MADDE 2 - KISALTILMIŞ İSİMLER:

Transkript

1 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLERİNE YAPILACAK TAKRİBİ m2 AMBALAJ DEPOSU TEMEL İNŞAATI, MONTAJI VE MEVCUT DEPO DEMONTAJ İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. 1 - İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ : S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Adres: 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım Cad.No: EDİRNE Tel: ( Pbx ) Fax: E-Posta : trakyabirlik@trakyabirlik.com.tr MADDE 2 - KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile; teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3 - İHALE YAPILMASI : Bu alıma ait ihale tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Entegre Tesisleri Yenice / TEKİRDAĞ da Kapalı Zarf-Açık Eksiltme usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların geçici teminatlarını makbuz karşılığı Trakya Birlik Entegre Tesisleri Muhasebe Şefliği ne vermiş ve teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Trakya Birlik Entegre Tesisleri Satınalma Şefliği ne teslim etmiş olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Teklifler, belirtilen ihale günü ve saatinde ihale komisyonu ve teklif veren firma yetkililerinin huzurunda açılacaktır. AÇIK EKSİLTME ye gidileceğinden ihaleye katılacak firmaların yetkililerinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihalede hazır bulunmaları gerekir. MADDE 4 - PROJELER: Gerekli mimari, statik, jeolojik etüd ve jeofizik, elektrik, tesisat projeleri Trakya Birlik tarafından verilecek olup, gerektiğinde ilave değişiklikler firma tarafından yapılacaktır.firmanın hazırladığı her türlü detay, resim ve projenin geçerli olabilmesi için Trakya Birlik tarafından onaylanması gerekir. MADDE 5 - İŞİN KONUSU VE YAPILACAK İŞLER : Trakya Birlik Entegre Tesislerine yapılacak takribi m 2 Ambalaj Deposu Temel İnşaatının, Montajının ve mevcut depo demontajının anahtar teslim (malzeme + işçilik) yapılması, bu şartnamenin konusunu teşkil eder. Yapılacak bütün imalatlar Trakya Birlik tarafından verilecek mimari, statik, jeolojik etüd ve jeofizik, elektrik, tesisat projelerine uygun olacaktır.

2 Demontaj işleri : + Sökümü yapılacak depo taşıyıcı sistemi çelik yapı elemanlarından oluşturulmuştur. Tüm bağlantı elemanları kaynak dikişleri ve flanş civata ile birbirlerine eklenmiştir. + Taşıyıcı sistem üzeri 0.7 mm alüminyum saç ile kaplıdır. Ön ve arka giriş kapılarının yan duvarları press tuğla ile kaplı ve duvar üstünde demir doğrama aydınlatma camları bulunmaktadır. Söküm esnasında demir doğrama aydınlatma camları ve demir doğrama kapıları sökülecektir. Camlar çerçevelerden sökülerek ayrı istiflenecektir. Press tuğla duvarların yıkımı yapılacaktır. Yıkım sonrası oluşacak hafriyat başkaca bir bedel istenmeksizin firma tarafından kaldırılır. + Mevcut depo ölçüleri 21 m X m ebatlarındadır. + Çatı elemanları, galvenizli saç elemanlar ek yerlerinden kesilerek ayrılacak ve cinslerine göre taşınacak biçimde stoklanacaktır. + Çatı elemanı olan köşebentler, yan çapraz bağlantılar ve aşıklar (rüzgar için) ek yerlerinden kesilerek ayrılacak ve istiflenecektir. + Kolonlar sökülmeden önce kotları alınacak, numaralandırılacak ve yeni kurulacak yerde montajı yapılacaktır. + Ana taşıyıcıyı oluşturan kirişler vinc yardımı ıle ek yerlerınden kesilerek veya sökülerek indirilecek ve numaralandırılacaktır. + Kirişlere bağlı olan kolonlar yere ankrajlanmış ise sabitlendiği yerden bu kolonların sökülmesi veya ankrajlandığı zeminden kaynak ile veya spiral kesici ile kesilecek vinç yardımı ile indirilecek, Taşımaya hazır biçimde istiflenecek, numaralandırılacaktır. + Mevcut depo içerisinde bulunan asma köprü, boru vb. Elamanlar kesilerek veya sökülerek yere indirilecektir. + Tüm sökülmüş elemanlar numaralandırılacaktır Montaj ve Temel inşaatı işleri : + Demontajı yapılacak olan 21 m X m ebatlarındaki depo yeni yerine kurulurken boyu 60 m ye çıkarılacaktır. ( Uzatılan kısım için aynı makas sistemi ve aynı taşıyıcı kolon sistemi kullanılacaktır. ) + Sökülmüş tüm malzeme gözden geçirilerek eski ve paslanmış elemanlar kullanılamayacak durumda ise yenileri ile değiştirilecektir. ( trapez saçlar ve yağmur olukları yeni kurulacak çatıda kullanılmayacaktır. )

