik kapasite kontrollü olacak, soğutma yüküne göre oransal olarak kapasitesini otomatik olarak ayarlayabilecektir. Grup, %20 ile %100 kapasite aralığında sorunsuz çalışabilecektir. 54

i- Grubun kondenseri shell and tube tipinde, bakır boruları dikişsiz ve yüksek ısı transferine uygun şekilde imal edilecektir. Gaz ve su tarafı temizlenmiş ve sızıntılara karşı test edilmiş olacaktır. j- Su soğutucu (evaporatör) yatay çelik boru içinde eksiz ve dikişsiz bakır borulardan oluşacak, maksimum ısı tranfer katsayısına sahip olacak, yeterli sayıda su türbülans perdesi ve gaz geçiş adedi ile yüksek verimli, gaz ve su tarafı temizlenmiş ve kaçak testine tabi tutulmuş olacaktır. k- Grup evaporatörünün gerekli izolasyonları fabrikasında yapılmış olacaktır. l- Grup düşük ve yüksek voltaja karşı kendinden korumalı olacaktır. m- Grubun ters ve eksik faz ile topraklama koruması olacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir. MEK-002 TESİSAT TADİLAT İŞLERİ 2. Yurt 1. Bodrum ve zemin kat fan coil devreleri projelerde gösterildiği üzere mevcut tesisattan koparılacaktır. Daha sonra bu devre yeni chillerden (veya projede gösterildiği üzere İdare isterse mevcut chillerden) müstakil beslenecek şekilde borulama yapılacaktır. Binanın diğer fan coil hatlarında bu ayrılma işleminden dolayı eksik kalan borulama tamamlanacaktır. Chiller, borular, vanalar, kolektörler, pompalar vb. monte edilecektir. Borulama tamamlandıktan sonra boru izolasyonları yapılacaktır. Sökümden çıkan molozlar, borular, vanalar vb. İdarenin ön gördüğü şekilde değerlendirilecektir. Bu hatlarda fan coillerin girişlerine 2 yollu on/of kontrol vanaları konulacak ve mahal termostadından kontrol edilecektir (mevcut termostatların bu özelliği var ise ve kullanılabilecek durumda ise İdarenin kararı ile bunlar da kullanılabilecektir). Yeni sistemin kazandan beslenebilecek şekilde gerekli bağlantı da yapılacaktır. Projelerde sayıları, büyüklükleri gösterilen ve bu şartnamede belirtilen cihaz ve sistemlerin montajı gerçekleştirilecektir. Bu dökümanlarda belirtilmemiş olmakla birlikte, sistemin teknğine göre çalışabilmesi için gerekli olacak diğer her türlü işlem ve iş kalemi bu poz içinde değerlendirilecektir. 55

Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM-174.600 KAPALI GENLEŞME DEPOLARI Isı merkezi mekanik tesisat projesinde belirtildiği şekilde TS. 11424 e uygun ölçü ve niteliklerde, en az TS.2162 ye uygun Fe.37/2 ye uygun malzemeden yapılmış değişebilir membranlı kapalı genleşme tankları kullanılacaktır. Kapalı genleşme tankı mekanik tesisat uygulama projesinde belirtilen kapasitelerde, 10 Atü konstrüksiyon basıncında, değişebilir membranlı, membranı minimum 100 C sıcaklığa dayanıklı EPDM veya SBR kauçuk malzemeden, gövdesi özel silisyumlu saçtan sıvama ve presleme yöntemiyle imal edilmiş, kaynakları gaz altı yöntemiyle yapılmış, dış yüzeyleri epoxi fırın boya ile boyanmış, bağlantı ağızları karbon çeliğinden imal edilip elektrogalvaniz kaplanmış olacaktır. Firmalar tekliflerinde, sistemde kullanacakları tüm genleşme tankları ile ilgili kapasite, ebat ve diğer teknik özelliklerini belirtecekler, uygulama sırasında sözkonusu malzemelerin katalog ve prospektüslerinin İdare onayını alacaklardır. Tüm kapalı genleşme tanklarının ön basınç değerleri mekanik tesisat projesine uygun olarak ayarlanacak, tüm emniyet ventilleri uygulama projesinde belirtilen çapta ve açma basıncında olacak, ısı merkezinde, kapalı genleşme tankı ön basınç değerleri, sisteme ait minimum ve maksimum işletme basınç değerleri ile emniyet ventili açma basınç değerleri kolayca okunabilecek büyüklükte tabela üzerine yazılarak asılacaktır. Kapalı genleşme Tanklarında CE Belgesi üretici firmada ISO 9001/2000 Kalite Belgesi aranacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir 56

MEK-003 PLAKALI TİP ISI EŞANJÖRÜ, 130 kw (7/12 C-9/14 C) 130 kw kapasitede, primer devre giriş/çıkış sıcaklıkları 7 C / 12 C de %30 etilen glikollü su, sekonder devresi giriş/çıkış sıcaklıkları 14 C / 9 C de su şeklinde olacaktır. Eşanjörün primer ve sekonder devre basınç kayıpları 0,3 barı geçmeyecektir. Plakalı ısı eşanjörü, iki akışkan arasında hızlı ve yüksek verimli ısı transferini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, eşanjörlerin giriş çıkış nozulları gövdenin aynı yüzeyinde (tek geçişli akış özelliğine sahip), ısı transfer plakalarının yüzeyleri akışkanı yüksek türbülanslı bir akışa zorlayacak şekilde olacaktır. Plakalı ısı eşanjörünün akışkanla teması olan ısı transfer plakaları AISI 316 malzemeden mamül ve minimum 0.5 mm kalınlıkta olacaktır. Plakalı ısı eşanjörünün contaları NBR veya EPDM malzemeden mamül olacaktır. Contalar, plaka üzerinde açılan deliklere oturtulan veya plaka üzerine geçmeli, sökülüp değiştirilebilir tip olup, bakım, temizleme, değiştirilebilme ve kapasite artırımı gibi amaçlara uygun olarak kolayca demonte ve monte edilebyacaktır. Ayrıca contalar, uygun noktalarında, olası sızıntıları dışarı aktarabilecek ve sistemin genelini koruyacak tarzda emniyet kanalları ile donatılmış olacaktır. Plakalı ısı eşanjörü CE belgesine haiz ve üretici firma ISO sertifikasına sahip olacaktır. Eşanjör bağlantı çapı DN 100, minimum ısı transfer yüzeyi 29 m 2 olacaktır. Ön ve arka baskı plakaları St 37-2 çelikten üretilmiş ve epoxypolyester boya ile kaplanacaktır. İzin verilen işletme basıncı 10 bar olacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir MEK-004 BUFFER TANK, 500 lt, İzolasyonlu Yeni konulması önerilen soğutma grubu devresinde su az olduğu için 500 lt buffer tank kullanılmıştır. Soğutma devrelerinde büzüşme amaçlı olarak, TS 11424 e uygun niteliklerde, ST37 malzemeden yapılmış, 10 bar konstrüksiyon basıncında olacaktır. Deponun gövdesi özel silisyumlu saçtan sıvama ve presleme yöntemiyle imal edilmiş, kaynakları gaz altı yöntemiyle yapılmış, dış yüzeyleri epoksi fırın boya ile boyanmış, bağlantı ağızları karbon çeliğinden imal edilip elektro galvaniz kaplanmış olacaktır. Depo termometre ve manometre gibi aksesuarlara haiz olacaktır. 57

Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 201.208-210-211 DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORULAR TS 301/3 e (Malzemesi Fe.33-2) uygun, çelik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarını yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.) malzeme ve işçilik dahil, fittings ve tespit malzemeleri hariç, boruların temini ve yerine montajı. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 162.200-TERMOMETRE Projede belirtilen yerlerde büyük bölüntülü, madeni, en az 20 cm boyunda, 120 ºC taksimatlı termometrenin komple olarak iş yerinde temini ve yerine montajı. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 164.400-MANOMETRE Kolay okunabilir, üç ağızlı musluklu, uygun çap ve 10 atü ye kadar basınç bölüntülü ø100 mm lik manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı. 58

Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 210-702-704-709 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANALAR Su, hava, ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı TSE kaliteli uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve montajı. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM-221-306 PİSLİK TUTUCU Sıvı,buhar ve gaz donanımına monte edilecek,tse kalite belgesini haiz, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten,iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen,boşaltma vanalı, flanşlı veya vidalı kataloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı. (pislik tutucunun sökülüp takılabilmesi için önüne ve arkasına rakor takılacak olup bunun bedeli vana bedeline dahil edilecek ve ilave bedel ödenmeyecektir.) Pislik tutucular pompa çapında değil boru çapında olacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir 59

TBFM 228.108 GERİ TEPME VENTİLLERİ Projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere TSE kalite belgeli, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir,çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte, kesit görünüşü, malzeme cinsi, çalışma sıcaklık ve basıncı ile projede belirtilen debide basınç düşümünü gösteren katoloğu İdare ce onanmak kaydı ile seçilecek ventilin iş yerinde temini ve yerine montajı. Pompa çıkış ağızlarında çekvalfler Wafer-Disk tipi olacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir MEK-005-006-007 POMPALAR Her bir pompa çıkış hattında Wafer-Disk tipi PN 16 çekvalf kullanılacaktır. Pompalara ait vana, armatür ve çekvalfleri mekanik tesisat projesinde belirtilen çaplarda olacak (çaplar küçültülemeyecektir), gerekli hallerde redüksiyon yapılarak pompa ağız çaplarının projede belirtilen vana, pislik tutucu, çekvalfler vb. ile uyumu sağlanacaktır. Değişken debili pompaların devir sayıları; pompaların sıralı çalıştırılmaları, devreye alınıp çıkarılmaları gerekli sensörler (fark basınç, sıcaklık, akış vb.), kumanda panelleri elektrik ve otomatik kontrol tesisatı yapılarak BMS ye bağlanarak buradan kontrol edilecektir. Ayrıca pompa basıncını görebilmek ve debisini yaklaşık olarak hesaplayabilmek amacıyla ısıtma ve soğutma hatlarındaki pompaların giriş ve çıkışlarına (armatürlerden önce) 15 mm çapında birer manşon kaynatılacak, aynı çapta birer küresel vana ile bir adet mss bölüntülü manometre konulacaktir. ISLAK ROTORLU POMPALAR Isıtma, soğutma, sıcak ve soğuk su sirkülasyon hatlarında kullanılmak üzere, sabit veya değişken devirli, düz boruya takılan tipte (in-line tip), çarkı (fanı) yüksek mukavemetli bronzdan veya yumuşak döküm demirden (GG25) imal edilmiş ve statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. Pompa çarkı yüzeyleri pürüzsüz ve parlatılmış olacaktır. Gövdesi yumuşak döküm demirden (GG25), şaftı ve şaft yatakları paslanmaz çelikten olacak ve süper sessiz çalışma için karbon emdirilmiş yatakları haiz olacaktır. Emiş ve veriş ağızları DIN 2533 e 60

göre PN16 sınıfı ve debi karakteristik eğrisi mümkün olduğu kadar yatık olacaktır. Diğer özellikleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifi 216-600 e uygun olacaktır. Pompalar, aşırı zorlanma ve blokaja karşı, elektrik motoru sargılarının içine yerleştirilmiş bimetal sıcaklık kontakları vasıtasıyla tam olarak korunmuş olacaktır. Elektrik motorları koruma sınıfı IP 54 olacaktır. Not: Sekonder pompası frekans konvertörü ile değişken devirli olarak çalıştırılacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 230.811-828 ÜZERİ ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ İLE BORU İZOLESİ İzole edilecek borunun dış çapına uygun olarak hazırlanmış takriben 60 kg/m³ lük bakalitli, bezli prefabrike izolasyonla izole edilip vana dirsek, ayrılma gibi kısımlarda izolenin halat cam yünü ile aynı kalınlıkta devam ettirilmesi, bu kısımların beyaz tülbentle sarılması izole üzerinin tutkallanması yağlı boya ile iki kat boyanması, nemli yerlerde tutkal ve yağlı boya yerine m² ye 1 kg olacak şekilde bitümlü astar sürülmesi; 3-4 saat kurutulduktan sonra TS-105 tip 2 de özellikleri belirtilen bitümün m² ye 1 kg olacak şekilde sürülüp (en az 135 ºC, en çok 165 ºC de sıcak olarak) soğumadan bitümün emdirilmiş Fabrikasında veya şantiyede cam tülü fibrocam FT66 veya benzeri ile sarılacak ve üzeri alüminyum folyo ile kaplanacaktır. TBFM 241.608 VANA YALITIM CEKETİ Mekanik Tesisat sisteminde, kazan dairesinde bulunan tüm ısıtma vanaları ile kullanım sıcak suyu sistemi vanalarının, geri tepme ventili, pislik tutucu v.b. ekipmanların aşağıda belirtilen nitelik ve özelliklerde vana yalıtım ceketleri ile yalıtılacaktır. Vana yalıtım ceketleri -30 ºC - +230 ºC arası sıcaklıklara dayanıklı, yangın mukavemeti Class 0 (BS 476) olan, su geçirmez, silikon kaplı cam elyafı kumaş içine, soğuk ve ılık hatlarda su buharı difüzyon direnç katsayısı µ 7000, ısı iletkenlik katsayısı λ (40ºC) 0,040 W/mK, sıcaklık aralığı - 45 ºC ile +105 ºC arası, yangın mukavemeti B1 (dın 4102), ortalama 40-75 kg/m3 yoğunlukta olan kauçuk köpüğü izole levha ve sıcak 61

hatlarda da 40 mm kalınlıkta, şilte tipi taşyünü veya iğnelenmiş beyaz camyünü yalıtım malzemeleri kullanılarak hazırlanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananın flanşlarını da içine alarak saran, iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı vana yalıtım ceketleri ile yalıtılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil olarak temini ve montajı Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir MEK-008 HAVA TÜPLERİ Projelerde gösterilen yerlere veya projede belirtilmeyen kottan dolayı sifon oluşturabilecek, tüm ısıtma, soğutma ve sirkülasyon hatlarının en yüksek noktalarına 2 veya 5 litrelik hava tüpü konulacaktır. Hava tüplerine φ15mm boşaltma borusu ve küresel vana montajı yapılacaktır. Boşaltma borusu en yakın ızgara veya süzgece kadar uzatılacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 231.100-BORU BOYANMASI (SULYEN BOYA) Boruların iki kat sülyen boya ile boyanması TBFM 231.200-BORU BOYANMASI (YAĞLI BOYA) Boruların sıcaklığa dayanıklı iki kat yağlı boya ile boyanması. 62

Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 237.104 MADENİ ETİKET (50*90 mm) Kontrollükçe gerekli görülen cihazlar, boru, kolektör ve bunun gibi yerlere konulmak üzere, uygun görülen ölçülerde, üzerine kopya freze ile gerekli yazıları yazılmış, siyah boru ile içleri boyanmış 1.5 mm kalınlıkta pirinç levhanın temini, dört köşesinden vida veya kelepçe ile tespiti Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir TBFM 233.100-ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİNİN YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (ASKI, DESTEK, KONSOL VB.) Askı, destek, konsol, kaide vb çelik imalatların kaynak yolu ile yapılıp; sulyen ve yağlı boya ile boyandıktan sonra yerine konulması için gereken malzeme, işçilik ve nakliyeyi içerir. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir MEK-009 İKİ YOLLU FAN-COIL KONTROL VANALARI Fan coillerin girişlerinde kullanılacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifi 357-400 pozuna uygun olacaktır. Fan coil vanaları on/off (aç-kapa) çalışacaktır 63

Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir MEK-010 TERMOSTATLAR Daldırma termostatı: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifi 301-304 e uygun olacaktır. (Burada boru ve kollektör yüzeyine yapışan yüzey termostatı kullanılmayacaktır). Mahal termostatı: Odalarda fan coil 2 yollu vanalarına kumanda için kullanılacaktır. Termostatların yaz kış fonksiyonu bulunacaktır. Set edilen ve anlık sıcaklık değerlerini gösterecektir. Diğer özellikleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifi 301-400 e uygun olacaktır. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir MEK-011 ELEKTRİK İŞLERİ Projelerde ve şartnamelerde açıklanan mekanik tesisat sistemlerinin çalışabilmesi için (hava soğutmalı soğutma grubu, pompalar, fa coil 2 yollu vanaları, termostatlar, pompa frekans invertörleri vb. tekniğine uygun biçimde yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü kablolama, pano, pano içi ekipmanlar, kontrol elemanları bu kapsamda yapılacaktır. Ayrıca mevcut sistemde gerekli olabilecek söküm ve demontaj işleri de bu poz içinde düşünülecektir. Gümrük Geçiş İznine esas olacak miktar, Birim Fiyat Tarifleri içeriğinde imalatın yapımını doğrudan ilgilendiren malzemeler için Yapı İşleri Müdürlüğü nün uygun görmesi ve onayı ile birim miktara giden malzemeler analiz edilip Gümrük geçiş iznine esas miktar belirlenecektir 64

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Malzeme Seçim Listeleri, 65

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ MALZEME SEÇİM LİSTESİ POZ NO. YAPILACAK İŞ Renk /Cins Marka1 Marka2 Marka3 Marka4 İdare tarafından onaylanacak uygun marka MEK-001 Soğutma Grubu Carrier Rhoss İdare tarafından onaylanacak uygun marka MEK-005-6-7 Pompalar Wilo KSB Grundfos İdare tarafından onaylanacak uygun marka TBFM-174.600 Genleşme Tankı Reflex Wilo İdare tarafından onaylanacak uygun MEK-009 2 yollu ve 3 yollu Vanalar Danfoss Siemens marka İdare tarafından onaylanacak uygun marka TBFM-201.200 Borular Borusan Çayırova Yücel Boru İdare tarafından onaylanacak uygun marka TBFM-162.200 Termometre Pakkens İdare tarafından onaylanacak uygun TBFM-164.400 Manometre Pakkens marka Vanalar, Pislik Tutucular, Çek-valfler Duyar FAF Termo Valftek TBFM-221.306 TBFM 228.108 TBFM 210.702 TBFM 210.704 TBFM 210.709 İdare tarafından onaylanacak uygun marka MEK-003 Plakalı Eşanjör Alfa Laval Tanpera İdare tarafından onaylanacak uygun MEK-004 Buffer Tank Meksis Tanpera marka İdare tarafından onaylanacak uygun marka MEK-011 Elektrik İmalatları'nda kullanılacak malzemeler Siemens ABB Telemecanique (*) Not : İşbu Listedeki Markalar Arasında Herhangi Bir Öncelik Bulunmamaktadır. 66

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Makine Bedelleri Tablosu, 67

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.001 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3) 137,800.00 TL 03.002 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 140 HP (11/2Yd3) 153,400.00 TL 03.003 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 140 HP (2Yd3) 185,900.00 TL 03.004 Ekskavatör ve "dragline tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3) 228,390.00 TL 03.005 Ekskavatör beko takriben 260 HP (3 Yd3) 265,520.00 TL 03.005/1 Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd3) 190,320.00 TL 03.006 Traktör skreyper (TD 20 veya emsali III DHP+Vagon kova 8Yd3) 102,700.00 TL 03.007 Traktör ripper (TD25 veya emsali 185 Dhp+Ripper ) 236,600.00 TL 03.008 Motor greyder (80HP' den yuları güçte takriben 9 Ton 92,300.00 TL 03.009 Lastik tekerlekli Traktör- skreyper (takriben 250DHP 24 Yd3) 409,500.00 TL 03.010/1 Traktör buldozer (70 DHP gücünde motor+bıcak) 63,700.00 TL 03.010/2 Traktör buldozer (100 DHP gücünde motor+bıcak) 79,300.00 TL 03.010/3 Traktör buldozer (160 DHP gücünde motor+bıcak) 102,700.00 TL 03.011 Traktör buldozer (Tm 25 veya emsali 185DHP+bıçak) 169,000.00 TL 03.012 Traktör buldozer (285 DHP gücünde motor+bıcak) 335,400.00 TL 03.013 Traktör buldozer (345 DHP gücünde motor+bıcak) 375,700.00 TL 03.016 Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan,akuple- otomatik ve tüm aksesuarları dahil (yaklaşık 50HP' lik, 6ton' luk tokmalı geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir. 230,750.00 TL 03.017 Kompresör (210 Cfm'lik Kompresör + hortum ve tabancalar) 26,000.00 TL 03.017/1 Vantilasyon makinası (210 Cfm'lik kompresör + vantilasyon boruları, aksesurları dahil) 26,000.00 TL 03.017/2 Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) 26,000.00 TL 03.017/3 Kompresör (250Cfm' lik +havalı şahmmerdan+ havalıdelici + havalı sıkıcı grubu + pick-up veya kamyonet, 32,500.00 TL 03.018 Enjeksiyon makinası (yaklaşık 75 HP' lik, 250 Cfmkapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte 6,490.00 TL 03.021 Yükleyici (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 DHP muadili lastik tekerlekli 59,800.00 TL 03.022 Yükleyici ( trakskavatör) (11/2 Yd3 takriben 56 DHP) (paletli) 136,500.00 TL 03.024 Betoniyer ( motoru ile takriben 250 litrelik) 4,260.00 TL 03.024/1 Betoniyer ( motoru ile takriben 500 litrelik) 4,260.00 TL 03.024/2 Betoniyer ( motoru ile takriben 1000 litrelik) 11,930.00 TL 03.024/3 Betoniyer ( motoru ile takriben 1000 litrelik) yarı otomatik 11,930.00 TL 03.025 Mozaik silme makinesi (benzinli) 1,630.00 TL 03.025/1 Yol çizgi boyası silme makinesi ( 7,5 HP güçünde, bisiklet tipi) 17,660.00 TL 03.026 Kum püskürtme makinesi yüm aksessurları dahil komple 3,100.00 TL 03.027 Vibratör (2,5 HP güç, 9-16 Yd3 /saat kapasiteli) 1,230.00 TL 1 68

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.028 Komple kompresörle çalışan vibratör 9,730.00 TL 03.030 03.031 03.031/1 03.031/2 03.032 Konkasör ( Primer 15' x 24' + skonder 24'x16' eleme ve yükleme tertibatı, 25 m³/saat 1' ve 40m³ /saat 2' randımanlı Eleme makinası (yaklaşık 70 HP' lik, 3-4 kademeli 100m³/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18 m uzunlunluk ve 60 cm bant genişliğinde Elevatör takriben 25 HP gücünde, 18-24 m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde 50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompaları çanak ve kolon grubu, dişli başlık ve dizel motoruyla Not: MSS' nin her ilave 10m' si için fiyatlar %20 arttırılır. 107,780.00 TL 23,400.00 TL 4,880.00 TL 11,350.00 TL 03.032/1 o: 0-10 lt/sn (10 dahil 4,510.00 TL 03.032/2 o: 10-20 lt/sn (20 dahil 6,000.00 TL 03.032/3 o: 20-40 lt/sn (40 dahil 7,490.00 TL 03.032/4 o: 40-80 lt/sn (80 dahil 15,740.00 TL 03.033 Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50mm çapında) 560.00 TL 03.033/1 Motopomp (15 PS gücünde, takriben 100mm çapında) 1,290.00 TL 03.034 Motopomp (20 PS gücünde, takriben 125mm çapında) 2,250.00 TL 03.034/1 Motopomp (30 PS gücünde, takriben 135mm çapında) 4,500.00 TL 03.035 Motopomp (45 PS gücünde, takriben 150mm çapında) 6,000.00 TL 03.036 Motopomp (60 PS gücünde, takriben 200mm çapında) 7,490.00 TL 03.037 Beton pompası (yaklaşık 15m³/saat kapasiteli, 6 5/8'' çaplı 30,030.00 TL 03.038 Arazöz (5 tonluk su sandıklı) 14,880.00 TL 03.038/1 Arazöz (pick-up) 7,850.00 03.038/2 Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli ) 37,760.00 03.039 Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte 3,010.00 TL Her cins ( Titreşimli darbeli ) motorlu kompaktör 03.040 (takriben400 kg statik ağırlıklı 9 HP) 03.041 Titreşimli silindir (4-5 ton- 5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 35-58 DHP) 03.042 Titreşimli silindir (4-5 ton- 5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 41-56 DHP) 03.042/1 Titreşimli silindir (5-6 ton- 6 ton dahil- statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 45-61 DHP) 03.042/2 Titreşimli silindir (6-7 ton- 7 ton dahil- statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 50-60DHP) 03.042/3 Titreşimli silindir (7-9 ton- 9 ton dahil- statik ağırlık ve 14-16 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 56-76DHP) 03.042/4 Titreşimli silindir (9-11 ton- 11 ton dahil- statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 66-86DHP) 03.042/5 Titreşimli silindir (11-13 ton- 13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 76-96DHP) 03.042/6 Titreşimli silindir (13-15 ton- 15 ton dahil- statik ağırlık ve26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir +paletli traktör takriben 90-110DHP) 2,440.00 TL 41,600.00 TL 48,100.00 TL 50,700.00 TL 80,600.00 TL 84,500.00 TL 109,200.00 TL 122,200.00 TL 128,700.00 TL 2 69

