VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU

Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

Şirketin adı Merkezi İlgili olduğu kuruluş : Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. : İstanbul : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sermaye durumu Ortaklar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (mazbut) Vakıflar Genel Müdürlüğü (mülhak) Güneş Sigorta A.Ş. Taksim Otelcilik A.Ş. T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hiz.Em.Sağ.Yrd. Vakfı Güneş Turizm Otomotiv End. ve Tic. A.Ş. Toplam Sermaye Hisse adedi Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL 53.089.000 5.308.900 53,09 5.308.900 24.108.960 2.410.896 24,11 2.410.896 4.000.000 400.000 4,00 400.000 10.003.200 1.000.320 10,00 1.000.320 7.343.440 734.344 7,34 734.344 1.420.900 142.090 1,42 142.090 34.500 3.450 0,04 3.450 100.000.000 10.000.000 100 10.000.000

Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi 1.Başkan Ayşe Çalkan TOKİ Başkan Yardımcısı 24.03.2010 Devam ediyor 2.Üye Aydın Seçkin Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi 20.04.2010 Devam ediyor 3. Üye Gürol Konyalıoğlu TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı 01.04.2009 Devam ediyor 4.Üye Şener Aktaş Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 20.03.2008 25.07.2011 " Temel Ünlü Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 26.07.2011 Devam ediyor 5.Üye Ertuğrul Kurt TOKİ Daire Başkanı 05.05.2011 Devam ediyor Denetçiler Denetim organındaki Adı ve soyadı Temsil ettiği kuruluş Görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre unvanı Başlama tarihi Bitiş tarihi 1. Denetçi İ.Saffet Ertürk Vakıflar G.M. İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürü 20.04.2010 Devam ediyor 2. Denetçi Maşallah Mutlu TOKİ İzleme ve Kabul Dairesi Başkanı 24.03.2010 Devam ediyor 3.Denetçi Oktay Karaoğlu TOKİ Şube Müdürü 05.05.2011 Devam ediyor

KISALTMALAR: TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TİKA : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TTK : Türk Ticaret Kanunu VGM : Vakıflar Genel Müdürlüğü SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu A.Ş. : Anonim Şirket GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla KDV : Katma Değer Vergisi

İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ... I II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 1 C- Personel durumu... 3 III. MALİ BÜNYE... 7 A- Mali durum... 7 B- Mali sonuçlar... 10 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI... 11 A- Giderler... 11 B- Tedarik işleri... 12 C- Üretim ve maliyetler... 12 D- Sigorta işleri... 18 E- İşletme sonuçları... 19 F-Yatırımlar... 20 V. BİLANÇO... 21 Aktif... 21 Pasif... 26 VI. GELİR TABLOSU... 30 VII. EKLER... 33

I.TOPLU BAKIŞ Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve 14.12.1977 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. 11.07.1981 tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Son olarak 07.05.2004 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek 20.05.2004 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin %50 hissesi, 23.02.2005 tarihinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki sermaye payının TOKİ ye devri yönünde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasındaki görüşmeler Mart 2011 tarihinde sonuçlandırılmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. 05.05.2011 tarihindeki Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin Şirketin maksat ve konusunu düzenleyen hükümlerinde değişiklikler yapılarak faaliyet konusu genişletilmiştir. Şirket in son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. I

Son iki yıl Artış veya Toplu bilgiler Ölçü 2007 2008 2009 2010 2011 farkı azalış (%) Sermaye Bin TL 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - - Ödenmiş sermaye " 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - - Öz kaynaklar " 9.302 8.837 7.291 6.868 6.544 (324) (4,7) Yabancı kaynaklar " 869 749 569 566 3.818 3.252 574,6 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " 46 56 58 59 96 37 62,7 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " 36 18 29 39 56 17 43,6 İştiraklere ödenen sermaye " 1 1 1 1 1 0 0,0 Tüm alım tutarı " 456 260 184 213 144 (69) (32,4) Yapımı devam eden restorasyon projeleri Adet 4 2 0 1 2 1 100,0 Satışların maliyeti Bin TL 3.540 3.849 1.758 0 641 641 İşçi (ortalama) Kişi 37 33 25 22 19 (3) (13,6) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 1.514 1.384 1.290 1.023 1.050 27 2,6 Cari yıla ilişkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL 1.342 1.216 959 780 836 56 7,2 -İşçi başına aylık ortalama gider TL 3.103 3.071 3.197 2.955 3.667 712 24,1 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğ. yas.yük. Bin TL - - - - - - Tahakkuk eden vergiler " 185 373 223 45 610 565 1.255,6 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 1.029 242 (325) (20) 147 167 (835,0) GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 1.215 615 (102) 25 757 732 2.928,0 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 1.215 615 (102) 25 757 732 2.928,0 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % - - - - - Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 5,1 - - - - Ekonomik kârlılık % 4,6 - - - - Zararlılık % - 4,8 17,5 5,8 4,7 (1) (19,0) Faaliyet zararı Bin TL (544) (1.251) (1.143) (1.117) (977) 140 (12,5) Dönem kârı veya zararı " 471 (485) (1.546) (422) (324) 99 (23,5) Bilanço zararı " (718) (1.163) (2.709) (3.131) (3.454) (323) 10,3 Şirketin iki ana hissedarı olan TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nün özellikle şirketin asıl faaliyet konusunu teşkil eden tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu ve restorasyon işlerinin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetleri konusunda önemli bir iş potansiyeli bulunmaktadır. Dünyanın en önemli tarihi ve kültürel dokusunu bünyesinde barındıran ülkemizin, en önemli kültürel ve tarihi merkezi olan İstanbul da, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve restorasyonu için yapılan çalışmalara Şirketin katılması önemli bir iş hacmi yaratacaktır. Özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra bölgede bulunan tarihi ve kültürel yapıların depremden zarar görme ihtimaline karşı yenileme ve restorasyon çalışmalarının, gerçekleştirilmesi planlanan deprem dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada yapılacak olan restorasyon II