3 -3- + Tüm profiller zımparalama veya yüzeysel paslanma var ise pas sökücü kimyasallar ile yüzeyler temizlenecek, antipas boya ile boyanacak, Özellikle kesilen kısımlar taşlanacak ve tekrar kullanıma hazır hale getirilecektir cm X 30 cm ebatlarında bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanmış temel pabuçları oluşturulacak, temel pabuçları 140 cm X 140 cm X 40 cm ebatlarında olacaktır. Yastık temeller 80 cm X 80 cm X 40 cm ebatlarında olacaktır. Temel ve ankraj baglantıları C25 beton ile sabitlenecektir. (Verilen projedeki ölçülerde temel oluşturulacaktır. ) + Ankraj elemanları uzunluğu kolon yüksekliklerinin h/10 dan az olmayacaktır. + Çelik kolon altında kullanılacak levha min et kalınlığı 1.5 cm olmalıdır. Korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış eleman kullanılacaktır. + Trapez kaplama elemanları, çatıda 0,7 mm et kalınlığında 38 / 151 formunda kırmızı renkte ( RAL 2002 ) kodunda olacaktır. Yan cepheler ve ön cephede trapez kaplama elamanları 0,7 mm kalınlığında turuncu renkte ( RAL 1034 ) kodunda olacaktır. Tüm mahya elemanları saç aksesuarları istenen renklerle uyum içinde olacaktır. + Çatı elemanları ek yerlerı UV dayanımlı malzemeler ile su izolasyonu yapılacaktır. + Montajı yapılacak deponun çatı kısmında aydınlatma panelleri çatıda boydan boya olacaktır. Paneller 10 m, çift tarafa da aydınlatma paneli uygulaması yapılacaktır, her iki makasta bir koyulacaktır. Aydınlatma paneli olarak tek kat 1,5 mm kalınlığında şeffaf trapez formunda ( 38 / 151 formuna uygun ) levhalar kullanılacaktır. + Montajı yapılacak depoda 60 m lik kısmında 2 adet yana sürgülü kayar kapı bırakılacaktır. Kapı genişliği : 5 m, Kapı yüksekliği : 5 m olacaktır. ( kapılar sürgülü iki yana açılacaktır. ) + Su olukları 2 mm et kalınlığında çatı renginde boyalı galveniz sactan olacaktır. ( verilen projedeki ölçülerde ). + Montajı yapılacak deponun zeminine 20 cm kalınlığında çift çesan demirli helikopterli gri renkte beton sertleştirici kullanılarak beton atılacaktır. Atılan betonlar kesilecektir. + Montajı yapılacak deponun çelik kolonları arasına 50 cm yüksekliğinde 20 cm kalınlığında perde beton dönülecektir. + Montajı yapılacak deponun temel inşaatında komple zemin hafriyatı alınmayacak, sadece çelik kolon ayakların ve bağ kirişlerin geçeceği yerlerin hafriyatı alınacaktır. Zeminde bağ kirişlerinin geçeceği yerler beton kesme makinesi ile kesilecektir. montajı yapılacak deponun temel inşaatında zemin suyu çıkması halinde, zemin suyunun ıslahı ve depo inşaatından drenaj boruları ile uzaklaştırılması işi firmaya aittir. Demontajı ve montajı işinde gerekli olabilecek tüm malzemeler, gerekli stabil malzeme, dolgu, kum, çakıl, hazır beton, yığma tuğla, tuğla, nervürlü inşaat demiri, profil,