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO 03.043 03.044 03.044/1 03.045 03.045/1 03.045/2 03.045/3 TANITIMI Komple keçi ayağı silindir (40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 400 kg olan, beheri enaz 1,20m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk 10 ton dahil 2-3 tekerlekli )( 40 DHP) Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk 14 ton dahil 2-3 tekerlekli )( 60 DHP) Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonuk- 8 ton dahil- çekici ile) (40 DHP) Çekilir tip Lastik tekerlekli silindir (8-10 tonuk- 10 ton dahil- çekici hariç) (40 DHP) Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (60-80 HP, 21 ton statik ağırlığında Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (80-100 HP, 35 ton statik ağırlığında MAKİNE BEDELİ (A) TL 33,800.00 TL 33,800.00 TL 40,300.00 TL 33,800.00 TL 14,300.00 TL 45,500.00 TL 67,600.00 TL 03.045/4 Lastik tekerlekli traktör ( yaklaşık 45HP' lik pulluk, diskleri birlikte) 8,100.00 TL 03.045/5 Lastik tekerlekli traktör (takriben 80-100HP gücünde) 14,560.00 TL 03.046 Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli) 8,920.00 TL 03.046/1 Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) 5,790.00 TL 03.046/2 Çimento siloso (takriben 80-100 m³ hacminde hava tertibatlı) 7,310.00 TL 03.047 Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli (30HP) 40,300.00 TL 03.047/1 Mineral filler besleyici (dizel motorlu) 4,400.00 TL 03.048 Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli ) (30 HP) 84,500.00 TL 03.049 Treyler distribütör ( 500ABD galonluk) 8,920.00 TL 03.050 Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş ) 28,600.00 TL 03.051 03.052 Küçük asfalt kurutma makinası (takriben 60-80 HP gücünde 40 ton/saat kapasiteli) plent Büyük asfalt kurutma makinası (takriben 100-120 HP gücünde 100 ton/saat kapasiteli) plent 40,300.00 TL 113,100.00 TL 03.053 Asfalt tankı (40 tonluk ısıtma tertibatlı) 4,060.00 TL 03.053/1 40 m3 sabit su tankı 2,600.00 TL 03.054 Süpürge makinası (9 feetlik,motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu) 2,600.00 TL 03.054/1 Süpürge makinası vakumlu (Takriben 130 HP+81 HP) 110,500.00 TL 03.054/2 Termoplastik yol çizgi makinası ve ısıtıcı (Takriben 151 H), 190,320.00 TL 03.054/3 Soğuk yol çizgi makinası (Takriben 168 HP) 150,800.00 TL 03.054/4 Termoplastik boya ön ısıtıcısı (175 HP gücünde kamyon ve üzerinde ısıtma ile karıştırma ter-tibatlı) 141,440.00 TL 03.055 Mıcır yayıcı (12 featlik, motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) 3,140.00 TL 03.056 Rodmikser (Takriben 100 HP gücünde, 50 m3/saat kapasiteli) 41,600.00 TL 03.057 Pulvomikser (Takriben 50 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli çekilir tip) 8,810.00 TL 03.058 Çekilir tip mikser (Takriben 22 HP gücünde 5ton/saat kapasiteli) 8,920.00 TL 03.059 Sıcak tip küçük mikser (Takriben 60-80 HP gücünde,40 ton/saat kapasiteli) 26,720.00 TL 3 70

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.059/1 Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinası(1 ton/saat kapasiteli) 11,350.00 TL 03.059/2 Bordür yapma makinası (10-15 HP gücünde Power Curbermodel 200 emsali) 11,350.00 TL 03.060 Sıcak büyük mikser (Takriben 100 ton/saat kapasiteli) 98,800.00 TL 03.060/1 Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde) 28,600.00 TL 03.060/3 Mikser (15 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için) 840.00 TL 03.060/4 Mikser (75 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için) 1,770.00 TL 03.061 Küçük finişer (Takriben 30-50 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) (Asfalt) 35,100.00 TL 03.062 03.062/1 Büyük finişer (Takriben 80-100 HP gücünde, 200 ton/saat kapasiteli) (asfalt) Elektronik duyargalı asfalt finişeri (Yaklaşık 60-100 HP lik, 300 ton/saat kapasiteli, 5-10 m³ hazneli) 72,800.00 TL 98,800.00 TL 03.062/2 Beton finişeri takriben 70 HP-50 m3/h kapasiteli 205,400.00 TL 03.062/3 Kayar kalıplı Kanal Beton Kaplama Makinası 640,540.00 TL 03.063 Agrega serme makinası (Takriben 23 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli) 8,920.00 TL 03.063/1 Mekanik agrega serici (Dozer ile çekilir tip 3-4m genişliğinde serme kapasiteli 3,250.00 TL 03.064 Buhar jeneratörü (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tankı paralel ısıtabilen hortumları ile) 13,900.00 TL 03.065 Asfalt pompası (Takriben 25 HP gücünde, 50 ton/saat kapasiteli, 2-3 inçlik-3 inç dahil-hortumları ile birlikte) 2,900.00 TL 03.065/1 Asfalt pompası: (Yaklaşık 50 HP lik, 100 ton/saat kapasiteli, 2-6 hortumları ile birlikte) 3,770.00 TL 03.066 Figüre tanzim makinası (0.50 m2 figüre kesitli, çekilir tip) 1,160.00 TL 03.067 Agrega yıkama makinesi (Yaklaşık 30 HP lik, 25 m3/saat kapasiteli) 8,810.00 TL 03.068 03.068/1 03.069 03.070 03.070/1 03.070/2 Fore kazık makinası (Takriberı 40 HP gücünde, motoru, sehpa, vinç, halat tertibatlı, 25 mt iksa borusu ve foraj malzemesi, beton dökme kovası, sair avadanlıklar, elektrik vb. bağlantıları dahil) Fore kazık makinası 1 Yd3 lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör+takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa borusu vs. Skreyper: Takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 Yd3) hacminde skreyper vagonlu makinalar için Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli, 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega karıtarı + cebri betoniyer yükleme kovası +cebri betoniyer+ çimento kantarı+ su saat basınçlı hava donanımı+ bakım platformu + kumanda kabini + kumanda panosu + taşıyıcı konstrüksiyonu+ çimento silosu+ çimento helezonu dahil) Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi takri-ben 75 m2/h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 Kw toplam motor gücü, kalıp vs. Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü) 15,800.00 TL 282,560.00 TL 153,400.00 TL 85,800.00 TL 481,000.00 TL 705,900.00 TL 4 71

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO TANITIMI MAKİNE BEDELİ (A) TL 03.070/3 Beton boru taşıma makinesı (Fabrikada) 42,900.00 TL 03.070/4 Beton boru imalat makinesı 120,120.00 TL Rotatip temel sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte) 03.071/T1 Delme kapasiteli (40-100) m kadar 03.071/T2 Delme kapasiteli (200-250) m kadar 03.071/T3 Delme kapasiteli (300-350) m kadar 03.071/T4 Delme kapasiteli (500) m kadar 03.071/T5 Delme kapasiteli (700) m kadar 03.071/T6 Delme kapasiteli (960) m kadar Rotari tip su sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte) 03.071/S1 Delme kapasiteli (100-200) m 03.071/S2 Delme kapasiteli (400-500) m 03.071/S3 Delme kapasiteli (750) m 33,180.00 TL 46,910.00 TL 57,200.00 TL 64,070.00 TL 73,220.00 TL 89,240.00 TL 98,800.00 TL 234,000.00 TL 253,500.00 TL 03.072/1 Rotor sistemli BPE 80 m ve benzeri beton pompası 201,810.00 TL 03.072/2 Darbeli sondaj makinası (Delme kapasitesi 100-150 m ekipmanıyla birlikte) her çapta 61,430.00 TL 03.072/3 Kablo genine makinası (Öngerilmeli betonlarda) 3,500.00 TL 03.072/4 25-30 HP gücünde komple kaynak- makinası 6,150.00 TL 03.072/5 Kablo germe makinası (germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve aksesuarları -dahil komple). 95,550.00 TL 03.073 Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) 1,200.00 TL 03.074/1 Klapeli taş dubası (Motorsuz,125 tonluk,su kesimi 1.85 M) 46,800.00 TL 03.074/3 Klapeli taş dubası (Motorsuz,400 tonluk,su kesimi 2.5 M) 105,300.00 TL 03.074/4 Devrilir taş dubası (Motorsuz,300 tonluk,su kesimi 2.2 M) 105,300.00 TL 03.074/5 Klapeli kum dubası (Motorsuz, 300 m³ lük su kesimi 2 M) 105,300.00 TL Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2x255 HP lik,motorlu,500 m² 03.074/6 417,300.00 TL lik,su kesimi 3.40 M) 03.074/7 Motonsuz layter (180 tonluk,vinç kapasitesi 5 ton,su kesimi 1 M) 202,800.00 TL 03.075/1 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 116 HP lik, su kesimi 0.85 M) 79,300.00 TL 03.075/2 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1.75 M) 179,400.00 TL 03.075/3 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 310 HP lik, su kesimi 2 M) 188,500.00 TL 03.075/4 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1.8 M) 462,800.00 TL 03.075/5 Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 2 x 300 HPlik, su kesimi 2.60 M) 509,600.00 TL 03.076 Kömürlü yüzer vinç(maçuna) (60 tonluk,1080 tonx M lik,max açevela 24M. kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M) 462,800.00 TL 03.077 El ile çim biçme makinası 82.00 TL 03.077/1 Çim biçme makinası motorlu 640.00 TL 03.078 Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) 2,440.00 TL 03.079 Bahçe traktörü (35 HP gücünde) 4,870.00 TL 5 72

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ MAKİNE BEDELİ POZ NO TANITIMI (A) TL 03.080 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü 73.00 TL 03.081 10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü 290.00 TL 03.082 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör 760.00 TL 03.083 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör 1,280.00 TL 03.084 560 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör 2,440.00 TL 03.085 1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör 9,730.00 TL 03.086 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör 6,760.00 TL N0T:03.080-03.081-03.082-03.083-03.084-03.085 ve 03.086 POZ NO lu tanımlara,ara kapasiteli pülverizatörlerin rayiç bedelleri Enterpolasyonla bulunur. 03.087/1 Pressiometre aleti 43,680.00 TL 03.087/2 Pressiometre probu (Desteği) 940.00 TL 03.087/3 Pressiometre probu lastiği 270.00 TL 03.087/4 Pressiometre özel hortumu 970.00 TL 03.087/5 Pressiometre slotted tüpü (Yanık çakma barosu) 590.00 TL 03.087/6 Jeofizik rezistivite aleti 19,240.00 TL 03.087/7 Jeofizik log Aleti 52,000.00 TL 03.087/8 Jeofizik Sismik reaksiyon Aleti 53,560.00 TL 03.089 Vinç (Kamyona monte edilmiş) 22,830.00 TL 03.090 Müteharrik vinç (5+36 HP) 27,300.00 TL 03.091 Köprü Vinç(Bardör) (60 tonluk) 62,790.00 TL 03.092 Dizel elektrikli kesici-emici tarama gemisi (Yaklaşık 400 m³/saat kapasiteli, max. 16 M derinliğe tarayabilir, kazdığı maddeleri 800 m uzaklığa veya 6 m yüksekliğe basabilir.) 3,705,000.00 TL 03.093 Emici basıcı refülör (215 HP) (Devam eden işler için) 196,300.00 TL 03.094 03.094/1 Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (Yaklaşık 180 HP lik,3 Yd3 lük, net 4.5 ton ağırlığı 18m uzaklığa ulaştırabilir,vinç olarak max.15 ton kaldırabilir) Ters kepçeli (Beko) yüzer ekskavatör (Yaklaşık 225 HP lik, 3m³ kepçe kapasiteli, max. uzanma açıklığı 9m max. kazma derinliği 8.5 m) 344,500.00 TL 694,200.00 TL 03.096 Ponton (Kreyn dubası 100 tonluk) (Devam eden işler için) 35,100.00 TL 03.097 Dalgıç botu (Kompresör, dalgıç elbisesi, hortumlar ve aksesuarı dahil) 25,480.00 TL 03.098 4 PS gücünde motoru ile bir melanjör -3 PS gücünde motoru ile bir vibroluk makinası+ blok kalıpları. 1,630.00 TL 03.099 Oto trayler (Takriben 300 HP gücünde) 93,110.00 TL 03.101 Kanalet fabrikası (2 m3/saat prefabrik beton kapasiteli) 767,910.00 TL 03.102 Alüminyum doğrama imalat atelyesi. 111,800.00 TL 03.103 Plastik doğrama imalat atelyesi. 96,200.00 TL 03.104/1 Emprenye tesisi komple (vakum/basınçlı tesis) 50,700.00 TL 03.104/2 Emprenye tesisi komple (çift vakum tesisi) 54,600.00 TL 6 73