projeleri ve bu projelerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerinin önemli bir iş potansiyelini ortaya çıkarması beklenmektedir. Şirketin faaliyet hacmindeki daralmaya bağlı olarak personel sayısının devamlı olarak azaldığı, ancak 2011 yılından itibaren yeni işler alınmaya başlandığı görülmektedir. Şirketin özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik yasal düzenlemenin ardından yeni iş potansiyelinin değerlendirilmesi bakımından, özellikle teknik personel açısından sıkıntılar yaşandığı da görüldüğünden, Şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak personel ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Şirketin 2011 yılı giderleri toplamı önceki yıla göre %139 oranında artarak 3,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet dönemi içerisinde almış olduğu yeni işler paralelinde ilk madde ve malzeme giderlerindeki artışa paralel olarak toplam giderlerinin arttığı görülmektedir. Şirket yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, kaynaklarını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Öneriler: Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Şirketin iş hacminin artırılabilmesi için, tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu konusundaki deneyim ve bilgi birikiminin değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü projeleri kapsamında yer alan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu işleri ve bu işlerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerine ağırlık verilmesi (Sayfa:10,17) 2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:9) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 02.03.2012 tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve 323.808,58 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. III

A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve 14.12.1977 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. 11.07.1981 tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 07.05.2004 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek 20.05.2004 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki sermaye payının TOKİ ye devri yönünde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasındaki görüşmeler Mart 2011 tarihinde neticelendirilmiştir. %3,09 oranındaki Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. hissesi TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket ana sözleşmesi 31.03.2005 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek 04.05.2005 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 05.05.2011 tarihindeki Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin Şirketin maksat ve konusunu düzenleyen hükümlerinde değişiklikler yapılarak faaliyet konusunun genişletildiği görülmektedir. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Şirketin mevcut teşkilat şeması üzerinde yapılan incelemede, şirketin geçmişteki iş yoğunluğuna göre düzenlenen organizasyon şemasının iş hacminin azalması ve buna paralel olarak personel sayısındaki gerileme nedeniyle güncelliğini kaybettiği görülmektedir. Şirket teşkilat şemasının, Şirketin amacı, fonksiyonları ve iş hacmine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 2-Genel kurul ve denetçiler: 02.03.2012 tarihindeki Şirket olağan genel kurul toplantısında; 2011 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş, yönetim ve denetim kurullarında birer yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir. 2011 yılında görev yapan ve halen görevde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. Şirket ortaklarından Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin 19.04.2010 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrıldığı ve 20.4.2010 tarihinden itibaren Şirket denetim kurulu üyesi seçilerek göreve başladığı görülmektedir.

Konuyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerde murakıpların çalışmalarını düzenleyen 347 nci maddesinde Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok murakıp bulunur. Birden çok olan murakıplar bir heyet teşkil ederler. Murakıplar, pay sahibi olan ve olmayanlar arasından ilk defa bir yıl için kuruluş umumi heyeti ve sonradan en çok üç yıl için umumi heyet tarafından seçilirler. Murakıp bir ise, onun, birden çok ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Müddetleri biten murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıplar aynı zamanda idare meclisi azalıklarına seçilemeyecekleri gibi şirketin memuru dahi olamazlar. Vazifeleri biten idare meclisi azaları, umumi heyetçe ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemezler. Hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanun hükmü değerlendirildiğinde; Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin çalıştıkları dönemin Şirket Genel Kurulu tarafından ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesinin görev yapmış olduğu dönemler için denetçi olarak seçilmesinin etik olmayacağı da değerlendirilmektedir. 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 05.05.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2010 yılı iş ve işlemleri ibra edilerek, denetim kurulu üye sayısı 3 e yükseltilmiştir. Şirket ortaklarının TTK nın ilgili hükmü hilafına seçilen denetim kurulu üyesi hakkında zamanaşımı süresi olan 3 ay içerisinde yargı yoluna gitmeyip görevinin devamı konusunda muvafakat ettiği görülmekte ve dönem sonunda ilgili dönem ibra edilmiş bulunmaktadır. 3-Karar organı: 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikle 4 üyeden 5 üyeye çıkarılan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 3 ü TOKİ nin, 2 si de Vakıflar Genel Müdürlüğü nün (VGM) temsilcisidir. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda şirketin Murahhas üyesi sıfatına haizdir. 4-Yürütme organı: Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük; genel müdür, hukuk müşaviri ve şube müdürlerinden oluşmakta olup, fiilen kadroların büyük kısmı iş hacmindeki azalma nedeniyle boş bulunmaktadır. 5-Servisler: Şirket faaliyetlerinde meydana gelen daralma neticesinde fiilen servislerdeki kadroların büyük kısmı boş bulunmaktadır. Şirketin yeniden yapılanması çerçevesinde organizasyon yapısının faaliyet hacmi ve iş çeşitliliği bazında yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Servislerin faaliyetleri hakkında, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmalarına yer verilmiştir. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 i hukuk müşaviri ve 1 i de sözleşmeli avukat olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır.

Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2011 yılı sonu itibariyle büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 310 Bin TL ve 865.000 ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket davaları üzerinde yapılan incelemede; davaların büyük bölümünün 1998 yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamında ihale edilen okul inşaatlarından sözleşmesi fesih edilenler ile ilgili borç ve alacak davalarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Şirketin devam eden davaları içinde mali değeri en büyük olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işidir. Şirketin yapımını üstlendiği Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işinin kesin hesap aşamasında, hesap uyuşmazlığı ve proje bedeli ile ilgili olarak yaşanan anlaşmazlık sonucu, işveren konumunda bulunan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile 2002/621 E. Sayılı olarak süren davanın 01.02.2012 tarihinde yapılan son duruşmasında; Asıl dava kapsamında 253.307,01 ABD dolarının TİKA ya ödenmesine, karşı dava kapsamında ise 1.118.436,76 ABD dolarının Şirkete ödenmesine karar verilmiş olup, gerekçeli karar beklenmektedir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Şirkette devamlı surette çalışacak personel yönetim kurulu kararıyla işe alınmakta, belirli bir projenin yapımında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerle, belirli süreli iş akitleri imzalanmak suretiyle geçici olarak istihdam yoluna gidilmektedir. Şirketin 2011 yılındaki personel durumu önceki yıl sayılarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. A- Memurlar Personel B- Sözleşmeliler C- İşçiler 2010 2011 Çalışan personel Norm Prog. kadro kadro Çalışan personel Ortalama Yıl sonu Sayı Sayı Ortalama Yıl sonu kişi kişi kişi kişi 1-Sürekli işçiler 16 14 14 13 2- Geçici işçiler 6 16 5 Genel toplam ( A + B + C ) 22 30 19 13 Yüklenici işçiler