4 -4- çatı kaplama malzemesi, çimento, kalıp, iskele, bağ teli, çivi, kaynak, elektrot, montaj kancası takımı, yağlı boya, antipas, vinç ve her türlü işçilik, temeller için gerekli derinlikteki hafriyat firma tarafından yapılacaktır. Temel için yapılan hafriyatta çalışma payı için açılan kısımlar Firma tarafından doldurulup sıkıştırılacak olup bunun için ayrıca bedel ödenmez. Kazıdan çıkan toprak uygunsa proje doğrultusunda sıkıştırma ve dolgu işinde kullanılacak, uygun olmayan malzeme Trakya Birlikçe gösterilecek alan ve tesisler dâhilinde bir bölgeye dökülecektir. Ayrıca temel, sömel için hafriyat uygun bir biçimde inşaat için gereken derinlik ve boyutlarda yapılacaktır. Hafriyat tabanı, temeller üniform yük taşıyacak ve destek sağlayacak şekilde tesviye edilecektir.hafriyat esnasında su ile karşılaşılması halinde hafriyat tabanından uygun bir kotta teşkil edilen bir toplama çukurundan uygun bir ekipmanla su dışarıya pompalanacak olup zeminin ıslahı da dâhil olmak üzere tüm bu işler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Firma beton imalatında projeye uygun olarak hazır beton minumum (C25) kullanacaktır. Beton dökülürken vibrasyon yapılacak ve kullanılan vibratör firma tarafından temin edilecektir. Betonarme donatısı yerleştirilmeden önce çelik teçhizat makul ölçülerde temiz olacak ve yerleştirildikten sonra aderansı bozmaya ve azaltmaya neden olan pas, kir, toz ve diğer sathı kaplayan malzemelerden arî olacaktır. Demir teçhizat muhtemel bir deplasmana karşı tavlanmış bağ teli ve ya uygun mandallarla emniyetli bir şekilde bağlanacak ve beton veya çelik takozlarla, pas payı elemanlarıyla ve çelik askılarla mesnetlenecektir. Gerekli montaj demirleri yapı çeliğinin ki gibi pas payı ile beraber beton içine gömülecektir. Tüm çelik konstrüksiyon işindeki kaynaklar elemanda distorsiyon (biçim bozukluğu) ve dâhili gerilmeleri asgariye indirecek biçimde yapılacaktır. Cıvata delikleri cıvata çapından en fazla 1 mm büyük olacaktır. Delik civarında ve içindeki tüm pürüz ve çapaklar tıraşlanacaktır. Tüm cıvatalar rondelâlı olacaktır. Kaynak ve cıvata işlerinde işçilik 1. sınıf olacaktır. NOT : Yukarıda bahsi geçen boyutlar, ölçümlemeler ve teknik özellikler ile, verilecek olan proje arasında farklılıklar olması durumunda projedeki değerler esas alınacaktır. 5.3-İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ - Tüm uygulamalar esnasında gerekli emniyet tedbirlerinin ve önlemlerinin alınması yüklenici firmanın sorumluluğunda ve kontrolünde olacaktır. (aydınlatma,havalandırma, kişisel koruma ekipmanları, uyarı yazıları ve çevre koruma önlemlerini alma vb. ) - Yüklenici firma işverenin güvenlik kurallarına uymak zorundadır. -Yapılacak imalata uygun iskele temini ve kurulması uygulayıcı firmaya aittir. Iskele bağlantı aparatlarının gerekli düzen ve sistem dahilinde kullanılıp, sağlam zemine monte edilmesi işlerinin takibi ve kontrolü yüklenici firmaya aittir. ve - Güvenli bir şekilde imalat yapılabilmesine yetecek sayıda ve nitelikte kalas, iskele güvenlik ekipmanlarının kullanılıyor olma sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. -Gerek iskelede gerek yerde çalışan tüm personel için gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin (emniyet kemeri, baret, fosforlu yelek vb.) alınmış olması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