EK 2 DEĞERLENDİRMEYE VE AMORTİSMANA ESAS MAKİNE BEDELLERİ POZ NO 03.111 03.112 TANITIMI Kovalı kömürlü tarama gemisi (500 litre kova hacimli,yaklaşık350 m³/saat tarama kapasi-teli,7-20 m.derinlikte tarama yapabilir.) Fuel-Oil yakıtlı kum amiri gemi (Yaklaşık 600 m³/saat kapasiteli, emme derinliği max. 15m., 1.5-4 mm dana çaplı kum emebilir, ambar hacmi 600 m³) MAKİNE BEDELİ (A) TL 3,705,000.00 TL 2,315,300.00 TL 03.115 Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli) 10,400.00 TL 03.116 Basınca mukavim 4 çapında 6m boyunda komple hortum (Çimento stabilizasyon ve de siloya çimento basılmasında 62.00 TL 03.117 Derz kesme makinası (Elektrik motorlu meydanları inşaatı için) 6,950.00 TL 03.118 Kaynak makinası (Takniban 300 amper) 1,430.00 TL 03.119 Spreyder (400 m3/gün) (hava meydanları inşaatı için) 109,200.00 TL 03.120 Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (500 litre kova hacimli,yaklaşık 300 m³/saat tarama kapa-siteli,7--20 M. derinlikte tarama yapabilir.) 3,705,000.00 TL 03.121 Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (250 litre kova hacimli,yaklaşık 150 m³/saat tarama kapa-siteli, 6,5-16 M. denirlikte tarama yapabilir.) 2,315,300.00 TL 03.123 Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (750 litre kova hacimli, yaklaşık 500 m³/saat tarama kapa-siteli, 10-22 M. derinlikte tarama yapabilir.) 4,631,900.00 TL 03.134 Torna tezgahı (7.5 KW) 15,600.00 TL 03.135 Hazır sıva makinası (7.5 kw) 39,000.00 TL 03.136 03.137 03.138 Transmikser. (120) HP gücünde Kamyon ve bu kamyona monte edilmiş 56 HP gücünde tahrik motorlu, 4 m3 faydalı hacimli beton karıştırma kazanlı) Çekilir Tip Beton pompası. (75 Hp gücünde 50 m3/saat kapasiteli, beton ulaşım boruları ile birlikte) Vinç (130 HP gücünde,8-25mt. Bum uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç) 127,400.00 TL 111,930.00 TL 447,720.00 TL 03.139 Karıştırıcı (blender) 740.00 TL 03.140 Seyyar hava kompresörü (12 bar, 760cfm) 182,000.00 TL 03.141 Paletli delgi makinesi (112 KW(152 bhp 2500 rpm) (Ankraj zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için) 509,150.00 TL 7 74

Sıra NO MAKİNELERİN AMORTİSMAN MÜDDETLERİ İLE SAATLİK TOPLAM MAKİNE KATSAYILARINI GÖSTERİR CETVEL (k) MAKİNENİN İSMİ TOPLAM Makine Katsayısı(k) 1 EKSKAVATÖR 0.000137000 2 EKSKAVATÖR BEK-HO 0.000137000 3 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR 0.000125000 4 VİNÇ 0.000137000 5 PONTON VİNÇ 0.000125000 6 FORKLİFT (KALDIRICI GÜÇ SİSTEMİ) ( 2.0-3,5 TON) 0.000137000 7 5 TONLUK VİNÇ 0.000171000 8 DALGIÇ BOTU 0.000125000 9 TRAKTÖR+ SKREYPER 0.000171000 10 TRAKTÖR+ BULDPOZER 0.000171000 11 TRAKTÖR + RİPPER 0.000171000 12 MOTOR GRAYDER 0.000171000 13 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR+SKREYPER 0.000171000 14 TİTREŞİMLİ SİLİNDİR 0.000171000 15 DEMİR VE LASTİK TEKERLEKLİ VE SİLİNDİR 0.000171000 16 KEÇİ AYAĞI 0.000171000 17 LASTİK TEKERLEKLİ VE PALETLİ YÜKLEYİCİ 0.000200000 18 MOTOPMP 0.000346000 19 BETONİYER 0.000346000 20 MOTORLU KOMPAKTÖR 0.000274000 21 KOMPRESÖR (KOMPLE) 0.000274000 22 VİBRATÖR 0.000171000 23 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN 0.001334000 24 KAMYON ARAZÖZ 0.000171000 25 KAMYON SU TANKERİ - SU TANKI 0.000171000 26 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN 0.000125000 27 BUHARLI ŞAHMERDAN 0.000171000 28 KONKASÖR 0.000171000 29 ELEME MAKİNALARI 0.000125000 30 FORE KAZIK DELĞİ MAKİNASI 0.000137000 31 JENARETÖR 0.000151000 32 JENERATÖR (SONDAJ) AYDINLATMA 0.000171000 33 DUBA 0.000125000 34 ROMORKÖR 0.000125000 35 MAÇULA 0.000125000 36 DARBELİ TİP SU SONDAJ MAKİNASI 0.000086000 37 ROTARİ TİP SU SONDAJ MAKİNASI 0.000068000 38 ÇEKİLİR TİP BETON POMPASI 0.000171000 39 ÇAMUR POMPASI 0.003740000 40 OTO TREYLERİ 0.000171000 41 MUTFAK, BÜRO VE YATAKHANE TREYLERİ 0.000242000 42 KAYNAK MAKİNASI 15HP 0.000132000 43 DÜŞEY MİLLİ DERİN KUYU TULUMBASI 0.000287000 44 ZİRAAT TRAKTÖRÜ-ÇİM BİÇME MAKİNASI 0.000440000 45 SIRT PÜLVERİZATÖRÜ 0.000265000 46 MOTORLU PÜLVERİZATÖRÜ 0.000171000 47 KUM KUTUSU VE NOZUL 0.000265000 48 BİRİKET İMAL MAKİNASI 0.000400000 49 VAKUM BASINÇLI EMRENYE VE TESİSİ 0.000115000 50 ÇİFT VAKUMLU EMRENYE TESİSİ 0.000115000 51 ALÜMİNYUM İMALAT ATÖLYESİ 0.000279000 52 PLASTİK DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0.000279000 53 MOZAİK SİLME MAKİNASI 0.000200000 54 OTOMATİK BETON SANTRALİ 0.000171000 55 TORKRET TULUMBASI 0.000400000 75 EK 2

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İşçilik Rayiçleri Tablosu, 76

ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ 2012 YILI 2.DÖNEM İŞÇİLİK RAYİÇLERİ POZ NO İŞÇİLİK CİNSİ RAYİCİ RY-BO-01 Çırak 8.21 TL RY-BO-02 Düz İşçi 9.10 TL RY-BO-03 Usta Yardımcısı 9.33 TL RY-BO-04 Usta 9.88 TL RY-BO-05 Ustabaşı 10.65 TL RY-BO-06 Operatör 9.43 TL 1/1 77

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Özel Birim Fiyat Yapılması Talimatı, 78

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖZEL BİRİM FİYAT ANALİZİ YAPILMASI TALİMATI Teklif Birim Fiyat listesinde yer almayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan işlerin birim fiyatlarının tespiti, Form-1 formatında hazırlanan Özel Birim Fiyat Analizleri (ÖBFA) ile aşağıda belirtilen yöntemle yapılacaktır. 1. Genel Şartlar, 1.1. ÖBFA hazırlanırken; a) Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemlerinin analizleri ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerin kıyaslanması sonucu bulunacak tarif ve analizler. b). TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı ve ilgili T.C. Kurum ve kuruluşlarına ait ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait tarif analizler, c) a. ve b. maddesinde belirtilen analizlerin bulunmaması halinde, yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak tarif ve analizler, d)analizlerin fiyatlandırılmasında ise ihale dosyası ekinde yer alan işçilik, makine rayiç cetvelleri, 2010 yılı 2. Dönem Tahmini Birim Fiyat Tarifleri ve Cetvelleri esas alınacaktır. 1.2. ÖBFA nde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat pozları, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat pozları, TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Pozları ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat pozları kullanılacaktır. 1.3. ÖBFA Yüklenici tarafından hazırlanacak Kontrol Teşkilatının onayı ile yürürlüğe girecektir. 1.4. Kullanılacak poz veya pozlar Kontrol Teşkilatı tarafından belirlenecektir. 1.5. Kontrol Teşkilatı kullanılacak pozun veya pozların içerisindeki tanımları, uygun gördüğü şekilde birleştirmekte ve ayırmakta, ücret ve miktarları değiştirmekte tamamen serbesttir. Yüklenici, sözleşmeyi imzalamakla bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 1.6. ÖBFA Kontrol Teşkilatınca onaylanmadan imalata kesinlikle başlanılmayacaktır. 1.7. Yüklenici teklifini verirken ve iş programını yaparken aşağıda belirtilen tüm süreleri göz önüne alacak ve Kontrol Teşkilatının belirtilen sürelerde cevap vermemesi durumları dışında, kendi neden olacağı gecikmeler süre uzatımına esas teşkil etmeyecektir. 1.8. Yabancı döviz cinsinden fatura edilmiş Malzeme Bedelleri Yeni Türk Lirasına çevrilirken TC. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılacaktır. 1.9. Sözleme eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ve İşveren in onayı ile Sözleşmede yer alan birim fiyatlar kullanılabilir. 1.10. Yeni fiyatın yapıldığı dönem içerisinde devam etmekte olan inşaat işlerine ait sözlemelerin eki Teklif Birim Fiyat Listesinde yer alan imalat kalemleri ile yeni iş kaleminin benzerlik göstermesi durumunda, benzerliğin teknik olarak kanıtlanması ve 79 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 1

fiyatın uygun olduğunun kanıtlanması kaydı ile Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ile işbu sözleşmelerde yer alan birim fiyatlar kullanılabilir. 1.11. Yapımı öngörülen yeni iş kalemi için Müteahhide, genel gider ve Yüklenicilik karı karşılığı olarak, onaylanan analizler sonucu çıkan bedelin %10(yüzdeon) u ödenir. 2. İşçilik Birim Saatlerinin ve İşçilik Birim Ücretlerinin Tespiti, 2.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve diğer yukarıda belirtilmiş yer alan, İşveren in onayı ile Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun işçilik birim saatler olacaktır. 2.2. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili işçilik birim ücretleri, İhale Dosyası içerisinde yer alan İŞÇİLİK RAYİÇLERİ nden alınacaktır. Yüklenici Sözleşmeyi imzalamakla bu ücretleri peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 3. Malzeme Birim Miktarlarının ve Malzeme Birim Fiyatlarının Tespiti, 3.1. ÖBFA nde kullanılacak, işin yapılması ile ilgili malzeme miktarları (malzeme kayıpları dahil ), TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı birim fiyat analizlerinde ve yukarıda belirtilmiş diğer analizlerde yer alan Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun malzeme miktarları olacaktır. 3.2. Yüklenici, malzeme birim fiyatlarının tespiti için; a) KKTC de veya TC de mukim bulunan 3 adet tedarikçiden malzeme birim fiyatlarının da yazılı bulunduğu teklif niteliğinde proforma faturaları alır. Teklifler TC de mukim tedarikçiden alınmış ise ayrıca 3 (üç) uluslararası nakliye firmasından alınmış teklif niteliğinde proforma fatura ve KKTC Gümrük İdaresinden alınmış konu ile ilgili belgeler almalıdır, b) Kontrol Teşkilatıya sunmak üzere, önerdiği malzemeler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı Malzeme Birim Fiyat Tespit ( MBFT ) formlarını ve malzeme onay formlarını, her malzeme için ayrı ayrı olmak üzere Form-2 ve Form 3 e uygun hazırlar. c) Gerektiğinde Kontrol Teşkilatıya sunmak için, tedarikçi firmaların malzeme tanıtım kataloglarını ve malzemelere ait renk kartelalarını ve numunelerini hazırlar. KKTC de mukim bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedelinde yerel nakliye bedeli dahil edilmiş olmalıdır. TC de bulunan tedarikçilerden temin edilecek malzemelerin proforma fatura bedellerine ise uluslararası nakliye bedeli ve KKTC gümrük masrafları dahil edilmemelidir. 4. Makine Birim Saatlerinin ve Makine Birim Ücretlerinin Tespiti 4.1. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim saatleri, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Birim Fiyat Analizlerinde, TC. Bayındırlık İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde,TC. İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Analizlerinde ve TC. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Birim Fiyat Analizlerinde yer alan, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim saatleri olacaktır. 80 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 2

4.2. ÖBFA nde kullanılacak işin yapılması ile ilgili makine birim ücretleri ve katsayıları, İhale Dosyasında yer alan RAYİÇLER den, Kontrol Teşkilatının belirlediği poz veya pozlara uygun makine birim ücretleri ve katsayıları olacaktır. 5. Özel Birim Fiyat Analizi (ÖBFA) Hazırlanması ve Onayı, Özel Birim Fiyat Analizi formu (Form1) ve Malzeme Onay Formu (Form3) aşağıda belirtilmiş izlek çerçevesinde onaylanacaktır. 1. Yüklenici, yapılacak imalatın yeni birim fiyatına esas teşkil edecek ve iş bu talimatın 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen verileri bir dosya halinde ve yazı ekinde incelenmek üzere Kontrol Teşkilatına teslim eder. 2. Kontrol Teşkilatı, gerekli inceleme değerlendirmelere başlar. Malzeme birim fiyatının tespiti için, gerek gördüğü takdirde alternatif tedarikçilerden ek teklifler alır. 3. Kontrol Teşkilatının inceleme ve değerlendirme süresi 16(onaltı) gün olup, sürenin sonunda uygun gördüğü değişiklikleri, gerekçelerini belirterek ve belgelerini ekleyerek re sen yaparak onaylar. Re sen yapılan değişikliklerde Yüklenicinin parafı alınır. 4. Yüklenicinin değişikliği kabul etmemesi veya kendisinin herhangi bir değişiklik talebinin olması halinde Kontrol Teşkilatı, ÖBFA yı tekrar incelenmek ve değerlendirilmek üzere iade eder. Bu durumda onay izleği yarı sürelerde tekrar izlenir. 7. Özel Birim Fiyatın İşverence onayını takiben, bu iş kaleminin yapımı ile ilgili malzeme miktarları Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Listeleri ne eklenir. 81 Özel Birim Fiyat Analiz Yapılması Talimatı 3