Faaliyetlerde meydana gelen daralma nedeniyle personel sayısında azalma 2011 yılında da devam etmiş, dönem sonu itibariyle sürekli çalışan işçilerin sayısı 13 e gerilemiştir. Diğer taraftan çalışan personelin Şirket ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yetersiz olduğu, özellikle teknik personel açısından sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Şirketin 2011 yılından itibaren almış olduğu yeni işler göz önüne alınarak, Şirket ihtiyaçlarına uygun nitelikli personel ihtiyacının iş durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şirkette çalışan işçilerin teşkilat içindeki dağılımı (Ek:1) sayılı, 2011 yılındaki hareketini gösteren çizelge ise (Ek:2) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: 2011 yılında gerçekleşen harcamaların ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

2010 2011 Gerçekleşen Geçmiş yıllarla Kişi Kişi başına Personele yapılan harcamalar Esas Ek Sosyal Cari yıl ilgili ödeme Toplam başına ayda Ödeneğin ücretler Ödemeler giderler toplamı ve geri alışlar harcama ayda Toplam düşen son düşen harcama TL durumu Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL A- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (Kuruluş dışı) 165 172 172 172 B-Memurlar C-Sözleşmeli personel D- İşçiler 858 2.955 555 67 214 836 42 878 3.667 Genel Toplam (A+B+C+D) 1.023 727 67 214 1.008 42 1.050 Geçen yıl toplamı 667 65 213 945 78 1.023 Fark 60 2 1 63 (36) 27

2011 yılında personel giderleri önceki döneme göre %2 oranında artarak yaklaşık 1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin; %69 u esas ücretler, %20 si cari yılla ilgili sosyal giderler, %7 si ek ödemeler ve %4 ü de önceki yıllarla ilgili giderlerden oluşmaktadır. Kişi başına ayda düşen ücret öneki dönem göre %14 oranında artarak 3.667 TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Sosyal konular ve giderleri: Şirket personeline 2011 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İşçiler Sosyal giderler 2010 2011 Bin TL Bin TL A- Cari yılla ilgili 1.Aile ve çocuk yardımı 3 3 2.Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 2 4 3.Sosyal yardım 4.Barındırma giderleri 5.Yedirme yardımı 44 42 6.Giydirme yardımı 7.Taşıma giderleri 23 24 8.T.C.Emekli San. Kurum karşılığı ve ek karşılığı 9.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 14 8 10.Sosyal sigortalar primi işveren payı 116 123 11.İşsizlik sigortası işveren payı 11 10 12.Sağlık giderleri 13.Eğitim giderleri 14.Spor giderleri 15.Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 16.Personel dernek ve vakıflara yapılan yard. 17.Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam (A) 213 214 B.Geçmiş yıllarla ilgili 1.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 78 42 2.Diğer ödemeler Toplam (B) 78 42 Genel toplam (A+B) 291 256 2011 yılında önceki döneme göre %12 oranında azalarak 256 Bin TL olarak gerçekleşen sosyal giderlerin %84 ü cari yılla ilgili olarak, %16 sı da geçmiş yıllarla ilgilidir. Dönem içerisinde ödenen sosyal sigortalar primi işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payı toplam sosyal giderlerin %52 sini oluşturmuştur.

A-Mali durum: III. MALİ BÜNYE Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin mali bünyesinin incelemesine esas olmak üzere 2011 yılı bilânçosu, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2010 2011 Fark Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar (Aktif) 1- Dönen varlıklar a) Hazır değerler 5.387 72,5 5.738 55,4 351 b) Kısa süreli paraya çev. değerler 1.828 24,5 4.314 41,6 2.486 Toplam (I) 7.215 97 10.052 97 2.837 2- Duran varlıklar 199 2,7 268 2,6 69 a) Uzun sürede paraya çev. değerler 21 0,3 42 0,4 21 b) Bağlı değerler 220 3,0 310 3,0 90 Toplam (II) 7.435 100 10.362 100 2.927 Varlıklar toplam Kaynaklar (Pasif) 1- Yabancı kaynaklar 566 7,61 3.818 36,8 3.252 a) Kısa süreli b) Uzun süreli 566 7,61 3.818 36,8 3.252 Toplam (I) 6.869 92,4 6.544 63,2 (325) 2- Özkaynaklar 7.435 100 10.362 100 2.927 Kaynakların toplamı 5.387 72,5 5.738 55,4 351 Varlık ve kaynakların ayrıntısı rapor eki 3 ve 4 nolu çizelgelerde gösterilmiştir. Varlıkların yapısı incelendiğinde önceki faaliyet dönemine göre önemli bir değişiklik olmadığı, dönem sonunda varlıkların % 97 sinin dönen varlıklara, % 3 ünün de duran varlıklara bağlandığı görülmektedir. Ancak dönen varlıkların dağılımında hazır değerlerin payının gerilediği görülmektedir. Kaynakların % 36,8 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %63,2 si de öz kaynaklardan oluşmaktadır. Önceki yıla göre kaynaklar içinde yabancı kaynakların payı yükselmiş, dönem içerisinde başlanılan yeni işler nedeniyle varlık ve kaynak dağılımında değişimler olmuştur. Dönen varlıklar toplamı 10 milyon TL nin 5,7 milyon TL si bankalardaki mevduat, 600 bin TL si de repo edilen devlet tahvili ve hazine bonolarıdır. Şirketin varlık ve kaynakları toplamı önceki döneme göre %39 oranında artmıştır. Şirketin iş hacmindeki azalma nedeniyle devamlı olarak azalma eğilimi gösteren varlık ve kaynaklarının 2011 yılında yeni işler nedeniyle toparlanma aşamasına girdiği görülmektedir. Ancak devam eden yıllara sari işlerin dönem hesaplarına intikal etmemesi nedeniyle faaliyet dönemi 324 bin TL zararla sonuçlanmış ve öz kaynaklar

