1-KONU: 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk.kapalı zarf açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.

Transkript

1 ĠDARĠ ġartname 1-KONU: 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk.kapalı zarf açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 2-TEKNĠK ÖZELLĠKLER: Yaptırılacak 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk e ait teknik özellikler ekli teknik Ģartnamelerde belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi belirtilen Telefon : Faks: telefonlar dan alınabilir. 3-GARANTĠ: 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk garanti süreleri teknik Ģartnamelerde belirtilmiģ olup, firmalar bu süreleri teyit edeceklerdir. 4-TESLĠM YERĠ VE SÜRESĠ: ĠĢtirakçi Firmalar, söz konusu 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk ün kesin sipariģimizi müteakip,en geç iki ay içerisinde teslim edeceklerini tekliflerinde mutlaka belirteceklerdir. Erken teslimat tercih sebebimiz olabilir. Ekipmanların S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ,Baklacı Köyü AlaĢehir-MANĠSA adresine teslim edilecektir. Nakliye, nakliye ücreti ve sigorta satıcı firmaya aittir. 5-TESELLÜM: 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk kesin sipariģimizi müteakip, süresi içinde teslim edildikten sonra tetkik edilecek ve düzenlenecek geçici kabul tutanağıyla teslim alınacaktır kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk, Gediz Elektrik A.ġ den gelen yetkili mühendislerin uygundur raporu verdikten sonra 10 (on) gün denemeye tabi tutulacak ve 10 gün sonunda test çalıģmalarının uygun bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenerek kesin kabul iģlemi tamamlanacaktır kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk teknik olarak uygun bulunmaması halinde, firmaya yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren 10 (on) iģgünü içerisinde sorunu giderecek değiģiklikleri yapacaktır kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk yeniden 15 (beģ) gün denemeye tabii tutulacak, ancak, bu kez de uygun teslimat yapılmaması durumunda, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ.Ģartnamemizin 9. maddesinin C Ģıkkındaki hükümleri uygulamakta serbesttir. 6-FİYAT: ĠĢtirakçi firmaların tekliflerinde belirttikleri fiyat teslimat sonuna kadar sabit olup, hiçbir nedenle zam talep edilemez. Döviz bazında teklif verilen firmaların döviz kurları Merkez Bankası kurları üzerinden değerlendirilecektir. Makine Yatırım TeĢvik Kapsamında alınacağından KDV ayrıca gösterilmeyecektir. 7-ÖDEME: Bu Ģartnamede yazılı hükümlere uygun olarak, kesin kabulü yapılan makinenin ödemesi S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 1250 kva trafo ve Gediz Elektrik A.ġ devredilecek köģk ün Kesin Kabulünden 30 (otuz) gün sonra gerçekleģecektir. 8-TEMiNAT: Bu iģe ait geçici teminat teklif tutar bedelinin % 5 i olup, kesin teminat sipariģ tutar bedelinin %10'udur. Ġhaleye geçici teminat yatırmadan iģtirak eden firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

2 GEÇiCi TEMĠNAT: - Banka Teminat Mektubu ise; Teklif zarfının içerisine konulacaktır. Nakit Yeni Türk Lirası ise; Denizbank Alaşehir Şubesi no lu TARİŞ SİRKE PEKMEZ İŞLT.MD.i hesabına,(iban NO: TR ) Nakit Amerikan Doları ise; Vakıfbank Alsancak Şubesi no lu TARİŞ ÜZÜM Birliği hesabına, (İBAN NO: TR ) Nakit Euro ise; Vakıfbank Alsancak Şubesi no lu TARİŞ ÜZÜM Birliği hesabına,yatırılacak ya da havale edilecek olup,(iban NO: TR ) Banka Dekont aslı teklif zarfının içerisine konulacaktır. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmadığından verilecek teminat mektuplarında bu kanunla ilgili herhangi bir ibare bulunmayacaktır. Banka teminat mektubu, S.S TariĢ Üzüm Tarım SatıĢ Koooperatif Birliği adına düzenlenmiģ olacaktır. Geçici teminat banka Teminat Mektubu olduğu takdirde geçerlilik süresi en az 3 ay olacaktır. Ġhale üzerinde kalan firma kesin sipariģimizi müteakip en geç üç iģgünü içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirecektir. Kesin teminat Banka teminat mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır. Kesin teminat garanti süresi bitimini müteakip Firmanın talebi üzerine iade edilecektir. 9-ĠHALE TEMĠNATLARI CEZAĠ ġarti: A-Teklif mektubunun geçerlilik süresi içinde ve ihalenin kendisine verildiğinin bildirilmesinden önce teklifinden cayan yüklenicinin geçici teminatı hiç bir hukuki formaliteye gerek kalmaksızın irad kaydedilir. Yüklenici bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. B-Ġhale üzerinde kalıpta kesin teminatı yatırma ve ihale sözleģmesini yapmak üzere yapılan davete uymayan yüklenicinin, geçici teminatı da aynı Ģekilde irad kaydedilecek ve yüklenici, ayrıca, bu sebeple ihtiyacın piyasadan bir baģka kiģiden ve herhangi bir usule de bağlı kalmaksızın temin edilmesi sonucunda S.S TariĢ Üzüm Tarım SatıĢ Koooperatif Birliği.uğrayacağı her türlü zararın geçici teminatı aģan kısmını da tazminle yükümlü olacaktır. Zarar toplamı, geçici teminat miktarından az olduğu takdirde, bakiye teminat iade edilmez. C-Kendisine ihale sonucu ve sipariģ bildirimi yapılan, süresi içinde kesin teminatını yatıran yüklenicinin; Ģartnamede, S.S TariĢ Üzüm Tarım SatıĢ Koooperatif Birliği tarafından kabul edilen teklifinde ve sözleģmede belirlenen süreye ve Ģartlara uygun teslimatta bulunmaması ya da taahhüdünden cayması halinde; ihale kesin teminatı irad kaydedilir. Zarar toplamı, kesin teminat miktarından az olduğu takdirde, bakiye teminat iade edilmez. Ġstekliler teklif vermekle yukarıdaki hükümleri peģinen kabul etmiģ sayılırlar.