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖZEL BİRİM FİYAT ANALİZİ FORM1 İşin Adı :... Poz no :... Ölçü Birimi :... Analizin Adı :... İşin Tarifi :...... Analizin Oluşumunda Kullanılan Pozların Numaraları :... Not : Analizlerdeki tüm fiyat ve ücretler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Malzeme Analizi Malzeme Onay Formu Numarası Malzemenin Cinsi br. Birim Kullanım Miktarı Birim Fiyatı Birim Malzeme Tutarı Toplam Birim Malzeme Tutarı (a) İşçilik Analizi İşçilik Rayiçi Poz Numarası ( Ek 4) İşçilik Türü br. Birim Çalışılan Süre Miktarı Birim Ücret Birim İşçilik Tutarı Toplam Birim İşçilik Tutarı (b) Makine Analizi Poz no Makinenin Türü ve Saatlik Makine katsayısı ( k) (Ek 2 ) br. Birim Çalışılan süre Miktarı Amortismana Esas Makine Rayici (A) (Ek 3) Makine saat Ücreti ( A * k) Birim Makine Tutarı Toplam Birim Makine Tutarı (c) Toplam Birim Maliyet (a+b+c) :... TL. Genel Giderler + Kar (%10) :... TL. Özel Birim Fiyat :... TL. Yukarıda tarifi ve analizi yapılmış işin, imalatın yapılabilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç giderleri, gümrük giderleri, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil KDV hariç birim fiyatı ( yazı ile )......TürkLirasıdır. (.../.../2012) Yüklenici Firma (imza-kaşe-tarih) (.../.../2012) (.../.../2012) UYGUNDUR (imza-kaşe-tarih) OLUR 82

FORM2 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MALZEME BİRİM FİYAT TEKLİF FORMU İşin Adı :... Birim Fiyat Teklif No :... Malzemenin Cinsi :... Birimi : :... Tedarikçi Firma Adı :... Tedarikçi Firma Telefonu :... Tedarikçi Firmanın Adresi :... 1. Malzemenin Teknik Özellikleri Yangın Sınıfı Yüzey Dayanımı Uygun Olduğu TSE Uygun Olduğu Uluslararası Standartlar Açıklamalar Birim Ağırlığı Birim Hacmi Birim Ebatları Diğer Teknik Özellikler Açıklamalar 2. Malzemenin Maliyet Analizi Malzeme Analizi(*) Toplam Malzeme İhtiyacı Toplam Malzeme Ağırlığı Toplam Malzeme Hacmi Toplam Malzeme Bedeli (Ex-work) Malzemenin Birim Fiyatı (Ex-work) Nakliye Analizi (**) Aracın Taşıma Kapasitesi Aracın Toplam Nakliye Tutarı Birim Nakliye Ücreti Gümrük Analizi (**) Birim Gümrük Vergisi Birim Fiyat İstikrar Fonu Birim Rıhtım Giderleri Birim Komisyon Giderleri Toplam Birim Gümrük Gideri Malzeme Teklif Birim Fiyatı Yukarıda teknik özellikleri ve maliyet analizi yapılmış malzemeye ait tüm giderler dahil olamak üzere Teklif Birim Fiyatımız (yazı ile)...türklirasıdır. Not : Analizlerdeki tüm fiyat ve ücretler Türk Lirası cinsinden olacaktır. * KKTC ' den temin edilecek malzemeler için yanlızca bu kısım kıllanılacaktır. ** Bu kısım KKTC ' den tedarik edilecek malzemeler için kullanılmayacaktır. (.../.../2012) Yüklenici (İmza-Kaşe) 83

FORM2 84

FORM3 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MALZEME ONAY FORMU İşin Adı :... Onay Formu Numarası :... Birim Fiyat Teklif No :... Malzemenin Cinsi :... Birimi : :... Malzemenin Markası :... Üretici Firmanın Kodu :... Rengi :... Diğer Özellikler :... Tedarikçi Firma Adı :... Tedarikçi Firma Telefonu :... Tedarikçi Firmanın Adresi :... Tasdik edilen Malzeme Birim Fiyatı (rakam ile ) :...(KDV hariç) Tasdik edilen Malzeme Birim Fiyatı (yazı ile ) :...( KDV hariç) Yukarıda belirtilen şartlar cari olmak kaydı ile Malzeme Birim Fiyatı tüm giderler dahil, KDV. hariç olmak üzere tasdik olunur. (.../.../2012) (.../.../2012) Yüklenici (imza-kaşe) (imza-kaşe) (.../.../2012) OLUR 85

FORM3 86

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İdari Şarname 87

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL İDARİ ŞARTNAME 88

ÖZEL İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Özel İdari Şartname, sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Özel İdari Şartname, sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar. Başlıklar ve yorum Madde 3 - Bu Özel İdari Şartnamedeki başlıklar ve madde kenar başlıkları, İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. Tanımlar Madde 4 - Özel idari Şartnamede kullanılan ve aşağıda belirtilen başlıca kelime ve tanımlar aşağıdaki şekilde yorumlanır Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, Teklif birim fiyat sözleşme: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden yapılan sözleşmeyi, Gün: Takvim gününü, İhzarat: Birim fiyat sözleşmeler ile karma sözleşmelerin birim fiyat teklif alınan iş kısımlarında, yapım işinin bünyesine girecek veya herhangi bir imalat için gerekli olacak malzemenin, idarenin onayı ile şantiyede ve/veya iş mahallinde stoklanması/depolanması işlemini, İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini, İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını ayrıntılı olarak gösterdiği programını, İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri, Şartname: Yapım işine ait genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri, Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı, Üçüncü kişi: İdare, yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri, 2 89

Kontrol Teşkilatı: İdare tarafından, Yüklenicinin yaptığı işin şartnamelere, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını takip eden ve işin kontrollüğünü yapan kişi ve komisyonları veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, Yıl : Takvim yılını, Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi, ifade eder. Bilgi alış verişi,bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler Madde 5 - İdare, yüklenici ve Kontrol Teşkilatı arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılır. Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Taraflar arasındaki tüm resmi yazılar, tarafların Sözleşmede belirtilen kanuni adreslerine iadeli taahhütlü olarak postayla gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Faks ile yapılan bildirimler resmi evrak niteliği taşımayacak ancak bilgi için kullanılabilecektir. İşyerinin yükleniciye teslimi İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri Madde 6 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen Kontrol teşkilatı tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur. Yüklenici, kendisine teslim edilen işyerindeki someler ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve varsa toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır. İdare, işin yapılacağı yerleri, sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iş için gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini, yükleniciye teslim eder. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. İş için gerekli olması nedeniyle, el konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ait harita, plan, cetveller ve diğer bütün işlemler, sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde, idarece yapılır ve kamulaştırılacak veya geçici olarak el konacak yerler, işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir. 3 90

İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler, Madde 7 - Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterir. Yüklenici, idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez. Malzeme ocakları Madde 8 - Yüklenicinin.Kamuya ait ve Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir. Ocaklarda, yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir. İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması Madde 9 Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından 43 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sebeple yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı inşaat sigortası (bütün riskler), geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur. Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalı, alt yüklenicilerin vereceği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu belirtilmelidir. Kıymetlerin sigortalanmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak muafiyet ve koasürans uygulamalarına yer verilebilir: (a) Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2 dir. 4 91

(b) Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20 dir. Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz. (c) Muafiyet ve koasürans kısmına isabet eden hasarların karşılanması yüklenicinin sorumluluğundadır. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır. Sigortalara ilişkin poliçelerin, idarenin yazılı izni dışında; genişletilmiş bakım devresi teminatı hariç, poliçenin geçici kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı, genişletilmiş bakım devresi teminatının ise kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. Sigorta primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hak edişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının Teminat dışında kalan haller maddesinde belirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir. Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanır. İş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve Kontrol Teşkilatıi tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. İş ve işyerlerinin korunması konusunda gerek Kontrol Teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir. Yüklenici, (iş yerinin içinde ve dışında) çevrenin korunması ve kendi faaliyetlerinden 5 92

doğabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle kişilerin ve malların / mülklerin uğrayacakları zarar ve rahatsızlıkları azaltmak için tüm makul önlemleri alacaktır. Aynı zamanda Yüklenici, sözleşme süresi içerisinde iş yerinden havaya, toprak yüzeyine ve sulara karışacak maddelerin ilgili yasalarda belirtilen değerleri aşmamasını sağlayacaktır İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Madde 10 - Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından İdarenin talimatları doğrultusunda çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel varsa yüklenicinin hakedişinden, yoksa teminatından kesilir. Projelerin yükleniciye teslimi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Projeler Madde 11 - Teklif Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, malzeme seçim listeleri,şartnameler ve diğer belgelerle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, Yüklenicinin çoğaltması sureti ile ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler(as-built), yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orjinalleri idareye teslim edilir. Projelerin uygulanması ve Malzeme Seçimi Madde 12 - Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen uygulama projelerine ve malzeme seçim listesine uygun olarak yapılır. Teklif Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. Malzeme Seçimi Sağlanacak tüm tesisler ve malzemeler sözleşmede belirtildiği gibi imal edilecek, yapılacak tüm işler de aynı şekilde sözleşmede kayıtlı olduğu gibi gerçekleştirilecektir. İmalat ve yerine getirme konularında sözleşmede hüküm yoksa iş kabul edile gelmiş bulunulan uygulamalara göre uygun işçilik ve dikkatle, uygun teçhizatla ve zararsız/ tehlikesiz malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Yüklenici, kaba inşaat malzemeleri dışında kalan imalat kalemleri içerisinde kullandığı malzemelerden, İdarenin talebi doğrultusunda toplam kullanılan malzeme miktarlarının %3 ünü aşmayacak miktarda İşveren e Yedek Malzeme olarak teslim edecektir. Bu malzeme bedelleri Teklif Birim Fiyat a dahil olup, Yükleniciye bu malzemeler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Yedek malzemelerin teslimi geçici kabulün ön şartıdır. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin seçimi şu şekilde yapılacaktır. 6 93

1. Teklif Birim Fiyatlara esas teşkil edecek malzemelerin markası ( veya markaları), cinsi (veya cinsleri), niteliği ( veya nitelikleri ) ve rengi (veya renkleri) Teklif Birim Fiyat Tarifleri ekinde yer alan Malzeme Seçim Listesi esas alınacaktır. 2.Nihai genel malzeme seçimleri, en geç Sözleşmenin imzasını takip eden 30 işgünü içerisinde İdare nin, Proje Müellifinin ve Yüklenicinin katılacağı bir toplantıda yapılacaktır. 3.Toplantı tarihine kadar Yüklenici, İdare nin gerekli gördüğü, Malzeme Seçim Listesinde (İhale Dosyasında yer alan), Teklif Birim Fiyat Tariflerinde ve Mahal Listesinde belirtilen marka renklere, Özel Teknik Şartnamede belirtilmiş kaliteye uygun olarak toplantıya getirilmesi mümkün malzemelerin numune, kataloglarını ve kalite belgelerini temin ederek getirecektir. 4. Tarafların katılımı ile yapılan nihai genel malzeme seçiminin yapılmasının ardından Nihai Genel Malzeme Seçim Listesi hazırlanarak taraflarca imza altına alınacaktır. 5. İdare nin Malzeme Seçim Listesinde yer alan markalar arasında herhangi öncelikli bir tercihi bulunmamaktadır. Yüklenici Firma bu markalar arasından istediğini önerebilir. 6. Ayrıca, Malzeme Seçim Listesinde yer verilmemiş ancak 1 numaralı sütunda belirtilmiş marka ile aynı özelliklere sahip Muadil markalar Yüklenici Firma tarafından önerilebilir. Bu durumda İdare önerilen markayı teknik özellikler açısından 1 numaralı sütunda yazılı marka ile karşılaştırır ve benzer ise kullanımına izin verir. İdare önerilen markayı uygun bulmaz ise, Yüklenici Firmanın itiraz hakkı bulunmamaktadır ve Malzeme Seçim Listesinde yazılı markaları kullanmak yükümlülüğündedir. 7. Malzeme Seçim Listesinde (İhale Dosyasında yer alan) herhangi bir marka belirtilmeden ihale sonrası yapılacak nihai genel seçimde İdarenin onayına bırakılmış malzemeler için Malzeme Seçim Listesindeki, Teklif Birim Fiyat Listesindeki ve Özel Teknik Şartnamedeki şartlarında geçerli (cari) olması kaydı ile Yüklenici Firmanın teklif edeceği en az 2 ayrı malzeme içerisinden İdarenin onaylayacağı malzeme kullanılacaktır. 8. Yüklenici Firma hazırlanan Nihai Genel Malzeme Seçim Listesini imzalamaktan imtina etmesi halinde, İdare bu durumu Yüklenicinin taahhüdünden kısmen vazgeçmesi olarak değerlendirerek Sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde Sözleşmeyi fesih eder. Yüklenici Firma bu durumu Sözleşmeyi imzalamakla peşinen kabul etmiş sayılır ve herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamaz. 9. Nihai Malzeme Seçim Listesinde yer verilmemiş malzemelerin seçimi için, Yüklenici Firma Kontrol Teşkilatının uygun görüşünü alarak, her bir malzeme için ayrı ayrı olmak üzere Malzeme Onay Formu ( Form 3 ) kullanılarak (ancak form üzerindeki malzeme birim fiyatı yerine TEKLİF BİRİM FİYAT NUMARASI " TBF yazılacaktır ) İdarenin onayına sunacaktır. 10. Proje, Teklif Birim Fiyat Tarifleri, Özel Teknik Şartname, mahal listesi ve Malzeme Seçim Listesi arasında uyuşmazlık olması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sıralaması esas alınacaktır. 1. öncelik - Malzeme Seçim Listeleri, 2. öncelik - Teklif Birim Fiyat Tarifleri 3. öncelik Projeler, 4. öncelik Mahal Listesi, 5. öncelik- Teknik Şartnameler, Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun 7 94

bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. İdarenin veya Kontrol Teşkilatının yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yapamaz, yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz. İşlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebliğin sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya bildirim konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 14 üncü madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. Aksi halde aynı maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır. Projelerin tesliminde gecikme olması Madde 13 - İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse, Yüklenicinin bu durumu zamanında bildirmesi kaydı ile sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. İşlerin denetimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kontrolluk Hizmetleri Madde 14 - (1) Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Herhangi bir işin, Kontrol Teşkilatının denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Yüklenici ile Kontrol Teşkilatı arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 51 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır. 8 95

Kontrol Teşkilatının yetkileri Madde 15 - Yüklenici bütün işleri Kontrol Teşkilatının, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi Kontrol Teşkilatının gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. Malzemenin,malzeme seçim listesine ve teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için Kontrol Teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. Kontrol Teşkilatının kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. (5) Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde sözkonusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde Kontrol Teşkilatıbu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda Kontrol Teşkilatı yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Kontrol Teşkilatı için gerekli binaların yapılması Madde 16 - Yüklenici, Kontrol Teşkilatının işle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır. Kontrol Teşkilatı için yapılacak binalar, idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır. Bina ve barakalar, işin bitiminde idarenin malı olur. BEŞİNCİ BÖLÜM İşin Yürütülmesi İş programı Madde 17 - Yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez. 9 96

İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirtilen süre içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz. Kapsamlı işlerde idare, iş programının, çubuk diyagram yerine, paket yazılım iş programı veya işin özelliğine göre hazırlanmış bilgisayar destekli iş programı kullanılarak düzenlenmesini isteyebilir. Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. Yüklenicinin iş başında bulunması Madde 18 - Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noter veya tasdik memurunca düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, Kontrol Teşkilatından izin almak zorundadır. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar Madde 19 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır. İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir. Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı elemanları her zaman diğerlerine tercih edecektir. Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde Kontrol Teşkilatına vermek zorundadır. Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları 10 97

Madde 20 - İhaleye katılamayacak olanlar, ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. İdare, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz. İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir. Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez. İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Madde 21 - Sözleşmeye ait keşif ve projelerde, inşaatın devamı sırasında, tadilat yapmaya, imalat ve tesisatı kısmen veya tamamen taahhütten çıkarmaya veya yeni imalat ve tesisat yaptırmaya İdare yetkilidir. Ancak bu artma, Sözleşme Bedelinin % 20 sini aşamaz. Yüklenici Sözleşme Bedelinin % 20 si dahilinde meydana gelen artışları Sözleşme, Özel İdari Şartname, Özel Teknik Şartname ve diğer resmi şartname hükümleri çerçevesinde yapmakla mükelleftir. (Artış oranı nispetinde ilave süre verilir.) İşin bedelinin azalması her miktar da olabilir ve Yüklenici bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. İdare, imalatı yapılmamış her türlü projeyi değiştirme hakkına sahiptir. Bundan dolayı Müteahhit hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Olası ilave işler, iş eksilişi miktarlarının tespiti amacı ile Yüklenici, Mukayeseli Keşif Raporunu Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği format da ve 4 takım halinde halinde hazırlayarak Kontrol Teşkilatının incelemesine sunar. Sunulan Mukayeseli Keşif Raporunun hazırlanma yöntemi ve içeriği bakımından mesleki teknik kural ve teamüllere uygun olmalıdır. Bu esas da hazırlanmamış Mukayeseli Keşif Raporu, İdarenin tarafından gerekçeleri belirtilerek raporun tarafına sunulmasını takip eden en geç 7 gün içerisinde iade edilebilir. 7 gün içerisinde iade edilmeyen Mukayeseli Keşif Raporu kabul edilmiş sayılır. 11 98

Kontrol Teşkilatı, yukarıda belirtilen esaslarda tarafına sunulmuş ve kabul edilmiş Mukayeseli Keşif Raporunu 30(otuz) gün içerisinde inceler. Mukayeseli keşif raporu incelendiği sürece Yüklenici veya vekili hesapların incelendiği yerde bulunmakla mükelleftir. Kontrol Teşkilatı, gerekli metraj düzeltmelerini, hesapların düzenlenmesi sırasında Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde re sen yapar, aşağıda belirtilen keşif artışı veya azalışı gerekçelerini düzenleyerek Mukayeseli Keşif Gerekçe Raporu nu hazırlar ve İdare nin onayına sunar. 1. İdare nin talebi ile Sözleşme kapsamına alınan ve çıkarılan işler: Bu işler için İdare nin talep yazısı rapora eklenmelidir. 2.Proje müellifinin talebi ile işin ilk keşfinde bulunmayıp Sözleşme kapsamına alınması planlanan işler: Bu işler için proje müellifinin gerekçeli talep yazısı ve varsa öneri projesi ve detayları rapora eklenmelidir 3. Proje müellifinin veya Kontrol Teşkilatının proje değişikliği talebi ile İhale kapsamından çıkarılması veya kapsamına alınması planlanan işler: Bu işler için proje müellifinin veya Kontrol Teşkilatının gerekçeli değişiklik talebi yazısı, talebin Kontrol Teşkilatına ait olması halinde proje müellifi görüş yazısı ve öneri revize proje ve detayları rapora eklenmelidir, 4. Teknik gerekçeler ile Yüklenici veya Kontrol Teşkilatı tarafından yapımı veya değişikliği uygun görülen ve bu nedenle Sözleşme kapsamından çıkarılması veya alınması planlanan işler: Bu işler için Yüklenicinin veya Kontrol Teşkilatının gerekçeli yapım önerisi ve değişiklik talebi raporu ve bu raporda belirtilen konulardaki proje müellifine ait görüş yazısı rapora eklenmelidir, 5. İmalat miktarı yapılan kesin metrajlar sonucu değişen işler: Bu işler için Kontrol Teşkilatına ve proje müellifine ait görüş yazısı rapora eklenmelidir. İdare 15(onbeş) gün içerisinde Mukayeseli Keşif Raporunu onaylar veya gerek gördüğü değişiklikleri yapmak üzere Kontrol Teşkilatına iade eder. Mukayeseli keşif raporunun İdarece onaylanması sonrası ortaya çıkabilecek değişiklikler aşağıda belirtilen usullere uygun olarak İdarenin onayı ile İşin kapsamına alınabilir veya çıkarılabir. 1. İdare nin yazılı talebi ile Sözleşme kapsamına alınan ve çıkarılan işler için Yüklenici talebe uygun ön keşfi hazırlar, Kontrol Teşkilatı keşfi inceleyerek İdarenin onayına sunar. 2. Proje müellifinin talebi ile işin ilk keşfinde bulunmayıp Sözleşme kapsamına alınması talep edilen işler için; proje müellifi gerekçeli talep yazısını, projelerini ve detaylarını ve işin Sözleşme Birim Fiyatları ile ön keşfini hazırlar ve Kontrol Teşkilatına sunar. Kontrol Teşkilatı talebi inceleyerek görüşleri beraberinde İdarenin onayına sunar, 3. Teknik gerekçeler ile Yüklenici veya Kontrol Teşkilatının yapımını veya değiştirilmesini gerektiğini düşündüğü ve bu nedenle Sözleşme kapsamından çıkarılması veya alınması talep ettiği işler için; Yüklenici talebe uygun ön keşfi hazırlar, Kontrol Teşkilatı keşfi inceleyerek proje müellifinin görüşleri beraberinde İdarenin onayına sunar. İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti 12 99

Madde 22 - Proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde ve işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. Yeni fiyatın tespitinde iş kaleminin niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan yöntemlerden biri kullanılır: a)idarenin daha önce gerçekleştirdiği veya devam eden ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar. b)yevmiye Usulü: Bu usul genel itibari ile analiz yapılmasında fayda görülmeyen ve sürekliliği olmayan imalatların birim fiyatların tespitinde kullanılacaktır. - İşçilik bedelleri sözleşme eki işçilik birim fiyat rayiçleri üzerinden tutulacak puantaja göre, - Malzeme bedelleri ise piyasadan günün koşullarına göre Yüklenici Firma Firma tarafından alınacak 3 teklif içerisinden Kontrol Teşkilatının uygun göreceği malzemenin gerçek faturasının İdareye ibra edilmesi sureti ile ödenecektir. Uygulamada yapılacak her hakediş için işin başından itibaren gerçekleşmiş işçilik ve malzeme listeleri (miktarların karşılarına birim fiyatları yazılmak sureti ile) hazırlanacaktır. Hazırlanan listeler sonucu tespit olunan işçilik ve malzeme tutarlarına genel gider ve Müteahhitlik karı karşılığı olarak %10(yüzdeon) eklenmek sureti ile bu işler ile ilgili ödeme tespit olunacaktır. c) İdaredenin özel birim fiyat analizi yapılması talimatına göre hazırlanacak analizler. Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve idarece onaylanarak geçerli olur.. İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Sözleşme ve eklerine uymayan işler Madde 23 - Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, Kontrol teşkilatının talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir. Hatalı, kusurlu ve eksik işler Madde 24 Kontrol Teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi 13 100

eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler Kontrol Teşkilatınca tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları Madde 25 - Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare, kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere Yüklenicinin namı hesabına yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir tutarda teminat alıkonur. Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar Madde 26 - Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir. Yükleniciye ait giderler 14 101

Madde 27 - İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise; a) Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. nin taşınmaları, bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler, b) İşin yerine getirilmesi için, yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri mevcut erişim yollarının bakımımı ve kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri, c) Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile Kontrol Teşkilatı tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, ç) Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri, d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak bütün teknik deneylerin giderleri, e) Şantiye hizmetleri için gerekli iş sahasına bağlanmış bulunan elektrik, su, gaz ve benzeri kaynakları işin süresince kullanma yetkisine sahiptir. Bunların karşılığında Yüklenici, elektrik için ilgili yasalar çerçevesinde sayaç bağlamak sureti ile ilgili kuruma, diğer kaynaklar için İdareye, İdarenin ödemesine esas birim fiyatlardan ödeme yapacaktır. Kullanılan miktarlar Kontrol Teşkilatı tarafından saptanacak ve İdareye bildirilecektir. Yüklenici, bu kaynakları kullanımı ile ilgili olarak taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve gerekli ölçümleri yapacak araç/gereçleri ve bunlarla ilgili işletme giderleri, f) Kontrol Teşkilatının işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri,yükleniciye aittir. Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler Madde 28 - İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici tarafından tutularak, Kontrol Teşkilatı tararafından onaylanır. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri tutmak ve Kontrol Teşkilatına onay için sunmak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya Kontrol Teşkilatına verilir. Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanmamış belgeler geçersizdir ve yok sayılır. Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kalem veya Konrol Teşkilatının uygun göreceği formatta bilgisayar çıktıları kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir. İşin süresi ve sürenin uzatılması Madde 29 - İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. 15 102

Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir. İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Süre uzatımı nedenleri, 1-Mücbir sebepler, a) T.C. ve/veya K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile ) c) Genel salgın hastalıklar,(yerel resmi makamların kabul edeceği) 2-İş yerinde önceden görülüp saptanmayacak yeraltı koşulları ve ileri derecede ki olumsuz nitelikteki fiziksel durum veya koşullar ( bu durumun yetkili yerel merciler tarafından da kabul edilmesi şartı ile ) 3-İdarenin neden olduğu bir engelleme veya gecikme, 4- Ülkede konu ile ilgili yasal yetkili kamu makamlarının neden olduğu gecikme ( bu durumun yetkili kamu makamları tarafından da kabul edilmesi şartı ile ) 5- İmalatın yapımını ve iş programını etkileyecek nitelikteki İdare nin onayladığı proje değişiklikleri, 6- İdarece onaylanmış keşif artışları,(bu durumda keşif artışı oranında ek süre verilecektir) ALTINCI BÖLÜM Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri Madde 30 - İdarenin sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde, yüklenici bu 16 103

malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır. Sözleşme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme yapılmadığı durumlarda, sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması kaydıyla, yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir. İşin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde, yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler, yükleniciyle Kontrol Teşkilatı tarafından mühürlenerek saklanır. Yüklenici ocaklardan getireceği malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. Kabul edilmiş örneğe uygun olmayan ihzarat, işlerde kullanılamaz. Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en elverişli cinsten olması gereklidir. Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa sözleşmesinde belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri yükleniciye aittir. Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde yapılmayacaktır. Ocakların kullanılması sonucunda yüklenici, buralarını ocağın tekrar işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici bu işleri yapmadığı takdirde 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Yüklenici, işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklardan elde ettiği malzemeyi, sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde de satamaz. Mevcut yapıların yıkılması Madde 31 - İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve Kontrol Teşkilatının göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. Bu yıkmalar için varsa teklif kapsamında verilen bedeller ödenir. Teklif kapsamında bu yıkmalar için bedel konmamışsa, bu işlerin bedeli 22 nci madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya Madde 32 - Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme idareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı, idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, yüklenici derhal iş başındaki Kontrol Teşkilatına bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır. Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme Madde 33 - İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını Kontrol Teşkilatı uygun görürse, yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından 17 104

kaynaklanan giderler 22 inci madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir. YEDİNCİ BÖLÜM Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel Çalışanların hakları ve çalışma şartları Madde 34 - Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi işlem yapmak zorundadır. Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin kullanılması usulü, yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine kullanılması yasaktır. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, bu işkolunda veya meslekte aynı veya benzer iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenicinin sekizinci fıkrada belirtilen çalışma şartlarına uymaması veya bu şartları uygulamaması halinde 47 inci madde hükümleri uygulanır. Çalışanların sağlık işleri Madde 35 - Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya Kontrol Teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır. Çalışanların kazaya uğramaları Madde 36 - Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan Yasalara uyacaktır. Çalışanların yiyeceği ve içeceği Madde 37 - Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. Ayrıca yüklenici, işyeri çevresinde satıcıların da bulunmasını engellemeyecektir. 18 105

Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları, işyerine yakın kasabadaki perakende satış fiyatlarından hiçbir suretle fazla olmayacaktır. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları Madde 38 - Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya kontrol Teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Hakediş Raporları Geçici hakediş raporları Madde 39- Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: Yüklenici Firma tarafından yapılan işlerin bedelleri, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta 4 takım olarak Yüklenici Firma tarafından ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden hazırlanan ara hak ediş raporlarına ikmal edilen işe ait çekilen fotoğraflardan oluşan aylık ilerleme raporları eklenerek yazı ekinde incelenmek üzere İDARE ye teslim eder. İdare nin alacakları düşülmek suretiyle ödenir. Ataşmanı tutulmamış ve metrajı yapılmamış imalata hakedişte yer verilmez. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İşin ifası için Kontrol Teşkilatı nın gerekli görerek yapılmasını istediği veya yapılmasında zorunluluk bulunan ancak teklif birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan işlerin Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen yöntem ile hesap edilen bedelin eklenmesi sureti ile hazırlanacaktır. Yüklenici Firma bundan dolayı bir hak iddiasında bulunamaz. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı bir yazı ekinde kendisine ulaşan ara hakedişi 10(on) gün süre içerisinde inceler. Uygun görmesi halinde İDARE nin onayına sunar. Uygun değil ise, gerekçelendirerek Yüklenici Firmaya iade eder veya gerekli değişiklikleri re sen yaparak İDARE nin onayına sunar. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş ara hakedişi 5 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödenir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek ara hak ediş iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Yüklenici Firma, her türlü hakediş ve alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin tasdik memuru tarafından tasdikli ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Yüklenici Firma, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için Kontrol Teşkilatına vermeye mecburdur. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 95 i ara hakedişe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp Kontrol Teşkilatına verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez. 19 106

idare gerek gördüğü takdirde, en son yapılacak ara hak ediş ödemesinden, Sözleşme Bedelinin %3 ünü aşmayacak tutarda bir bedeli kesin hesapta ödenmek üzere bloke edebilir. Yüklenici Firmanın buna itiraz hakkı yoktur. Ara hakedişler 30 gün ara ile düzenlenecektir. Ancak Yüklenici Firmanın talebi halinde ve İDARE onayı ile bu süre kısaltılabilir. Son ara hakedişin düzenlenmesinde 30 günün dolması zorunluluğu yoktur. Yüklenici tarafından hazırlanacak aylık ilerleme raporları 4 kopya halinde hakedişle beraber İdare ye sunulacaktır. İlk rapor, yer tesliminin yapıldığı aydan sonra gelen takvim ayının sonuna kadarki süreyi kapsayacak, bunu izleyen raporlar aylık olarak verilecek ve bu sunuşlar, raporun ilgili olduğu ayın sonuncu gününden sonraki yedi gün içinde gerçekleştirilmiş olacaktır. Rapor verme işlemleri, Yüklenici, geçici kabul tutanağındaki işler için belirtilen tamamlama tarihinde henüz bitmemiş olduğu bilinen tüm işleri tamamlayıncaya kadar sürdürecektir. İdarenin talep edeceği formatta hazırlanmış bitirilen işlerin fotoğraflarını da kapsayan özet aylık değerlendirme raporu sunulacaktır. Kesin hakediş raporu ve İbra Madde 40 - Kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: Geçici Kabul İtibar Tarihini takip eden 60 (Altmış ) gün içerisinde Yüklenici Firma, Kontrol Teşkilatı nın uygun göreceği formatta ataşman, metraj, proje ve hesaplara istinaden kesin hesap hakediş raporunu hazırlayarak yazı ekinde incelenmek üzere 4 nüsha olarak İDARE ye teslim eder. İDARE nin talimatı ile Kontrol Teşkilatı teslim tarihinden itibaren 45(kırkbeş) gün içerisinde gerekli incelemeleri ve düzeltmeleri yaparak gerekçeli raporu beraberinde İDARE ye tasdik için tevdi ederler. İDARE Kontrol Teşkilatı tarafından uygun görülmüş kesin hesabı 10 gün süresince inceler, uygun ise onaylar ve gerekli kesintiler yapıldıktan sonra ödemesi talimatını verir. Uygun değil ise gerekçelendirilerek kesin hesap iade edilir. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma tarafından belirlenen bir bankadaki hesaba yapılır. Kesin hesap sonrası kalan bedelin ödenebilmesi için geçici kabulün yapılmış olması, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler(as-built), Yapıldı Projeleri nin, İşletme-Bakım kılavuzlarının, garanti belgelerinin ve yedek malzemelerin yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orjinalleri İdare ye teslim edilmiş olması şarttır. Kesin hesap raporu, belirtilen süre içerisinde Yüklenici Firma tarafından onaya sunulmaz ise İDARE, Yüklenici Firma gıyabında işin kesin hesap raporunu tanzim ederek Yüklenici Firmanın varsa bakiye alacağını ödeyebilir. Buna göre Yüklenici Firma bağlanan kesin hesap hakediş raporunu aynen kabul etmiş olur ve buna itirazı olamaz. Yüklenici Firma ikmal edilen işe içerden ve dışarıdan çekilen ve 13/17 ebadında fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırlayarak kesin hakediş raporu ile birlikte Kontrol Teşkilatına verecektir. Kesin Hesap sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, İdarenin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Kesin hesap hakediş raporu sonucu çıkan ödeme tutarı konusunda karşılıklı mutabakatın sağlanması ardından, yüklenici yazılı bir ibra belgesi de vererek, bu kesin hesap raporu sonucu 20 107

alacağı tutar ile, Sözleşme gereği ödenecek tüm meblağların tam ve kesin olarak miktarların ödendiğini doğrulayacaktır. Bu ibra belgesinde, sözü edilen kesin teminat da Yükleniciye geri verildikten sonra geçerli olacağı belirtilir. Geçici kabul DOKUZUNCU BÖLÜM Kabul İşlemleri Madde 41 - İşbu Sözleşme konusu, işlerin geçice kabule hazır olduğunu Yüklenici Firmanın yazılı olarak İdare ye bildirmesi üzerine, Kontrol Teşkilatı 15(onbeş) gün içerisinde gerekli incelemeleri yapar. İncelemeler esnasında yapılan her türlü test masrafları Yüklenici Firmaya ait olacaktır. 15(onbeş) günün sonunda Kontrol Teşkilatı nın gerekçeli raporu doğrultusunda Geçici Kabul İDARE tarafından reddedilir veya Geçici Kabulü yapmak üzere Kabul Heyetini oluşturur ve Yüklenici Firmaya tebliğ edilir. Yüklenici Firma tebligata rağmen kabulde bulunmazsa durum kabul tutanağında zikredilmek suretiyle, kabul muamelesine başlanır. Heyet işlerin sözleşmesi, proje, şartname ve fenni usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığını muayene eder. Muayene için icap eden açıp, kapamalar vs. muayene masrafları Yüklenici Firmaya ait olacaktır. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda değil ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden fazla olması halinde Kabul reddedilir. Muayene neticesinde inşa edilen bina, proje ve şartnamelere uygun ve kullanılabilecek durumda ve noksan ve kusurlu işler yekunu o etaba ait Sözleşme Bedelinin %5 (yüzdebeş) inden az ise Kabul kabul edilir ve hazırlanacak tutanak ile noksan ve kusurlu işler tespit edilerek bunların ikmali için 15 (onbeş) gün süre tanınır. Kabul heyetinin tespit ettiği noksan işlerin tayin edilen süre içinde Yüklenici Firma tarafından tamamlanmaması halinde, kabul tarihinden işlerin tamamlandığı tarihe kadar geçecek her gün için Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen miktarda tazminat kesilecektir. İDARE bu işlere Yüklenici Firmanın yanaşmadığı kanaatine varırsa ihtarnameyle kendisine 15 (onbeş) günlük ek süre verir. Yüklenici Firma bu süre sonuna kadar da çalışmaya başlamazsa İDARE, kabul tutanağında eksik işler karşılığında belirtilen miktarları Yüklenici Firmanın alacağından veya kesin teminatından keserek irat kaydeder. İDARE, kesintilerin teminatı aşması halinde kalanı hükmen tahsil edebilir. Yapılmasında fayda görülmeyen kusurlu işler ise İDARE CE taktir olunacak kalite farkı (NEFASET) namıyla ve bir bedel kesilmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, yukarıdaki usullere uygun olarak kısmı geçici kabul veya kabuller yapılabilir. İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, idare sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. 21 108

İşletme ve Bakım Kılavuzları: Geçici kabul tarihine kadar, Yüklenici İdarenin isteklerine ve işi işletmesine, bakımını yapmasına, monte / demonte etmesine, ayarlamasına ve onarmasına yetecek ayrıntıda olmak kaydı ile, işletme-bakım kılavuzlarını ve garanti belgelerini gerekli incelemelerin yapılması için 2 takım halinde İdareye sunacaktır. Bu teslimat Geçici Kabulün ön şartıdır. Teminat süresi Madde 42 - Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer. Teminat süresindeki bakım ve giderler Madde 43 - Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. İdare, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar. Bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir. Kesin kabul Madde 44 - Kesin kabul, Geçici Kabul İtibar Tarihinden 12(oniki) ay sonra, geçici kabul gibi yapılır. Noksan ve kusurlu işler görülürse Yüklenici Firmaya ikmal ettirilir. Yüklenici Firma yazılı tebligata rağmen yapmaz ise İDAREce namı hesabına yaptırılır. Yaptırılmasında fayda görülmeyen noksan ve kusurlu işler için İdarece taktir olunacak kalite farkı namı ile bir bedel (Nefaset) kesmek suretiyle kabul yapılması mümkündür. Noksan ve kusurlu işlerin ıslahı ve ikmali ile kabul tutanağının İdarece tasdiki halinde kesin kabul muamelesi ikmal edilmiş olur. Kesin Kabul Tarihi oluşturulan heyetin muayeneleri yaptığı tarih, Kesin Kabul İtibar Tarihi ise Yüklenici Firmanın İşi Kesin Kabule hazır olduğunu yazılı olarak beyan ettiği tarihtir. Kesin kabulün yapılmış olması, kabul sonrası 5(beş) yıl içerisinde ortaya çıkabilecek malzeme ve işçilik kusurlarının Yüklenici Firma tarafından ortadan kaldırılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yüklenici Firma kesin kabulün yapılmasını takip eden beş yıl süresince 22 109

malzeme ve işçilik ve kusurlarını ortadan kaldırmakla mükelleftir. Aksi takdirde İDARE her türlü hukuki işlem yaptırmakta tamamen serbesttir. Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların, sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak, yukarıdaki esaslara göre işin bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi kesin kabulü yapılabilir. Kesin teminatın iadesi Madde 45 - Kesin Kabulün ikmalini takip eden 2(iki) ay içerisinde, Yüklenici Firmadan başkaca bir alacağı bulunmadığına dair ibra alınır ve iki ayın sonunda teminatı iade olunur. Sözleşmenin devri ONUNCU BÖLÜM Sözleşme İlişkileri Madde 46 - Sözleşme, İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere başkasına devredilemez. Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilir. Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları Madde 47 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder; Yüklenici, Sözleşmede yazılı mücbir sebeplerden gayri sebeplerden dolayı işyerini teslim almaz, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçerse veya Sözleşme ve ekleri şartlarına riayet etmezse, işi tatil eder ve işleri iş programına göre yürütmez, Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilir ise protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasime tabi olmaksızın İDARE tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesheder. Bu durumda İDARE Yüklenicinin kesin teminatı ve o zamana kadar birikmiş alacaklarını gelir kaydederek ihzarata, şantiye tesisatına ve makinelere vaziyet ederek Yüklenici Firma namı hesabına işi başka bir firmaya dilediği şartlarla yaptırmaya veya kendisi emaneten yapmaya ve iki ihale veya mal oluş arasında İDARE aleyhine bir fark meydana gelirse, Yüklenici bunu talep etmeye yetkilidir. Bundan dolayı Yüklenici hiçbir hak ve tazminat vesaire talebinde bulunamaz. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 1. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 2. Taahhüdün başka bir Yüklenici Firmaya yaptırılmasının mümkün olmaması, 23 110