önceki döneme göre %4,7 oranında azalmıştır. Şirketin 2011 yılsonu itibariyle mali durumu aşağıda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x 100 3.818 x 100 = Varlıklar toplamı 10.362 2011 2010 % % = 36,8 8 Şirketin finansman açığı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. Önceki döneme göre yabancı kaynakların varlıklar içindeki payının yükselmesi, Şirketin yeni almış olduğu restorasyon projeleriyle ilgili olarak yüklenici firmalarla ilgili ticari faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. b)mali yeterlilik (Finansman): Öz kaynaklar x 100 6.544 x 100 = Yabancı kaynaklar 3.818 2011 2010 % % = 171 1.214 Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %63,2 oranında olup, önceki döneme göre oranın önemli bir düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durumun nedeni dönem içerisinde başlanmış olan yeni işler nedeniyle alınan hak ediş bedellerinin, henüz iş sonuçlanmadığı için yabancı kaynaklar içerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Şirketin kaynak sıkıntısı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı söz konusu değildir. c)oto finansman (İç kaynaklar): Şirketin 3,7 milyon TL geçmiş yıllar zararlarına, net dönem zararı 324 Bin TL nin ilavesinden sonra 4,1 milyon TL ye ulaşan birikmiş zararlardan, 556 bin TL geçmiş yıllar karları ile 67 Bin TL kar yedeklerinin de indirilmesiyle, 3,5 milyon TL seviyesinde birikmiş zarar kalmış ve oto finansman incelemesi yapılamamıştır. d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ile bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: 2011 2010 % % Bağlı değerler x 100 42 x 100 = Öz kaynaklar 6.544 = 0,64 0,31 Bağlı değerler x 100 42 x 100 = Varlıklar toplamı 10.362 = 0,40 0,29 Şirketin iş hacminin yetersiz olması nedeniyle bağlı değerlerin toplam tutarı 42 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bağlı değerlerinin % 95 i maddi duran varlıklardan meydana gelmektedir. Maddi duran varlıklar taşıtlar, demirbaşlar ve tesis, makine ve cihazlardan oluşmaktadır. Şirketin yeni iş konusunda sıkıntı yaşaması sonucunda

kaynaklar likit varlıklarda yer almakta, duran varlık yatırımı yapılamamaktadır. Şirket almış olduğu işleri alt yüklenici firmalar eliyle yerine getirmekte, bu nedenle çok fazla maddi duran varlık yatırımı bulunmamaktadır. e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 2011 2010 % % Paraya çev. ve hazır değ.x100 10.052 x 100 = Varlıklar toplamı 10.362 = 97 97 Bağlı değerler x 100 42 x 100 = Paraya çev.ve hazır değ. 10.052 = 0,4 0,3 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğuna işaret etmekle beraber, iş hacminin yetersizliği nedeniyle kaynakların yeterince değerlendirilemediğini de göstermektedir. 2-Likidite: 2011 2010 % % Dönen varlıklar x 100 10.052 x 100 Cari Oran = = = 263 1.274 Kısa vadeli yabancı kay. 3.816 Şirketin likidite oranları, işletmenin finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını fazlasıyla karşılayabildiğini göstermektedir. Diğer taraftan Şirketin yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kaynakların verimli olarak değerlendirilemediği, elde bulunan nakit fazlasını faiz geliri elde etmek için kullandığı görülmektedir. 2011 yılı içerisinde alınan yeni işler nedeniyle yabancı kaynakların arttığı ancak dönen varlıkların yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca dönen varlıkların büyük kısmının hazır değerlerden oluşması likidite sorununun olmadığını göstermektedir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: Şirketin 2010 yılı içerisinde gelir tablosu hesaplarına yansıyan bir satış geliri olmadığından varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları hesaplanamamış ve 2011 yılı değerleriyle karşılaştırma yapılamamıştır. 2011 Net satışlar tutarı 659 = = 0,06 Dönen varlıklar 10.052 Net satışlar tutarı 659 = Maddi duran varlıklar(net) 40 = 16,5

Net satışlar tutarı 659 = Varlıklar toplamı 10.362 2011 = 0,06 Net satışlar tutarı 659 = Öz kaynaklar toplamı 6.544 = 0,10 Şirketin satışlara göre devir hızlarının düşük olduğu görülmektedir. Satış hacminin yetersiz olması sonucunda kaynakların verimliliği düşmekte ve özkaynakların sürekli olarak azaldığı gözlenmektedir. B-Mali sonuçlar: 2- Zararlılık (İrrantabilite): a) Öz kaynak yitirilişi: Dönem zararı x 100 324 x 100 Öz kaynaklar (dönem başı) = 6.869 2011 2010 % % 4,7 5,8 Şirket faaliyet sonucu oluşan dönem zararıyla dönem başındaki öz sermayesinin % 4,7 sini yitirmiş bulunmaktadır. Son dört faaliyet döneminde şirket öz kaynaklarında 2008 yılında %4,8, 2009 yılında %17,5, 2010 yılında %5,8, 2011 yılında %4,7 oranında azalma meydana gelmiştir. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve öz kaynakların azalmasının önüne geçilebilmesi için, yeni iş alanları yaratılarak iş hacminin artırılması gerekmektedir.