3 10-TESLĠMAT GECĠKME CEZASI: Satıcının erken ve geç teslimat yapması hususunun, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ihtiyarındadır. Teslimat termin süresi içerisinde tamamlanmadığı, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Gecikilen ilk 6 (altı) iģ günü için makinenin toplam bedelinin % 2 (yüzde iki) si oranında, Gecikilen ikinci 6 (altı) iģ günü için, ilk 6 (altı) iģ günü için uygulanan %2 (yüzde iki) termin gecikme cezasına ilave olarak makinenin toplam bedelinin % 3 (yüzde üç) ü oranında, Gecikilen üçüncü 6 (altı) iģ günü için, ilk 6 (altı) iģ günü için uygulanan %2 (yüzde iki) ve ikinci 6 (altı) iģ günü için uygulanan %3 (yüzde üç) termin gecikme cezalarına ilave olarak makinenin toplam bedelinin % 4 (yüzde dört) ü oranında ceza uygulamak kaydıyla ve tek taraflı olarak süreyi 18 (onsekiz) iģ günü uzatma hakkına sahip olacaktır. Termin süresi tamamlandığı halde teslimatın kabulü bu anlama gelecektir. 18 (onsekiz) iģ günü içinde de teslimatın tamamlanmaması halinde,, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ toplam bedeli üzerinden her 6 iģgünü için % 4 ((yüzde dört) ceza uygulayarak ek süre verebilir. Bu sürenin kabul edilmemesi ya da, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ süre vermeyi gerekli görmemesi halinde,, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ģartnamede yer alan diğer haklarını kullanacaktır. Termin gecikme cezası günlük olarak hesaplanmayacaktır. (+) miktar opsiyonu kullanılması halinde de, teslimatta gecikilen süre için yukarıdaki cezai Ģartlar geçerli olacaktır. Sevkiyatın termin süresinde bitirilmemesi halinde Cumartesi günü teslimat yapılacak olup, Cumartesi günü iģ gününden sayılacaktır. S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ nin yasalardan doğan hakları saklıdır. Ġstekliler teklif vermekle yukarıdaki hususları peģinen kabul etmiģ sayılırlar. 11-TEKLĠF OPSĠYONU: Verilen teklife ihale tarihinden 15 gün sonra olmak üzere, mesai bitimine kadar bağlı kalınacaktır. 12-ĠHALE ZAMANI VE YERĠ: Ġhale günü, de, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Baklacı Köyü AlaĢehir-Manisa adresi nde yapılacaktır. (Telefon : , Faks: )