3. Yüklenici Firmanın yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İDARE Sözleşmeyi feshetmeksizin Yüklenici Firmadan İşi tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici Firma İşi tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici Firmadan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar tazminat ara hak edişlerinden, kesin hesabından veya teminatlarından tahsil edilir. Herhangi bir sebep ile ve tarafların karşılıklı mutabakatı halinde iş tamamlanmadan Sözleşme karşılıklı olarak fesh edilebilir. Bu durumda Yüklenici Firmanın alacağı ödenerek kesin teminatı 60 gün içerisinde iade edilir. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir Durum Tespit Tutanağı düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. İdare fesih işleminden sonra işi öngörülen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Bundan başka işin durmaması için, idare yüklenicinin tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir. Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır. Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, 24 111

bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için Durum Tespit Tutanağı nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. Muafiyetler Madde 48 -, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yüklenici Firma Firma, yukarıda zikredilen yasa ile İDARE ye tanınan gümrük ve KDV. muafiyetlerinden faydalanmak istemesi halinde, Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen mukayeseli keşif raporunun onayını müteakip 7 gün içerisinde Muafiyet Uygulanacak Tahmini Malzeme Miktarları Listesi ni hazırlayarak Kontrol Teşkilatı nın onayına sunacaktır. Kontrol Teşkilatının onayı ile muafiyet listeleri kesinleşecektir. Kontrol Teşkilatı, tarafından onaylanan listelerde yer almayan veya miktarları fazla olan malzemelere ilişkin bilgileri ilgili makamlara iletilir. Yüklenici Firma, bu malzemeler için KKTC mevzuatı gereği olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yapım sürecinde muafiyet uygulanmış her tür malzeme Kontrol Teşkilatı yetkilileri nezaretinde iş sahasına indirilecek ve Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak bir takip tablosuna işlenecektir. Yüklenici Firma, yapım süreci içerisinde veya kesin hesaptan sonra iş sahasında kalan malzemeleri Kontrol Teşkilatı nın onayı ile iş sahası dışına çıkarabilir. İmalatların yapımında kullanılacak her tür makine ve ekipman muafiyet kapsamı dışındadır. Yüklenici Firma İşbu Sözleşme maddesi hükümlerine göre işlem yapmaz ise, yukarıda belirtilen yasa ile İDARE e tanınan hiçbir muafiyetten faydalanamaz. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti Madde 49 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Teminatın verilmesinde 46 ncı madde esaslarına göre işlem yapılır. b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek işlem yapılır. Kesin hesap tasfiyesi 47 nci madde esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. c) Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile 25 112

yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde idareden genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek 47 nci madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır. İşverenin Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı Madde 50- İdare kendi isteği ile, Yükleniciye 7 (yedi ) gün öncesinden ihbarda bulunarak ve bu ihbarın bir kopyasını da Kontrol Teşkilatına ileterek, aynı zamanda teminatı da iade etmek kaydı ile herhangi bir zamanda sözleşmeyi sona erdirebilir. Böyle bir sona erdirme durumunda Yüklenici, Özel İdari Şartname hükümleri uyarınca İdare tarafından kendisine ödeme yapılması talebinde bulunabilecektir. Anlaşmazlıkların çözümü Madde 51 - İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında Kontrol Teşkilatı ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır. İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir. 26 113

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Özel Teknik Şartnameler 114

ODTÜ KKK 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI VE GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Projeler, teknik şartnameler ve imalat tarifleri birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğundan, buralarda gösterilen ve belirtilen tüm cihazlar ve malzemeler temin edilerek sistem tekniğine uygun olarak tamamlanacaktır. Cihazlar TSE, CE, BS, ARI veya menşei ülke kalite ve uluslararası standartlardan en az bir tanesine uygun olacaktır. 2- Cihaz ve imalatların çalışır vaziyette teslimi esastır. Bu nedenle imalatlara, söz konusu cihazın (veya imalatın) iş yerinde temini, her türlü bağlantılarının yapılması, cihaz veya imalatın durumuna göre gerekli olabilecek malzemeler (fittingsler, sülyen veya yağlı boya, izolasyon, askılık ve ankaraj malzemeleri, kelepçe, kaide yapımı, askı, kollektör, kollektör ağzı, kaynak vb.), test, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, alet edevat, söküm işleri ve Yüklenici karı ve genel giderler vb. dahildir. 3- Yüklenici söküm, montaj, kaynak ve kesme işleri esnasında her türlü temizlik, yangın ve güvenlik tedbirlerini alacaktır. 4- Soğutma grubu kontrol paneli LONWORKS veya BACKNET uyumlu olacak ve bina otomasyon sistemine bağlanabilecektir. (Grup ve sistemin sağlıklı çalışabilmesi için kontrol paneli, sıcaklık sensörleri kullanılacaktır). 5- Mevcut sistemde yapılacak demontaj esnasında çıkan malzemelerin gösterilecek yere taşınması ve yeni sistemlerin montajı vb. ile ilgili her türlü iş Yüklenici tarafından yapılacaktır. 6- İhale dosyası (projeler, teknik şartnameler, imalat tarifleri) bir bütündür. Herhangi bir malzemenin veya cihazın bunlardan birisinde gösterilmiş veya anlatılmış olması bunun yapımı için yeterli olacaktır. Ayrıca bu dökümanlar arasında uyumsuzluk olması halinde nihai karar İdarenin olacaktır. 7- ABS chiller, ısı pompası, pompalar, soğutma kulesi, otomasyon sistemi, eşanjör, vana ve armatürler, borular, izolasyon, elektrik tesisatı vb. için Yüklenici en az üç markanın katalogunu İdarenin onayına sunacak ve seçim İdarece yapılacaktır. 8- Yapılacak iş, tadilat işi olduğundan, mevcut imalatlarla yeni yapılacak imalatların uyumlarının sağlanması, kırım işlerinin yapılması, sökümden çıkan molozların çıkarılması vb. teklif fiyatına dahildir (her türlü söküm, yıkım, inşaat tadilatları, iskele bedeli vb. teklif fiyatı içerisindedir). Bu bağlamda örneğin ısıtma gidiş ve 1 115

dönüş, soğutma gidiş ve dönüş kollektörlerine bağlantıların yapılması, izolasyon ve sac kaplama tamiratlarının yapılması gerekecektir. 9- Projeler İdare tarafından verilmiş olsa dahi, herhangi bir tadilat veya ilave gerektiği takdirde, bu hususta gereken hesaplar ve shop drawingsler bedel talep edilmeden Yüklenici tarafından düzenlenerek İdare'ye verilecektir. Ayrıca projelerin İdare'ce verilmiş olması, Yükleniciyi işin sorumluluğundan kurtarmayacaktır. 10- Montaj esnasında binanın tahrip edilmemesine dikkat edilecek, meydana gelebilecek zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Binayı taşıyan aksama, İdarenin yazılı onayı olmadan, hiç bir surette dokunulmayacaktır. 11-Tesisatla ilgili her türlü hafriyat, kaide betonu, titreşim izolasyonu vb. inşai işlem, o malzemenin iş yerinde temini, yerine montajı, bu işler için gerekli olabilecek her türlü malzeme, imalat, işçilik, alet, edevat, nakliye ile Yüklenici karı ve genel giderler vb teklif fiyatına dahildir. 12- Yüklenici, tesisatın kirlenmemesi için gerekli tedbiri alacaktır. Bu kapsamda cihazlar toza karşı korunacaktır. İşlet bittikten ve testler yapıldıktan sonra boru tesisatları yıkanacaktır. 13- Kollektörre kadranlı cinsten termometre ve manometre (mss cinsinden) konulacaktır. 14- Yüklenici, çalışılan mevsime göre binaya mevcut durumda olduğu üzere kesintisiz biçimde ısıtma veya soğutma sağlayacak ve bunun için gerekli tedbirleri alacaktır. 15- Tüm vanalar ve armatürler PN16 sınıfında olacaktır. 16- Beton kaide üzerine oturan soğutma grubu gibi cihazların beton kaideleri, betonarme demirler ve lüzumlu yerlerdeki mantar izolasyonlar fiyata dahildir. Beton kaide cihaz şasi sınırlarında en az 5 cm dışarı sarkacaktır. Ayrıca kaide yükseklikleri ve detayları için imalatçı firmanın tavsiyesi alınacaktır. 17- Gürültü, Titreşim ve Depreme Karşı Önlemler: Yüklenici, projede gösterilmiş olsun veya olmasın, tüm tesisatı mümkün olduğu kadar sessiz ve titreşimsiz çalışması ve depreme dayanıklılık için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 18- Cihaz Etiketleri ve Kodlar: Cihazlar, üzerlerine yapıştırılacak isim etiketleri ile tanıtılacaktır. 19- Delik Açma İşleri: 2 116

Yüklenici onay almadan delik büyütme veya yeni delik açma işlerine girişmeyecek, giriştiği taktirde doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Cihazların döşeme, duvar gibi yerlere tespitinde de benzer şekilde hareket edilecektir. 20- Tesisatın Denenmesi: Çalışma testleri sistemin çalıştığını ve kontroller ile değişen koşullara doğru cevap verdiğini göstermelidir. 21- Elektrik İşleri: Mekanik tesisat ile ilgili tüm elektrik motorlarının kumanda ve kontrol sistemlerinin elektrik devreleri Yüklenici tarafından, elektrik disiplininde verilenler de göz önünde tutularak gerçekleştirilecektir. Ancak işin düzenli yürümesi bakımından aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. İhale kapsamındaki mekanik tesisata ait elektrik işlerinin, program dahilinde ilerlemesi için Yüklenici, mekanik tesisat ile tüm elektrik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak zamanında İdare'nin yazılı onayını alarak tespit edilen programa uygun olarak yürütecektir. - Tüm elektrik motorlarının etiket değerlerini (elektrik güç ihtiyacı şemalarını ve elektrik montaj talimatnamelerini, kablo kesitlerini vb.), - Otomatik kontrol cihazlarını, işletme ve fonksiyon tanımlamalarını (elektrik şemalarını, güç ihtiyaçlarını ve montaj talimatnameleri ile kablo ve bağlantı ihtiyaçlarını), - Sistemin fonksiyon tanımlamalarını, gerçekleştirecektir. 22- Boru Askı ve Mesnet Sistemleri: Boruların askı ve mesnetlenmesinde, prefabrik askı ve montaj elemanları kullanılacaktır. Farklı detaylar için İdare den onay alınacaktır. Eğim verilmesi gereken boruların eğimleri, prefabrik askı elemanlarındaki civatalı askı çubuğunun boyu ayarlanarak temin edilecektir. Boruların üzerine mesnetlemek ya da askı için, sabit noktalar dışında kaynak yapılmayacaktır.prefabrik askı ve montaj elemanları galvaniz kaplı olacaktır. Bunların dışında yerinde imal edilmesi gereken montaj elemanları, usulune göre boyanacak veya galvanizlettirilecektir. 30- Havalık ve Boşaltma Projelerde gösterildiği üzere tesisat dairesinde yükselen boruların üstine 5 lt hava tüpleri konulacak, giderleri 1/2 boru ve ucunda aynı çapta 2 adet küresel vana konularak şeffaf hortumlarla toplama borusuna bağlanacak, oradan da pis su ızgaralarına bağlanacaktır. 3 117

2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Projeler, Standart Formlar ve Diğer Evrak,(CD olarak) 118