5 -5- -Tüm bina aksesuar ve donanımları için temizlik ve güvenlik önlemlerinin alınması yüklenici firmanın sorumluluğundadır. - Firmalar demontaj ve montaj işinin yapılacağı yeri görmek zorundadır. Teklif veren firmaların işin yapılacağı yeri gördükleri kabul edilerek sonrasında bu konudaki itirazları dinlenmez. - Demontaj ve montaj ve temel inşaatı işi için firmalar götürü tek fiyat verecektir. MADDE 6 - ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZEME ÖZELLİK VE MİKTARLARI: A-) TRAPEZ SAÇ 4 HATVELİ - ÇATI KAPLAMA ve ALINLAR : - Saç Kalınlık : 0,70 mm Galvaniz Boyalı - Takribi Miktar : 1200 m2 - Renk : (RAL 2002 Kırmızı) - 38/151 formunda olacak B-) TRAPEZ SAÇ 4 HATVELİ - CEPHE KAPLAMA : - Saç Kalınlık : 0,70 mm Galvaniz Boyalı - Takribi Miktar : 900 m2 - Renk : (RAL 1034 Turuncu) - 38/151 formunda olacak C-) MAHYA VE KÖŞE KAPLAMA - 0,70 mm kalınlığında 38/151 formunda galveniz boyalı çatı kaplama renginde olacaktır. D-) YAĞMUR OLUKLARI VE DERELER: - 0,2 mm kalınlığında 20 cm x 20 cm ebatlarında dkp Saç olacak ve çatı kaplama renginde olacaktır. Yağmur inişleri minumum 125 lik pvc olacak ve her çatı yüzeyinde 5 adet olacak şekilde yapılacaktır. E-) DİĞER ÖZELLİKLER : a) Aksesuarlar 0,70 mm kalınlığında olacaktır. b) Mahyalar 0,70 mm olacaktır. c) Bağlantı elemanı olarak matkap uçlu vida kullanılacaktır. d) Saçlar sıcak daldırma galvanizli saç olacaktır. e) Koruyucu astar boya atılıp üzeri polyester boya ile çatı rengi boyanacaktır. f) İşin şartname ve yapılacak sözleşmeye uygun olmadığının tespiti halinde Trakya Birlik hata ve noksanların giderilmesini firmadan ister, Firma buna uymaz ise Trakya Birlik sözleşmeyi başkaca herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshetme yetkisine haizdir. g) Teklif verecek firmalar şartname konusu işle yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir ihtisas firması olarak kabul edildiğinden bu teknik şartnamede belirtilmemiş olsa dahi fenni şart ve teknik icaplara ve gerekli gördüğü her ilaveyi teklifinde göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. h) Teklif verecek firmalar işin yapılacağı yeri görmek zorundadır.

6 -6- ı) Çelik konstrüksiyon en az 2 kat antipas ve 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır. j) İnşaat işinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliği firmaca sağlanacak ve firmanın sorumluluğunda olacaktır. Firma çalıştıracağı işçilerin SGK kayıtlarının yer aldığı listeyi TRAKYA BİRLİK e teslim edeceklerdir. MADDE 7 -TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLİŞ ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını imzalayıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri m 2 Ambalaj Deposu Temel İnşaatı, Montajı ve Mevcut Depo Demontajı İhalesi Teklifi ibaresi ile firma isim ve adresi yazılacaktır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğe ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Dış zarfa teklif mektubu ile birlikte konacak diğer belgeler: a) Her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, b) İş bitirme belgeleri, c) Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminat Mektubuna ait makbuz, d) Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı)(2012 yılına ait) e) İhaleye katılanın yetki belgesi (noter onaylı), f) Firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri ( noter onaylı), g) İş yeri görme belgesi, Yukarıdaki belgeler teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesisleri m 2 Ambalaj Deposu Temel İnşaatı, Montajı ve Mevcut Depo Demontajı İhalesine Ait Belgeler ibaresi yazılarak teklif mektubunun üzerine de yüklenici firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi ile irtibat için telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri firma tarafından imzalanarak mühürlenecek ve kaşelenecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. Teklifler KDV hariç olarak verilecek olup; teklifler hem rakam hem yazı ile yazılacaktır. Rakamlarda silinti kazıntı olmayacaktır MADDE 8 - İŞİN YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROLÜ: İşin teknik kontrolleri Trakya Birlikin sözleşme yapacağı yapı denetim firması, yüklenici firmanın belirleyeceği şantiye şefi ve Trakya Birlikçe tayin edilmiş Teknik üyeler tarafından yapılır. Firma yapı denetim, şantiye şefi ve Trakya Birlik teknik üyelerinin işin sıhhatli olması açısından teknik sanat ve fen icapları dahilinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Ancak bütün bunlar, yapılan işin fen ve sanat şartlarına uygunluğu konusundaki firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