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI Şirket Yönetim Kurulu nun 31.12.2010 tarih ve 15 sayılı toplantısında gelir ve gider kalemlerini içeren 2011 yılı tahmini bütçesi onaylanarak karara bağlanmış, gelirlerin 5,5 milyon TL, giderlerin 4,2 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 07.10.2011 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında bütçenin gelir ve gider kalemlerinde revizyon yapılmıştır. Dönem sonu itibariyle gelirler toplamı 3,7 milyon TL, giderler toplamı 3,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2012 yılı bütçe programında gelirler toplamı 15,4 milyon TL, giderler toplamı 13,4 milyon TL olarak öngörülerek, önceki dönemlere göre iş hacminde önemli bir artış öngörüldüğü ve dönem sonunda ticari kar elde edileceği planlanmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibariyle yapılan incelemede, Şirketin 2012 bütçesinde öngörülen gelir toplamına ulaşmasına sağlayacak iş hacmini artırmaya yönelik faaliyetlerin hızlandırıldığı görülmektedir. A-Giderler: 2011 yılında gerçekleşen giderler önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Giderler 2010 yılı 2011 Gerçekleşen Bin TL İlk durum Bin TL Ödenek Son durum Bin TL Gerçekleşen Bin TL Ödeneğin son durumuna göre fark Bin TL Ödeneğe göre sapmalar İlk duruma göre % Son duruma göre % 0-İlk madde ve malzeme giderleri 157 2.455 2.000 1.984 (16) (19) (0,8) 1- İşçi ücret ve giderleri 1.023 1.380 1.100 1.050 (50) (24) (5) 2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm. 177 275 208 269 61 (2) 29 3- Çeşitli giderler 69 113 75 57 (18) (50) (24) 4- Vergi resim ve harçlar 15 18 118 96 (22) 433 (18,6) 5- Amortisman ve tükenme payları 10 0 0 18 18 Toplam 1.451 4.241 3.501 3.474 (27) (18) (1)

Şirketin 2011 yılı giderleri toplamı önceki yıla göre %139 oranında artarak yaklaşık 3,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet dönemi içerisinde almış olduğu yeni işler paralelinde ilk madde ve malzeme giderlerindeki artışa paralel olarak toplam giderlerinin arttığı görülmektedir. B-Tedarik işleri : Şirketin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabidir. Şirketin 2011 yılı alımları önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2010 2011 Alımlar Gerçekleşen Gerçekleşen Bin TL Bin TL 1- Çeşitli malzemeler - İç 213 144 Toplam 213 144 Şirket esas faaliyeti olan tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu işleriyle ilgili olarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri kapsamında, tarihi ve kültürel varlıkların restorasyon, bakım ve onarım işlerini almakta ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir. 4734 sayılı Kanunun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesine 5226 sayılı Kanunla eklenen (i) bendinde 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları nın Kamu İhale Kanunu na tabi olmadığı, Geçici 4 üncü maddesine Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. hükümleri konulmuştur. Bu hükümler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik 18.06.2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Şirket tarafından yapımını üstlendiği projeler için 2011 yılı içerisinde; Edirne Ayşe Kadın Camii restorasyon işinde, ilgili yönetmeliğin doğrudan temin başlıklı 27/d maddesi kapsamında 138 Bin TL, tutarında alım yapılmıştır. C-Üretim ve maliyetler: Bu bölümde Şirketin yapımını üstlendiği işler incelenmiştir. Şirketin yapımını üstlendiği işlerin, ihale tarihi, ihale bedeli, sözleşme tarihi, yer teslim tarihi, iş bitim tarihi, işin son durumu ve harcamalarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

No İşin Adı 1 2 Devem eden işler Bursa Osmangazi Çok Katlı Otopark İnşaatı Edirne II. Beyazıt Cami Kapı ve Kepenkleri İhale Bedeli Bin TL İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Yerteslim Tarihi Söz.göre İş Bitim Tarihi Verilen süreye göre iş bitim tarihi Son İhale Bedeli Bin TL Keşif artış %'si 48,4 20.09.1996 01.10.1996 07.01.1997 29.08.1998 07.07.1998 52,6 8,84 96,5 08.12.1998 24.12.1998 29.01.1999 13.12.1999 17.06.2005 125,5 30,00 Açıklama V.Bursa B.M.ğü tarafından yaptırılan ihalede otopark inşaatının yapıldığı arsadan imar planına göre yol geçmesi, bu durumun imalatların bitmesinden sonra yapı kullanım ruhsatı aşamasında ortaya çıkmasından sonra, sorunun Belediye ve Bursa Vakıflar Bölge Müd. arasında henüz çözümlenmemesi nedeniyle geçici kabulü yapılamamıştır. Kesin hesabı V.Edirne B.M.'ne gönderilmiş onaylanma aşamasındadır. 3 Edirne Üç Şerefeli Cami II.Kısım 116,4 30.06.1997 01.07.1997 31.07.1997 30.11.1998 25.12.2006 279,4 140,05 Kesin kabulü yapılmış, kesin hesabı hazırlanmaktadır. 4 İstanbul Eminönü Katip Sinan Mektebi 14,7 13.12.1999 13.12.1999 25.12.1999 25.12.1999 15,0 2,05 5 İstanbul Fatih Cami Kütüphane Ve Hünkar Kasrı 6 Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi 7 8 9 Edirne-Merkez Ayşekadın Cami 2010 Yılı Restorasyon Uygulama İşi İstanbul Üsküdar Köçeoğlu, Vahdettin, Ağalar Köşkü Binaları, Servis Binası (Kadınefendi Köşkü) ve müştemilatları yıkımı ile projeleri yapımı işi: İstanbul İli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon işlerinin yapılması işi: 15.631.731 Dolar 47,2 26.07.1997 01.07.1997 05.08.1997 10.12.1998 04.11.1999 91,6 94,00 01.12.1992 18.12.1992 30.09.1994 26.09.2000 14.999.873 Dolar -4,04 518,97 19.07.2010 17.08.2010 20.08.2010 16.06.2011 16.06.2011 621,4 19,73 Kesin hesabı V.İstanbul B.M.ne gönderilmiş henüz onaylanmamıştır. Geçici kabulü yapıldı, kesin hesabı inceleme aşamasındadır. Kesin kabulü yapılmamıştır. Geçici kabulü yapıldı, kesin hesabı ve kabulü yapılmamıştır. Şirket tarafından ihale makamı TİKA'nın kesin hesabına yapılan itiraz sonucu adli yargı süreci devam etmektedir. İş tamamlanmış olup, 12.08.2011 tarihi itibari ile geçici kabulü yapılarak onaylanmıştır. Kesin hesabı inceleme aşamasındadır. 4.730,77 31.05.2011 04.07.2011 07.07.2011 05.07.2012 5.749,2 21,53 İş süresi içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 3.885,0 17.02.2012 08.03.2012 13.03.2012 10.08.2012 3.885,0 Şantiye kurma çalışmalarına başlanılmıştır.