4 13- TEKLĠF VERME ġeklġ: Firmaların ihaleye katılabilmeleri için; Yetkili/yetkililerce imzalanmıģ, kaģelenmiģ Ģartnameyi (okunduğu ve aynen kabul edildiği belirtilerek) Tüzel kiģiler adına ihaleye iģtirak edenlerin yetki ve temsil belgelerini, Tüzel kiģiler adına ihaleye iģtirak edenlerin, kimlik belgesi fotokopisini, Teklif verenlerin isimleri ve imza sirkülerleri, Gerçek kiģiler için; Noter den onaylı imza sirküleri veya vekaletnameyi, Tüzel kiģiler için; (ihalenin yapıldığı tarihten en çok bir ay önce alınmıģ) kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicilinden Ģirketi temsil ve ilzam yetkisinin nasıl kullanılacağı ile yetkili olanların isimleri ile bunların noterden onaylı imza sirkülerlerini, Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınacak faaliyet belgesini (bu yıla ait), Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduklarına dair alınan belgeyi, Teminat yatırıldığına iliģkin belge, ayrı bir zarfa koyulmuģ teklif mektubu ile birlikte üzerine " TariĢ, S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ : 1250 kva TRAFO VE GEDĠZ ELEKTRĠK A.ġ. YE DEVREDĠLECEK KÖġK ĠHALESĠNE KATILMA TEKLĠF ZARFIDIR" ibaresi, Firma adı ve adresi yazılmıģ bir dıģ zarfla elden veya posta ile en geç ihale saatine kadar 12. maddede belirtilen adreste olacak Ģekilde göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Ġhale gün ve saatinde açılan dıģ zarflar Komisyonca incelenecek olup, noksan belgeli olan Firmanın teklifi geçersiz sayılıp, iade edilecektir. 14-ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: AĢağıda belirtilen durumda olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler değerlendirilmez ve bu nedenle herhangi bir hak, masraf ve tazminat talebinde bulunamazlar. a) Üzerine ihale yapıldığı halde, usulüne göre sözleģme yapmayan istekliler ile sözleģme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen, mücbir sebepler dıģında taahhütlerini yerine getirmeyenler, b) SözleĢme hükümlerine aykırı davranarak Birlik ya da Kooperatifleri zor durumda bırakanlar, c) Birlik veya Kooperatiflerle hukuki ihtilafları bulunanlar, ç) Devlet ihalelerine süresiz olarak veya belirli süreli katılmaları yasaklananlar, d) Birlik ve Kooperatiflerin Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile temsile yetkili Ģahıslar, e) Birlik veya Kooperatif ve bağlı iģyerleri ile fabrikalarında çalıģmakta olan personel ve eģleri, f) Ġhale iģlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile teknik görüģ bildiren ilgili birimlerin her kademedeki personeli, g) Durumları (a), (b), (c), (ç) bentlerine uyan gerçek kiģilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip oldukları tüzelkiģiler. ğ) Durumları (a), (b), (c), (ç) bentlerine uyan tüzel kiģilerin ortakları veya bunların hisse çoğunluğuna sahip oldukları tüzel kiģiler. h) (d) ve (f) bentlerinde belirtilen Ģahısların eģleri ve üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece dahil, kan ve kayın hısımları (kendisinin ve eģinin anne, baba,

5 çocuk, büyükanne, büyükbaba, kardeģ, torun, amca, teyze, dayı, hala, kardeģinin çocukları, torununun çocukları ve bunların eģleri) ı) (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen Ģahısların ortak oldukları Ģahıs ve sermaye Ģirketleri ile Ģirket temsilcileri, i) Kendilerine daha önce Birlik/Kooperatif tarafından Yeterlilik Belgesi verildiği halde ciddi teklif vermemeyi alıģkanlık haline getirenler, j) Birlik ve Kooperatifler tarafından daha önce yapılan ihalelerde kasıtlı durumları veya yetersizlikleri belirlenenler,doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler değerlendirilemez ve bu nedenle herhangi bir hak, masraf ve tazminat talebinde bulunamazlar. Katılanların ise teminatları gelir kaydedilir. SözleĢme yapılmıģsa iptal edilip kesin teminat irad kaydedilir, varsa TariĢ in diğer zararları da tahsil edilir. 15-VERGĠ,RESĠM ve HARÇLARLA VB GĠDERLER, DĠĞER ġartlar: - S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanuna tabi değildir. Ġhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, dilediğine vermekte ve iptal etmekte serbesttir. Firmalar ihaleye katılmakla herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. - S.S TARĠġ ÜZÜM TARIM SATIġ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ ALAġEHĠR SĠRKE PEKMEZ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ talep etmedikçe firmaların sonradan yapacakları indirimler dikkate alınmayacaktır. - ĠĢtirakçi firmaların teklif mektuplarında belirttikleri adres Kanuni adres kabul edilecek ve buraya yapılan her türlü tebligat geçerli olacaktır. - Taahhütlerin gecikmesinde; seferberlik hali, iģyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır. - Ġhale Komisyonu ihalede istekli bulunmadığı veya teklif edilen bedeller komisyonca uygun görülmediği takdirde ihaleyi bir baģka güne bırakabileceği gibi iptal de edebilir. Ayrıca Komisyon, ihalenin herhangi bir aģamasında ihale yöntemini de değiģtirebilir. - Bu ihaleden doğacak ihtilafların hallinde Ġzmir Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. - ġartname bu madde dahil 15 (onbeģ) maddeden ibaret olup, ekli teknik Ģartname ile bir bütündür.