7 -7- Firma işin emniyeti açısından şantiye içinde veya etrafında iş sağlığı ve güvenliği de dahil her türlü emniyeti bilabedel olmak üzere almakla yükümlüdür.işin yapımı esnasında oluşabilecek iş kazalarından ve bunlardan doğabilecek maddi ve manevi her türlü tazminatlardan firma sorumludur. Şantiyede oluşan veya çevreye verilecek zararları tazmin etmek firmaya aittir. Bu konuda Trakya Birlik sorumlu tutulmayacaktır. Trakya Birlik bu hususlara ilişkin bir zarara uğraması halinde, firmaya rücu hakkı saklıdır. Firma kendine ait malzemenin hava şartlarından, çalınmaktan ve benzeri her türlü zarar ile ziyanından ve korunmasından sorumlu olup bu konuda Trakya Birliğe herhangi bir husumet yöneltemez. MADDE 9- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER : 1-Tedavüldeki Türk Lirası, 2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan, banka teminat mektubu, 3-Devlet Tahvili, 4-Hazine Bonosu. 5-Nakit döviz (USD veya EURO) MADDE 10- TEMİNATLAR : 10.1-Firma teklif bedelinin %3 ü oranında Geçici Teminat verecektir İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin %10 u oranında Trakya Birlik e Kesin Teminat (Süresiz) verecektir Geçici teminat ihaleyi kazanamayan firmalar bakımından ihalenin sonuçlanmasını müteakip, kesin teminat ise geçici kabulden itibaren garanti süresinin sonunda firmanın SGK dan ilişiksiz belgesinin ibrazıyla birlikte Trakya Birliğin firmadan herhangi bir hak ve alacağı kalmadığı anlaşıldığında firmanın yazılı talebi ile iade edilecektir. MADDE 11-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır.

8 -8- Bu fiil ve davanışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik'ce ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik'çe ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in sözleşmeyi bildirimsiz ve tek taraflı olarak fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 12- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra sonuçlanır. MADDE 13-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAT KAYDEDİLECEĞİ HALLER: 13.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni adresine veya teklif mektubu zarfında yer alan e-posta adresi ile faks numarasına bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirimi müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat, ayrıca hiç bir ihtara gerek kalmaksızın irat kaydedilir Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik veya hatalı ifa edilmesi halinde, sözleşme başkaca bir ihtara lüzum kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecek ve kesin teminat hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın irat kaydedilebilecektir.teminatın irad kaydedilmesi yahut sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını kabül ve taahhüt eder. MADDE 14 -TESLİM SÜRESİ: İşin süresi inşaat ruhsatının alınmasını müteakiben yapılacak yer teslim tutanağı tarihinden itibaren başlayacak olup kaç takvim günü olacağı firma tarafından teklif mektubunda belirtilecektir. MADDE 15- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI : Sanayideki standartlara,teknik icaplara göre ve ayrıca tesisin normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak yapıp, termin planına uygun zamanda ve noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş yapılmadığının tespiti halinde, bu durum firmaya bildirilir ve bildirimi müteakip firma uygunsuzluğu derhal ortadan kaldırmadığı takdirde, Trakya Birlik uğradığı zararı yahut hak ve üretim kaybını, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın firmanın teminatından yahut hakedişinden tahsil edebilir. MADDE 16- GARANTİ : Firma teklif mektubunda tesisin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır.garanti süresi; Firmanın işi eksiksiz Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak kabul çalışmalarını müteakip düzenlenecek kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır.