S.N 1 2 Devam eden işler Projeler Bursa Osmangazi Çok Katlı Otopark İnşaatı Edirne II. Beyazıt Cami Kapı ve Kepenkleri Projenin Yıllar itibariyle süresi Son Tutarı Başlangıçtan 2011 yılı sonuna kadar Nakit Ödeme Fiziki Yatırım 2011 yılı Ödeneğinin Son Tutarı Nakit Ödeme 2011 Yılında Gerçekleşme (% ) Fiziki Yatırım Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Tümünde 2011'de Tümünde 2011'de 1997-1998 52,6 52,6 52,6 0 0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 1998-2005 125,5 125,4 125,4 0 0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 Nakdi Fiziki 3 Edirne Üçşerefeli Cami II. Kısım 1997-2006 279,4 265,1 265,1 0 0 0 94,90 0,00 94,90 0,00 4 5 6 7 8 9 İstanbul Eminönü Katip Sinan Mektebi İstanbul Fatih Cami Kütüphane ve Hünkar Kasrı Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Edirne-Merkez Ayşekadın Cami 2010 Yılı Restorasyon Uygulama İşi İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Köçeoğlu, Vahdettin, Ağalar Köşkü Binaları, Servis Binası (Kadınefendi Köşkü) ve müştemilatları yıkımı ile projeleri yapımı işi: İstanbul İli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon İşlerinin yapılması işi: 1999 15,0 13,3 13,3 0 0 0 88,62 0,00 88,62 0,00 1997-2002 91,6 91,6 91,6 0 0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 1992-2000 14.999.873 Dolar 14.999.873 Dolar 14.999.873 Dolar 0 0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 2010-2011 621,38 601,11 601,11 601,11 601,11 601,11 96,94 96,94 96,94 96,94 2011-2012 5.749,24 2.231,39 2.231,39 2.231,39 2.231,39 2.231,39 38,81 100,00 38,81 100,00 2012 3.885,04 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 10.819,67 3.380,50 3.380,50 2.832,50 2.832,50 2.832,50 31,24 100,00 26,18 100,00

Devam eden işler: Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile inşasına devam edilen 2 adet restorasyon işi bulunmaktadır. Söz konusu işler ile eski tarihlerden devreden sorunlu işlerle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Edirne İli, II. Beyazıt Camii kapı ve kepenkleri onarım inşaatı: İşin başından itibaren ödenek yetersizliği nedeni ile 4 kez süre uzatımı verilmiştir. Keşfi dahilindeki işler bitmesine rağmen, keşfinde olmayıp yapılması zorunlu olan imalatlardan dolayı şirketçe hazırlanan ve Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından 21.03.2005 tarihinde onaylanan mukayeseli hesap sonucunda, %30 artış ile ihale bedeli 125,5 bin TL ye yükselmiş ve verilen son süre ile işin süresi 17.06.2005 tarihine kadar uzatılmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede, işin kesin kabulünün yapıldığı, SGK dan ilişiksizlik belgelerinin alındığı, kesin hesabının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından incelendiği, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğüne gönderildiği ve onaylanma aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarım inşaatı: İşte ödenek yetersizliği nedeni ile 7 kez süre uzatımı verilmiştir. İşin devamı sırasında ilk keşfinde olmayan ancak yapılması gerekli olan bazı imalatlardan dolayı hazırlanan mukayeseli hesap sonunda ihale bedeli %30 artışla 122,8 bin TL ye yükselmiş ve verilen son süre ile işin süresi 13.07.2005 tarihine kadar uzatılmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede, işin kesin kabul tutanağının 28.09.2009 tarihinde, kesin hakedişinin Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü tarafından 19.10.2009 tarihinde onaylandığı, SGK dan ilişiksizlik belgesinin alındığı ancak Şirkete henüz ulaşmadığı tespit edilmiş olup, belgenin Şirkete ulaşmasından sonra teminatının iade edilerek işin sonuçlandırılması önerilir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarımı taşeron ihalesi inşaatı: Şantiyede 12.08.2000 tarihinde meydana gelen yangın sonucunda, taşeron firmaya ödemesi yapılan bazı imalatların bir kısmı hasar görmüştür. Şirket Yönetim Kurulu tarafından Konya Karapınar Sulh Hukuk Mahkemesinden bilirkişi marifeti ile 04.09.2002 tarihinde tespit yapılarak toplam hasar 88.595 TL olarak tespit edilmiştir. Taşeron firmanın hasarı gidermemesi üzerine Şirket Yönetim Kurulu nun 22.10.2003 tarihli toplantısında işin fesih edilmesine, yangın sonucu ortaya çıkan onarım ve yapım işinin şirket tarafından yaptırılmasına ve şirketin uğradığı zararın taşeron firmadan tahsil edilmesine karar verilmiştir. Şantiyede çıkan yangın sonucu meydana gelen hasarın tazmini ve yeni taşeron firmaya ödenmiş olan bedelin tahsili amacıyla, Şirket tarafından 04.06.2004 tarihinde taşeron firma aleyhine İstanbul 6 ncı Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede;