9 -9- Garanti süresi içinde herhangi bir arıza yaşanması halinde, 4077 sayılı TKHK hükümlerinin de tarafları bağlayıcı olduğu ve ayrıca garanti süresi içinde değişen parça yahut unsurlar bulunması halinde bunlara değişim tarihlerinden itibaren 2 yıldan az olmamak üzere garanti verileceğini de firma kabul ve taahhüt eder. MADDE 17- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ : Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır.trakya Birlik ten eleman talebinde bulunmayacaktır. Sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işi durdurmaya yetkilidir. Montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 18-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez. Mücbir sebepler ; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, vb.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi vb.) Taraflar mücbir sebep hallerinde, sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 gün içinde karşı tarafa mücbir sebebi belirten mahhalli idareden yahut ilgili kurum ve merciilerden alınmış olan resmi belgeyi sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı yahut mücbir sebebe dayanarak sözleşmenin ifasından kaçınma hakkı kalmaz. Yangın, su baskını vb kusura dayalı oluşabilecek aksaklıklarda bu hususların mücbir sebep sayılabilmesi için olayın vukuunda ilgilinin hiç bir sorumluluğunun bulunmadığının yazılı ve resmi bir belge ile ispatı lazım gelmektedir. Aksi halde bu tür hadiseler mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecektir. Trakya Birlik mücbir sebeplerin iki haftadan fazla bir süre devam etmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı, her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve tazminatsız feshetme yetkisine haizdir. MADDE 19-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, sözleşmede belirtilecek olan sürede şartname konusu işi tamamlayarak Trakya Birlik'e teslim etmek yükümlülüğündedir.teslim süresi, Madde 18 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede sözkonusu işi teslim etmez ise TL./günlük gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz fesh etmekte serbesttir. Sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek yahut firmanın hakedişindan öncelikle mahsup edilerek tahsil edilebilir. Bu maddede belirtilen sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkı ve işin bir başkasına yaptırılmasından doğan masraflarını, Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder.

10 -10- Şayet 10 gün içinde iş bu ödeme yapılmazsa, Trakya Birlik bu masraf ve fiyat farkını firmanın hakedişinden mahsup ederek yahut kesin teminatını bildirimsiz olarak irat kaydederek tahsil edebilir. Firma taahhüt konusu işi ve işten doğan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen başkasına devir ve temlik edilemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesh edilerek, kesin teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydedilebilir. MADDE 20-İŞÇİLERİN HAKLARI: Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili hükümlerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla kabul eder. İşbu durumda Trakya Birlik zararını hiçbir bildirim yapmaksızın firmanın öncelikle hak edişinden veya firmanın kesin teminatını irad kaydederek karşılama yetkisine haizdir. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya ait olup, buna ve her türlü işçilik alacağına ilişkin mevcut bir takibat yahut dava var ise, bu sonuçlanıncaya dek, firmanın kesin teminatı iade edilmez. MADDE 21-SİGORTA: İşin Trakya Birlik e teslimine (kabul) kadar olan süre zarfında ihaleyi yüklenen firma; inşaat,montaj ile ilgili All risk sigortası ve ilaveten lüzum görülecek diğer sigorta türlerini, Türkiye de yerleşik sigorta şirketlerinden birine Trakya Birlik adına yaptıracaktır. Firmaca bu sigortanın yaptırılmaması halinde bedeli Trakya Birlik çe ödenerek firmanın öncelikle hakedişinden yahut teminatından tahsil edilecektir. MADDE 22-İŞYERİNİN KORUNMASI: Montaj mahallindeki her türlü inşaat, tesisat ve montaj malzemelerinin Trakya Birlik çe gösterilen yerde muhafazası, inşaatın, tesisatın ve işin her kısmının muhafazası, firmaya aittir. Firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır.oluşabilecek zarar ve ziyan için firma Trakya Birlik ten hiç bir talepte bulunamaz. MADDE 23-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj ve diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı, gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir. Bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel ve gecikmeksizin yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 24- İŞİN KABULÜ: Firmaca tesisin anahtar Trakya Birlik'e eksiksiz teslimini müteakip düzenlenecek kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte iş kabul edilecektir.

11 -11- MADDE 25- KESİN TEMİNATIN İADESİ: İşin kabul tarihinden itibaren min.2 yıllık garanti süresi sonunda varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesini ve halihazırda şartname konusu işe yahut işin eklentilerine ilişkin Trakya Birlik aleyhine resmi merciilerce başlatılmış bir takibat yahut dava olmadığının tespitini müteakip tutanak düzenlenecek ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte Kesin Teminat Mektubu iade edilecektir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat hiç bir ikaza lüzum olmaksısızın nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma, Trakya Birlik e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 26- AVANS VERİLMESİ VE ÖDEME ŞARTLARI : Firmaya talebi halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale tutarının % 25 i tutarında avans, teminat mektubu karşılığında verilir. Talep edilen avans miktarının %20'i (yirmi) fazlası avans teminat mektubunun Trakya Birlik veznesine yatırılması gerekmektedir. Firmaya ödemeler; - Mevcut ambalaj deposu demontaj işleri bitmiş halde ihale bedelinin % 10 u, - Ambalaj depo Hafriyat ve temeller bitmiş gerekli dolgular yapılmış ve grobeton atılmış su basman komple bitmiş halde ihale bedelinin % 25 i, - Ambalaj depo kat kolon, kiriş, döşeme bitmiş dış duvarlar galveniz trapez saç yapılmış, depo çatı makas imalatı, montajı tamamlanmış ve çatı kaplama malzemesi montajı yapılmış, yağmur inişleri ve oluk sistemleri bitmiş halde ihale bedelinin % 25 i, -İnşaatın tamamlanmasını ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi sonucu yapılacak geçici kabulde ihale bedelinin % 15 i şeklinde belirtilen etaplar dahilinde düzenlenecek hakedişlerle fatura karşılığı yapılacaktır. MADDE 27-ŞANTİYE ORGANİZASYONU: Firma şantiye ile ilgili olarak her türlü organizasyonu gecikmeye mahal vermeyecek şekilde yapacak olup, emniyeti sağlayacaktır. İşin sıhhatli yürütülmesi açısından şantiyede bulunacak veya vekilini bulunduracaktır. MADDE 28- VERGİ RESİM VE HARÇLAR: KDV dışındaki her türlü vergi, resim ve harçlar firmaya aittir. İnşaat ruhsatı, yapı denetim firması maliyeti Trakya Birlike ve şantiye şefi maliyetleri Firmaya aittir. MADDE 29-SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SONA ERMESİ: Firma hiçbir sebep ve bahane ile taahhüt etmiş olduğu işi hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen başkasına devir ve temlik edemez. Aksi halde hiç bir merciden hüküm istihsaline gerek görülmeden sözleşme tek taraflı olarak ve bildirimsiz fesih edilir ve firmanın teminatı irat kaydedilir. Sözleşmenin bu sebeple fesih edilmesi halinde Trakya Birliğin bundan doğacak her türlü zarar ve kaybı Firma tarafından tazmin edilecek olup Trakya Birlik herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın firmanın varsa öncelikle hak edişinden veya kesin teminatını nakde çevirerek zarar ve ziyanını karşılamaya yetkilidir. Sözleşme kesin kabulün yapılması ve garanti süresi sonunda firmanın teminat mektubunun iade edilmesi ile kendiliğinden sona erer.

12 -12- Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik, hatalı ve (veya) ayıplı ifa edilmesi halinde,sözleşme başkaca bir ihtara lüzum kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecek ve kesin teminat hiç bir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilebilecektir.teminatın irat kaydedilmesi yahut sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. MADDE 30- DİĞER HUSUSLAR : - Yapılacak işte firmaya teklif fiyatı üzerine nakliye fiyat vs. gibi başka herhangi bir ad altında bedel ödenmez. Bu konuda başka örnek olması durumunda bu örnek/örnekler emsal kabul edilmez. - İnşaat devamı süresince şantiyede çalışacak elemanların SGK primlerinin ödenmesi sorumluluğu firmaya aittir. - Trakya Birlik inşaat safhaları ile ilgili olarak çeşitli zamanlarda inşaat ile ilgili fotoğraflar çekilmesini firmadan isteyecektir. Firma bunları yerine getirecek olup fotoğraflar için ayrıca ücret ödenmez. - İnşaat devamı süresince Trakya Birlik aynı mahalde başka firma veya kendi montaj elemanlarını çalıştırabilir. Firmanın buna bir itirazı olamaz. - Firmanın teklif mektubu ile sözleşmede belirtilecek adresleri, kanuni adresi kabul edilip bu adrese yapılacak her türlü yazışma ve tebligat firmaya yapılmış kabul edilir. - Firma Trakya Birlikçe onaylanmış iş programına uymak zorundadır. - Şartnamede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile diğer kanun hükümleri geçerlidir. - İhale kendisinde kalan firma yer teslimi davetine1 hafta içinde icabet etmezse Trakya Birlik firmanın teminatını gelir kaydedip sözleşmeyi başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. - Tarafların imzası ile bu şartnamenin, sözleşme kuvvetinde olduğu kabul edilir. MADDE 31-Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukukudur. MADDE 32- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ : Birliğimiz Kamu İhale Kanunu na tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 33- İşbu şartname, 12 sayfa, 33 maddeden ibarettir. FİRMA S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