Dava sonucunda, Yargıtay 15 nci Hukuk Dairesi 2010/7174 Esas 2011/2583 Karar Sayılı ilamıyla 40.185 TL nin davalı taşeron firmadan tahsiline karar verilmiştir. Şirketin 40.185 TL yi yazılı olarak taşeron firmadan tahsil edilmesi talebine taşeronun firmanın cevap vermediği tespit edilmiştir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarımı taşeron ihalesi inşaatı işinde ortaya çıkan 40.185 TL Şirket alacağının taşeron firmadan yasal yollardan tahsil edilmesi için girişimlerde bulunulması önerilir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarımı taşeron ihalesi ikmal inşaatı: İşin 28.09.2009 tarihinde kesin kabul tutanağı onaylanmış, 25.11.2009 tarihinde kesin hesabı yapılmış ancak teminatı iade edilmemiştir. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede; Taşeron firma Şirkete verdiği 66.650 TL tutarındaki teminat mektuplarının iadesini talep etmiştir. Taşeron firmanın eksik işçilik bildirimi üzerinden tahakkuk ettirilen SGK borcunun bulunması nedeniyle Şirket tarafından teminat mektubu iade edilmemiştir. Taşeron firma Kadıköy 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/672 Esas sayılı dosyası ile teminat mektuplarının iadesinin yapılması için dava açmıştır. Şirket işin esas yüklenicisi olduğundan taşeron firmanın 30.588,36 TL tutarındaki SGK borcunu 6111 Sayılı Kanun kapsamında getirilen indirim imkanından yararlanarak ödemiştir. Kadıköy 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/672 Esas sayılı dosyası ile SGK borçlarının hesaplanması için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Kadıköy 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin SGK borçlarına ait kararına göre ödenen SGK bedeliyle ilgili işlem yapılacaktır. İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Köçeoğlu, Vahdettin, Ağalar Köşkü Binaları, Servis Binası ve müştemilatları yıkımı ile projeleri yapımı işi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31.05.2011 tarihinde ihalesi yapılan iş, 6 firma arasında en uygun teklif olan 4.730.764,84 TL ye Şirkete ihale edilmiştir. 04.07.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak, 07.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre 05.07.2012 işin bitim tarihi olarak belirlenmiştir. İşin ilk ihale kapsamında yer almayan, statik projelerinin hesalanmasına esas olan zemin etüd raporlarının hazırlanması, yıkım alanındaki fundalıkların el aletleri ile kesilerek temizlenmesi, binalarının temel yıkımlarının yapılması için binaların etrafında makinalı yumuşak ve sert toprakta serbest kazı yapılması, makine ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı ve arazinin plankote haritasının yapılması işleri için hazırlanan 2 adet mukayeseli hesap sonunda ihale bedeli %21,529 artışa karşılık gelen 1.018.470,11 TL artarak 5.749.234,95 TL ye yükselmiştir. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede; İşte son düzenlenen 10.02.2012 tarihli 5 nolu hakedişe göre 4.923.248,38 TL hakediş tahsilatı yapılmış olup iş süresi içinde tamamlanarak 13.03.2012 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup tutanağı henüz onaylanmamıştır.

İstanbul İli, Mimar Sinan Üniversitesi Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon İşleri: Mimar Sinan Üniversitesi tarafından 17.02.2012 tarihinde yapılan ihaleye katılan 6 firma arasında en uygun teklif olan 3.885.037,38 TL ye Vakıf İnş. Restorasyon ve Tic. A.Ş. ye ihale edilmiştir. 08.03.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak, 13.03.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre 10.08.2012 işin bitim tarihi olarak belirlenmiştir. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede, şantiye kurma çalışmalarına başlanıldığı tespit edilmiştir. Projelere ilişkin genel değerlendirmeler: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun yürürlüğe girmesinden önce şirketin almış olduğu ihalelerin büyük kısmı taşeron firmalara ihale edilerek yaptırılmıştır. Şirket tarafından 1992 yılından itibaren değişik tarihlerde ihalesi yapılıp imalatları bitmiş, geçici kabulleri yapılmasına rağmen çeşitli bürokratik sebepler yüzünden kesin kabulü veya kesin hesabı yapılmamış 15 adet işin bulunduğu görülmüştür. Şirketin esas faaliyet konusu olan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu konusunda, iki ana ortak olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nün önemli bir iş potansiyeli bulunmaktadır. Şirketin ana hissedarlarından olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine dayalı olarak hazırlanan, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 10.09.2008 tarih ve 26993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin temel ilkeler başlığı altında restorasyonlar, mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır hükmü getirilerek, kültür varlıklarının restorasyonu konusunda uzmanlaşmış, teknik ve mali güçleri yeterli firmalara işlerin verilebilmesi yolu açılmıştır. Şirket ortaklarından Vakıflar Genel Müdürlüğü nün ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapacağı restorasyon işlerinin ihalelerinde, Şirketin tecrübe ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması ve restorasyon işleri müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine de katılarak iş hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önemli görülmektedir. Şirketin iş hacminin artırılabilmesi için, tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu konusundaki deneyim ve bilgi birikiminin değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü projeleri kapsamında yer alan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu işleri ve bu işlerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerine ağırlık verilmesi önerilir. Şirket faaliyetleri değerlendirildiğinde, 1996-2000 yılları arasında yapımını gerçekleştirip teslim ettiği işlerin bir kısmının geçici ve kesin kabulü ile kesin

hesabının yapılmadığı görülmektedir. Uygulama İşleri Genel Şartnamesi nin 41 inci maddesinde Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi başlığı altında yer alan; 4 üncü fıkrada; Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder. Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır., 7 inci fıkrada; Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim etmediği takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir., 8 inci fıkrada; Her üç durumda da idareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir., 10 uncu fıkrada; Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. hükümleri yer almaktadır. Yıllara sari olarak yapımı tamamlanan Bursa Osmangazi Çok Katlı Otopark, Edirne II. Beyazıt Camii Kapı ve Kepenkleri, Edirne Üçşerefeli Camii II. Kısım, İstanbul Eminönü Katip Sultan Mektebi, İstanbul Fatih Camii Kütüphane ve Hünkar Kasrı, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Edirne Merkez Ayşekadın Camii Restorasyon Uygulaması inşaatı işlerinin kesin hakedişlerinin düzenlenerek, işlere ait kesin teminat tutarlarının kalan kısımlarının iadeleri hususunda işveren kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. D-Sigorta işleri: Şirketin sigorta işleri Şirket Sigorta Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yerine getirilmektedir. Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. A.Ş. nin 2011 yılsonu itibariyle Şirket varlıklarının sigorta durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

Ayrılan fon Mahsup veya Birikmiş Sigorta veya ödenen tahsil edilen iç sigorta Sigorta türü kıymeti prim tutarı hasar tutarı Fark Fonu Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL A- Geçen yıldan devreden iç sigorta fonu B- Yıl içinde yaptırılan 1- İç sigorta 2- Sigorta şirketlerine : a) Güneş Sigorta A.Ş. 410 5 1 4 C- Gelecek yıla devreden iç sigorta fonu Toplam (B) 410 5 1 4 Varlıkların sigortalanmasıyla ilgili olarak yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihrazat, iş ve hizmet makinaları, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, yapımını üstlendiği projelerde şirket sigorta primini kendisi ödemek suretiyle, alt yüklenicilere yaptırdığı işlerde ise İnşaat All Risk sigortası yapma zorunluluğu getirilmektedir. E-İşletme sonuçları: 1-Satışların karlılığı: Şirketin 2011 yılı faaliyet sonuçları önceki dönem değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Satış sonuçları Brüt satışlar Bin TL Satış indirimleri Bin TL Net satışlar Bin TL Satışların maliyeti Bin TL Faaliyet giderleri Bin TL Satış maliyetleri toplamı Bin TL Faaliyet zararı Bin TL Satışların maliyetleri toplamına göre kar/zarar% 1-Esas ürün a) Yurtiçi 659 659 641 995 1.636 (977) (60) Toplam (a) 995 1.636 (977) (60) Faaliyet giderleri Geçen dönem satış sonuçları 1.117 1.117 (1.117) (100) Şirketin 2010 yılı içerisinde gelir tablosu hesaplarına yansıyan bir satış geliri olmadığından maliyet giderlerine ilişkin oranlar hesaplanamamış ve 2011 yılı değerleriyle karşılaştırma yapılamamıştır. - Maliyet giderleri göstergesi : 2011 % Satışların maliyeti x 100 = 641.328 x 100 = 97,3 Net satışlar 659.287

. % - Faaliyet giderleri göstergesi: 2011 Faaliyet giderleri x 100 = 995.029 x 100 = 150,9 Net satışlar 659.287 - Satış göstergesi : Satışların maliyetleri toplamı x 100 = 1.636.357 x 100 = 248,2 Net satışlar 659.287 - Faaliyet sonucu göstergesi : Faaliyet zararı x 100 = 977.070 x 100 = 148,2 Net satışlar 659.287 2- Milli ekonomiye katkı: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılında üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) ya katkısı 147 Bin TL, dış âlemle iş ilişkisi bulunmayan Şirket in tüketicilere yansıtmış olduğu vergi ve fonların da hesaplamaya dâhil edilmesi ile gayrisafi milli hâsıla (GSMH) ya katkısı 757 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket in gayrisafi milli hâsıla (GSMH) ya katkısı Ek:5 de gösterilmiştir. F- Yatırımlar: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılında bir yatırımı bulunmamaktadır. Şirket Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesine tabi değildir.

V. BİLANÇO Şirketin bilanço ve gelir tablosu 02.03.2012 tarihli olağan genel kurulda onaylanmıştır. İncelemeler, kuruluşun yetkili kurullarından geçirilen ve onaylanan bilanço üzerinden yapılmıştır. Şirketin muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış bulunan 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre düzenlenmiştir. İncelemeler bu tebliğe göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. Aktif: Şirketin 2011 yılı aktifini oluşturan değerler 2010 yılsonu değerleriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Aktif 2010 2011 Fark % % TL TL TL I- Dönen varlıklar: A- Hazır değerler 5.386.880 72,5 5.737.647 55,4 350.767 B- Menkul kıymetler 1.100.000 14,8 600.000 5,8 (500.000) C- Ticari alacaklar 172.617 2,3 1.413.754 13,6 1.241.137 D- Diğer alacaklar 2.035 (2.035) E- Stoklar 402 402 F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 336.631 4,5 2.183.591 21,1 1.846.960 G- Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 823 823 H- Diğer dönen varlıklar 215.572 2,9 116.101 1,1 (99.471) Toplam (I) 7.213.735 97,0 10.052.318 97,0 2.838.583 II- Duran varlıklar: A- Ticari alacaklar 96.843 1,3 83.330 0,8 (13.513) B- Diğer alacaklar 80.944 1,1 97.738 0,9 16.794 C- Mali duran varlıklar 1.220 1.220 0 D- Maddi duran varlıklar 20.424 0,3 40.052 0,4 19.628 E- Maddi olmayan duran varlıklar 466 1.451 985 F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 0 G- Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 0 H- Diğer duran varlıklar 20.772 0,3 86.106 0,8 65.334 Toplam (II) 220.669 3,0 309.897 3,0 89.228 Genel toplam (I+II) 7.434.404 100 10.362.215 100 2.927.811 Nazım hesaplar 1.251.506 1.842.463 590.957 Şirketin varlıklar toplamı önceki döneme göre %39,3 oranında artarak 10,4 milyon TL ye yükselmiştir. Varlıkların %97 si dönen varlıklardan, % 3 ü duran varlıklardan oluşmuştur.